2. sz. Melléklet Appendix 2

Átírás

1 Megrendelő / Buyer: Északmagyarrszági Reginális Vízművek ZRt Kazincbarcika, Tardnai u sz. Melléklet Appendix 2 a C /WF számú szerződéshez t the Cntract Nr. C /WF Vállalkzó / Seller: Zenn Systems Kft. GE Water & Prcess Technlgies 2800 Tatabánya, Vigadó u hr. VÁLLALKOZÓ SZÁLLÍTÁSI TERJEDELME Vállalkzó a maximum 8000 m3/d teljesítményű, ZeeWeed ultraszűrő membrántechnlógián (ZW500) alapuló ivóvízkezelő mű megvalósítása srán az alábbi tevékenységek elvégzését vállalja: Elkészíti a vízjgi létesítési engedélyhez szükséges dkumentációkat; Elkészíti a ZW500 ivóvízkezelő rendszer kiviteli tervdkumentációját, a szükséges építész, gépésztechnlógiai, villams, műszeres és autmatikai terveket; Elvégzi a szükséges bntási és építési munkákat; Beszerzi, legyártja és leszállítja a ZW500 ivóvízkezelő rendszert az ultraszűrő membránkkal, kiszlgáló gépészetével, villams autmatikai berendezésekkel, valamint a technlógia működéséhez szükséges valamennyi berendezéssel együtt kmpletten a Helyszínre; Elvégzi a leszállíttt berendezések vállalási határkn belüli helyszíni szerelési létesítményrészeken belüli, illetve azk közötti összekötő csövezési munkáit; Elvégzi a ZW500 ivóvízkezelő mű beüzemelését és üzempróbáit, 30 nap próbaüzem irányítást, a 72 órás flyamats üzem melletti teszteket és a kapcslódó mérnöki szlgáltatáskat; A mű megvalósításának ideje alatt elméleti és gyakrlati ktatást tart a Megrendelő kezelő személyzete részére. Az ktatás befejeztével a kezelőszemélyzetet vizsgáztatja a mű kezelésével kapcslatban. SELLER S SCOPE OF SUPPLY Seller during executin f the up t 8000 m3/d capacity drinking water treatment plant based n ZeeWeed membrane ultrafiltratin (ZW500) technlgy prvides the fllwing activities: Supply design dcumentatin fr water authrity permit fr cnstructin (hereinafter referred t WA permit); Supply the Detailed Engineering f the ZW500 drinking water treatment system, including the necessary civil, mechanical, prcess, electrical, instrumentatin and autmatin designs; Execute the necessary demlitin and building wrks; Purchase, manufacture and deliver t the Site the ZW500 drinking water treatment system cmplete with ultrafiltratin membranes, related mechanical, electrical and autmatin equipment / devices and with all the equipment being necessary fr the peratin f the technlgy; Executin f site assembly f the supplied equipment and their cnnecting piping within the limits given belw; Executin f cmmissining, start up, 30 days trial run leading, 72-hur perfrmance test f the ZW500 water treatment system and the cnnected engineering services; Prvide basic and functinal training fr Buyer s staff during the plant executin. After the training peratrs shall pass an exam n plant peratin. Vállalási határk ZW500 tápvízre (előkezelt vízre): A tápvíz (előkezelt víz) vezetéken lévő, a Megrendelő által kiépített karimás csatlakzás a csőpincében az újnnan nyitandó csőflysóval (csőalagúttal) szemben (~12 m). Az elzáró szerelvényt a Vállalkzó szállítja. A tápvíz (előkezelt víz) megfelelő minőségben és mennyiségben történő eljuttatása a csatlakzási pntig nem tartzik a Vállalkzó szállítási terjedelmébe. Supply limits Fr ZW500 feed water (pre-treated water): Feed water (pre-treated water) flange prvided by the Buyer at the existing raw water (pretreated water) piping in the piping cellar in frnt f the piping drive (piping tunnel) t be built newly (~12 m). Seller supplies the valve. Feed water (pre-treated water) supply t the cnnectin pint in a prper quality and quantity is ut f Seller s scpe. Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 1/ 38

2 Tisztíttt vízre: Az új ZW500 rendszer permeátum vezetékét lezáró szerelvény csatlakzó síkja a Megrendelő által a meglévő termékvíz vezetéken kiépített karimás csatlakzási pntnál (az alagsrban a termékvíz tartály mellett, [~48 m]). A permeátum vezeték elzáró szerelvényét a Vállalkzó szállítja. Az ultraszűrt víz csatlakzási pnttól való elvezetése, tvábbi kezelése, tárzása, illetve hálózatba történő kiadása nem tartzik a Vállalkzó szállítási terjedelmébe. Technlógiai szennyvizekre: A tartály leürítésekből származó hulladékvizeket, a vegyszeres tisztításkból származó szennyvizeket, valamint a flyamati tartályk esetleges vésztúlflyásait befgadó hulladékvíz elvezető vezeték becsatlakzási pntja az udvartéri csatrna csatlakzó aknájában (a nem használt alumíniumszulfát tárlóval szemben, [~20 m]). A hulladék- és szennyvizek elvezetése ettől a pnttól, esetleges tvábbi kezelése, elhelyezése nem tartzik a Vállalkzó szállítási terjedelmébe. Vegyszerekre: Az új ZW500 rendszer vegyszer tartályainak betöltő nyílása. Villams és irányítástechnika: A berendezés vezérlő paneljének srkapcsa beleértve a PLC-t, I/O kártyákat és az irányítástechnikai kábelezést a szállíttt gépekre, valamint az erősáramú betápkábel a villams kapcslószekrénynél (a gépek energia ill. irányítástechnikai kábelezése a GE W&PT szállítási terjedelmébe tartzik). A villams energiaellátás biztsítása a határpntn az új villams helyiségen belül nem tartzik a Vállalkzó terjedelmébe. Szerelésre, csövezésre: Vállalkzó vállalja az új ZW500 ivóvízkezelő mű létesítményrészeinek kmplett belső szerelését, rendszerhez tartzó egységeken belüli összes technlógiai, gépészeti csövezést és csőszerelést, valamint a ZW1000 hulladékvizek visszavezetésére szlgáló vezeték és a BP tartályk összekötő vezetéke kivételével a létesítményrészek egymás közötti összekötő csövezését figyelembe véve a határkat. Építészeti munkákra: Vállalkzó vállalja az új ZW 500 technlógia telepítéséhez szükséges bntási és építési munkák elvégzését a határkat figyelembe véve. Fr treated water: Permeate valve f the new ZW500 system at the flange prvided by the Buyer n the existing prduct water piping (in the basement beside f the prduct water strage tank, [~48 m]). Permeate valve prvided by the Seller. T deliver ultrafiltered water frm this pint n, further treatment, strage and discharge int the supply system is ut f Seller s scpe. Fr wastes: Drain piping that receives wastes frm tank drains, cleaning wastes and verflws f prcess tanks cnnecting pint in the pit f lcal utdr sewage piping (in frnt f the Al-sulphate strage ut f use, [~20 m]). Delivery f wastes frm this pint n, their further treatment and dispsal are ut f Seller s scpe. Fr chemicals: Filling penings f the chemical dsing tanks f the new ZW500 system. Fr electrical and cntrl system: cntrl panel (including PLC, I/O cards and cntrl cabling fr the supplied equipment) and HV pwer cable at the MCC (pwer cabling f the supplied equipment is in Seller s scpe). Supply f pwer t the limit within the new electrical rm is ut f Seller s scpe. Fr cnnecting piping and assembly: Seller executes cmplete internal assembly f the new ZW500 water treatment plant, all the technlgical, mechanical piping and pipe installatin within the units included in the system, and als the intercnnecting piping excluding ZW1000 reject piping and BP tanks intercnnecting piping taking int cnsideratin Seller s supply limits. Fr civil wrk: Seller executes the demlitin and building necessary fr the implementatin f the new ZW500 technlgy within the supply limits. Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 2/ 38

3 Megrendelő / Buyer: Északmagyarrszági Reginális Vízművek ZRt Kazincbarcika, Tardnai u sz. Melléklet Appendix 3 a C /WF számú szerződéshez t the Cntract Nr. C /WF Vállalkzó / Seller: Zenn Systems Kft. GE Water & Prcess Technlgies 2800 Tatabánya, Vigadó u hr. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI Minden, a Vállalkzó szállítási terjedelmében nem szereplő, az ajánlati határkn kívül eső szlgáltatás és munka a Megrendelő szállítási terjedelmébe tartzik. Jelen munka esetén például, a következő szlgáltatásk és munkák esnek a Megrendelő felelősségi körébe: BUYER S OBLIGATIONS All deliveries r services nt specified in the Seller s Scpe f Supply and ut f supply limits are included in the Buyer s Scpe f Supply. Fr example, in this prject the fllwing items are the respnsibility f Buyer: 1. Biztnságtechnika és környezetvédelem 1. Safety and Envirnmental Elsősegély és sürgősségi rvsi ellátás biztsítása. Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 3/ 38 First aid and emergency medical respnse. Vegyszerömlés kezelése. Chemical spill respnse. Szemmsó és vészzuhany biztsítása a vízkezelő mű területén. Biztnsági, tűzjelző és tűzvédelmi rendszer, villámvédelmi rendszer szállítása és kiépítése a helyi szabályzásnak megfelelően. Vegyszerek tárlásával és kezelésével kapcslats engedélyek beszerzése a Megrendelő telephelyére vnatkzóan (amennyiben szükséges), akár jelen munka esetén már említett vegyszerről van szó, akár egy későbbiekben alkalmazásra kerülő vegyszerről. Bármilyen speciális engedély beszerzése, amely ahhz szükséges, hgy a Vállalkzó alkalmazttai, alvállalkzói a vízkezelő berendezéssel kapcslats munkákat a helyszínen elvégezhessék. Minden, a helyszínre vnatkzó vizsgálat elvégzése vagy elvégeztetése, beleértve a talaj, a talajvíz, a felszíni víz, a levegőbe történő kibcsátás, stb. vizsgálatát. A GE rendszerből származó minden szilárd és flyékny hulladék elhelyezése, beleértve a kivitelezés, a beüzemelés és az üzemeltetés srán keletkező hulladékkat is. Az egyértelműség érdekében rögzítjük, hgy a ZW500 rendszer létesítésével kapcslats bntási és építési hulladékt az építési alvállalkzó vállalási terjedelmén belül elszállítja, és azk megsemmisítéséről gndskdik, mindezekhez a megfelelő engedélyekkel rendelkezik, valamint megerősítjük, hgy a kivitelezéshez, beüzemeléshez és próbaüzemhez használt, a későbbiekben nem használandó maradék vegyszerek elszállításáról gndskdunk. Eyewash and safety shwers in the water treatment area. Security and fire prtectin systems per lcal cdes. Envirnmental use and discharge permits fr all chemicals at the Buyer s facility either listed as necessary fr this wrk r prpsed fr use at a later date. Any special permits required fr Seller s r Buyer s emplyees r Seller s subcntractrs t perfrm wrk related t the water treatment system at the facility. All site testing, including sil, grund and surface water, air emissins, etc. Dispsal f all slid and liquid waste frm the Seller s System including waste materials generated during cnstructin, start up and peratin. T make it definite we cnfirm that the wastes riginated frm the demlitin and building cnnected t the executin f the ZW500 system, the subcntractr will transfer and destruct within its scpe being pssessin f the relevant licenses; as well as we cnfirm that Seller transfer the chemicals used during the executin, cmmissining and trial run but nt necessary fr the further perating.

4 A megrendelő kell, hgy aznsítsa és tájékztassa a Vállalkzó személyzetét és alvállalkzóit bármely veszélyfrrásról a munkaterületen, amely beflyáslhatja a Vállalkzó szállítási terjedelmébe eső munkák és szlgáltatásk sikeres teljesítését és együttműködik a Vállalkzó személyzetével és alvállalkzóival abban, hgy a veszélyt megszüntessék, nymn kövessék és elfgadható szintre csökkentsék. A Megrendelő ktatást tart a Vállalkzó személyzete és alvállalkzói részére minden, a helyszínen történő munkavégzésre vnatkzó vállalati előírásról és követendő gyakrlatról. Az ilyen jellegű ktatás kiterjedhet többek között, de nem kizárólag, az általáns környezetvédelmi, egészségügyi és biztnsági (EHS) ismeretekre, veszélyhelyzetekre (HAZOP), tűzvédelemre, alkhl és drgtesztekre, baleseti bejelentésre, a helyes és elvárt magatartásra, elsősegélynyújtásra, vegyszer fgadásra, érintésvédelmi szabálykra, stb. A Megrendelő a Vállalkzó személyzete és alvállalkzói részére igazlást ad a képzés elvégzéséről. A képzési prgram dkumentált kell, hgy legyen, biztsítani kell a szükséges ktatási anyagkat, és jelenléti ívet kell vezetni. The Buyer shall identify and infrm Seller s r its subcntractrs persnnel f any hazards present in the wrk place that culd impact the delivery f Seller s scpe f supply and agrees t wrk with Seller r its subcntractrs t remve, mnitr, and cntrl the hazards t a practical level. The Buyer shall prvide training t Seller s and its subcntractrs persnnel n all relevant and standard cmpany perating prcedures and practices fr perfrming wrk n site. Such training prgrams may include, but are nt limited t, general envirnmental health & Safety (EHS), HAZOP, fire prtectin, drug testing, incident ntice, site cnduct, standard first aid, chemical receiving, electrical safety, etc. Buyer will prvide a certificate f training fr Seller s and its subcntractrs persnnel. This prgram will be fully dcumented, training materials will be prvided, and attendance list will be kept. 2. Tervezés, helyszíni munkák és telepítés 2. Jbsite and Installatin Review A Vállalkzó által szállíttt berendezés rajzainak és specifikációinak áttekintése. A vízjgi létesítési és kiviteli tervek áttekintése, jóváhagyása, beleértve a független tervellenőrzés biztsítását is. Minden, a rendszer szállításával, létesítésével és üzemeltetésével kapcslatsan a krmányzat vagy a szabályzóhatóságk által megkövetelt szlgalmi jg, jgsítvány és engedély beszerzése, beleértve a vízjgi létesítési, esetleges építési, valamint a működési engedélyek beszerzését is. Amennyiben jgszabályváltzás, hatósági előírás, engedély kiadás feltétele, stb. miatt az Vállalkzó szállítási terjedelmében nem szereplő berendezés, munka, szlgáltatás válik szükségessé, Vállalkzó Megrendelő felkérése alapján kész külön ajánlatt tenni (beleértve a kiegészítések terjedelmét és ellenértékét is). A tervezéshez és engedélyekhez nélkülözhetetlen, Megrendelő által biztsítható dkumentumk, nyilatkzatk, meghatalmazásk biztsítása, például az 5. sz. mellékletben felsrltak. A munkaterület átadása munkavégzésre alkalmas állaptban. Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 4/ 38 Review f Seller s supplied equipment drawings and specificatins. Review and apprval f design dcumentatin fr WA permit and f Detailed Engineering dcumentatin, including prvisin f the independent plan review. All easements, licenses and permits required by gvernmental r regulatry authrities in cnnectin with the supply, erectin and peratin f the system, including WA permit, demlitin / building permits (if required) and perating permits. In case f necessity f any additinal equipment, wrk r services ut f the Seller s present scpe, caused by future changes f regulatins, authrity requirements r cnditins f the WA permit, upn Buyer s request Seller is ready t prpse these items in a separate prpsal (including the scpe and prices f the additinal items). All dcuments, design dcumentatin, declaratins and authrizatins being prvided by the Buyer needed fr design and permits fr example the dcuments listed in Appendix 5. Prviding site area in cnditin apprpriate fr site wrks.

5 A ZW500 technlógiát, vízkezelő rendszert megelőző és követő technlógiai egységek, valamint a kiszlgáló rendszerek kiépítése, működésének megfelelő biztsítása, valamint a GE ivóvízkezelő művel történő csatlakzási pntk kiépítése összekötő csövezéssel együtt, beleértve például a következőket: A ZW500 rendszerhez tartzó előkezelés kialakítása és beüzemelése, a meglévő, jelenleg használatn kívüli flkkuláló és derítő műtárgyak felújításával, átalakításával, szükség szerint. Régi levegőztető medencék gépészeti bntása, álmennyezet bntása; A meglévő előkezelt (derített) víz vezetéken karimás csatlakzás kialakítása a ZW500 rendszer tápvízvezetéke számára; Az alsó szinten, a levegőztető medence alatt lévő helyiségben a felesleges csővezetékek eltávlítása, a járószelvénybe belógó T-idmk átfrgatása; Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 5/ 38 Building and prper perating f prcess units and utilities upstream and dwnstream f the ZW500 technlgy t be supplied, and building their cnnectin pints t the GE supplied water treatment unit with cnnecting piping, including fr example the fllwings: Execute and start up f the pre-treatment dedicated t ZW500 system by renewing and adapting f the existing, at present ut f use flcculatin and clarificatin tanks, as necessary. Disassembly f the ld aeratin basins and suspended ceiling; Ensure cnnecting flange at the existing pre-treated water piping fr cnnectin f the ZW500 feed water piping; Remval f unnecessary piping and mdifying the piping prfiles (T-prfiles) in the grund flr rm under the ld aeratin basins; Udvartér felől ajtó nyitása; Opening a dr at grund flr; Emeleti vlt fűtőgépház kiürítése, sík padzat kialakítása; Régi villams helyiség kiürítése, villams tápcsatlakzás kialakítása a helyiségen belül; Termékvíz vezeték kiépítése a ZW500 rendszer csatlakzó pntjától a GAC szűrők felé vezető csővezetékhez való csatlakzásig; Emptying f the first flr ld heating machinery rm, develpment f flat flrs; Emptying the ld electrical rm, and ensuring pwer cnnecting pint in it; Building prduct water piping frm the ZW500 permeate cnnectin pint t the cnnectin pint n the piping ging t GAC filters; Régi csurgalékvíz csövek elbntása; Disassembly f ld leachate piping; Kültéri hulladékvíz vezeték felülvizsgálata, a nyelőképesség meghatárzása, szükség esetén bővítése; A nyersvíz előkezelése a meglévő előkezelő rendszerben, valamint az újnnan létesítendő a ZW500 rendszerhez dedikált rendszerben, a 8. sz. mellékletben megadtt mennyiségű és minőségű tápvíz biztsítása; ZW1000 hulladékvíz (reject) vezeték kiépítése a szükséges szerelvényekkel, tartzékkkal együtt, a ZW500 rendszer flkkuláló tartálya előtt becsatlakztatva; A ZW1000 hulladékvíz vegyszeres kezeléséhez a meglévő vegyszertartály biztsítása; BP rendszerek összekötő vezetékének kiépítése a szükséges szerelvényekkel és tartzékkkal együtt; Ultraszűrt víz tárló tartályk, ultraszűrt víz tvábbi kezelése az aktív szenes szűrők szükség szerinti bővítésével, hálózatba történő kiadása; Hulladékk gyűjtése a megadtt határkn kívül, azk elvezetése, elhelyezése és Cntrl f utdr sewage channel, determining f receiving capacities and its expansin if necessary; Raw water pretreatment in the existing and in the new ZW500 dedicated pretreatment system, ensuring ZW500 feed water in quantity and quality prescribed in Appendix 8; Building ZW1000 reject water piping with the necessary valves and accessries, cnnected t the ZW500 system befre its flcculatin tank; Prvisin f existing chemical dsing tank fr the chemical treatment f ZW1000 reject water; Building intercnnecting piping between the BP systems with the necessary valves and accessries; Ultrafiltered water strage tanks, further treatment with expansin f GAC filters as necessary and discharge t the supply system; Cllecting wastes at the limits, their taking away, t execute wastewater treatment

6 mindennemű szennyvíztisztítás, illetve utókezelés elvégzése szükség szerint; Energia betáplálás biztsítása a szükséges mennyiségben és minőségben a határk szerint megadtt pntn. Közpnti földeléses rendszer kiépítése minden anyag és munka biztsításával. Épületgépészet (fűtés, világítás, szellőzés stb.) biztsítása, különös tekintettel a megfelelő szellőztetésre: Általáns szellőztetés a ZW500 rendszer helyiségeiben; Elszívás biztsítása a ZW500 membránmedencékből, a zárt medencékbe történő elszívó ventilátr beépítésével; Fúvók megfelelő légellátásának biztsításáhz a légkamra szellőzésének kiépítése, biztsítása (a telepítendő fúvók zárt vezetéken szívnak a légkamrából). Kapudaru, a kmbinált műtárgyra telepítve, 2 db láncs macskával. Megfelelő hely, őrzött és védett elhelyezés biztsítása a leszállíttt berendezések számára, épületen belül, vagy fedett helyen. Megjegyzés: az elektrms berendezések, beleértve a PLC-t is légkndicinált helyiséget igényelhetnek, hgy megvédjék az érzékeny elektrnikus berendezéseket az időjárási visznyk kzta túlhevüléstől. Membránk/kazetták helyszíni tárlása. A membránkat védett területen, fagyástól, közvetlen napsütéstől és extrém hőtől védve kell tárlni és felhasználásig eredeti csmaglásban lezárva kell tartani. A raktár legyen sötét, száraz, elegyengetett terület, a közvetlen napfénytől távl, 5-30 C hőmérsékletű. Ajánltt, hgy a kazettákat / membránkat a telepítést megelőzően csak a szükséges ideig tárlják. A megfelelő szállítási időt egyeztessék a GE-vel. A membránk legfeljebb a szállítástól számíttt 12 hónapig tárlhatók. Ennek lejárta esetén a GE W&PT instrukciói alapján a tárlási idő meghsszabbítható. A kivitelezéshez, helyszíni munkákhz szükséges víz, villams energia és vegyszerek helyszíni biztsítása. Vegyszerraktárak és tartályk biztsítása a helyi előírásknak megfelelően. Megrendelő az Eladó képviselőjének jelenléte mellett és egyeztetett időpntban - fgad, rakd, csmagl ki, naplóz és tárl minden helyszínre szállíttt vegyszert és anyagt a Váltzat száma: v04 and/r pst treatment, as may be required; Dátum: Oldal 6/ 38 Pwer supply in the required quality and quantity at the limits. All labur and supplies leading up t jbsite including fittings, cnduit, supprts, cable trays, wire and hardware, required t apprpriately grund / earth the equipment as required fr installatin and nging peratins. Prvisin f sanitary engineering (i.e. heating, lighting, ventilatin, etc.), especially the prper ventilatin: General ventilatin in the rms f ZW500 system; Prvisin f air suctin frm the ZW500 membrane tanks by build f ventilatrs int the clsed tanks; Air supply fr the blwers by prvisin f air chamber ventilatin (blwers t be installed will suck the air frm the air chamber thrugh clsed air piping). Supply f crane with 2 pcs f chain lifting mdule, installed nt the cmbined structure. Prviding a suitable site, shelter fr the dispsal f the delivered equipment, inside apprpriate husing, r utdrs cvered place. Nte: electrical equipment including the PLC may require air-cnditined rms t prevent verheating f sensitive electrnic equipment depending n climatic cnditins. Strage f cassette with UF membranes n site. These must be stred in a sheltered area, prtected frm freezing, direct sunlight r extreme heat, and sealed as shipped until ready fr use. Strage shuld be in a dark, dry, level area, ut f direct sunlight and at a temperature f 5-30 C. It is recmmended that the cassette/membrane nt be stred lnger than necessary prir t installatin. Crdinate with Seller fr apprpriate shipment times. Maximum strage duratin f a cassette/membrane is 12/12 mnths respectively frm the date f shipment. If these timescales are exceeded Seller can prvided instructins t extend the strage perid. Ensuring water, pwer and chemicals necessary fr executin and lcal installatin. Bulk chemical strage and tanks, including secndary cntainment in accrdance with lcal cdes. The Buyer in presence f Seller s representative and at the agreed time - will receive, ff-lad, unpack, lg, and stre all chemical and materials in accrdance with Manufacturer s recmmendatin that are

7 gyártói útmutatóknak megfelelően. Megrendelő biztsítja meglévő irányítástechnikai rendszerének esetleges bővítését, átprgramzását. GE személyzet helyszíni munkáinak, tartózkdásának idejére telefn/fax/internet elérhetőség biztsítása. shipped t the site. Buyer ensures extensin r re-prgramming f its existing cntrl system, if necessary. Supply f telephne/fax/mdem access while Seller s staff is n-site. 3. Beüzemelés, üzempróbák, próbaüzem 3. Start-Up and Cmmissining A beüzemeléshez, üzempróbákhz, ivóvízminőség elérése után a próbaüzemhez (a 30 naps próbaüzem azn első napjaiban, míg az ivóvízminőség mikrbilógiai vizsgálatkkal nem biznyíttt, a membrántisztítási vegyszerek, a villams energia és a VKJ költségeket az Ajánlattevő állja), valamint a flyamats üzemeltetés srán szükséges nyersanyagk (előkezelt víz), ivóvíz, villams energia, vegyszerek és fgyóeszközök helyszíni biztsítása. Hulladékk gyűjtése a megadtt határkn kívül, azk elvezetése és mindennemű szennyvíztisztítás, illetve utókezelés. GE személyzet helyszíni munkáinak, tartózkdásának idejére telefn/fax/internet elérhetőség biztsítása. Labratóriumi szlgáltatásk, kezelő és karbantartó személyzet biztsítása a berendezések üzempróbái, a beüzemelés és a próbaüzem alatt, valamint az üzemeltetéshez. Supply raw materials (pre-treated water), water, pwer, chemicals and utilities during cmmissining, start-up, trial perid after receiving drinking water quality (during the first days f the 30-day trial run, while the drinking water quality f the permeate is nt prved by micrbilgical examinatins, Seller bears the csts f membrane cleaning chemicals, electricity and VKJ ) and peratin. Cllecting wastes at the limits, leading away and dispsal and any kind f wastewater treatment and/r pst treatment; Supply f telephne/fax/mdem access while Seller s staff is n-site. Labratry services, perating and maintenance persnnel during equipment checkut, start-up and peratin. Kpó- és tartalék alkatrészek biztsítása. Wear and spare parts. 4. Telephely vezetése 4. Facility Management Megrendelő biztsít a telephelyen lyan tárló helyet és létesítményeket, amelyek alkalmasak alkatrészek, fgyóeszközök, szerszámk, stb. tárlására a gyártó ajánlásainak megfelelő körülmények között. A tárló hely legyen elkülönített, őrzött és az időjárási visznykkal szemben védett, amilyen mértékben ez indklt. A Megrendelő vállalja a felelősséget a Vállalkzó helyszínen tárlt eszközeinek esetleges eltűnéséért. A Megrendelő a Vállalkzó tulajdnában lévő eszközöket nem adja kölcsön, használatba, vagy zálgba, tulajdnsknak, szerződéses partnereinek, hitelezőinek sem, semmilyen frmában. Megrendelő a Vállalkzó személyzete és alvállalkzói számára szabad hzzáférést és kibe járást enged a létesítmény területén minden jóváhagytt munkáhz. Megrendelő megfelelő műhelyt biztsít a műhelybe telepített meglévő szerszámgépekkel, a rendszer esetleges javítási és karbantartási munkálatainak elvégzéséhez. Szükséges berendezések Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 7/ 38 Buyer will prvide such warehuse strage space and facilities, as are available at the site, and are reasnably apprpriate t stre parts, cnsumables, tls, etc. in accrdance with manufacturers recmmendatins. Such warehuse strage space will be a segregated area, secured and prtected frm adverse climate as may reasnably be required. Buyer will be respnsible fr risk f lss f Seller s parts while in strage at the site. Buyer will maintain Seller s parts stred at the site free and clear f any and all liens f Buyer and Buyer s lenders, bndhlders, cntractrs, and ther creditrs f any nature. The Buyer will affrd Seller s and its subcntractrs persnnel free access and egress f the facility fr all authrized wrk. The Buyer will prvide wrkshp facilities with the existing tls and equipment deplyed int the wrkshp, as is reasnably apprpriate, that are necessary t meet the repair and maintenance requirements f the system. Such

8 lehetnek például, de nem kizárólag: munkapadk, satuk, fúrógép, mtrs fűrészek, kézi, elektrms és pneumatikus eszközök, szerszámk, stb. Megrendelő biztsít minden szükséges emelőszerkezetet (darut, emelővillás targncát) a fentiekhez (rakdás, anyagmzgatás), előre egyeztetett időpntban. A Megrendelő által biztsíttt emelőszerkezetek karbantarttt és a biztnsági előírásknak megfelelő állaptát Megrendelő biztsítja. Megrendelő gndskdik az emelőszerkezetekhez kezelőszemélyzetről, vagy biztsítja a Vállalkzó vagy alvállalkzói személyzetének a berendezés kezeléséhez szükséges képesítését. Megrendelő megfelelő, jgszabályknak megfelelő világítást és vészvilágítást biztsít minden lyan területen, ahl a Vállalkzó vagy alvállalkzója munkát végez vállalásának teljesítéséhez, de nem biztsít speciális világítástechnikai eszközöket. Megrendelő a saját részéről kapcslattartó személyt nevez meg, aki a Vállalkzó személyzete részére elérhető, és akihez a Vállalkzó vállalásának teljesítésével kapcslats kérdések intézhetők. A Megrendelő biztsít minden helyszíni közmű és egyéb szlgáltatást, mint például nyers víz, ZW UF tápvíz, ivóvíz, szennyvízcsatrna és energia a Szerződés tárgyát képező, a szállítási terjedelemben szereplő berendezés üzemeltetéséhez. Tájékztató adatk a szükséges szlgáltatáskhz: Előkezelt víz (mint a ZW500 tápvize) üzemelés srán átlagsan: 351 m3/h srnként; min. 0,5 bar; Előkezelt víz (mint a ZW500 tápvize) BW után, maximum: 625 m3/h srnként; min. 0,5 bar; Segédvíz (ipari víz) vákuumszivattyú résvíz-igényének kielégítésére 0,5 m3/h, min. 3 bar, várható napi felhasználás 12 m3 Segédvíz (ivóvíz) vegyszerldáshz 3 m3/h, min. 3 bar, várható napi felhasználás 5 m3 Szennyvizek elvezetése (membrántartályk leürítéséből származó hulladékvizek és tisztítási szennyvizek): 493 m3/h, max. 0,3 bar Energia ellátás, a rendszer energiaigénye kb. 100 kw: 3 x 400/230 V, 50 Hz; 200 A Fajlags villams energia felhasználás: 0,22 kwh / ultraszűrt víz m 3 Váltzat száma: v04 equipment includes, but is nt limited t, benches, vices, drill press, electric saws, hand tls, pwer tls, pneumatic tls, etc. Dátum: Oldal 8/ 38 The Buyer will prvide all mechanical lifting equipment (cranes, frklifts and scissr lifts) fr the abve (lading/ff-lading, lifting, mving) at the befrehand agreed time. Mechanical lifts prvided shall be in prper wrking cnditin and cmpliant with lcal safety cde. Buyer will prvide peratrs fr mechanical lifts r ensure Seller's r Seller's subcntractr persnnel are qualified t perate the equipment. The Buyer will prvide adequate illuminatin and emergency lighting accrding t the relevant regulatins fr all areas in which the Seller r its subcntractr will be executing the scpe f supply, but n special lighting / illuminating device will be prvided. The Buyer will identify a Buyer prject cntact persn t be available t Seller s persnnel t address any issues related t Seller s executin f Seller s scpe f wrk. The Buyer will prvide all site utilities such as raw water, ZW UF feed water, ptable water, wastewater cllecting and pwer required fr peratin f the prpsed equipment included in this scpe f supply. Estimated data fr the required utilities: Pre-treated water as feed water f ZW500 during perating, average: 351 m3/h per train; min. 0,5 bar; Pre-treated water as feed water f ZW500 after BW, maximum: 625 m3/h per train; min. 0,5 bar; Utility water (industrial water) fr vacuum pumps 0,5 m3/h, min. 3 bar, expected daily cnsumptin 12 m3 Utility water (drinking water) fr chemical slutins 3 m3/h, min. 3 bar, expected daily cnsumptin 5 m3 Waste leading away (wastes riginated frm tank drain and cleaning wastes): 493 m3/h, max. 0,3 bar, Pwer supply, pwer requirement 100 kw: 3 x 400/230 V, 50 Hz; 200 A Specific energy cnsumptin: 0.22 kwh / ultrafiltered water m 3

9 Megrendelő / Buyer: Északmagyarrszági Reginális Vízművek ZRt Kazincbarcika, Tardnai u sz. Melléklet Appendix 4 a C /WF számú szerződéshez t the Cntract Nr. C /WF Vállalkzó / Seller: Zenn Systems Kft. GE Water & Prcess Technlgies 2800 Tatabánya, Vigadó u hr. VÁLLALKOZÓ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓJA ÉS AZOK SZÁLLÍTÁSI ÜTEMTERVE A Vállalkzó szállítási terjedelmébe tartzóan a következő Műszaki Dkumentumkat állítja elő és szállítja a Megrendelő részére: Dkumentum csmag 1. Vízjgi Létesítési Engedélyes (VLE) tervcsmag Példányszám: 8 db nymtattt példány + 1 db elektrnikus példány.pdf frmátumban Tartalma: Tervezői nyilatkzat és aláírólap Műszaki leírás és mellékletei Létesítményjegyzék Gép- és berendezésjegyzék Átnézeti helyszínrajz 1 : Helyszínrajz 1 : Részletes helyszínrajz Hidraulikai és működési hssz-szelvény Általáns létesítmény és műtárgy tervek (alaprajzk, metszetek, hmlkzatk) Általáns gépészeti elrendezési tervek (alaprajzk, metszetek) Ideiglenes kezelési utasítás Próbaüzemi terv 2. Kiviteli terv Példányszám: 3 db nymtattt példány + 1 db elektrnikus példány.pdf frmátumban Általáns tervcsmag tartalma: Tervezői nyilatkzat és aláírólap Általáns műszaki leírás Biztnsági és egészségvédelmi terv Tűzvédelmi terv Ideiglenes kezelési utasítás Próbaüzemi terv Létesítményjegyzék Gép- és berendezésjegyzék Átnézeti helyszínrajz 1 : Helyszínrajz 1 : Részletes helyszínrajz Létesítményi blkkdiagram (BFD) Hidraulikai és működési hssz-szelvény Vízkezelő általáns elrendezési terv Szállítási határidő április március 8-i szerződéskötést feltételezve, egyébként a szerződéskötéstől számíttt 25. munkanap május 10. Feltételezve: március 8-i szerződéskötést, A VLE tervek megrendelői jóváhagyása és a független tervellenőrzés megtörténtét április 19-ig, Flyamats tervszállítást készültség szerint. Egyébként a VLE tervek megrendelői jóváhagyását és független tervellenőrzését követő 25. munkanap. Építészeti-szerkezeti tervcsmag tartalma: Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 9/ 38

10 Műszaki leírás Alaprajz Metszetek Vasalási terv Zsaluzási terv Részletrajzk Villams tervcsmag tartalma: Fedlap Dkumentumjegyzék Aláírólap Műszaki leírás Tervezői nyilatkzat Anyagjegyzék Kábeljegyzék +MCC kapcslási rajza +CP kapcslási rajza Szivattyúk, fúvók vezérlési rajzai Műszerezés villams tervei PLC összeállítás tervei Kábelbekötési tervek Technlógiai gépészeti tervcsmag tartalma: Tervezői nyilatkzat és aláírólap Műszaki leírás Csatlakzópntk jegyzéke Specifikáció, BM (A10, A11, A20, B, C, S kategóriák) PFD és áramlási táblázatk P&ID Pneumatika kapcslási terv Részletes gépészeti elrendezési tervek (membránmedence, UF egység, vegyszergépház) Részletes szerelési tervek anyagjegyzékkel (LM), alaprajzk, metszetek Részletes csőszerelési tervek anyagjegyzékkel (LM) a >DN50 méretű vezetékekre, alaprajzk, metszetek Nymvnaltervek és mintaszelvények a DN50 méretű vezetékekre 3. Kezelési és karbantartási utasítás Példányszám: 3 db nymtattt példány + 1 db elektrnikus példány.pdf frmátumban Végleges kezelési és karbantartási utasítás a hatóság által előírt próbaüzem lezárását követő 10 munkanapn belül kerül átadásra. A dkumentum kezelése a 4. pntban részletezett vevői elvárásk szerint. A 72 órás teljesítőképesség vizsgálat sikeres lezárását követő 10. munkanap. 4. Berendezések műszaki dkumentációja Példányszám: 3 db nymtattt példány + 1 db elektrnikus példány.pdf frmátumban, az alábbi vevői elváráskban rögzítettek szerint Minden gép és berendezés dkumentációja tartalmazza a következőket: Villams kapcslási rajz, mely tartalmazza az elrendezési és srkapcs rajzt, valamint a PLC bekimeneti listát is. A dkumentáció átadásra kerül 3 db A 72 órás teljesítőképesség vizsgálat sikeres lezárását követő 10. munkanap. Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 10/ 38

11 nymtattt és 1db elektrnikus frmában is (CD-n, vagy DVD lemezen). A nymtatás mérete A4, kivételes esetben A3. A kivitelezett gép, berendezés kezelési utasításai átadásra kerülnek 3db nymtattt, valamint 1 db elektrnikus frmában is (Windws, vagy azzal kmpatibilis alkalmazással), tipikusan.pdf kiterjesztésű frmában. A dkumentáció nyelve: magyar. A rendszer hibaüzenetei, hibajelzései, azk lehetséges kai, illetve a hibák elhárításának lehetőségei. Prgramlépések listája. Alkatrészlista, ajánltt pótalkatrészek listája. Paraméterlisták (a rendszer kiépítése srán alkalmaztt, beállításkat igénylő műszerek, szabályzók, frekvenciaváltók, stb. listái, beállítási paraméterei). Ipari busz alkalmazása esetén busz-felfűzési vázlatt. PLC-s, perátr paneles, ipari PC-s, számítógépes alkalmazásk dkumentációi, biztnsági mentései CD vagy DVD lemezen. A számítógépen alkalmaztt szftverek engedélyei, licencei. Ha a végzendő tevékenység már meglévő rendszereken történik, annak átalakítását takarja, akkr a módsításk átvezetésre kerülnek a dkumentációkn is. A beüzemelést követően a villams kapcslási rajz egy nymtattt példánya elhelyezésre kerül a kapcslószekrényben. 5. Megvalósulási tervek Példányszám: 3 db nymtattt példány + 1 db elektrnikus példány.pdf frmátumban A 72 órás teljesítőképesség vizsgálat sikeres lezárását követő 10. munkanap. Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 11/ 38

12 Megrendelő / Buyer: Északmagyarrszági Reginális Vízművek ZRt Kazincbarcika, Tardnai u sz. Melléklet Appendix 5 a C /WF számú szerződéshez t the Cntract Nr. C /WF Vállalkzó / Seller: Zenn Systems Kft. GE Water & Prcess Technlgies 2800 Tatabánya, Vigadó u hr. MEGRENDELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓJA ÉS AZOK SZÁLLÍTÁSI ÜTEMTERVE Megrendelő a Vállalkzó szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez a következő Műszaki Dkumentumkat állítja elő és szállítja a Vállalkzó részére: Dkumentum 1. VLE és kiviteli tervezéshez szükséges dkumentumk: Tervezői meghatalmazásk Tulajdni lap máslatk és térképek, tulajdnsi hzzájárulásk Befgadói, közmű kezelői, tulajdnsi nyilatkzatk Meglévő vízkezelő létesítmény VLE tervei, vízjgi létesítési és üzemelési engedélyei A vízmű jelenlegi üzemelési engedélye A meglévő létesítmények átnézeti, általáns és részletes helyszínrajzai Érintett udvartéri vezetékek tervei Az érintett létesítmények általáns építészeti és gépészeti tervei Szállítási határidő A szerződéskötés időpntjára. A Megrendelő által biztsítandó dkumentumk átadásában bekövetkező késés esetén az azt követő tervezési és kivitelezési munkák határideje a késés időtartamának megfelelően tlódik. 2. Jgerős Vízjgi Létesítési Engedély, Jgerős Építési Engedély és egyéb szükséges hatósági engedélyek május 17. Feltételezve: március 8-i szerződéskötést, A VLE tervek megrendelői jóváhagyása és a független tervellenőrzés megtörténtét április 19-ig. Egyébként a VLE tervek megrendelői jóváhagyását és független tervellenőrzését követő 4 héten belül. A VLE és egyéb szükséges hatósági engedélyek kézhezvételében bekövetkező késés esetén az azt követő tervezési és kivitelezési munkák határideje a késés időtartamának megfelelően tlódik. Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 12/ 38

13 Megrendelő / Buyer: Északmagyarrszági Reginális Vízművek ZRt Kazincbarcika, Tardnai u sz. Melléklet Appendix 6 a C /WF számú szerződéshez t the Cntract Nr. C /WF Vállalkzó / Seller: Zenn Systems Kft. GE Water & Prcess Technlgies 2800 Tatabánya, Vigadó u hr. SPECIFIKÁCIÓ ÉS A SZERZŐDÉSES BERENDEZÉS SZÁLLÍTÁSI ÜTEMTERVE Vállalkzó a szerződéses tárgya szerinti maximum 8000 m3/d teljesítményű ZW UF membrántechnlógia telepítéséhez az alább felsrlt berendezéseket szállítja. A felsrlás a berendezés főbb gépészeti egységeit és csővezetékeit tartalmazza. A Vállalkzó fenntartja a jgt, hgy az itt meghatárztt berendezések helyett azzal műszaki funkciójában egyenértékű, minőségében egyenértékű, vagy jbb megldást alkalmazzn. Az alább felsrlt berendezések a vízjgi engedélyes és a kiviteli tervezés alatt műszaki szempntk miatt módsulhatnak. Mennyiség Berendezés Szállítás 1. Tápvíz (előkezelt víz) krmányzás 1 db 1 db 1 db Mtrs szabályzó szelep, DN400, a nyersvíz vezeték elágazását követően a ZW1000 rendszer felé vezető ágn Áramlásmérő, DN400, a nyersvíz vezeték elágazását követően a ZW1000 rendszer felé vezető ágn BOPAC vegyszeradagló állmás, valamennyi szerelvényével és tartzékával készre szerelve a szükséges szabályzással 1 db üzemi + 1 db beépített tartalék BOPAC adagló szivattyú, 17,2 l/h kapacitással Vegyszertartály: a meglévő vegyszertartály kerül felhasználásra 1 db Statikus keverő (08-SMX-405) 1 db Adaglószelep (08-CV-402) 1 db Elzáró szerelvény (08-HV-401) 1 db Ultrahangs szinttávadó a ZW500 rendszert megelőző derítő műtárgyba telepítve 1 db Hidrsztatikus szinttávadó a derítő gyűjtővályújába telepítve 1 db ZW500 tápvíz feladás szabályzó szelep, közös ágban, DN600 1 db ZW500 tápvíz feladás áramlásmérő, DN600 2 db ZW500 tápvíz feladás szabályzó szelep, srnként 1 db, DN tól ig terjedő periódusban a megvalósítás ütemének megfelelően flyamatsan. 2. Membránkazetták és membránmdulk ZW 500d típusú, 64 mduls ultraszűrő 6 db membránkazetta ivóvizes alkalmazásra ZW 500d típusú, 32 m2 felületű ultraszűrő 336 db membránmdul ivóvizes alkalmazásra 1 db ZW 500d membránmdul eltávlító szerelőkészlet 3. ZW UF technlógiai és kiszlgáló gépészet 2 db Hidrsztatikus szinttávadó a membránmedencékbe , de nem hamarabb, mint a membránmedencéket érintő építészeti munkák befejezése Előszállítás Megrendelő és Vállalkzó külön írásbeli megegyezése alapján lehetséges tól ig terjedő periódusban a Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 13/ 38

14 2 db Szintkapcsló a membránmedencékbe 2 db Membrántartály ürítő szelep 2 db Áramlásmérő, -távadó a permeátum ágban 2 db Nymástávadó a permeátum ágban 2 db Statikus keverő a permeátum ágban 1 db ph mérő, távadó a permeátum ágban 1 db Hidrsztatikus szinttávadó a BP medencébe Szerelvények és egyéb kiegészítő műszerek a 1 készlet membránmedencékhez és a BP tartályhz tartzóan Flyamati szivattyú, 2 üzemi + 1 beépített tartalék, 3 db frekvenciaváltóval ellátva m, P=15 kw Vákuumszivattyú, 1 üzemi + 1 beépített tartalék 2 db mbar abs Fúvó membránlevegőztetéshez, önállóan, zajvédő 3 db burklattal telepítve, 2 üzemi + 1 beépített tartalék mbar Kmpresszr a pneumatikus szelepek működtetéséhez szükséges sűrített levegő 2 db biztsítására 338 Nl/min, 10 bar, P=3 kw 1 db közös, 270 literes légtartállyal 1 db Zavarsságmérő 1 db Klórsznda és távadó Szerelvények és egyéb kiegészítő műszerek az 1 készlet ultraszűrés kiszlgáló gépészetéhez tartzóan NaOCl vegyszeradagló állmás, vegyszertartállyal, kármentővel, szintjelzéssel, valamennyi szerelvényével és tartzékával készre szerelve 1 db 1 db üzemi +1 db beépített tartalék NaOCl (BP/BW) adagló szivattyú, 12 l/h kapacitással 1 db üzemi +1 db beépített tartalék NaOCl (MC) adagló szivattyú, 670 l/h kapacitással Vegyszertartály: 4 m3 MC-1 vegyszeradagló állmás, vegyszertartállyal, kármentővel, mtrs keverővel, szintjelzéssel, valamennyi szerelvényével és tartzékával készre 1 db szerelve 1 db üzemi +1 db beépített tartalék MC-1 (MC) adagló szivattyú, 500 l/h kapacitással 1 db Vegyszertartály: 500 liter HCl vegyszeradagló állmás, vegyszertartállyal, kármentővel, szintjelzéssel, valamennyi szerelvényével és tartzékával készre szerelve 1 db üzemi +1 db beépített tartalék HCl (MC) adagló szivattyú, 350 l/h kapacitással Vegyszertartály: a meglévő vegyszertartály kerül felhasználásra 1 készlet Szerelvények a vegyszervnalakhz tartzóan 1 db Pneumatika szekrény kmpletten, szerelve megvalósítás ütemének megfelelően flyamatsan. 4. Villams és irányítástechnikai szállításk Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 14/ 38

15 1 db Villams és irányítástechnikai munkák: elsztók, CP vezérlőszekrény, helyi működtető szekrények, kábelezés, kábeltálcák, védőcsövek, ajánlati határkn belül szállítva és szerelve kmpletten, érintésvédelem és EPH rendszer kiépítése, figyelembe véve a 14. mellékletben rögzített, a villams munkákkal kapcslats megrendelői elváráskat. 5. Irányítástechnikai szállításk PLC és SCADA, hardver, szftver és prgramzás PC és mnitr Kmmunikáció kiépítése a meglévő ZW UF 1 db rendszerrel Az irányítástechnikai rendszer kivitele figyelembe veszi a 14. mellékletben rögzített vezérléssel kapcslats megrendelői elváráskat. 6. Csövek és acélszerkezetek A vállalási határkn belül, tvábbá a kiviteli tervek szerint Vállalkzó a technlógiai és összekötő csöveket és acélszerkezeteket szállítja. Létesítményrészek közötti összekötő csövezések közül az alábbiak tartznak az Ajánlattevő szállítási terjedelmébe: ZW500 tápvízvezeték, ~ 12 m ZW500 permeátum vezeték, ~ 48 m ZW500 hulladékvíz vezeték, ~ 18 m Vegyszervezetékek, 5 x ~ 75 m Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 15/ 38

16 Megrendelő / Buyer: Északmagyarrszági Reginális Vízművek ZRt Kazincbarcika, Tardnai u sz. Melléklet Appendix 7 a C /WF számú szerződéshez t the Cntract Nr. C /WF Vállalkzó / Seller: Zenn Systems Kft. GE Water & Prcess Technlgies 2800 Tatabánya, Vigadó u hr. MEMBRÁNGARANCIA Eladói jótállás ZeeWeed Membrán mdulk Teljes pótlás A jelen Melléklet meghatárzza a ZeeWeed Membrán mdulkra ( Membrán mdulk ) vnatkzó jótállásk körét. E termékek adásvételére vnatkzóan semminemű egyéb, kifejezett vagy beleértett jótállás nem áll fenn, ide srlva lekrlátzás nélkül, az adtt termékek bármely speciális célra való alkalmasságát, használatát vagy kereskedelmi frgalmazhatóságát. A jelen dkumentumba fglalt jótállás a Vevő kizárólags és egyedüli jgrvslati lehetősége, és az Eladó semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé bármilyen speciális, közvetlen, közvetett vagy következményes kárért, beleértve lekrlátzás nélkül, az elmaradt hasznt. Jelen jótállás nem ruházható át más személyre. Váltzat száma: v04 MEMBRANE WARRANTY Seller s Warranty ZeeWeed Membrane Mdules Full Replacement This schedule sets ut the warranty with respect t ZeeWeed Membrane Mdules ( Membrane Mdules ). N ther warranties, expressed r implied are made in cnnectin with the sale f these prducts, including, withut limitatin, warranties as t fitness fr any particular purpse r use r merchantability f these prducts. The warranty prvided herein will be the exclusive and sle remedy f the Buyer, and in n event will the Seller be liable fr any special, direct, indirect r cnsequential damages, including, withut limitatin, lss f prfits. This warranty is nt transferable. 1. A termék 1. Prduct Jelen jótállás, csak az Adásvételi Szerződés alapján This warranty applies t nly the Membrane Mdules leszállíttt Membrán mdulkra vnatkzik. Membrán supplied under the Cntract f Sale. Membrane Mdule mdul alatt kmplett Membrán mdul értendő. Ez a jótállás nem terjed ki a membrán mdulba csatlakzó means a cmplete Membrane Mdule. This warranty des nt cver air piping t the Membrane Mdule, levegő vezetékre, a membrán mdulból kiinduló permeate piping frm the Membrane Mdule, piping permeátum csővezetékre, a csővezeték szerelvényekre, a csatlakzó szerelvényekre, a kazetta keretekre és azk tartzékaira, beleértve de nem lekrlátzó értelemben, a távtartó idmkat, a levegőztető csöveket, a levegőztető cnnectin fittings, cnnecting hardware and cassette frames with their assciated cmpnents including but nt limited t spacers, aeratr tubes, aeratr assemblies, screen, mdule dummies r mdule blanks. szerelvényeket, a szűrőket, és a mdulhz tartzó segédés vakidmkat Aznsítás: A Membrán mdulkat az Eladó, srszám alapú aznsítóval ellátva szállítja le, amely biznyítja/kijelöli az adtt Membrán mdulk helyét a jelen Membrán mdul jótállással lefedett Membrán mdul (élettartam) csprtn belül. 2. Az Eladó 2. Seller Zenn Systems Kft., GE Water & Prcess Technlgies az Eladó neve, aki a jelen Jótállást felkínálja. Az Eladónak jgában áll ezt a jótállást más GE leányvállalatra is átruházni. 3. A Megrendelő 3. Buyer A Megrendelő: Északmagyarrszági Reginális Vízművek Zrt. Identificatin: Membrane Mdules are shipped by the Seller with a serial number identificatin which cnfirms their place in the chrt set f Membrane Mdules cvered by this Membrane Mdule warranty. Zenn Systems Kft., GE Water & Prcess Technlgies is the name f the Seller and is the Seller ffering this warranty. The Seller may assign this warranty t ther GE affiliates. Buyer means: Északmagyarrszági Reginális Vízművek Zrt. 4. A Prjekt 4. Prject A Prjekt: Prject means: ÉRV Zrt Lázbérc ivóvíztermelő telep technlógiai ÉRV Zrt Lázbérc ivóvíztermelő telep technlógiai krszerűsítése (membránszűrő technlógiai bővítése, krszerűsítése (membránszűrő technlógiai bővítése, tervezése és kivitelezése tervezése és kivitelezése 5. Az Adásvételi szerződés 5. Cntract f Sale Adásvételi szerződés alatt a Membrán mdul(k) adásvételét szabályzó, a Megrendelő és az Eladó, illetve a GE leányvállalata között létrejött szerződés értendő. Cntract f Sale means the sales cntract gverning the sale f Membrane Mdule(s) between the Buyer and the Seller r its GE affiliate. Dátum: Oldal 16/ 38

17 6. A jótállás terjedelme 6. Scpe f Warranty Az Eladó szavatlja, hgy az általa leszállíttt Membrán mdul(k) mentes(ek) mindennemű anyag-, gyártásivagy megmunkálási hibától. A rendszeres Membrán mdul inspekció és nrmál (üzemszerű) száljavítás a Megrendelő feladata. Minden pótlásként biztsíttt Membrán mdult INCOTERMS 2000 EXW GE gyártó létesítmény fuvarparitással kell szállíttatni. Minden járuléks művelet, úgy mint csmaglás, ládába rakdás, (védő) bevnat, fuvar, szállítmánybiztsítás, a fizetendő adók és imprt illetékek, alkuszdíjak, átadásátvétel, villástargnca használat, helyszíni tárlás, a rögzítő elemek visszaerősítése, a tömlők/ bilincsek/kamlk csatlakzók cseréje, pótlása, a daruzási munkák, szerelés, száljavító anyagk, glicerines átöblítés, üzembe helyezés valamint szennyvíz elhelyezés, nem lekrlátzó értelemben, a Megrendelő felelősségi körébe tartzik. Teljes csere A teljes csere azt jelenti, hgy Membrán mdul hibára vnatkzó érvényes jótállási igény esetén a Megrendelő Membrán mdul pótlást (cseremdult) kap, és a Membrán mdul, meghibásdását megelőző használatának ellenértékét nem kell megfizetnie. Időaránys csere Az időaránys csere azt jelenti, hgy a Megrendelő a Membrán mdul azn tényleges használata után fizet, amelyből a Megrendelő ez alatt az idő alatt értéket realizált. A Membrán mdul pótlás díjára - időaránys cserére vnatkzóan, lásd a 12. fejezetet, amely leírja a fizetendő időaránys összeg meghatárzásának képletét. Az időaránys pótlás lehetővé teszi, hgy az Eladó a jótállás keretében méltánys kmpenzációt fizessen a termék minden lyan (elmaradt) használatáért, amellyel a Megrendelő az idő előtti meghibásdás miatt nem élhetett. A jelen jótállási plitika szerinti, a teljes csere és az időaránys csere közötti arányról, a 8. fejezetben A jótállás időtartama alatt lvashatunk. The Seller warrants that its Membrane Mdule(s) will be free f defects due t faulty materials r errrs in manufacturing wrkmanship. Regular Membrane Mdule inspectin and nrmal fiber repair shall be the respnsibility f the Buyer. All replacement Membrane Mdules will be shipped n the basis f INCOTERMS 2000 EXW GE Manufacturing facility. All ancillary csts including but nt limited t bagging, bxing, crating, freight, freight insurance, applicable taxes, imprt duties, brkerage, receiving, frklift services, strage at site, re-attachment hardware, hse/clamp/camlck replacement, crane services, installatin, fiber repair materials, glycerin flushing, cmmissining and waste dispsal are the respnsibility f the Buyer. Full Replacement Full Replacement means that in the case f a valid warranty claim fr a Membrane Mdule failure, the Buyer receives a replacement Membrane Mdule and des nt pay fr the value f use f the Membrane Mdule prir t failure. Prrated Replacement Prrated Replacement means the Buyer pays fr actual use f a membrane mdule frm which the Buyer has derived value ver time. See Sectin 12 Membrane Mdule Replacement Price Prrated Replacement fr the frmula fr calculating the prrated amunt payable. Prrated Replacement allws the Seller t pay reasnable cmpensatin under warranty fr any prduct use nt enjyed by the Buyer due t premature failure. The rati f Full Replacement t Prrated Replacement in this Warranty is set ut in Sectin 8 Warranty Duratin. 7. A jótállási idő kezdete 7. Warranty Start Date A garanciális idő az alábbi két időpnttal veszi kezdetét, This warranty will start n the earlier f: attól függően, hgy melyik következik be előbb: a) Az az időpnt, amikr az eredeti Membrán mdul(k) üzembe helyezése érdemben lezárult, vagy a) The date that installatin f the riginal Membrane Mdule(s) has been substantially cmpleted, r b) Az eredeti Membrán mdul(k) Megrendelőnek történő leszállítása dátumától számíttt 3 hónap b) Six mnths frm the date f shipment f the riginal Membrane Mdule(s) t the Buyer. 8. A jótállás időtartama 8. Warranty Duratin Teljes jótállási idő: összesen hatvan (60) hónap, amely az Alap jótállási időből és a Meghsszabbíttt jótállási időből tevődik össze. Alap jótállási idő teljes cserével: Husznnégy (24) hónap. A ZeeWeed Membrán mdulk minden vásárlóját megilleti ez a Teljes cserét biztsító Alap jótállási idő, anélkül, hgy meghsszabbíttt Eladói jótállást meg kellene vásárlnia. Meghsszabbíttt jótállási idő időaránys pótlással: Az Alap jótállási időt követően összesen harminchat (36) hónap. A pótlásként biztsíttt ( csere ) Membrán mdulkra, csupán a kicserélésre kerülő eredeti Membrán mdulra érvényes alap jótállás mértékéig adható jótállás. Az ilyen garancia minden körülmények között lejár és érvényét veszti a Jótállási idő kezdetétől számíttt hatvan (60) hónap után. Ttal Warranty Duratin: a ttal f Sixty (60) mnths cmpsed f a Base Perid and an Extended Perid. Base Perid with Full Replacement: Twenty-fur (24) mnths. All purchasers f ZeeWeed Membrane Mdules are entitled t this Base Perid f Full Replacement warranty cverage withut purchasing an extended Seller s Warranty. Extended Perid with Prrated Replacement: a ttal f Thirty-Six (36) Mnths fllwing the Base Perid. Replacement Membrane Mdules are cvered by warranty nly fr the balance f the warranty f the riginal Membrane Mdule which has been replaced. At all events, this warranty shall expire and be f n frce r effect Sixty (60) Mnths fllwing the Warranty Start Date. Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 17/ 38

18 9. Igénybejelentés 9. Ntificatin f Claim A Megrendelőnek, a jelen jótállás keretében érvényesítendő valamennyi igénybejelentést írásban kell megtennie, mégpedig a hiánysság aznsításától számíttt 30 napn belül. A Megrendelőnek a következő infrmációkat kell közölnie: 1) Az igénybejelentésre indkt szlgáltató hiánysság leírása; 2) A gyártási hiba dkumentálása fényképek segítségével; 3) A garanciális igény tárgyát képező Membrán mdul(k) srzat száma; valamint 4) A garanciális igény tárgyát képező Membrán mdul(k) üzemeltetési adatai és javítási históriája az adtt Membrán mdulk (tényleges) élettartamára vnatkztatva. All claims filed under this warranty shall be made in writing by the Buyer within 30 days f identifying a defect. The Buyer shall prvide the fllwing infrmatin: 10. Az igények ellenőrzése, elbírálása 10. Verificatin f Claim A hibáról kaptt íráss értesítés kézhezvétele után az Eladó, aznnal megkezdi azkat a vizsgálatkat, melyekre az Eladó megítélése szerint, szükség van annak elbírálásáhz, hgy a jelzett hiánysság valóban fennáll-e. Az Eladó fenntartja magának a jgt, hgy az igények érvényesítéséhez szükséges, pótlólags adatkat kérjen be. A Megrendelőt az Eladó az említett vizsgálatk srán felkérheti, hgy küldje be hzzá a Membrán mdul(ka)t (behatóbb) tanulmányzás céljából. Az Eladónak ugyanígy jgában áll ésszerű keretek között vizsgálatkat leflytatni a Megrendelő gyárában vagy egyéb létesítményeiben. Amennyiben az említett vizsgálatk nem igazlják a bejelentett hiba meglétét, a Megrendelő köteles megtéríteni az Eladónak minden lyan ésszerűen figyelembe vehető kiadást, amely az adtt vizsgálatkkal összefüggésben keletkezett, beleértve valamennyi vizsgálat, szemrevételezés költségét, és az ezekkel kapcslats útiköltségeket. 11. Az igények kielégítése 11. Satisfactin f Claims Az Eladónak jgában áll az adtt garanciális knstrukció keretében, a felmerülő (indklt) igényeknek rugalmas módn eleget tenni. Az ilyen rugalmasság körébe tartzhat a meglévő Membrán mdul javítása, váltztatás az üzemi prtkllban, vagy a Membrán mdul kicserélése, illetve a hibás Membrán mdul feljavítása minőségi cserével lyan újabb Membrán mdul(k) alkalmazása útján, amelyek adtt esetben design illetve hatéknyság vnatkzású tökéletesítéseket testesítenek meg. A Megrendelő hzzájárulását adja lyan csere Membrán mdulk leszállításáhz, amelyek design-ja esetleg eltér az eredeti Membrán mdulkétól. 1) A descriptin f the defect giving rise t the claim; 2) Phtgraphs shwing the manufacturing defect; 3) The serial number(s) f the Membrane Mdule(s) which is (are) the subject f the warranty claim; and 4) Operating data and repair histry fr the life f Membrane Mdules which are the subject f a warranty claim. After receipt f written ntificatin f a defect, the Seller will prmptly undertake such investigatins as, in the Seller's pinin, are necessary t verify whether a defect exists. The Seller reserves the right t require additinal data as necessary t validate claims. The Buyer may, in the curse f these investigatins, be requested t return Membrane Mdule(s) t the Seller fr examinatin. The Seller may als cnduct reasnable tests and inspectins at the Buyer s plant r premises. If the results f the investigatin d nt validate the defect claimed, the Buyer will reimburse the Seller fr all reasnable expenses assciated with said investigatin, including expenses fr all tests, inspectins, and assciated travel. The Seller will have the right t satisfy claims under this warranty in a flexible manner. Such flexibility may include the repair f existing Membrane Mdules r changes in perating prtcls r Membrane Mdule replacement r by upgrading failed Membrane Mdules with newer Membrane Mdule(s) that may embdy design and efficiency imprvements. The Buyer cnsents t the supply f replacement Membrane Mdules which may be f a different design than riginal Membrane Mdules. 12. A membrán mdul pótlás ára - Időaránys pótlás 12. Membrane Mdule Replacement Price Prrated Replacement Az Alap Membrán mdul pótlási árat (MMRP), amelyet a Megrendelő által, a hibás és garanciális Membrán mdulk pótlása fejében fizetendő időaránys összeg kalkulálására használunk, a Szerződés kikötései szabják meg, és amennyiben tt nem szerepel, ezt az árat az Eladó időről-időre meghatárzza. Érvényes jótállási igény teljesítéseként leszállíttt Membrán mdulknál az aránys, pr-ráta részt, amelyet a Megrendelő fizetni tartzik, a következőképpen kalkuláljuk: The base Membrane Mdule Replacement Price (MMRP) used t calculate the prrated amunt t be paid by the Buyer t replace defective Membrane Mdules under warranty shall be as specified in the Cntract r, if nt s specified, the price determined by Seller frm time t time. Fr Membrane Mdules supplied under valid warranty claims, the prrated share that the Buyer will pay is calculated as fllws: Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 18/ 38

19 Megrendelő / Buyer: Északmagyarrszági Reginális Vízművek ZRt Kazincbarcika, Tardnai u sz. Melléklet Appendix 8 a C /WF számú szerződéshez t the Cntract Nr. C /WF Vállalkzó / Seller: Zenn Systems Kft. GE Water & Prcess Technlgies 2800 Tatabánya, Vigadó u hr. TECHNOLÓGIAI GARANCIA ÉS GARANCIÁLIS MÉRÉSEK PERFORMANCE GUARANTEE AND TEST 1. Technlógiai garancia 1. Prcess guarantee A ZW ultraszűrő vízkezelő mű és a garanciális Regarding the ZW ultrafiltratin water treatment kötelmek/feltételek szempntjából tápvíznek értjük: plant, Seller s guarantees and guarantee a) A megfelelő (a meglévővel azns elven működő) előkezelő rendszer után - az xidációt, kagulációt, flkkulációt és derítést követően rendelkezésre álló előkezelt, legfeljebb a lenti 1. táblázat 4. szlpában szereplő értékekkel jellemezhető vizet, valamint b) Az a) pntban leírt előkezelt víz és legfeljebb 2000 m3/d mennyiségű, és az 1. táblázat 5. szlpában szereplő értékekkel jellemezhető hulladékvíz keverékét. Vállalkzó garantálja, hgy az 1. táblázatban szereplő vízminőséggel jellemezhető derített vízből (4. szlp) és hulladékvízből (5. szlp) kiindulva az ultraszűrt víz (ZW UF permeátum): cnditins, feed water is understd as: a) The pretreated water characterized by the quality given in the Table 1, Clumn 4 and that is available after the prper pretreatment xidatin, cagulatin, flcculatin and clarificatin - prcedures (perating accrding t the existing pretreatment methds), as well as b) The blended flw f the pretreated water described in pint a) and prcess wastes with a quality given in the Table 1, Clumn 5 in an amunt f up t 2000 m3/d. Seller guarantees that based n the pretreated water and prcess wastes characterized in Table 1 (Clumn 4 and 5), the ultrafiltered water (ZW UF permeate): minősége megfelel a quality will satisfy the requirements regarding the bilógiai jellemzők (véglények, férgek, baktériumk, gmbák, algák) és a zavarsság turbidity tekintetében a 201/2001. (X. 25.) krmányrendeletben rögzített, az ivóvíz minőségére vnatkzó előírásknak; egyéb paraméterek tekintetében minősége legalább lyan, mint a ZW UF tápvíz minősége*; szabad klórtartalma nem kzza az aktív szén szűrő idő előtti kimerülését. A szabályztt és ellenőrzött előszűrlet eldbásnak köszönhetően az aktív szén szűrőre kerülő permeátum szabad klórtartalma < 0,05 mg/l. bilgical parameters (prtzas, wrms, bacteria, fungi, algae) and as defined fr drinking waters in the gv. rder N. 201/2001 (X. 25.); quality in ther parameters is at least as the quality f the ZW UF feed water* chlrine cntent will nt cause GAC filter t be used up untimely. Due t the measured and cntrlled bleeding f the first permeate prtins after the cleaning prcedures, the chlrine cntent f the permeate reaching the GAC filters is < 0,05 mg/l. * A THM (trihal-metán) prekurzrkra mérési adatkkal nem rendelkezünk. A prekurzrk mennyiségétől függően, az ultraszűrt vízben (ZW UF permeátum) a THM értéke meghaladhatja a 201/2001. (X. 25.) krmányrendeletben meghatárztt értékeket, ezért az ultraszűrt víz tvábbi kezelést (pl. aktívszenes adszrpció) igényelhet. * Data regarding the THM (trihal-metane) precursrs are nt available. Depending n the quantity f THM precursrs, THM values in the ultrafiltered (ZW UF permeate) can exceed the limits given in the gv. rder N. 201/2001. (X. 25.), and therefre the ultrafiltered water may need further treatment (fr example using GAC adsrptin). Vállalkzó garantálja, hgy a 2. táblázat követelményeinek megfelelő mennyiségben és jellemzőkkel a vállalási határpntn rendelkezésre álló ZW UF tápvíz esetén a két párhuzams Váltzat száma: v04 Seller guarantees, that in the case the ZW UF feed water is available at the limit in the required quality and quantity as specified in Table 2, the maximum daily ultrafiltered water prductin f the tw-train Dátum: Oldal 19/ 38

20 technlógiai srból álló ZeeWeed ultraszűrő ZeeWeed ultrafiltratin system will be: rendszer által megtermelt ultraszűrt víz napi mennyisége maximálisan: 8000 m3/d 8000 m3/d A fenti mennyiségi és vízminőségi követelményeknek való megfelelés feltételei: 1. A kezelendő ZW UF tápvíz rendelkezésre áll a ZW UF tápvíz (előkezelt víz) vállalási határpntn legalább a 2. táblázatban megadtt mennyiségben és jellemzőkkel. 2. A kezelendő ZW UF tápvíz analitikai összetétele megfelel a 1. táblázat 4. és 5. szlpában szereplő megengedett értékeknek, azaz kielégíti a 201/2001. (X. 25.) Krmányrendelet ivóvíz minőségre vnatkzó előírásait, kivéve a bilógiai jellemzők (véglények, férgek, baktériumk, gmbák, algák) és a zavarsság paraméterek értékeit. 3. Az előkezelés (derítés) srán flkkuláló szer (plielektrlit) nem alkalmazható. 4. Az előkezelésben az eddigiekben alkalmaztt technlógiáhz képest az eljáráskban, alkalmaztt vegyszerekben tervezett váltztatáskat Megrendelő egyezteti a Vállalkzó szakembereivel, a módsítás a Vállalkzó írásbeli hzzájárulásával vezethető be. 5. A Vállalkzó által kibcsáttt kezelési és karbantartási utasítás maradéktalan betartása. 6. Üzemeltető a ZW UF technlógián alapuló ivóvízkezelő rendszer üzemeltetéséhez, tisztításáhz és esetleges knzerválásáhz csak a Vállalkzó által szállíttt vagy írásban jóváhagytt vegyszereket alkalmazza. 7. A Vállalkzó által végzett rendszeres szerviz, a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, de legkésőbb a beüzemelés kezdetéig Vállalkzóval megkötött szerviz szerződés alapján. A szervizszerződés időtartama legalább a membrángarancia időszakára ki kell, hgy terjedjen. 8. Rendelkezésre állásunk feltétele a tervszerű karbantartási és kezelési utasítás betartása, a GE W&PT szakszerviz igénybevétele. Cnditins regarding the perfrmance guarantees defined abve: 1. The ZW UF feed water is available at the limit at least with the quantity and at the quality r better than prescribed in Table Quality f the ZW UF feed water t be treated meets the values given in the Clumn 4 and 5 f Table 1, i.e. fulfills the requirements f the gvernmental rder N. 201/2001. (X. 25.) regarding the drinking water quality, except the values f bilgical parameters (prtzas, wrms, bacteria, fungi, algae) and turbidity. 3. During the pretreatment prcess, flcculant (plyelectrlyte) must nt be used. 4. Any change planned in the pretreatment regarding the pretreatment prcesses r chemicals applied, Buyer must agree with Seller s prfessinals and the mdificatin can be implemented nly with Seller s written apprval. 5. Operatin and maintenance f the units will be carried ut strictly in accrdance with the O&M manual instructins f Seller. 6. Buyer is using nly such chemicals fr the peratin, cleaning and preservatin f the units, which were supplied by Seller under separate cntract r apprved in writing by Seller. 7. Regular service carried ut by Seller n the basis f Service Cntract t be cncluded at the time f cnclusin f the supply cntract, but latest at the time when cmmissining f the Plant is started. Its length shuld cver at least the membrane warranty perid. 8. Cnditins f being at dispsal are perating and maintenance carried ut strictly in accrdance with the O&M manual instructins and use f GE W&PT prfessinal service. 9. Maximum feed water temperature and maximum perating temperature: 35 C. 9. Maximum tápvíz hőmérséklet, illetve üzemeltetési hőmérséklet: 35 C. 10. Megengedhető üzemelési ph tartmány: 5,0 8, Maximum perating ph range: Megengedhető tisztítási ph tartmány: 2,0 9, Maximum cleaning ph range: Megrendelő az esetlegesen szükséges 12. Buyer ensures pst-treatment GAC utókezelést GAC szűrést a THM értékek adsrptin in rder t decrease THM values csökkentésére biztsítja. t the limits, if necessary. 13. A kezelt (ultraszűrt) víz megfelelőségének végső meghatárzása a Megrendelő által szándékztt bármely felhasználás tekintetében a Megrendelő felelőssége és ezzel kapcslatsan az Ajánlattevőre nem hárul felelősség. 13. Final determinatin f the suitability f Treated Water fr any use cntemplated by Buyer is the sle respnsibility f Buyer, and Seller shall have n respnsibility in cnnectin therewith. Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 20/ 38

21 Megrendelő / Buyer: Északmagyarrszági Reginális Vízművek ZRt Kazincbarcika, Tardnai u sz. Melléklet Appendix 9 a C /WF számú szerződéshez t the Cntract Nr. C /WF Vállalkzó / Seller: Zenn Systems Kft. GE Water & Prcess Technlgies 2800 Tatabánya, Vigadó u hr. PROJEKT ÜTEMTERV PROJECT SCHEDULE 1. Szállítási határidők 1. Delivery Terms Felek a szerződéses megállapdást követően prjekt indító megbeszélés keretében megegyeznek a végleges szállítási ütemezésben. terms. A főbb szállítási mérföldköveket, illetve az egyes az azkhz kapcslódó Szerződéses Ár részleteket az alábbiakban határzzák meg: Parties will hld a prject kick ff meeting after signing the cntract and agree in the final delivery The fllwing main delivery milestnes and the cnnected Cntract Price terms are defined as fllws: Mérföldkő Milestne Szerződéskötés Cntract signing Vízjgi létesítési engedélyes tervek szállítása Delivery f permissin design package Megrendelő általi tervjóváhagyás (1) Buyer apprval (1) Kiviteli tervek szállítása Delivery f DE design package Megrendelő általi tervjóváhagyás (1) Buyer apprval (1) Jgerős Vízjgi Létesítési Engedély és egyéb esetlegesen szükséges hatósági engedélyek kézhezvétele (2) Receiving authrity permissin being in frce r ther necessary authrity permissins (2) Építési munkák (3) Civil wrks (3) Berendezés (és csővezeték) szállításk Equipment (and piping) shipment t the Site Membránszállítás Membrane shipment t the Site Helyszíni szerelési munkák (3) Site installatin (3) Beüzemelés, üzempróbák (4) Cmmissining, start-up (4) 30 nap próbaüzem befejezése, 72-órás teszt (4) 30 days trial run cmpletin, 72-hur test run (4) Határidő Deadline Szerződéses Ár részlet Cntract Price terms (Előleg) 8% azaz nettó 40 millió HUF % % % % Megjegyzések: (1) Beleértve a független tervellenőrzést, melyet a Megrendelő biztsít. A Megrendelő jóváhagyásában bekövetkező késés, vagy a tervek bármilyen módsításának igénye esetén tvábbi költségek merülhetnek föl, illetve módsulhatnak a szállítási határidők. (2) Megrendelő felelőssége az engedélyek beszerzése kapcsán a hatóságknál eljárni. Váltzat száma: v04 Ntes: (1) Including the independent cntrl f design that shall be ensured by the Buyer. Any delay in apprval f the Buyer r request fr any change f the design may cause additinal csts and delivery terms may vary. (2) Buyer s respnsibility t prceed in rder t get authrity permits. Present delivery terms Dátum: Oldal 21/ 38

22 Jelen megvalósítási ütemtervünk feltételezi, hgy a VLE és minden szükséges hatósági engedély legkésőbb május 17-ig rendelkezésre áll, minden tvábbi munka ezen dátumhz, mint legkrábbi kezdési időpnthz kötött. A VLE és egyéb szükséges hatósági engedélyek késése esetén valamennyi tvábbi munka a késésnek megfelelő mértékben csúszik. (3) Megrendelő felelőssége az építési és szerelési terület előkészítése és munkavégzésre / kivitelezésre alkalmas állaptban és megfelelő időben történő átadása Vállalkzó részére, valamint a csatlakzási pntk kiépítése tervek szerint. (4) Megrendelő felelőssége a beüzemelés megkezdésének idejére, illetőleg a beüzemelés, üzempróba és próbaüzem alatt a kiszlgáló rendszerek, közművek, anyagk, eszközök biztsítása a megfelelő mennyiségben és minőségben, beleértve a ZW UF technlógiát megelőző és követő technlógiai lépések megfelelő működésének biztsítását. A megadtt szállítási határidők a jelenlegi rendelésállmány és gyártási kapacitás figyelembe vételével kerültek megállapításra. Amennyiben a megrendelés elfgadása nem történik meg jelen ajánlat érvényességi határidején belül, a szállítási határidők felülvizsgálatra, szükség szerint módsításra kerülhetnek. are cnditined upn receiving the WA permit and ther necessary authrity permits latest till 17 May 2010, all subsequent wrk is bnd t this date as earliest date f start. In case any delay in receiving the WA permit r ther necessary authrity permits, all subsequent wrk will have the same delay. (3) Buyer s respnsibility t prepare the cnstructin and installatin area, t put it at Seller s dispsal suitable fr wrking / cnstructin and in prper time and t build the cnnectin pints accrding t the detailed design. (4) Buyer s respnsibility t prvide utility systems, public services, materials and tls in a prper quantity and quality fr the start f and duratin f cmmissining, start-up, trial run and tests, as well as the prvisin f prper peratin f prcess steps upstream and dwnstream t ZW UF technlgy. The delivery schedule is presented based n current wrklad backlgs and prductin capacity. If a frmal purchase rder is nt apprved within the perid f validity f this prpsal, the delivery schedule is subject t review and adjustment. 2. Prjekt ütemterv 2. Prject schedule Az előzetes prjekt ütemterv (ld. mellékelve) részletesebben tartalmazza a fenti megvalósítási szakaszk tevékenységeit, az azkhz tartzó időtartamkat és a tevékenységek közötti függőségeket. A prjekt indító megbeszélés nymán a mellékelt ütemterv váltzhat Felek megegyezése szerint. Preliminary prject schedule cntains (see attached) the detailed activities f the delivery miles, its time frame and the intercnnectin amng the activities. This prject schedule may vary accrding t the Parties agreement n kick ff meeting. Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 22/ 38

23 Megrendelő / Buyer: Északmagyarrszági Reginális Vízművek ZRt Kazincbarcika, Tardnai u sz. Melléklet Appendix 10 a C /WF számú szerződéshez t the Cntract Nr. C /WF Vállalkzó / Seller: Zenn Systems Kft. GE Water & Prcess Technlgies 2800 Tatabánya, Vigadó u hr. SZERZŐDÉSES ÁR BONTÁSA Szükség esetén később kerül csatlásra. CONTRACT PRICE BREAKDOWN Will be attached later if necessary. Együttesen, nettó: HUF ,- Net Ttal: HUF 499,750,000. A fenti ár ÁFA-t nem tartalmaz. The price abve des nt cntain VAT. Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 23/ 38

24 Megrendelő / Buyer: Északmagyarrszági Reginális Vízművek ZRt Kazincbarcika, Tardnai u sz. Melléklet Appendix 11 a C /WF számú szerződéshez t the Cntract Nr. C /WF Vállalkzó / Seller: Zenn Systems Kft. GE Water & Prcess Technlgies 2800 Tatabánya, Vigadó u hr. HELYSZÍNI KOMMUNIKÁCIÓ 1. Kapcslattartók Felek a Szerződés teljesítésével kapcslatsan kapcslattartásra a következő személyeket nevezik meg: Megrendelő részéről: Cím: Északmagyarrszági Reginális Vízművek ZRt Kazincbarcika, Tardnai u. 1. Értesítendő személy: Mlnár Attila Műszaki vezérigazgató-helyettes Fax: Telefnszám: mlnar.attila@ervzrt.hu Máslatban értesítendő: Rudlf András Fejlesztési és Beruházási Osztályvezető Műszaki Ellenőr Fax: Telefnszám: rudlf.andras@ervzrt.hu Máslatban értesítendő: Kulcsár László Észak-Brsdi Ivóvíztermelési Divízióvezető Fax: Telefnszám: Máslatban értesítendő: Szilágyi István Műszaki Ellenőr Fax: Telefnszám: szilagyi.istvan@ervzrt.hu Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 24/ 38

25 Vállalkzó részéről: Cím: Zenn Systems Kft Tatabánya, Vigadó u hrsz. Értesítendő személy: Plavuscsák Jáns prjektmenedzser Fax: Telefnszám: illetve Máslatban értesítendő: Serény József Felelős Műszaki Vezető, VZ/A Fax: Telefnszám: illetve Bntási-építési tevékenységgel kapcslatban: Máslatban értesítendő: Mantlik Péter ügyvezető, Felelős Műszaki Vezető VZ/A Cím: Diamit Zrt Múcsny, Szelesakna 1. Fax: Telefnszám: illetve Munkaterület átadása A helyszíni építési és szerelési munkák a Munkaterület munkavégzésre alkalmas állaptban történő átadásával kezdődnek. A Munkaterület átadás tervezett időpntja: a bntási munkálatk megkezdése előtt egy héttel. Megrendelő a Munkaterületet a Vállalkzó által készített és a Megrendelővel egyeztetett Részletes Ütemterv szerinti időpntban köteles biztsítani a Vállalkzó számára az alábbi feltételekkel: - a Munkaterület tiszta és rendezett, - az ideiglenes energiaellátás az egyeztetett helyeken, megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre áll, - az üzemelő berendezések kikapcslása, feszültség mentesítése, nymásmentesítése és leürítése ha ilyen van, megtörtént, az átadtt Munkaterület megfelelő elhatárlása megtörtént, - az egyeztetett csatlakzási pntk az ütemtervnek megfelelően a Vállalkzó rendelkezésére állnak, - a Vállalkzó a Megrendelő által előírt és betartandó munka-, tűz, környezetvédelmi, valamint rendészeti szabálykat megismerte és írásban nyilatkztt annak betartásáról. A Munkaterület átadása-átvétele jegyzőkönyv felvételével történik. A munkaterület átadásátvételével egyidejűleg a Vállalkzó köteles az építési naplót megnyitni. A Munkaterület átvétele után is a Megrendelő feladata a Munkaterület őrzése, vagynvédelme, megvilágítása, szükség szerinti fűtése és fagyvédelme. Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 25/ 38

26 A munkaterületen a kivitelezéssel kapcslats munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatk ellátása a Vállalkzó feladata a Megrendelővel együttműködve. Ha ugyanazn a munkaterületen több vállalkzó tevékenykedik, Megrendelő a munkának gazdaságs és ütemezett, a vállalkzókkal összehanglt elvégzéséhez szükséges feltételeket köteles megteremteni, a vállalkzók pedig kötelesek a munkavégzést összehanglni. 3. Naplózás 3.1 Vállalkzói építési-szerelési napló A Vállalkzó a Munkaterületen Építési - Szerelési Naplót (tvábbiakban: Napló) köteles vezetni a munkaterület átadás-átvételétől kezdődően a hatálys jgszabályban fglaltaknak megfelelően. A naplót az 51/2000. (VIII.9) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakrlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról. együttes rendelet előírásainak, frmai és tartalmi követelményeinek megfelelően kell vezetni az alábbiak figyelembevételével: A napló a helyszíni munkavégzés (üzembe helyezés és garanciális mérés kivételével) és az azzal kapcslats ellenőrzések, valamint álláspntk, vélemények tvábbá a Szereplők kapcslatának és a munkavégzés körülményeinek dkumentálására szlgál. A napló a napi munkakörülmények és az előrehaladás dkumentálásán kívül a munkavégzéssel kapcslats helyszíni prblémák ismertetésének, megldásuk módjának, ill. a megldási javaslatk rögzítésének eszköze is. A naplózás bejegyzése, a napló ellenőrzése, a napi munkavégzéssel kapcslats rendelkezések a Megrendelő jga és feladata. A naplót a Vállalkzó vezeti, bejegyzési jga a Vállalkzón felül a Megrendelőnek van. Munkaidőben a napló a Vállalkzó kirendeltségén található. A Naplókhz a Megrendelő krlátzás nélküli hzzáférését a Vállalkzó köteles biztsítani. A Vállalkzó naplóbejegyzéssel hívja meg az egyeztetett ellenőrzésekre, az anyagk és berendezések átadás-átvételére a Megrendelőt, tvábbá naplóbejegyzés útján tájékztatja az egyes munkák elkészültéről és engedélyeket kér az eltakaráskra és a kivitelezéssel összhangban felmerülő engedélyköteles tevékenységek megkezdésére. A Vállalkzó az ellenőrzésekre a saját ellenőrzéseit követően, azk pzitív eredményeinek birtkában, írásban hívja meg a Megrendelő képviselőit. Amennyiben az ellenőrzés hiánysságt tár fel, azkat rögzíti. A Vállalkzó a szállítási terjedelmét érintő hiánypntjairól tájékztatást kap. Közvetlen élet-, tűz- és/vagy rbbanásveszély esetén a Megrendelő aznnal megtilthatja a veszélyt kiváltó tevékenységet, illetve intézkedést kérhet annak aznnali megszüntetésére, melyet utólag rögzít a Vállalkzói építés-szerelési naplóban. Az érintettek a tilalmat kötelesek végrehajtani. A naplóban a szerződés terjedelmének, érvényességének módsítása nem lehetséges. Minden erre irányuló bejegyzés érvénytelen (semmis). A kiviteli tervektől történő nem jelentős eltérés, (funkcinális működést nem érintő, költségkihatással nem járó) igény, ill. javaslat, amennyiben az a helyszíni munkákat érinti átadható naplóbejegyzés mellékletként is. A napló a létesítmények, különösképpen a föld alatti, eltakarásra kerülő létesítményrészek elhelyezkedésének gedéziai rögzítését is a Vállalkzói építés-szerelési naplóban kell rögzíteni (külön Gedéziai napló nem létesül). Minden új létesítmény helyét a Vállalkzó által készített állapt-helyszínrajzn (Genplan) rögzíteni szükséges, a gedéziai adatk felvételét a Vállalkzó végzi, valamint ő vezeti rá a Genplanra (részlet helyszínrajzk, tervrészleteket ábrázló skiccek elfgadhatók). A naplóban rögzíteni kell minden gedéziai (kitűzési, bemérési, ellenőrzési) feladat elvégzésére vnatkzó igényt, valamint az elkészített munkák átadását. Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 26/ 38

27 3.2 Tűzvédelmi-ktatási napló Tűzvédelmi-ktatási napló létesül. 4. Műszaki felügyelet és Műszaki ellenőrzés az építés-szerelés helyszínén A műszaki felügyelet és ellenőrzés célja és feladata, hgy a helyszíni munkák Szerződésnek és a jóváhagytt kiviteli terveknek való megfelelését ellenőrizze. A műszaki felügyelet, ellenőrzés kiterjed a helyszíni munkákra, az építés és szerelés teljes terjedelmére és flyamatára. A műszaki felügyelet és ellenőrzés srán figyelemmel kísérik a helyszíni munkák előrehaladását is. A műszaki felügyelet és ellenőrzés alapja a Vállalkzó által készített és a Megrendelő által jóváhagytt kiviteli terv és Minőségterv. A Minőségterv (amely a kiviteli terv részeként kerül jóváhagyásra) jóváhagyásakr a Megrendelő meghatárzza a Megrendelő és a hatóságk számára elfgadható ellenőrzési pntkat. A helyszíni kivitelezés és azzal összefüggésben a műszaki felügyelet, ellenőrzés főbb területei: - terület-előkészítés, bntásk - gedéziai kitűzések, bemérések, - bejövő áruk fgadása, - építészeti munkák (eltakarásra kerülő munkák) ellenőrzése, - technlógiai szerelés és üzembe helyezés, - villams- és irányítástechnikai szerelés és üzembe helyezés, - technlógiai rendszerek előkészítése üzembe helyezésre. A műszaki felügyelet és ellenőrzés jellemző frmái: - ellenőrzés a fenntartási pntkn, - ellenőrzés a tanúsítási pntkn, - felügyelet a kivitelezés flyamatában. A Vállalkzó a fenntartási és tanúsítási pntkn történő helyszíni ellenőrzésekre az építési naplóban, lehetőleg öt munkanappal az esedékesség előtt meghívja a Megrendelő képviselőit, illetve levél útján az eljárásban érdekelt hatóságk és szakhatóságk képviselőit. Ugyanezen időpntban a műszaki felügyelet és ellenőrzés tárgykörében csatlják a vnatkzó hibalistákat. A Megrendelő álláspntját, az ellenőrzés eredményét a fenntartási és tanúsítási pntkban, a bejövő árú ellenőrzésekr jegyzőkönyvben, egyéb esetben az Vállalkzói építés-szerelési naplóban rögzíti. Amennyiben a műszaki felügyelet, ellenőrzés srán a Megrendelő képviselője hibát észlel, azt az építési naplóban haladéktalanul rögzíti, és kötelezi a Vállalkzót a hiba felszámlására, és ennek végrehajtását újra ellenőrzi. A Megrendelő munkabiztnsági és környezetvédelmi megbízttja a műszaki felügyelet srán ellenőrzi a munkavédelmi és környezetvédelmi feltételek meglétét. A munkabiztnságt veszélyeztető, vagy környezetre kárs munkavégzés esetén felfüggesztését kezdeményezheti az adtt munka flytatásának. Ezt naplóbejegyzéssel rendelheti el az építési naplóban, kötelezheti a Vállalkzót a vnatkzó előírásknak megfelelő munkaállapt helyreállítására. A Vállalkzó feladata a veszélyhelyzet felszámlása, a veszélyhelyzet elhárításának / felszámlásának befejezését az építési naplóban Vállalkzó lejelenti. Megrendelő munkavédelmi megbízttja ezen jelentést ellenjegyzi. Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 27/ 38

28 Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkzó köteles őt figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkzó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint Vállalkzó a Megrendelő kckázatára köteles a munkát elvégezni. A Vállalkzó köteles a munka elvégzését megtagadni, ha az jgszabály vagy hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet illetve vagynbiztnság veszélyeztetéséhez vezetne. Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 28/ 38

29 Megrendelő / Buyer: Északmagyarrszági Reginális Vízművek ZRt Kazincbarcika, Tardnai u sz. Melléklet Appendix 12 a C /WF számú szerződéshez t the Cntract Nr. C /WF Vállalkzó / Seller: Zenn Systems Kft. GE Water & Prcess Technlgies 2800 Tatabánya, Vigadó u hr. NEVESÍTETT ALVÁLLAKOZÓK Vállalkzó a teljesítésbe 10% felett bevnt alvállalkzóként az alábbi alvállalkzót nevezi meg: Diamit Építő, Ipari, Szlgáltató és Befektetési Zártkörűen működő Részvénytársaság 3744 Múcsny, Szeles akna 1. (0149/11. hrsz.) Megrendelő / Buyer: Északmagyarrszági Reginális Vízművek ZRt Kazincbarcika, Tardnai u sz. Melléklet Appendix 13 a C /WF számú szerződéshez t the Cntract Nr. C /WF Vállalkzó / Seller: Zenn Systems Kft. GE Water & Prcess Technlgies 2800 Tatabánya, Vigadó u hr. A jóteljesítési garanciára vnatkzó bankgarancia szövege: Bank guarantee frm fr the gd perfrmance guarantee: BANKGARANCIA NYILATKOZAT (jóteljesítési) Címzett: Bankgarancia száma: [ ] [KEDVEZMÉNYEZETT NEVE] [KEDVEZMÉNYEZETT CÍME] (a tvábbiakban: a Kedvezményezett ) Kibcsátó: K&H BANK RT. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1., cégjegyzékszám és nyilvántartó bíróság: Cg Fővársi Bíróság mint Cégbíróság) (a tvábbiakban: a Bank ) Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 29/ 38

30 Megbízó: ZENON Systems Termelő és Szlgáltató Kft Tatabánya, Vigadó u. hrsz Cg. Kmárm-Esztergm Megyei Bíróság (a tvábbiakban: a Megbízó ) Tisztelt Uraim/Hölgyeim! Megbízónk értesített bennünket az alábbi szerződés (a tvábbiakban: a Szerződés ) megkötéséről: szerződéses felek: (1) Megbízó (2) Kedvezményezett szerződés megnevezése: [ ] szerződés kelte: [ ] szerződés aznsítója: [ ] szerződés lejárata: [ ] Tájékztattt Megbízónk tvábbá arról, hgy a Szerződés alapján Őt terhelő kötelezettségek teljesítését a felek megállapdása értelmében bankgaranciával kell biztsítania. 1. A Megbízó kérése alapján ezennel legfeljebb [ÖSSZEG SZÁMMAL ÉS BETŰVEL] [PÉNZNEM] (a tvábbiakban: a Garancia Összeg ) erejéig visszavnhatatlanul és feltételek nélkül garanciát (a tvábbiakban: a Garancia ) vállalunk a Kedvezményezett javára a Szerződés alapján a Megbízót terhelő kötelezettségekkel kapcslatban. 2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első írásbeli felszólítása (a tvábbiakban: a Lehívás ) alapján a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követő 5 banki munkanapn belül, feltéve, hgy (a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hgy a Megbízó nem teljesítette vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződésben fglalt kötelezettségeit; (b) A Kedvezményezett a Lehíváshz csatlja a Megbízó számára küldött írásbeli értesítés máslatát, melyben tájékztatja a a fenti (a) pnt szerinti mulasztásról, valamint arról, hgy a Kedvezményezettnek szándékában áll ennek kapcsán Lehívást benyújtani a Garanciára; c) A Kedvezményezett csatlja a Lehíváshz a (b) pntban említett értesítés aláírt átvételi elismervényét vagy egyéb, íráss biznyítékát ezen értesítés teljesítéséről legalább 30 nappal a Lehívás keltét megelőzően; d) a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkznak a jelen Garanciánkra; e) a Lehívás eredeti példányát legkésőbb a Lejárati Időpntig eljuttatták a Bank fent megjelölt címére; és f) a Lehívást aláíró személyek aláírási jgsultságát és aláírásának hitelességét a Kedvezményezett hitelt érdemlő módn biznyíttta (30 napnál nem régebbi cégkivnatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának megfelelő igazlásával). 3. A Bank Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Garancia alapján teljesített kifizetés összegével autmatikusan csökken. 4. A Garancia nem átruházható és nem engedményezhető, a Bank a Garancia alapján kizárólag a Kedvezményezett Lehívása alapján, és csak a Kedvezményezett javára teljesít fizetést. A Bank a Garancia alapján esedékessé váló kötelezettségeit kizárólag átutalással, a Kedvezményezett által a Lehívásban megjelölt számlaszámra teljesíti. 5. A Garancia az aláírásának napján lép hatályba. A Garancia minden tvábbi értesítés nélkül hatályát veszti [DÁTUM]. napján budapesti idő szerint déli órakr (a tvábbiakban: a Lejárati Időpnt ), függetlenül attól, hgy a Garancia eredeti példányát vissza juttatták-e Bankunkhz vagy sem. A Lejárati Időpntt követően kézhez vett Lehívásk alapján a Bank nem teljesít fizetést. Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 30/ 38

31 Kelt [HELYE] [DÁTUM]. napján. Tisztelettel: K&H BANK RT. Kapcslattartó: [ ] tel: [ ] fax: [ ] kapcslattartó: [ ] Aláírás: Név:. Besztás:. Aláírás: Név:. Besztás:.. [ON THE BANK S HEADED LETTER-PAPER] BANK GUARANTEE STATEMENT (Gd Perfrmance Guarantee) Addressee: bank guarantee number: [ ] [NAME OF THE BENEFICIARY] [ADDRESS OF THE BENEFICIARY] (hereinafter referred t as the Beneficiary ) Issuer: K&H BANK RT. (registered seat: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1. Cmpany register number and registering curt: Cg Metrplitan Curt as Curt f Registratin) (hereinafter referred t as the Bank ) Principal: ZENON Systems Termelő és Szlgáltató Kft Tatabánya, Vigadó u. hrsz Cg... Kmárm-Esztergm Megyei Bíróság (hereinafter referred t as the Principal ) Dear Sir / Madam, Our Principal has advised us f the cnclusin f the fllwing agreement (hereinafter referred t as the Agreement ): Cntracting parties: (1) Principal (2) Beneficiary Name f the Agreement: [ ] Date f the Agreement: [ ] Identificatin f the [ ] Agreement: Expiry date f the [ ] Agreement: Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 31/ 38

32 Furthermre, ur Principal has infrmed us that based n the Agreement, it shall secure the fulfilment f its wn bligatins by a bank guarantee accrding t the agreement f the parties. 6. Upn the request f the Principal, we hereby issue a guarantee up t n mre than [AMOUNT IN FIGURES AND LETTERS] [CURRENCY] (hereinafter referred t as the Guarantee Amunt ) irrevcably and uncnditinally in favur f the Beneficiary in relatin t the bligatins f the Principal that arise ut f the Agreement.. 7. Based n this Guarantee, the Bank shall make a payment t the Beneficiary upn the first written ntice f the Beneficiary (hereinafter referred t as the Demand ) in the amunt specified by the Beneficiary but in a ttal amunt f nt mre than the Guarantee Amunt within 5 banking days fllwing receipt f the Demand n cnditin that (a) the Beneficiary declares in the Demand that the Principal failed t fulfil its bligatins set ut in the Agreement r did nt satisfy them accrding t the Agreement; (b) the Beneficiary attaches t the Demand a cpy f a written ntificatin t the Principal f its failure t fulfil its bligatins as described in (a) abve, and f Beneficiary s intentin t make Demand upn this Guarantee; (c) the Beneficiary attaches t the Demand a cpy f a signed receipt r ther written prf f delivery f the ntificatin described in (b) abve t the Principal at least thirty (30) days prir t the date f the Demand; (d) this Guarantee f urs is referred t in the Demand (by referring t the abve bank guarantee number); (e) the riginal cpy f the Demand is sent t the Bank s address specified abve by the Expiry Date at the latest; and (f) (d) the Beneficiary has reliably prven the signing authrisatin f the persns signing the Demand and the authenticity f their signature (with a cmpany register extract and a specimen signature dated nt later than 30 days befre r with a satisfactry certificate issued by the accunt keeping bank). 8. The Bank s payment bligatin accrding t the Guarantee shall autmatically decrease with each payment made based n the Guarantee. 9. The Guarantee may nt be assigned r transferred and the Bank shall nly make payments based n the Guarantee upn the Demand f the Beneficiary and nly in favur f the Beneficiary. The Bank shall nly fulfil its bligatins falling due based n the Guarantee by transfer t the accunt number given by the Beneficiary in the Demand. 10. The Guarantee shall enter int effect n the date when it is signed. The Guarantee shall lse effect withut any further ntice n [DATE] at [12 p.m. ] Budapest time ( Expiry Date ), n matter whether the riginal cpy f the Guarantee has been returned t the Bank r nt. The Bank shall nt make any payment based n Demands received fllwing the Expiry Date. Dated [in Budapest] n [DATE]. Best regards, K&H BANK RT. Relatinship manager: [ ] tel: [ ] fax: [ ] Relatinship manager: [ ] Signature: Signature: Name:. Psitin:. Name:. Psitin:.. Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 32/ 38

33 Megrendelő / Buyer: Északmagyarrszági Reginális Vízművek ZRt Kazincbarcika, Tardnai u sz. Melléklet Appendix 14 a C /WF számú szerződéshez t the Cntract Nr. C /WF Vállalkzó / Seller: Zenn Systems Kft. GE Water & Prcess Technlgies 2800 Tatabánya, Vigadó u hr. VILLAMOS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA MEGRENDELŐI IGÉNYEK Vállalkzó a teljesítése srán figyelembe veszi az alább megadtt megrendelői igényeket: Villams és autmatizálási követelmények Elsztó-, kapcsló- és vezérlőszekrények kivitele A szekrények kiválasztásánál az adtt környezet, az érvényes előírásk betartása a fő szempnt. A beszerelt szekrények méretét úgy kell megválasztani, hgy abban legalább 20 % szabad hely maradjn. Szekrények anyagai lehetnek: - lakkztt, festett acél: villams kapcslóhelyiségekben, száraz környezetben. - rzsdamentes acél: nedves környezetben. A szekrények védettségi fka: IP 20: száraz kapcslóhelyiségekben, előzetes egyeztetés alapján; IP 23: száraz környezetben, kapcslóhelyiségekben; IP 54: nedves, prs környezetben; IP 55: nedves környezetben (előzetes igény szerint); IP 65: nedves környezetben (előzetes igény szerint). A nem fali kivitelű szekrényeket min. 100 mm magas lábazattal kell ellátni, mely nedves környezetben rzsdamentes kivitelű kell, hgy legyen. A szekrényeket speciális kulccsal nyithatóan kell kiépíteni. A szekrények kábelvezető csatrnáit megfelelő nagyságúra kell választani (a benne elhelyezett vezetékeknél is legyen 20 % szabad hely). A kábelek bevezetése a szekrény alján kell, hgy történjen, gndskdva a megfelelő tömítettségről. Minden berendezés elektrms szekrényét el kell látni 230V AC szerviz-csatlakzóval, a 1000 mm-nél magasabb szekrényeket belső világítással is. Minden szervizcsatlakzó érintésvédelmi relével (Fi-relével) és kismegszakítóval kell, hgy védve legyen. Szükséges esetben a szekrényt szellőzéssel / fűtéssel is el kell látni. Speciális környezeti adttságk esetén a kivitelezőnek gndskdnia kell arról, hgy az általa megvalósíttt technika kársdás mentesen működjön az adtt körülmények között (pl. eszközök megválasztása a speciális körülményekhez vagy aktív szűrős, túlnymáss eszköz-védelem). A kezelőelemek, jelzések a szekrény hmlklapjára kell, hgy kiépítésre kerüljenek, ettől eltérő esetben egyeztetni kell a megrendelővel. A kapcslószekrényen jól látható módn fel kell tüntetni a berendezés aznsítóját. A szekrényben található alkatrészek tervjelei mind az alkatrészre ragasztva, mind a beépítési helyre fel kell, hgy legyenek helyezve. Az alkatrészbe érkező vezetékek mindegyike a vezetékre Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 33/ 38

34 húzható számzással kell, hgy legyen ellátva, ezen számzás az elem kapcsaznsítóit kell, hgy kövesse. Szabad, csupasz vezetékvég nem megengedett, a vezetékek végeit érvég-hüvellyel kell ellátni! A szekrénybe érkező kábelek srkapcs-lécre vagy csatlakzóra kell, hgy érkezzenek, melyek a beérkezési hely közelében (a szekrény alsó részében) helyezendők el. A beérkező kábeleknek a szekrény belső csatrnáiba való felvezetése nem megengedett! A srkapcsk csavars rögzítésűek kell, hgy legyenek. Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 34/ 38

35 Kábelezés A kábelvezetőket nedves környezetben rzsdamentes acélból, egyéb helyeken hrganyztt acélból kell készíteni. Műanyag kábelvezetők alkalmazása esetén a megrendelővel kell egyeztetni. A kivitelezések srán rézből készült kábeleket használjunk. A működés közben mzgó villams kábeleket csak szuper hajlékny kivitelű kábelekből szabad készíteni, szükség esetén energialánccal védeni. A kábelek mindkét végét maradandó, jól látható, a kábelhez külön (kábelkötegelővel) rögzített, ablaks tervjel aznsítóval kell ellátni, mely a dkumentációval szinkrnban van. Villams hajtásk A frekvenciaváltók, lágyindítók beállítási paramétereit a dkumentációban szerepeltetni kell. Azknál a mtrknál, ahl a későbbiekben felmerülhet a frekvenciaváltós hajtás, a mtrt ennek megfelelően kell kiválasztani. Minden villams hajtásnak, mtrnak rendelkeznie kell a mtr közelében leválasztókapcslóval, ezeknek lakatlható kivitelűnek kell lenniük! Vezérlések Az ÉRV ZRt tipizálja autmatizálási rendszereit. Ennek megfelelően a kivitelezések srán Siemens S7-es srzat elemeit kell alkalmazni. Ettől eltérni csak indklt esetben lehetséges a megrendelővel történt előzetes egyeztetést követően. A meglévő rendszerek bővítése, átalakítása esetén lehet alkalmazni a már meglévő PLC-s elemeket. A PLC-k 24V DC be-, kimenetekkel, 4 (0)...20mA analóg felületekkel rendelkezzenek, melyek bekötése csavars megldású. Az új rendszereknél legalább 20 % szabad memória kapacitás maradjn a prgram készítése után, a PLC helyszükségleténél is legyen 20 % tartalék. A kivitelezéshez a be-, kimenetek számát úgy kell meghatárzni, hgy beépítetten (kapcslószekrényenként) legyen digitális (5%) és 1-1 analóg (ha használt) tartalék be-, kimenet. A rendszernek rendelkeznie kell mdemes kapcslathz szükséges TS (Tele Service) adapterrel. Váltzat száma: v04 Dátum: Oldal 35/ 38