Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124

Átírás

1 Ajánlati Felhívás "Vállalkozási szerződés keretében a Szántód-Kőröshegy (bez.) - Balatonszentgyörgy(kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint (...)" tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 21858/2015 CPV Kód: ; ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: NIF Zrt. Teljesítés helye: Magyarország, Somogy megye Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztése EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: NIF Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15388 Postai cím: Váci út 45 Város: Budapest Postai irányítószám: 1134 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Közbeszerzési Osztály Telefon: kozbeszerzes@nif.hu Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): 1

2 A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal x Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra fejlesztése I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás 2

3 II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Szántód-Kőröshegy (bez.) - Balatonszentgyörgy (kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó vasúti biztosítóberendezési, magasépítészeti, távközlési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák tervezése és megvalósítása és a Fonyód - Kaposvár vonalszakasz felújítása a Kaposvár kötöttpályás elővárosi hálózata fejlesztése részeként II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás x Kivitelezés x Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Magyarország, Somogy megye NUTS-kód HU232 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 3

4 A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási szerződés keretében a Szántód-Kőröshegy (bez.) - Balatonszentgyörgy (kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó vasúti biztosítóberendezési, magasépítészeti, távközlési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák tervezése és megvalósítása és a Fonyód - Kaposvár vonalszakasz felújítása a Kaposvár kötöttpályás elővárosi hálózata fejlesztése részeként II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Vállalkozási szerződés keretében a Szántód-Kőröshegy (bez.) - Balatonszentgyörgy(kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó vasúti biztosítóberendezési, magasépítészeti, távközlési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák tervezése és megvalósítása és a Fonyód - Kaposvár vonalszakasz felújítása a Kaposvár kötöttpályás elővárosi hálózata fejlesztése részeként: -Hézagnélküli vágány átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal a Szántód-Kőröshegy(bez.)-Balatonszentgyörgy(kiz.) vasútvonal-szakaszon a nyíltvonali vágány és állomási átmenő fővágányok átépítése keretében: vm -Hézagnélküli vágány építése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal a Balatonszemes-Balatonlelle felső állomásközben létesítendő második vágány létesítése keretében: vm 4

5 -A vágány átépítésen belül minimum 31 vkm hosszban az alépítmény átépítése vasúti nagygépes alépítményjavító géppel -A vágány átépítésen belül minimum 44 vkm hosszban a felépítmény átépítése vasúti nagygépes technológiával -Balatonföldvár és Balatonlelle megállóhelyen perontető építési munkái: 854 m2. -Szántód-Kőröshegy állomás átépítése során 4 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor. -Balatonszárszó állomás átépítése során 2 csoport új B rendszerű kitérő beépítésére kerül sor. -Balatonszemes állomás átépítése során 4 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor. -Balatonlelle-felső állomás átépítése és a csatlakozó második vágány kiépítéséhez kapcsolódóan 2 csoport új B , 3 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor. -Balatonboglár állomás átépítése során 2 csoport új B60-800, 2 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor. -Fonyód állomás átépítése során 5 csoport új B60-XI, 2 csoport új B60-800, 2 csoport új B60-XIV, 1 csoport új B54-XIII rendszerű kitérő beépítésére kerül sor. -Balatonfenyves állomás átépítése során 5 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor. -Balatonmáriafürdő állomás átépítése során 5 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor. -Egy, vagy kettő vágányt keresztező, szintbeli vasúti-közúti keresztezést biztosító útátjáró építése, illetve átépítése: 26 -Szintbeli keresztezések útépítései m hosszakban: 26 út. -25 kv 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonali felsővezeték hálózat átalakítása részleges oszlop, tartó és munkavezeték bontással és új beépítésével: 23 km. -25 kv 50 Hz rendszerű váltakozó áramú állomási felsővezeték hálózat kiépítése az új 2. vágányok villamosítása érdekében: m. -22,15 m nyílású alsópályás gerinclemezes acélhíd építése: 1 db -1,00-9,00 m ny. vb. lemezhíd építése vagy felújítása: 9 db. -2,00 m ny. kerethídépítés: 26 db -Zajárnyékoló fal építése: m2 -Hullámtörő kiépítése: 750 m -A jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása az építési fázisoknak megfelelően: Szántód-Kőröshegy állomáson 6 csoport kitérőt, Balatonszárszó állomáson 2 csoport kitérőt, Balatonszemes állomáson 7 csoport kitérőt, Balatonlelle-felső állomáson 5 csoport kitérőt, Balatonboglár állomáson 9 csoport kitérőt, Fonyód állomáson 16 csoport kitérőt, Balatonfenyves állomáson 8 csoport kitérőt, Balatonmáriafürdő állomáson 6 csoport kitérőt vezérlő jelfogó függéses biztosító berendezés. -Távközlő rendszer átalakítása 8 állomáson -Villamos váltófűtés kiépítése, illetve áthelyezése: 32 csoport kitérőben. -21 db esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint +55 cm magas peron építése. -Pályaépítési fázisok követését szolgáló biztosítóberendezés, távközlés, kábelkiváltás elő- és kiviteli terveinek elkészítése, pályaépítési fázisokhoz tervek elkészítése és engedélyeztetése. -A Szántód-Kőröshegy(bez.) - Balatonszentgyörgy(kiz.) vasúti vonalszakasz kapcsolódó vasúti pálya, vasúti műtárgy, vasúti biztosítóberendezési, vasúti perontetők magasépítészeti, villamos 5

6 munkák (térvilágítási, energiaellátási, peronvilágítási, aluljáró világítási), villamos váltófűtési, távközlési, közmű keresztezési, közműkiváltási, kábelkiváltási elő- és kiviteli terveinek készítése és az elő- és kiviteli tervek engedélyeztetése, valamint a kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése. -A Szántód-Kőröshegy(bez.) - Balatonszentgyörgy(kiz.) vasúti vonalszakasz korszerűsítéséhez kapcsolódó szükséges vízjogi engedélyek megszerzése és vízrendezési feladatok elvégzése a kivitelezés során. -A Szántód-Kőröshegy(bez.) - Balatonszentgyörgy(kiz.) vasúti vonalszakasz korszerűsítéséhez kapcsolódóan a kivitelezési technológiához és a forgalom biztonság biztosításához szükséges provizórikus létesítmények kiviteli tervezése, a provizórikus létesítmények kiviteli terveinek az engedélyeztetése és a provizórikus létesítmények kivitelezése. A vállalkozó által elkészítendő terveket a hatályos TSI alapján kell elkészíteni. Az EU átjárhatósági előírásoknak történő megfelelés (Commission Regulation (EU) 1299/2014 of 18 November 2014) tanúsítása külön szerződés keretében történik meg, viszont a tanúsító szervezet módosító javaslatait a terveken át kell vezetni azok üzemeltetői jóváhagyása előtt. A Fonyód - Kaposvár vonalszakasz elővárosi célú felújítása: Új LM alj beépítése földmunkás technológia során: db 880 Szórványos aljcsere használt LM/LX-re: db 5000 Fabetét csere műanyagbetétre: furat Sínvéglevágás: db 8367 Használt 120 mh sín szállítás: sm Sínhegesztés ET: db Sínhegesztés AT (kitérő, záró): db 148 Rostálás: vm Felsőágyazat készítése: m SZK1 kiegészítő réteg beépítése: m Használt B54-XI kitérő beépítése: csop 12 Folyóvágány építése: vm 733 "L" peronszegély építés: m 3400 Peronburkolat építése kiselemes burkolattal: m Útátjáró burkolat építés (beton elemes):mező 93 Útátjáró burkolat építés (strail): mező 32 Útátjáró burkolat építés (pedestrail): mező 28 Kerethíd építése: db 12 Boltozat komplex rehabilitációja: db 1 Teknőhíd szigetelés felújítás: db 1 4 helyszínen P+R parkoló és B+R tároló építése: Esőbeálló építése megállóhelyen: db 5 Biztosítóberendezés átalakítása 3 állomáson A használt sín, vasbeton alj, kitérő, útátjáró elem a Szántód-Kőröshegy - Balatonszentgyörgy vonalszakaszról kerül elbontásra. A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: 6

7 II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: 880 (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Teljesítési biztosíték (a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a), jótállási és szavatossági biztosíték (a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a) a szerződésben foglaltak, illetve a Kbt (1)-(4), (6) bekezdés a) pont szerint. A teljesítési biztosítéknak a befejezési határidőt követő 90. napig kell érvényesnek lennie. A biztosíték folyamatos rendelkezésre állásáért Vállalkozó a felelős. Amennyiben a Szerződés teljesítése Jótállási Időszakba lépett, és Vállalkozó a Jótállási és Szavatossági Biztosítékot Megrendelő rendelkezésére bocsátotta, Megrendelő a Teljesítési Biztosítékot felszabadítja. Jótállási idő: 36 hónap A jótállástól függetlenül a Vállalkozó alá van vetve a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletében foglalt előírásoknak. Ennek értelmében a jelen Szerződés alapján megvalósítandó építményszerkezetekre és azok létrehozásához felhasznált egyes termékekre és anyagokra előírt kötelező alkalmassági idő (továbbiakban Kötelező Alkalmassági Idő) általában 10 vagy 5 év, ahogyan ott fel van sorolva, amely időszakra a Vállalkozót szavatossági kötelezettség terheli. Szavatossági idő: 36 hónap. A Jótállási időszak kezdő időpontja, a szerződésben foglaltakkal összhangban, az ott meghatározott Projektelemtényleges befejezési időpontja, amelyet a Műszaki Átadás-átvételi jegyzőkönyv rögzített. A Jótállási Időszakba nem számít be, és azt meg kell növelni azzal az időtartammal ameddig a Projektelem nem használható olyan hiba, vagy kár miatt, amiért a Vállalkozó a felelős. Ajánlattevőnek a Kbt (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a 7

8 szerződés hatálybalépésekor a szerződéstervezet/felhívás szerinti teljesítési biztosítékot, előleg igénylése esetén az előleg igénylésének időpontjában az előleg-visszafizetési biztosítékot, illetve a teljesítés időpontjában a szerződéstervezet/felhívás szerinti jótállási és szavatossági biztosítékot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. A jótállási és szavatossági biztosítéknak a szavatossági időszak lejártát követő 45. napig kell érvényesnek lennie. Előleg-visszafizetési biztosíték: Előleg igénylése esetén - amennyiben az előleg mértéke a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladja - az előleg-visszafizetési biztosítékot Ajánlattevőnek az előlegbekérő benyújtásával egy időben kell rendelkezésre bocsátania. Amennyiben a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. alapján a vállalkozóként szerződő nyertes ajánlattevő szállítói előleget igényel, úgy Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtására köteles, ha az igényelt, illetve a folyósítandó előleg mértéke a Szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladja. Az Előleg-visszafizetési Biztosíték mértéke tekintetében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. (2) bekezdése alkalmazandó. Erre tekintettel a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó összegű szállítói előleg igénylése, illetve folyósítása esetén a nyertes ajánlattevő az Előleg-visszafizetési Biztosítékot úgy (olyan mértékre) köteles benyújtani, hogy a szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül az Előleg-visszafizetési Biztosíték rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége alól. A nyertes ajánlattevő a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére jogosult, az ajánlatkérési dokumentációban foglaltak szerint. A Szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó összegű előleg igénylése esetén a fentiek szerint nyújtandó Előleg-visszafizetési Biztosíték az Irányító Hatóság javára szóló biztosíték, amely egyfelől nyújtható a Kbt (6) bekezdés a) pont szerinti formában. Másfelől az ajánlatkérő által a szállítói előleg biztosítékaként a Kbt (6) bekezdés b) pont alapján megjelölt további biztosítéki forma a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83. (1) bekezdése szerint a garanciavállaló nyilatkozat, ingatlan jelzálogjog, gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény, valamint az Áht. 92. (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként (a biztosíték jogosultja ilyen biztosítéki forma esetén is az Irányító hatóság, azaz a biztosítéknak az Irányító hatóság javára kell szólnia). Így az Előleg-visszafizetési Biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. (2) bekezdésének második mondata alapján alkalmazandó 83. (1) bekezdése szerint megjelölt biztosítéki formában, vagy a Kbt (6) bekezdés a) pontban meghatározott formában, a Szerződésben foglaltak szerint. A szállítói előleggel kapcsolatos tájékoztatók és dokumentáció elérhető weboldalon. A fenti dokumentumok a jogszabályváltozásokra figyelemmel alkalmazandóak. Késedelmi kötbér: Amennyiben a Vállalkozó elmulasztaná, hogy befejezze a szerződésben foglaltakkal összhangban, az ott meghatározott Projektelem egészének megvalósítását a Szerződéses Megállapodásban rögzített Befejezési Határidőre, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek a Projektelem nettó ellenértékének, mint vetítési alap 0,5 %-ának megfelelő arányban a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik az előírt Befejezési Határidő és az egész Projektelemre kiadott Befejezési Teljesítésigazolás szerinti tényleges befejezési időpont 8

9 között. A késedelmi kötbér egyenkénti teljes összege nem haladhatja meg a késedelmi kötbérre vonatkozó vetítési alap 15 %-át, mint kötbérmaximumot. A kötbérmaximum elérése esetén a Megrendelő egyoldalú nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal, minden kártérítési kötelezettség nélkül elállni a Szerződéstől, vagy felmondani a Szerződést. A hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvekben, illetve a műszaki bejárási/utóellenőrzési jegyzőkönyvekben rögzített határidőkre történő elvégzésének elmulasztása esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, amelynek mértéke a fenti jegyzőkönyvekben vagy utólagos költségbecslés alapján elkészített kalkulációban meghatározott, a hibakijavítás és hiánypótlás megállapított nettó értékének, mint vetítési alapnak 1 %-a a késedelem minden naptári napja után. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg az adott késedelmi kötbérre vonatkozó vetítési alap 15 %-át, mint kötbérmaximumot. A kötbérmaximum elérése esetén a Megrendelő egyoldalú nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal, minden kártérítési kötelezettség nélkül elállni a Szerződéstől, vagy felmondani a Szerződést. Az egyes késedelmi kötbérek egyenkénti teljes összege nem haladhatja meg az adott késedelmi kötbérre vonatkozó vetítési alap 15 %-át. A teljesítés elmaradása miatt fizetendő kötbér: Vállalkozó szerződésszegése miatti lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása (amely a teljesítés státuszától függően elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosítja a Megrendelőt) és a Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Megrendelőt a nettó Szerződéses Ár 20%-nak megfelelő összegű teljesítés elmaradása miatt fizetendő kötbér illeti meg. A Megrendelő jogosult a teljesítés elmaradása miatt fizetendő kötbér igényét a Vállalkozó által nyújtott biztosítékból a Szerződéses Feltételek 7.7 alcikkelyben foglaltak megfelelő alkalmazása mellett érvényesíteni. Ha a Vállalkozó a Teljesítési Biztosíték megemelésére vonatkozó kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy ez olyan szerződésszegésnek minősül, amely miatt késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, amelynek mértéke a megemelés elrendelésének időpontjában még hátralévő munkarész nettó ellenértékének 0,5%-a, a késedelem minden naptári napja után. Ezen késedelmi kötbér teljes összege azonban nem haladhatja meg a még hátralévő munka nettó ellenértékének, mint vetítési alapnak a 7,5%-át. 15 napot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő egyoldalú nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal, minden kártérítési kötelezettség nélkül elállni a Szerződéstől, vagy felmondani a Szerződést. A Megrendelő a Szerződés alapján számított kötbéreken felül jogosult érvényesíteni a kötbérek összegén felüli kárát is. Megrendelő az egyes kötbérek kapcsán alkalmazza a Ptk. 6:186. (1) bekezdését. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót kötelezettségei teljesítése alól. A Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettség alól akkor mentesülhet, ha szerződésszegését kimenti. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés hatálybalépésekor nem bocsátja Megrendelő rendelkezésére a teljesítési biztosítékot akkor Megrendelő élhet az elállás jogával. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Szerződésszerű teljesítést követően, az Ajánlatkérő - szállítói finanszírozás esetén a Közreműködő Szervezet - az ellenszolgáltatást 30 napon belül átutalással teljesíti az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36./A. rendelkezéseinek, az államháztartásról szóló évi CXCV. 9

10 törvény, a Kbt (1)-(4), (5) és (6) bekezdései, valamint a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdés figyelembevételével. Az ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A szerződés szállítói finanszírozású. A Szerződéses Feltételek 17.4 alcikkelye tartalmazza a részletes fizetési feltételeket. Alvállalkozó igénybevétele esetén Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36./A. rendelkezéseinek megfelelően és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló a 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) és (3) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti. Az ajánlattétel, az elszámolás és a szerződéskötés is magyar forintban történik, az ellenszolgáltatás összege magyar forintban kerül kifizetésre. Vállalkozó a Megrendelő által Vállalkozó részére megküldött aláírt Teljesítésigazolásnak megfelelően nyújthat be számlát a tárgyidőszaki teljesítéséről. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. A programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. alapján a nyertes ajánlattevő előleg kifizetését kérheti. Az előleg legfeljebb a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű összeg lehet. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít. Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által a nyertes Ajánlattevő részére megküldött, aláírt Teljesítésigazolásnak megfelelően havonta nyújthat be számlát a tárgyhavi teljesítéséről. Az előleg igénylésére és kifizetésére a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet ában foglaltak szerint kerül sor. Ajánlatkérő - erre vonatkozó igény esetén - az előleget a 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet. 12. (2) bekezdés szerint teljesíti. Vállalkozó az Előleget az előleg kifizetését követő első rész-számlától köteles visszafizetni oly módon, hogy az egyes rész-számlák összegéből azoknak minimum az előleg mértékének megfelelő %-os értéke kerüljön levonásra mindaddig, amíg az előleg visszafizetésre nem kerül, azonban a Szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó összegű előleg igénylése esetén az az egyes rész-számlák összegéből elsőként az előlegnek azt a részét kell levonni, amely előleg-rész mentesített volt a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. A szállítói előleggel kapcsolatos tájékoztatók és dokumentáció elérhető weboldalon. A fenti dokumentumok a jogszabályváltozásokra figyelemmel alkalmazandóak. Ajánlatkérő a 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 13. (3)-(5) bekezdései alapján részszámlázási lehetőséget biztosít. Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által nyertes Ajánlattevő részére megküldött, aláírt Teljesítésigazolásnak megfelelően nyújthat be számlát a tárgyidőszaki teljesítéséről. A Felek szerződéses ár 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret felhasználási részlet-szabályait a Szerződéses Feltételek 18. cikkelye tartalmazza. A 18. cikkely alapján felhasznált tartalékkeret a szerződéses ár részévé válik külön szerződésmódosítás nélkül. A szerződés - amennyiben a Szerződő Felek aláírásukkal már ellátták - a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés hatályba lépésének napját követő 15. napon lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók. Ajánlatkérő a Kbt (5) bekezdésére figyelemmel jár az ellenszolgáltatás teljesítése során. A finanszírozás tervezett forrása: EU forrás 85, % + költségvetési forrás 15, %, IKOP forrás felhasználása mellett. Ajánlatkérő jelen eljárását a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján indítja meg. Jelen közbeszerzési 10

11 eljárás alapján megkötendő szerződés - amennyiben a Szerződő Felek aláírásukkal már ellátták - a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés hatálybalépését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók. Amennyiben a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés hatályba lépésének napját követő 15. nap korábbi dátumra esik, mint a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés létrejöttének napja, úgy a szerződés a létrejötte napján (az utolsóként aláíró Szerződő Fél általi aláírás napján) hatályba lép. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a megkötendő szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatálybalépésének napjától számítódik. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő egyáltalán nem biztosít lehetőséget gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozására (közös ajánlattevő, valamint nem közös ajánlattevő nyertes esetén sem). III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjában vagy a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-b) és d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll; b) ha ajánlattevő a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll; c) a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek - a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja alapján - szerepelniük kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezői tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (amennyiben azt a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok fenn nem állását - magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében - a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ évi 57. szám; ) közzétett A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni. A kizáró okok fenn nem állását - a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében - a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ évi 61. szám; ) közzétett Útmutató alapján szükséges igazolni. A magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a 11

12 közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3. és a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésének, és az 57. (1) bekezdés a)-b) és d) pontjai hatálya alá. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. és 6. -a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésének, és az 57. (1) bekezdés a)-b) és d) pontjai hatálya alá. Az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők vonatkozásában ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. -a szerint kell igazolnia, hogy alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-b) és d) pontjai hatálya alá vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-b) és d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevő a Kbt. 58. (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A kizáró okokkal kapcsolatos igazolás a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-8. és aiban foglaltak szerint történik. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet aiban illetve a Közbeszerzési Hatóság a Kormányrendelet 13. -a alapján kiadott útmutatóban meghatározott kizáró okokat maga ellenőrzi magyar nyelven elérhető hatósági elektronikus nyilvántartásokból. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. -a alapján Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja az ajánlathoz - az erről szóló nyilatkozattal együtt - a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni! A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtott nyilatkozatok a felhívás feladásának dátumánál korábbi keltezésűek nem lehetnek. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő: 1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évre szóló saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját, amennyiben a letelepedésük szerinti ország joga előírja a közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése szerinti eset fennállása esetén ajánlattevő jelen pont szerinti alkalmasságát a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vasút építése, vagy vasút átépítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával igazolhatja. 12

13 A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdésében foglaltak megfelelően irányadók. 2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évből származó általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya (vasút építése, vagy vasút átépítése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdésében foglaltak megfelelően irányadók. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (4a) bekezdés alapján amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az 1. vagy 2. pontban meghatározott követelményeknek, úgy Ajánlatkérő elfogadja a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. (4) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 55. (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (6) bekezdése alapján más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az 1. pontban foglalt igazolási mód kapcsán ha a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 18. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. -ban és 20. -ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való 13

14 szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő az 1. pontban foglalt igazolási mód helyett. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha: 1. az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évben mérleg szerinti eredménye több, mint egy évben negatív volt. A 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14 (2) bekezdése szerinti eset fennállása esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vasút építése, vagy vasút átépítése) származó -általános forgalmi érték nélkül számított - árbevétele nem éri el mindösszesen a nettó HUF-ot. 2. az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évben a teljes nettó árbevétele a vizsgált három éves időszakban mindösszesen nem érte el a HUF-ot, továbbá ha a közbeszerzés tárgya szerinti (vasút építése, vagy vasút átépítése) nettó árbevétele a vizsgált időszakban összesen nem érte el a HUF-ot. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre vonatkozóan. 1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző utolsó 5 év (60 hónap) legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pontja alapján. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdés alapján a referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia: - a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, - az elvégzett munkák nevesítését és szükség esetében mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal), - az ellenszolgáltatás összegét, - a szerződés teljesítésének helyét, - a szerződés teljesítésének, azaz a műszaki átadás-átvétel, az 1.5 szerinti alkalmassági követelmény esetében az üzembe helyezés időpontját /év, hónap, nap/, - szerződést kötő másik fél nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a referenciát Ajánlattevő konzorciumban teljesítette, Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az Ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe, erre tekintettel a közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az Ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező építési beruházás egészét minden egyes közös ajánlattevő saját teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot, erre tekintettel a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok egyetemleges felelősségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány 14

15 százalékos volt a teljesítésben az ajánlattevő részvételi aránya. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (6) bekezdése] A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. A Kbt (7) bekezdése alapján a referenciamunka projekttársaság tagjaként történt teljesítése esetén a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a szerződést kötő másik fél nyilatkozatát arról, hogy a projekttársaság tagjai által elvégzett munka a projekttársaság tagjai általi teljesítés szerint elkülöníthetőek-e. Amennyiben elkülöníthetőek, akkor a referenciaigazolásnak külön az ajánlatot benyújtó ajánlattevőre vonatkozóan kell tartalmaznia a fentiekben megadott kötelező tartalmi elemeket. Amennyiben nem különíthetőek el, akkor a referenciaigazolásnak a projekttársaság tagjai által elvégzett munkák egészére kell kiterjednie, és külön meg kell adni az ajánlatot adó tag teljesítésének arányát. A referenciákat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdése szerinti tartalommal, továbbá az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelő részletezettséggel az igazolás eredeti vagy másolati példány csatolásával kell igazolni. 2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra, úgy e dokumentum hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítását is csatolni kell. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 36. (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az alkalmassági minimum-követelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha: 1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző utolsó 5 évben (60 hónapban) nem 15

16 rendelkezik az alábbi, befejezett, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdés szerint igazolt referenciával/referenciákkal: 1.1. Egybefüggő vagy egy szerződésből származó legalább vm egyvágányú (vagy vm kétvágányú), országos közforgalmú vasúti pálya részét képező fővonali nyíltvonal és/vagy állomási vágány építése, vagy üzem alatti átépítése al- és felépítménnyel együtt és 1 db egybefüggő vagy egy szerződésből származó legalább vm egyvágányú (vagy vm kétvágányú) alépítmény javító géplánccal, nagygépi technológiával elvégzett alépítmény átépítési munka országos közforgalmi vasúti pálya részét képező fővonali tárgyú referencia. A két feltétel között átfedés is lehetséges, azaz az előírt alkalmassági követelmények egy referenciával is teljesíthetőek. (Ha az ajánlattevő a referencia követelményt kétvágányú és egyvágányú vasútvonal építési referenciával vagy referenciákkal vegyesen kívánja teljesíteni, akkor 1000 vm kétvágányú vasútvonal építési, vagy átépítési referenciával 2000 vm egyvágányú vasútvonal építési, vagy átépítési referenciát kell egyenértékűnek tekinteni). Az állomási vágányokat azok teljes hosszával lehet szerepeltetni Legalább egy darab befejezett, egy szerződés keretében teljesített vm, országos közforgalmú vasúti pálya részét képező fővonali vasútvonal vágányának nagygépes ágyazat rostálása vasúti ágyazat rostálógéppel Összesen legalább 20 csoport, az országos közforgalmú vasúti pálya részét képező fővonali kitérő cseréje, vagy beépítése, amely közül legalább 6 csoport kitérő cseréje vagy beépítése 1 db állomás építése, vagy átépítése (az átépítés az al- és felépítmény átépítését jelenti) keretében valósult meg Egybefüggő, vagy egy szerződésből származó, az országos közforgalmú vasúti pálya részét képező fővonali vasútvonalon végzett, összesen legalább 15 km hosszú váltakozó áramú villamos felsővezeték építése, vagy részleges átépítése (legalább részleges oszlopok, tartósodronyok, munkavezeték cseréje, illetve kiépítése). Az állomási vágányokhoz tartozó felsővezetékeket azok teljes hosszával lehet szerepeltetni Legalább 10 csoport kitérőt vezérlő, 1 db jelfogó függéses biztosítóberendezés üzem alatti átalakítása és az azt követő üzembe helyezése. Az 1.1; 1.2; 1.3, és 1.4 szerinti alkalmassági követelmény esetében a referencia(k) akkor tekinthető(k) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja erre az időszakra esik. Az ajánlati felhívás 1.5 pont szerinti alkalmassági követelmény esetében a referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (60 hónap) megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz az üzembe helyezés időpontja erre az időszakra esik. Az 1. pontban felsorolt egyes referencia követelmény a szerződés teljesítésének azon részére vonatkozik, amelyre konkrétan alkalmasságot igazol. (306/2011 (XII.23) Kormányrendelet 10. (2) bekezdés) Ajánlatkérő az országos vasúti pálya fogalma alatt a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény pontjában meghatározott fogalmat érti. Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző utolsó 5 évet (60 hónapot) ajánlatkérő a Kbt ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja. 2. nem állnak rendelkezésre legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek: 2.1. Egy fő felsőfokú végzettségű projektvezető, aki rendelkezik okleveles építőmérnöki, vagy építőmérnöki, vagy mélyépítési, vagy közlekedésépítési, vagy vízellátási vagy csatornázási, vagy vízgazdálkodási mérnöki, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és legalább 5 éves 16

17 vasútépítés irányítási (több építésvezető irányítása egyidejűleg) gyakorlattal rendelkezik és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projekt irányításában részt vett projektvezetőként, vagy projektvezető-helyettesként, amely legalább 20 km vágány üzem alatti átépítését al- és felépítménnyel, valamint ugyanazon kivitelezési munkán belül legalább 15 csoport kitérő cseréjét vagy beépítését tartalmazta Egy fő felsőfokú végzettségű projektvezető-helyettes, aki rendelkezik okleveles építőmérnöki, vagy építőmérnöki, vagy mélyépítési, vagy közlekedésépítési, vagy vízellátási vagy csatornázási, vagy vízgazdálkodási mérnöki, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és legalább 5 éves vasútépítés irányítási (több építésvezető irányítása egyidejűleg) gyakorlattal rendelkezik és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projekt irányításában részt vett projektvezetőként, vagy projektvezető-helyettesként, amely legalább 15 km vágány üzem alatti átépítését al- és felépítménnyel, valamint ugyanazon kivitelezési munkán belül legalább 10 csoport kitérő cseréjét vagy beépítését tartalmazta Egy fő felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezető pozíciót betöltő személy, a vasúti pálya átépítése kivitelezéséhez, aki rendelkezik okleveles építőmérnöki, vagy építőmérnöki, vagy mélyépítési, vagy közlekedésépítési, vagy vízellátási vagy csatornázási, vagy vízgazdálkodási mérnöki, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és legalább 5 éves vasúti pálya építési tapasztalattal, és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projekten részt vett felelős műszaki vezetőként, amely legalább 10 km vágány üzem alatti átépítését tartalmazta al- és felépítménnyel, valamint az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projekten részt vett felelős műszaki vezetőként, amely legalább 8 csoport kitérő cseréjét, vagy beépítését tartalmazta Egy fő felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezető pozíciót betöltő személy a felsővezeték hálózat kivitelezéshez, aki rendelkezik okleveles villamosmérnöki, vagy okleveles közlekedésmérnöki, vagy villamosmérnöki, vagy közlekedésmérnöki, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és legalább 5 éves vasúti villamos felsővezeték építésen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projektben részt vett felelős műszaki vezetőként, amely legalább 2 km váltakozó áramú villamos felsővezeték építését, vagy átépítését tartalmazta Egy fő felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezető pozíciót betöltő személy a biztosítóberendezés átalakítás kivitelezéséhez, aki rendelkezik okleveles villamosmérnöki, vagy okleveles közlekedésmérnöki, vagy villamosmérnöki, vagy közlekedésmérnöki, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és legalább 5 éves vasúti biztosítóberendezés építésen, vagy átalakításon szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik, és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projektben részt vett felelős műszaki vezetőként, amely legalább egy jelfogófüggéses állomási vasúti biztosítóberendezés építését vagy átalakítását tartalmazta Egy fő felsőfokú végzettségű rendelkező felelős műszaki vezető pozíciót betöltő személy műtárgyak kivitelezéséhez, aki rendelkezik okleveles építőmérnöki, vagy építőmérnöki, vagy mélyépítési, vagy közlekedésépítési, vagy vízellátási vagy csatornázási, vagy vízgazdálkodási mérnöki, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és legalább 5 éves műtárgy kivitelezési szakmai gyakorlattal rendelkezik, és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projektben részt vett felelős műszaki vezetőként, mely legalább 1 db, vasút alatti vagy feletti gyalogos és/vagy vasút alatti vagy feletti kerékpáros és/vagy vasút alatti vagy feletti közúti műtárgy építését tartalmazta Egy fő felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezető pozíciót betöltő személy a távközlés átalakítás kivitelezéséhez, aki rendelkezik okleveles villamosmérnöki, vagy okleveles közlekedésmérnöki, vagy villamosmérnöki, vagy közlekedésmérnöki, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és legalább 5 éves vasúti távközlés építésen, vagy átalakításon szerzett 17

18 szakmai gyakorlattal rendelkezik, és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projektben részt vett felelős műszaki vezetőként, amely legalább egy állomási vasúti távközlő rendszer építését vagy átalakítását tartalmazta Egy fő műszaki felsőfokú végzettséggel és munkavédelmi képzettséggel rendelkező munkavédelmi vezető Egy fő művezető, vasúti pálya felépítmény átépítése szakterületre, aki legalább középfokú állami végzettséggel és felsőfokú szakirányú vasúti végzettséggel, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel (építőmérnök)-, és érvényes kötöttpályás közlekedési ágazati forgalmi vizsgával rendelkezik és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projekten vett részt, amely legalább 5 km vágány üzem alatti átépítését felépítménnyel, és legalább 8 csoport kitérő cseréjét, vagy beépítését tartalmazta Egy fő művezető, vasúti pálya alépítmény átépítése szakterületre, akik legalább középfokú állami végzettséggel és felsőfokú szakirányú vasúti végzettséggel, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel (építőmérnök)-, és érvényes kötöttpályás közlekedési ágazati forgalmi vizsgával rendelkezik és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projekten vett részt, amely legalább 5 km vágány üzem alatti átépítését alépítménnyel, és legalább 8 csoport kitérő cseréjét, vagy beépítését tartalmazta. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül, a 2.2. és 2.3., valamint a 2.5 és 2.7 szerinti szakemberek esetén egy szakember mindkét pozícióra jelölhető. Az ajánlati felhívás 2.1; 2.2, 2.3; 2.4; 2.5; 2.6. és 2.7. szerinti szakemberek esetében előírt végzettséggel egyenértékű felsőfokú végzettséget Ajánlattevőnek kell bizonyítania. A fenti gyakorlati idők vizsgálatánál Ajánlatkérő az elmúlt 10 év kitétel alatt a felhívás feladását megelőző utolsó 10 évet érti. Ajánlatkérő az időtartamot a Kbt ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja. A 266 /2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerintivel egyenértékű végzettségnek tekinti ajánlatkérő a tevékenységet szabályozó, korábban hatályban lévő rendelet(ek) szerinti végzettséget is, amennyiben az alkalmasság igazolására bemutatott személy a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendeletben rögzítettek szerint a kamara által a szakmagyakorlás folytatására kiadott igazolással rendelkezik. 3. nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt gépek: db mobil, villamos ellenállás hegesztésre alkalmas sínhegesztő gép; db kitérő szabályozó gép; db univerzális közúti-vasúti földmunkagép; db önjáró, min 100 tonna teherbírású vasúti daru; db önjáró vasúti felsővezeték szerelő kocsi; db együtemű bontás-fektetés munkavégzésre alkalmas átépítő gép, min. 200 vm/óra átépítési teljesítménnyel 60 db vasúti aljszállító kocsival; db vágányszabályozó géplánc (aláverőgép és ágyazatrendezőgép és vágánystabilizátor) min. 600 vm/óra teljesítménnyel; db alépítmény-javító géplánc (azon vágányon, amelyen működik a gép, az alépítmény korona szintje alatt talajcserét végezni képes a sínek és aljak elbontása nélkül, amely min. 600 vm/nap teljesítménnyel 50 cm vastagságú védőréteg beépítésére alkalmas) 20 db MFS vagy azzal egyenértékű vasúti szállítókocsival db vágányon járó ágyazatrostáló gép min. 120 vm/óra munkavégzési sebességgel, valamint legalább 6 kocsiból álló önürítős szalagsoros szerelvény 18

19 Ajánlatkérő -tekintettel arra, hogy az átépítendő szakasz normál nyomtávolságú- kizárólag normál nyomtávolságú vágányon (1435 mm) közlekedni és munkát képezni képes vasúti gépeket vesz figyelembe. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) 19

20 x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) V IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: igen (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S /10/08 (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/12/17 (nap/hónap/év) Időpont: A dokumentációért fizetni kell igen (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A Kbt (4) bekezdés szerinti szervezetnek a bruttó HUF-ot (illetve Magyarországon kívül, egyéb EU tagállamból történő utalás esetén a nettó HUF-ot) ajánlatkérő (IBAN kód: HU , Swift kód: MKKBHUHB) számú számlájára kell átutalni, a jogcím (közbeszerzés tárgya, felhívás TED azonosítója) feltüntetésével. A dokumentáció ellenértékét az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított 15 napon belül kell befizetnie és az átutalást igazoló okmányt Ajánlatkérő számára benyújtania. Ajánlatkérő a dokumentációba való ingyenes betekintés lehetőségét biztosítja a dokumentáció kiváltásának a helyén a VI.3.1. pontban megadott időpontokban. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/12/17 (nap/hónap/év) Időpont: IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) 20