Ajánlatkérési dokumentáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlatkérési dokumentáció"

Átírás

1 1. Melléklet: Ajánlatkérési dokumentáció Ikt.sz.: Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkér neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Telefon: 72/ Fax: 72/

2 Tartalomjegyzék I. Kötelezen kitöltend mellékletek: 1. számú mellékelt: Nyilatkozat 2. számú melléklet: Felolvasó lap 3. számú melléklet: Banki nyilatkozat, számlavezetés 4. számú melléklet: Árazatlan költségvetési lap 5. számú melléklet: Ütemezés II. Mszaki leírás III. Tervezési szerzdéstervezet

3 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára Pécs-Kelet központi területei engedélyezési és tenderterveinek elkészítése I. Kötelezen kitöltend mellékletek Ajánlatkér neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Telefon: 72/

4 1. számú melléklet AJÁNLATTEVI NYILATKOZAT a kizáró okokról Alulírott... mint a(z)... (székhely:..., Cg...., adószám:..., KSH-szám:...) megbízott képviselje büntetjogi felelsségem tudatban kijelentem, hogy velem szemben a Kbt ban és 61. (1) bekezdés a)-d) pontjában, valamint a 61. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. Kijelentem továbbá, hogy semmilyen alvállalkozómmal szemben nem állnak fenn a fenti jogszabályhelyen meghatározott kizáró okok. Kelt:.... aláírás

5 2. számú melléklet FELOLVASÓLAP Projekt címe: Ajánlatkér: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Ajánlattev: Megnevezése: Székhelye: Levelezési cím: Telefonszáma: Fax száma: Kapcsolattartó megnevezése: Ajánlattétel tárgya: Pécs-Kelet központi területei engedélyezési és tenderterveinek elkészítése Ellenszolgáltatás: Egyösszeg nettó ajánlati ár.... (HUF) Megvalósítási határid a szerzdéskötéstl (naptári nap) Tudomásul veszem, hogy az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határid napjától számított 60. napig tart, mely idpontig ajánlatomat fenntartom. Helység, dátum: Cégszer aláírás: Pecsét:

6 3. számú melléklet Banki nyilatkozat, számlavezetés Projekt címe: Alulírott.. nyilatkozom, hogy az alábbi bankoknál rendelkezem folyószámlával: Bank megnevezése Számlaszám Helység, dátum: Cégszer aláírás: Pecsét:

7 4. számú melléklet Árazatlan költségvetési lap Ajánlattev neve: Székhelye: Munka tárgya: Pécs-Kelet központi területei engedélyezési és tenderterveinek elkészítése Bruttó összeg Terv leadási határid Bontási terv elkészítése Vázlatterv elkészítése Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése Makett, animációs és nyomtatott projektismertet Tenderterv dokumentáció elkészítése Összesen Kelt:

8 5. számú melléklet: Ütemezés Fázis/Szakasz Határid Bontási terv elkészítése Vázlatterv elkészítése Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése Makett, animációs és nyomtatott projektismertet Tenderterv dokumentáció elkészítése Kelt: (cégszer aláírás)

9 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára Pécs-Kelet központi területei engedélyezési és tenderterveinek elkészítése II. Mszaki leírás

10 MSZAKI LEÍRÁS A tervezési terület a Meszes városrész központi területeinek, a Szondi György sétánytól a Feketegyémánt térig terjed része, a 35982/7, 36049, 36050/11, 36050/15, 36051, 36052/10, 36053/9, 36054, 36170, 36265, 36267/3, 36267/18, 36267/18 hrsz-ú telkek, illetve a tervezési alaptérképen jelölt részeik. Szondi György sétány és környezete: A tervezési terület a Szondi György sétány, és annak zöldfelületi környezet egészen a Komlói útig, és a Komját Aladár utca. A Komját Aladár utca északi oldalán szolgáltatási funkciókat ellátó lakó- és más egyéb épületek találhatók, melyek szinte klasszikus utcaszer helyzetet hoznak létre. A Szondi György sétány északi vége kiszélesed torkolattal kapcsolódik a Komját Aladár utcához. Az így elálló képlet magában hordozza egy többfunkciós, közösségi használatra alkalmas városrész-alközpont csak megkötésekkel alakítható kit. Olyan hely kialakulásának esélyét, amely képes lehet saját karaktert és identitást kölcsönözni a környéken lakók számára. A Szondi György Sétány és a Komját Aladár utca találkozásánál egy közösségi funkciókat is ellátó térrendet kell kialakítani. A tömb keleti részén az egymáshoz közel álló épületek hármas egységei szinte már udvar-szeren kialakított zöldfelületeket fognak közre, melyek az utcás telkek hangulatával nyílnak a sétányra. Ezek a telkek egy szorgalmi útról tárhatók fel. A keleti és nyugati rész így különváló, de azonos karakter részegységet képez a tömbön belül, és kapcsolatukat a sétány teheti intenzívvé. Cél a Szondi György sétányt publikusabb és reprezentatív szerepet betölt tengellyé kell alakítani, míg a lakóépületek által közrefogott belsk, intimebb zöldfelületekké válnak. Az így megkülönböztethet használati karakterek minél ersebb hangsúlyozását kívánjuk elérni miközben törekszünk a két használati funkció közötti szerves kapcsolat megersítésére. Részterületek: Szondi György sétány Komját Aladár utca A lakóépületek által közrefogott bels zöldfelületek és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló út Szondi György sétány A sétány egyfell az épületek közötti zöld felületek kapcsolatát biztosítja, másfell pedig egy átmen sétaút, ami település-szerkezeti értelemben feltárja a tömböt és nyilvános közösségi funkciókat képes megjeleníteni. Ezért a Szondi György sétány átformálásakor a pihen-sétaút funkcióját kell ersíteni, lehetséget biztosítva a társas érintkezéssel egybekötött kikapcsolódásra. Másrészrl viszont a hely képes legyen bizonyos aktivitásokat is befogadni. Fontos szempont, hogy a térbútorok és plasztikák reprezentatív szerepük mellett közösségi aktivitást igényl köztéri funkciókat is ellássanak. Lehetséget kell adni interaktivitást igényl tárgyak elhelyezésére, amelyek értelme a tárgy és használója közötti kapcsolaton alapszik, és dialógust generál a lakókkal mind fizikai mind kulturális értelemben. Minden korosztály számára egyaránt vonzó hellyé kell, hogy váljon a sétány. A sétány déli végének kiszélesedései képesek kisebb rendezvények és találkozók helyszínévé válni. Itt kell elhelyezni két korosztályos játszóteret, görkorcsolyázásra alkalmas térburkolattal.

11 Olyan helyzeteket kell teremteni, ahol akár spontán, akár szervezettebb módon gylhetnek össze az emberek például egy családi séta, gyermek vagy kutya sétáltatás, a sportolás (sakk, gördeszka, foci, pinpong, petanque, játszótér, kosárlabda) alkalmával. De lehetség adódik vásárok, ünnepek, búcsúk, fesztiválok lebonyolítására is. Elhelyezend egy kisebb szök- és ivókút, valamint egy kortárs térplasztika létrehozásának lehetsége megvizsgálandó a sétány déli végpontjánál. A parki burkolati rendszerek többszintek. A gyermekjátszóterek és a sportpálya gumirlemény burkolatúak. A ftengely kburkolatú, míg a másodrend sétautak térk burkolatúak. Morfológiai szempontból sem az északi sem pedig a déli végzdése nem megoldott a sétánynak, ennek megoldása tervezend. Komját Aladár utca A térbútorok és burkolatok leromlott állapotban vannak, a térszervezés sem megfelel. A Szondi György sétány és a Komját Aladár utca torkolata jelenleg nem megoldott. Nincs olyan burkolati és térszervezési kialakítása, amely lehetvé tenné a közösségi használatot, vagy a szolgáltatások megfelel színvonalú kialakítását. A torkolat jelenleg csak parkolóként funkcionál. Tervezend a sétány torkolatának térszer kialakítását. Oly módon, hogy burkolati minségében és mikro architektúrájában megfeleljen ünnepi rendezvények lebonyolítására, de a hétköznapok során továbbra is biztosítsa a parkolási lehetséget. Ugyanakkor fontos, hogy a hétköznapok során is képes legyen a találkozás, az idtöltés helyszíne maradni. A lakóépületek által közrefogott bels zöldfelületek és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló út A lakóházak közötti zöldfelületek és a növényállomány kiemelked környezeti feltételeket biztosítanak. A karakterük nem megváltoztatandó vagy állományuk nem csökkentend. Azonban az elöregedet, beteg és túlntt cserje és fás állomány ritkítandó, ifjító metszéssel újraéleszthet, a szükséges faápolási munkálatokat meg kell tervezni. A legfontosabb feladat ezen zöldfelületek kihasználatlanságának javítása, a használati lehetségeik bvítése. A funkció-megersítés elve mögött az a szándék áll, hogy az épületek közötti zöldet az ott lakók kisebb és zártabb közösségei használhassák intimebb társasági események és a pihenés céljával. A cél az, hogy a kibvült használati lehetségek következtében minél inkább a saját területüknek érezhessék a lakók a zöld felületet, és így fenntartásábangondozásában egyre aktívabb szerepet vállaljanak. Az egységekben tervezend kisebb területet asztallal és ülpadokkal; valamint egy kisebb, néhány elembl álló játszótér az ülfelületek környezetében. Minden térsejt szegélyén szerény, alig feltn pergola alakítandó ki, amely lugasként rendezi a növények lombját a terület védelme érdekében. A parkolók elhelyezésének a lehetsége tervezend, a jelenlegi parkoló szám megtartásával. A beavatkozások lehetség szerint csupán finom szegély- és burkolatképzési eszközökben merülnének ki. Azt szeretnénk elérni, hogy a visszafogottan használt eszközrendszer alkalmazkodjon a terület már meglév karakteréhez, de közben képes legyen finoman árnyalt arculatot kölcsönözni a lakótömbnek. A zöldfelületek sétány felöli záródását enyhén emelked támfalakkal zárandók le, amelyek enyhe ívvel vezetnek fel az épületek eltti burkolt felületeire. Mint magasított szegélyek kis ülfelületként mködnek, és elre gyártott monolit VB elemek sorolásával alakítandók ki. A területen továbbra is elhelyezend legalább egy kisméret sportpálya, vizsgálandó a jelenlegi megtartása vagy egy új terület kijelölésének a lehetsége. A téren áthaladó

12 gyalogos kapcsolatok átgondolandók. Nem szerencsés, hogy a bels zöldfelületen halad keresztül a buszmegálló gyalogosforgalma - útvonalait újra kell gondolni és felületét meg kell újítani.

13 Fekete Gyémánt tér Az épülettömb belsejében kialakuló köztér udvarszer kialakítása az ott és a közvetlen környéken él lakók igényeit szolgálja elssorban. A megtartandó és a az új funkciók ennek a kiteljesítését szolgálják. A bels térrészt szimmetrikusan négy egységre tagoltan alakítandó ki. A középs térész egy pihen park funkcióját kapja. A két kisebb átmenti egység kisebb-nagyobb közös események és a találkozás lehetségek számára alakítandó ki, pergolával ellátott ülfelületekkel, egy körbeülhet asztallal és grillezésre használható hellyel. Megvizsgálandó egy ivókút, és kisebb vízfelület elhelyezése is. A két széls egység a pihenés parkszeren kialakult helye lesz játszótérrel és ülpadokkal. A zöldfelület és a gyalogos ösvények megújítást igényelnek. A fák és bokrok felújító metszésének és az elöregedett, beteg egyedeket pótlása tervezend. A parkolási lehetségek a tömb belsejében és közvetlen környeztében tervezendek, a meglév parkoló mennyiségek megtartásával. Vizsgálandó feladat a tervezési területen kerékpáros útvonal kialakításának a lehetsége.

14 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára Pécs-Kelet központi területei engedélyezési és tenderterveinek elkészítése III. TERVEZÉSI SZERZDÉS TERVEZET Pécs-Kelet központi területei engedélyezési és tenderterveinek elkészítése

15 TERVEZÉSI SZERZDÉS - TERVEZET AMELY LÉTREJÖTT EGYRÉSZT, Név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseli: Tasnádi Péter Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Adószám: mint Megrendel (továbbiakban: Megrendel), másrészt Név: Képviseli: Székhely: mint Tervez (továbbiakban: Tervez), együttesen: Felek között az alulírott helyen és idben, az alábbi feltételek mellett Elzmények: 1. A szerzdés tárgya Megrendel május 25-i meghirdetéssel tervpályázati eljárást folytatott le az Európa Kulturális Fvárosa- Pécs, 2010 program keretei között megvalósítandó Pécs-Kelet központi területeinek megújítása tervjavaslatára, melynek célja a tervezési feladat megvalósítására legjobban alkalmas tervjavaslat kiválasztása, melynek szerzjével Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tervezési szerzdést köt a tervezési terület engedélyezési, valamint tenderterveinek elkészítésére A tervpályázaton I. díjazásban az Axyon Tervez Bt. részesült Megrendel kötelezettséget vállalt arra, hogy a továbbtervezésre vonatkozó tervezési szerzdésre irányulóan a bíráló bizottság által kiválasztott I. díjas pályam szerzjével a Kbt alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le Szerzd felek kifejezésre juttatják azon szándékukat, hogy mind a szerzdés megkötése, mind pedig teljesítése során a Európa Kulturális Fvárosa- Pécs, 2010 program magas színvonalon történ megvalósulása érdekében járnak el, és mindent megtesznek a projekt megvalósításának Európai Közösségi támogatására irányuló pozitív döntés megalapozását célzó szakmai és formai követelmények betartásában és a fentiek szellemében együttmködve járnak el Szerzd felek egyezen adják el, hogy Tervez tudomással bír az NFÜ-URB 01/2006. számú Támogatási Szerzdésnek a A teljesítésigazolásról, a számlakibocsátás rendjérl és a kifizetésrl elnevezés szerzdéses rendelkezéseirl, mely Támogatási Szerzdés kivonata a jelen szerzdés elválaszthatatlan mellékletét képezi (továbbiakban: Támogatási Szerzdés kivonat, 6. sz. melléklet). Tervez kijelenti, hogy a fentebb hivatkozott Támogatási Szerzdés kivonatában a vállalkozókra vonatkozó szerzdéses elírásokat, az ott meghatározott kötelezettségeket magára nézve köteleznek ismeri el.

16 1. 2. Tervezési feladat Megrendel megbízza Tervezt, hogy a tervpályázat kiírásában foglaltakkal összhangban az Európa Kulturális Fvárosa- Pécs2010 program keretében megvalósítandó Közterek és parkok újjáélesztése kulcsprojekt, Pécs-Kelet központi területeinek megújítása beruházáshoz kapcsolódóan az építési engedélyezési tervdokumentációt, valamint a tenderterv dokumentációt elkészítse az pontban foglaltak szerint A nyertes pályamvet a szerzd felek a jelen megbízás tervezési programjának tekintik. A tervezés alapját a tárgyra vonatkozó évi tervpályázat Tervez által készített I. díjas pályamve képezi. A tervezési munka öt fázisra bontható: A tervezési munka öt fázisa: 1. fázis: Bontási tervek elkészítése bontandó építményekrl: ig. 2. fázis: Vázlatterv elkészítése teljes területrl: -ig. 3. fázis: Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése: -ig 4. fázis: Makett, animáció, látványtervek: ig 5. fázis: Tenderterv és megbízói követelmények elkészítése: -ig A projekt sajátossága, hogy EU finanszírozottsága lévén Megrendelnek Tanácsadó-céget (továbbiakban: Tanácsadó) kell bevonnia a gazdaságos megvalósíthatóság érdekében. Ennek következtében az engedélyezési tervek készítése során Tervez köteles a vázlatterv elkészültéig elfogadni és integrálni Tanácsadó a Megrendel által jóváhagyott javaslatait az alábbiak szerint: Tanácsadó a Tervez által elfogadási és integrálási kötelezettséggel járó javaslatait a végs egyeztetés stádiumában lév megvalósíthatósági tanulmány - melynek B. változatát Pécs Megyei Jogú Város Közgylése már elfogadta alapján jogosult kizárólag megtenni. Szerzd felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Tanácsadó és a Tervez együttmködésének szabályait a jelen szerzdés pontjában a szerzdés mellékleteként hivatkozott mindkét fél jóváhagyásával igazolt, un. Projekt Indító Dokumentumban szabályozzák a szerzdés hatálybalépésétl számított 10 munkanapon belül. A tanácsadó nem adhat olyan tanácsokat, ami a szerzi jogokat sérti, illetve módosítaná a tervezési programot. Tanácsokat a tervez csak abban az esetben kell elfogadja és integrálja, ha az megfelel a jogszabályoknak és szabványoknak. Tanácsadó valamennyi javaslatát kizárólag írásban közölheti, s dokumentálni köteles A tervezés a Megrendel által a pályázati terv ismeretében pontosított tervezési program alapján történik (1. sz. melléklet) A tervezési terület a Meszes városrész központi területeinek, a Szondi György sétánytól a Feketegyémánt térig terjed része, a 35982/7, 36049, 36050/11, 36050/15, 36051, 36052/10, 36053/9, 36054, 36170, 36265, 36267/3, 36267/18, 36267/18 hrsz-ú telkek, illetve a tervezési alaptérképen jelölt részeik. (4. sz. melléklet)

17 Szerzd felek kijelentik, hogy a tervezési terület határát a jelen szerzdés 4. számú mellékletét képez térkép rögzíti A tervek tájépítészet (kertészet), építészet, tartószerkezet, közlekedés tervezés, csapadékvíz elvezetési közm és közvilágítási közm szakágakra vonatkoznak A tervek a 37/2007 (XII. 3.) ÖTM rendelet követelményeinek megfelelen készülnek. (2. sz. melléklet) A tervdokumentációk példányszáma és rendelkezésre bocsátásának módja: Az engedélyezési tervdokumentációt a Terveznek 25 példányban, míg a tenderterv dokumentációt 25 példányban, a vázlattervet 15 példányban szükséges teljesíteni. Az elkészült tervdokumentációkat a fentieken túlmenen, digitálisan szerkeszthet- (CD, vagy DVD adathordozón), egy példányban leszállítani, illetve makett és számítógépes modell (animáció) formájában is szükséges a Megrendel számára biztosítani az alábbi formátumban: A digitális szállítás követelményei: A teljes tervdokumentáció Acrobat Reader (pdf) formátumban, a nyomtatott dokumentációnak megfelel szerkezetben szállítandó. A dokumentáció minden részeleme szerkeszthet forrásformátumban is szállítandó: - a szöveges állományok és táblázatok MS Office (vagy ezzel egyenérték) formátumban; - a rajzi állományok Autocad (vagy ezzel egyenérték) formátumban; - minden rajzi dokumentum 300 dpi felbontású, az eredetivel megegyez méret jpg képformátumban. A digitális formában átadott tervdokumentációkkal kapcsolatban Tervez a megrendel részére a projekt megvalósításához szükséges példányszám sokszorosításához a jelen szerzdés aláírásával feltétlen hozzájárulását adja. További tervpéldányokat Tervez a dokumentálható költségeinek, valamint annak 20%-át kitev összeg ügyintézési díj ellenében köteles Megrendel részére biztosítani azzal, hogy Megrendel kötelezettséget vállal arra, hogy Tervez teljes költségét az arra vonatkozó számla benyújtásától számított 30 napon belül megfizeti. 2. Teljesítés 2.1. Teljesítés helye: 7621 Pécs, Mária u Teljesítésnek az ütemezés szerint megjelölt, teljes tervdokumentáció, jelen szerzdés pontja szerint történ átadása minsül A Tervez a vonatkozó jogszabályi és szakmai elírásoknak mindenben megfelel, hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidk szigorú betartására köteles A Tervez köteles a szerzdés teljesítését akadályozó valamennyi körülményrl a Megrendelt írásban értesíteni, s egyben lehetsége szerint azokat haladéktalanul megszüntetni, elhárítani Megrendel a szerzdésben szerepl munkát mindhárom fázisban átvételi elismervénnyel (mennyiségi teljesítés), ill. a terv minségét jóváhagyó jegyzkönyvvel (teljesítésigazolás) veszi át a Terveztl. Az átvételi elismervény a terv átadásával egyidben kerül átadásra.

18 A teljesítésigazolás a tervezési munkafázis(ok) tekintetében a jelen szerzdés 6-os számú mellékletét képez NFÜ-URB- 01/2006 számú Támogatási Szerzdés kivonatában elírt elzetes teljesítés-értékelési rend lefolytatását, és a támogató jóváhagyását követ harmadik munkanapon kerül átadásra. A tervezési munkafázis(ok)ban a Megrendel a Tervez általi mennyiségi teljesítés idpontjától számított legkésbb tizenöt napon belül köteles a teljesítés elismerésérl (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról írásban nyilatkozni és errl a Tervezt értesíteni. Megrendel és Tervez akként állapodnak meg, hogy a 2. munkafázisban megjelölt vázlattervnek Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Városfejlesztési és Kommunális Bizottsága által történ elfogadását követen a Tervez az engedélyezési tervek tervezési folyamatát köteles tovább folytatni és azt a 2. munkafázisra vonatkozó pénzügyi teljesítés késbbi idpontjára vonatkozóan nem tagadhatja meg, szerzd felek ezen tervezi magatartást szerzdésszegésnek tekintik A teljesítés akkor szerzdésszer, ha a terv a tervezési programnak, a hatósági és jogszabályi elírásoknak, valamint a jelen szerzdésben foglalt rendelkezéseknek megfelel, a terv alapján a kivitelezés gazdaságosan megvalósítható, továbbá a terv figyelembe veszi a Pécs 2010 Konzorcium által készített megvalósíthatósági tanulmányban foglalt eredményeket, fenntarthatósági véleményeket, az pontban foglaltak szerint Ha a terv a fenti követelményeket nem elégíti ki, a szolgáltatás kellékhiányos. Amennyiben az átvételre felajánlott tervdokumentáció kellékhiányos, úgy Tervez köteles az összes mennyiségi vagy minségi hiány pótlására ill. javítására és a munka ismételt felajánlására a jegyzkönyvben megjelölt megfelel határidn belül Hibás teljesítés esetén a jegyzkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és minségi hiba pontos leírását, a kijavítás minségének meghatározását (megfelel utalással, vagy a felek megállapodása szerint) és a kijavítás határidejét. A kijavításra ésszer határidt kell meghatározni, amely összhangban áll a megjelölt és nem vitatott hibák mennyiségével és minségével A munka bármely részét jogában áll a Megrendelnek visszautasítani, amennyiben azt hibásnak, vagy nem megfelel minségnek találja, de ennek tételes írásbeli indokolását a kijavítás érdekében köteles a Tervez tudomására hozni A Terveznek a hibát a jegyzkönyvben megjelölt határidn belül ki kell javítani. Ha ezt a Tervez elmulasztja, a Megrendel jogosult a kijavítást más személyekkel elvégeztetni, és összes ezzel kapcsolatban felmerült kiadását a Tervezre továbbhárítani Amennyiben a teljesítés hibás volta a felek között vitás, úgy a Dél dunántúli Építész Kamara által kijelölt három tagú szakérti testület kirendelését kérhetik. Amennyiben a szakérti testület megállapítja, hogy a teljesítés hibás volt, a szakérti testület eljárásával kapcsolatos költségek a Tervezt terhelik, ellenkez esetben a Megrendelt. Felek kijelentik, hogy a szakérti testület állásfoglalását magukra nézve köteleznek ismerik el A Megrendel az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan kisebb jelentség hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszer használatot nem akadályozzák, és egyébként a terv a kikötött mszaki feltételeknek megfelel. Ebben az esetben a Tervez köteles a hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal megkezdeni és öt munkanapon belül elhárítani.

19 2.13. Amennyiben az átvételi ellenrzéseket a Tervez hibájából részben vagy egészben meg kell ismételni, úgy a Tervez köteles viselni az újbóli ellenrzések bizonylatolt költségeit. A harmadik sikertelen mszaki átadás-átvétel után a Megrendel jogosult a munkát mással befejeztetni a Tervez költségére. Ebben az esetben Tervez a tervezési díj arányosan csökkentett részére jogosult, köteles azonban megtéríteni Megrendelnek valamennyi ezzel kapcsolatos költségét, kiadását, továbbá ezen tervezi szerzdésszegésébl ered kárt teljes kören. 3. Tervezési díj 3.1. A Megrendel tervezési díj fizetésére köteles. A tervezési díj:.. Ft + 20% ÁFA, bruttó.. Ft (azaz: Ft) A tervezési díjat a Magyar Építész Kamara Építészeti Alkotások és Szolgáltatások Díjszámítási Szabályzata alapján elkészített, majd a szerzd felek alkuja révén korrigált, kölcsönösen elfogadott díjszámítás részletezi (3. sz. melléklet) Tervez tudomásul veszi, hogy Megrendel a tervezési munkafázis(ok)ra vonatkozó tervezési díj meghatározásakor és folyósításakor kötve van az NFÜ-URB- 01/2006 számú Támogatási Szerzdés rendelkezéseihez továbbá, hogy a kifizetés a támogatási szerzdésben foglaltak szerint történik. Tervez tudomásul veszi Megrendel azon tájékoztatását, mely szerint a tervezési munkafázis(ok)ra vonatkozó tervezési díjat Megrendel az NFÜ-URB-01/2006. szám alatt megkötött Támogatási Szerzdés alapján finanszírozza, míg a tervezési munka fázis(ai)nak tervezési díját a jóváhagyás után a Megrendel finanszírozza és egyenlíti ki A tervezési díj a Megrendel által jóváhagyott tervdokumentációkra vonatkozik és a vállalás szerzdésszer, hibátlan és hiánytalan teljesítéséért jár. A Tervez a tervezési díjért teljes kören vállalkozik a szerzdés tárgyának a megvalósítására. A tervezési díj a szerzdés szerinti teljesítésig változatlan A Tervez kijelenti, hogy a fent megjelölt tervezési díjban a feladat és a tervezési helyszín alapján, annak teljes ismeretében állapodott meg. Szerzd felek kijelentik, hogy tervez a tervezési területet helyszíni bejárás során szemrevételezéssel ismerte meg, mely eljárása a felszín alatti kutatásokra (mtárgyak, régészeti leletek) nem terjedt ki A tervezési díj a szerzdés teljes idtartama alatt fix, a jelen szerzdésben meghatározott díjnál magasabb nem lehet A tervezési díj magában foglalja a Tervez tevékenységének, munkavégzésének díját, valamint az annak során felhasznált adatok értékét, az eredmény elérése érdekében eszközölt szükséges ráfordításokat Tervez kijelenti, hogy vállalása a szerzdésben meghatározott feladatokra, az eredmény létrehozására teljes kör és tartalmaz minden olyan munkát, mely a szerzdésben szerepl feladatok szakszer és a Megrendel igényeinek megfelel elvégzéséhez, valamint az eredménynek a mindenkori hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, elírásoknak, irányelveknek, szakmai elírásoknak és a szerzdésben foglalt elvárásoknak megfelel, rendeltetésszer használatához szükséges. A szerzdés létrejöttét követen a fentiekre való vagy bármilyen más hivatkozással a tervezési díj módosítására, többletköltségek érvényesítésére a Tervez nem jogosult.

20 3.9. A tervezési díj magában foglalja Tervez kötelezettségvállalását arra, hogy az építési engedélyezési eljárás elkészítésében részt vesz, a szükséges hatósági egyeztetéseket elvégzi, azok jegyzkönyveit, hozzájárulásokat, tervtanácsi állásfoglalásokat beszerzi, az engedélyezési eljáráshoz szükséges terveket az illetékes hatóságokhoz történ benyújtás céljából Megrendelnek átadja. A tervez a szakhatósági engedély kiadását gátló hiánypótlást elvégzi A tervezési díj magában foglalja Tervez Megrendel javára történ rendelkezésre állását és érdemi állásfoglalását a kivitelezi pályáztatás elkészítésében és annak elbírálási szakaszában, továbbá a munkaterület és a mszaki-átvételi eljárás során Tervez tudomással bír arról, hogy az NFÜ-URB- 01/2006 számú Támogatási Szerzdés meghiúsulása esetén amennyiben azért a Megrendel felelssége kizárható, Tervez kizárólag az általa a szerzdés meghiúsulásának idpontjáig elvégzett munkára es arányos tervezési díjra jogosult. Az elvégzett munka készültségi fokára vonatkozó vélemény eltérés esetén, amennyiben a felek e kérdésben 15 napon belül nem tudnak megállapodni, a felek bármelyikének kérésére a Magyar Építész Kamara által kijelölésre kerül Szakérti Testület állásfoglalását a felek magukra nézve köteleznek ismerik el. 4. Elszámolás, számlázás 4.1. Az elszámolás nyolc részletben az pontban megjelölt tervezési munka fázisaihoz és szakaszaihoz igazodóan történik, az egyes szakaszok elkészültét, ill. a teljesítésigazolás átvételét követen, a 4. számú melléklet szerinti részösszegekkel. 4.2 A tervezési munkafázis elszámolásának, számlázásának és kifizetésének speciális szabályai: Tervez tudomásul veszi, hogy Megrendel a tervezési munkafázis tervezési díjának elszámolása és folyósítása során kötve van az NFÜ-URB- 01/2006. számú Támogatási Szerzdés rendelkezéseihez és a kifizetés az ott megjelölt határidk figyelembevételével és betartásával történik Szerzd felek kijelentik, hogy az NFÜ-URB- 01/2006 számú Támogatási Szerzdésnek az elzetes teljesítés-értékelési, teljesítésigazolási, számla kibocsátási és kifizetési rendet szabályozó rendelkezéseit a jelen szerzdés 6. számú melléklete tartalmazza, melyet a jelen szerzdés részének és azt a tervezési munkafázis tekintetében a közöttük fennálló jogviszony alapján történ elszámolás során is irányadónak tekintik Szerzd felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Támogatási Szerzdés elírásai szerinti elszámolás, számlázás és folyósítás rájuk vonatkozó elírásait betartják, és Megrendelvel együttmködnek az NFÜ-URB- 01/2006 számú Támogatási Szerzdés alapján, valamint az Európai Uniós pályázat keretében történ eredményes és teljes kör elszámolás érdekében, s az ehhez szükséges valamennyi jognyilatkozatot, okiratot egymás részére kiadják a szerzdés mellékleteiben meghatározottak szerint Felek akként állapodnak meg, hogy a Tervez a teljesítésre vonatkozó számlát a jelen szerzdés 5. számú mellékletét képez Elfogadó Nyilatkozat Támogató általi jóváhagyását követen a Megrendel errl szóló értesítésével egyidejleg jogosult a Megrendel felé benyújtani A tervezési munkafázisra vonatkozóan a Tervez által szerzdésszeren és szabályosan kiállított számlát legkésbb az NFÜ-URB- 01/2006 számú Támogatási Szerzdésben elírt elzetes teljesítés-értékelési és kifizetési rend lefolytatását és a Támogató által jóváhagyott Elfogadó Nyilatkozat kiállítását és Megrendel általi kézhezvételét követen annak átvételét követ 30 napon belül a Magyar Államkincstár banki átutalással egyenlíti ki.

21 4.3. A tervezési munkafázis elszámolásának, számlázásának és kifizetésének speciális szabályai: A tervez tudomásul veszi, hogy a 4.3. pontban megjelölt tervezési munka tervezési díját a Megrendel finanszírozza és egyenlíti ki Felek akként állapodnak meg, hogy a Tervez a 4.3. pontban megjelölt tervezési munka teljesítésére vonatkozó számlát a jelen szerzdés 2.5. pontjában szabályozott Megrendel általi teljesítésigazolás kiállítását követen az errl szóló értesítéssel egyidejleg jogosult a Megrendel felé benyújtani Felek akként állapodnak meg, hogy Megrendel a 4.3. pontban megjelölt tervezési munka tervezési díját a Tervez számvitelileg szabályosan, a Megrendel által kiállított teljesítési igazolás alapján kiállított számlájának kézhezvételét követ 30 napon belül teljesíti Tervez részére. Az elszámolás és a számlázás közös szabályai: 4.4. A Megrendel ellegfizetést nem teljesít Felek rögzítik, hogy a teljesítés igazolása önmagában nem teszi a Tervez követelését elismertté, s nem teremt alapot a Tervez számára tervezési díjának követelésére. Pénzügyi és jogi szempontból a tervezési díjkövetelés létrejöttéhez az is szükséges, hogy a Tervez a teljesítési igazolásban szerepl tervezési díj összegérl az alább részletesen megjelölt szabályoknak megfelelen kiállítsa a számláját és azt a szükséges, valamint a jelen Tervezési Szerzdés 6. számú mellékletét képez NFÜ-URB- 01/2006 számú Támogatási Szerzdés kivonatában elírt mellékletekkel ellátva benyújtsa a Megrendelhöz, s azt a Megrendel valamint a Támogatási Szerzdésre figyelemmel a Magyar Államkincstár befogadja. Megrendel kifejezetten fenntartja jogát a Ptk alapján a szerzdésszegésbl ered igényének érvényesítésére, arra az esetre is, ha teljesítést a szerzdésszegésrl tudva fogadja el Terveztl A számla benyújtását megelzen Tervez köteles a Megrendel illetékes képviseljével egyeztetni a projekt indító dokumentumban meghatározottak szerint, melynek elkészítésére a tervezési munka megkezdéséig szerzd felek kötelezettséget vállalnak. A számla tartalma a tényleges és az igazolt teljesítésekkel összhangban kell legyen A számlát Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nevére kell kiállítani, és a Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. címére megküldeni, két példányban A fizetési határid csak abban az esetben kezddik, amennyiben a Tervez az NFÜ-URB- 01/2006 számú Támogatási Szerzdés kivonatában elírt minden szükséges elszámolási okmányt benyújt, a számla helyesen, számvitelileg szabályosan van kitöltve A pénzügyi teljesítés napja a Tervez bankszámláján történ jóváírás napja. A tervezési díj a 4.2. pontban megjelölt tervezési szakaszok esetében a Magyar Államkincstáron keresztül kerül folyósításra A számla késedelmes fizetése esetén Tervez a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamat érvényesítésére jogosult A Tervez kötelezi magát, hogy amennyiben harmadik fél követelést támaszt vele szemben nem hivatkozik arra, hogy követelése áll fenn a Megrendel irányában, továbbá kötelezi magát,

22 hogy a követelést nem ajánlja fel biztosítékul. Az ilyen követelést a Tervez köteles saját költségére rendezni, s a követelést ily módon kielégíteni.

23 5. A szerzdést biztosító mellék kötelezettségek: Garancia, jótállás, hibás teljesítés, kellékszavatosság, kártérítés 5.1. A Tervez szavatossággal tartozik a szerzdéses kötelezettségei szerzdésszer teljesítéséért, valamint azért, hogy a szolgáltatás megfelel a törvényes vagy a szerzdésben meghatározott feltételeknek. A szerzd felek kijelentik, hogy Tervez a szerzdésszer teljesítéséért teljesítési garanciát nyújt a szerzdés hatályba lépésétl kezdd hatállyal az alábbiak szerint: Teljesítési garancia: A Tervez biztosítékot (teljesítési garanciát) nyújt arra az esetre, amennyiben szerzdéses kötelezettségét nem, vagy nem szerzdésszeren teljesíti. A teljesítési garancia a szerzdés idtartama alatt a teljesítés idpontjáig áll fenn, összege a tervezési díj nettó értékének 10%-a Szerzd felek kijelentik, hogy Tervez a hibátlan teljesítéséért jótállásra köteles az alábbiak szerint: Jótállás: A Tervez a teljesítés, az ütemtervek megfelel teljesítésének átadás-átvételi jegyzkönyvben megjelölt idpontjától számítottan hibátlan teljesítéséért teljes kör jótállásra köteles. A Tervez jótállási kötelezettsége fenti idponttól kezdd hatállyal az engedélyezési terv jogerssé válásáig áll fenn. A jótállás idszaka alatt a Tervez köteles díjtalanul, az értesítést követen haladéktalanul de legfeljebb 5 munkanapon belül megkezdeni a tervben szerepl hiba kijavítását, és azt a legrövidebb idn belül köteles befejezni. Amennyiben a Tervez a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Megrendel jogosult a hiba elhárítását a Tervez költségére és felelsségére elvégezni, vagy mással elvégeztetni. Szerzd felek megállapodnak abban, hogy a szavatossági igények érvényesítésének sorrendjét a jótállás idtartama alatt a Megrendel a saját belátása szerint határozhatja meg. Jóteljesítési garancia: A Tervez a jótállási (garanciális) idszak teljes idtartamára biztosíték nyújtására köteles. A jóteljesítési garancia összege a tervezési díj nettó összegének 5%.-a. A jóteljesítési garancia a Tervez hibás teljesítése esetén használható fel, amennyiben a Tervez jótállási kötelezettségének nem, vagy nem szerzdésszeren tesz eleget. A Megrendel jogosult hibás teljesítés esetén a jóteljesítési garancia teljes összegét érvényesíteni függetlenül a hibák nagyságrendjétl, a kijavítás módjától, elvégzésétl. Szerzd felek kijelentik, hogy amennyiben közöttük a teljesítés hibás ténye tekintetében vita van, úgy a jóteljesítési garancia lehívására Megrendel a tervez hibás teljesítésének tényét megállapító, a jelen szerzdés pontja szerinti testületi állásfoglalás egy eredeti példányának benyújtásával jogosult A szerzd felek akként állapodnak meg, hogy Tervez köteles a Megrendel írásbeli felhívásának kézhezvételétl számított legkésbb 60 napon belül a tervezési díj nettó összegéhez viszonyítottan számított teljesítési garancia összegére (a Tervezési díj nettó összegének 10%-a), valamint a jóteljesítési garancia összegére (a Tervezési díj nettó összegének 5%-a) a Kbt. 53. (5) a) pontja alapján meghatározottak szerint biztosítékot nyújtani. Szerzd felek megállapodnak abban, hogy Megrendel a teljesítési, illetve jóteljesítési garancia érvényesítése esetén a Tervez hozzájárulása nélkül jogosult követelését a Tervez által nyújtott biztosítékból kielégíteni. A teljesítési és a jóteljesítési garancia összegére vonatkozóan fennálló fizetési kötelezettsége alól a Tervez azok feloldására vonatkozó és a garanciával érintett idszak lejártát követen

24 elterjeszthet, Megrendelhöz címzett írásbeli kérelme alapján azok Megrendel általi tudomásulvételével szabadul Hibás teljesítés, kellékszavatosság: Hibás teljesítés esetén Megrendel köteles a hibát 24 órán belül a Tervez tudomására hozni, Tervez pedig köteles a hiba tudomására jutásától, a Megrendel általi kifogás közlésétl számított 24 órán belül a javítást megkezdeni, intézkedéseirl a Megrendelt értesíteni. Amennyiben a Tervez ezen kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendel jogosult a hiba kijavítását a Tervez költségére saját maga elvégezni, vagy harmadik fél által elvégeztetni A teljesítési és a jóteljesítési garancia érvényesítése nem zárja ki a Megrendel azon jogosultságát, hogy ezt meghaladó kártérítési igényét a Tervezvel szemben érvényesítse A kellékszavatossági igényeket a Megrendel a jótállás idtartama alatt a jótállásra vonatkozó szabályok szerint érvényesítheti. Szerzd felek megállapodnak abban, hogy a kellékszavatossági igények érvényesítésének sorrendje vonatkozásában a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak Késedelem, meghiúsulás, kötbér: A Tervez a szerzdésben kikötött rész és véghatárid olyan okból ered késedelmes teljesítése esetére, amelyért felels késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek napi mértéke az adott tervezési fázishoz tartozó tervezési díj nettó értékét alapul számítva 0,5%, maximum 15%. A kötbér a késedelem megsznésével, a Tervez által vállalt póthatárid lejártával, vagy abban az idpontban válik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket. A kötbér összege a rész-, illetve a végszámlából kerül levonásra, beszámítás alkalmazásával. Amennyiben a Megrendel felé benyújtott számlák nem fedezik a késedelmi kötbér összegét, a Tervez köteles a kötbért az arról szóló számla alapján 15 nap alatt kiegyenlíteni. A részteljesítési határidk is kötbérterhesek. Amennyiben a Terveznek felróható késedelem a közösen megállapított ütemtervhez képest eléri a 20 munkanapot és a Tervez a Megrendel írásbeli felszólítása ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesítést a Tervez hibájából ereden meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása) és a Megrendel anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene jogosult a szerzdéstl elállni, vagy a szerzdést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a tervezési díj nettó értékének alapul vételével számított 15%-os mérték meghiúsulási kötbért köteles megfizetni A Megrendel elállási, azonnali hatályú felmondási jogát kiköti arra az esetre is, amennyiben a Tervezvel szemben, neki felróható olyan körülmény merül fel, amely a szerzdés rendeltetésszer teljesítését nyilvánvalóan akadályozza vagy meghiúsítja, a Tervez a szerzdés teljesítését megtagadja, vagy a hibát nem javítja ki. Ezekben az esetekben a Tervez a fent írt összeg teljesítési garancia, valamint meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles A részteljesítési határidk nemteljesítése miatt érvényesített kötbér a véghatárid szerzdésszer teljesítése esetén sem igényelhet vissza A Megrendel a szerzdésben foglalt kötbért meghaladó kárát érvényesítheti a Tervezvel szemben A Megrendelvel szemben kötbér nem érvényesíthet.

25 5.12. Kártérítés: A Szerzd felek megállapodnak abban, hogy a Tervez a jelen szerzdésben foglaltak teljesítése érdekében a közbeszerzési törvény rendelkezéseiben foglaltak figyelembevételével jogosult alvállalkozókat igénybe venni. A szerzd felek rögzítik, hogy a Tervez erkölcsileg, szakmailag és anyagilag felels az általa illetve esetleges alvállalkozói által készített tervek mszaki helyességéért. Amennyiben a Támogatási Szerzdés megszegése a Tervez magatartásával okozati összefüggésben álló okból következik be, s emiatt a Megrendel a támogató felé a támogatás és annak kamatainak visszatérítésére köteles, úgy a Tervez a Megrendel által visszatérített összeget a Ptk (4) bekezdése alapján kártérítés jogcímén köteles Megrendelnek megfizetni. 6. Kölcsönösségen alapuló kötelmek 6.1. Felek kölcsönösen szükségesnek tartják egymás írásban történ tájékoztatását minden olyan körülményrl, amely a szerzdés szerinti teljesítést veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi. Az a Fél aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, mint ahogyan az bizonyíthatóan tudomására jutott, elegend okot szolgáltat arra, hogy az együttmködési jószándékot a másik Fél kétségbe vonja és az esetet úgy minsítse, hogy az vitathatatlanul kimeríti a szerzdésszegés fogalmát Tervez értesíti Megrendelt, ha a tervdokumentációk elkészítéséhez a jelen szerzdés megkötésekor nem ismert adatszolgáltatás, vagy közbens intézkedés válik szükségessé. Ezek teljesítésére Megrendel a megkeresés idpontjától számított 3 munkanapon belül köteles intézkedni Tervez vállalja, hogy a tendertervek elkészítését - Megrendel esetleges írásbeli kérésére és felelsségére- közvetlenül az építési engedély iránti kérelem hatósági benyújtása után elkezdi. Megrendel tudomásul veszi, hogy az építési engedély nem Tervez hibájának betudható okokból történ elutasítása esetén Tervez jogosult a tendertervek addig elvégzett munkáit és költségeit a tervkészítés elrehaladottságával idarányosan meghatározva Megrendelre áthárítani. Ez esetben Tervez addig elvégzett munkálatait két példányban dokumentálja, és annak számlájával együtt azt Megrendel részére átadja. A számla tartalma a tényleges és az igazolt teljesítésekkel összhangban kell legyen. Megrendel a számlán meghatározott tervezési díj kifizetését nem tagadhatja meg Amennyiben a tervezési folyamatot a Tervez hibáján kívül es, a szerzdéskötést követen beállott bármilyen körülmény a szerzdés teljesítését veszélyezteti Megrendel jogosult a Tervezési Szerzdést legfeljebb 30 munkanapra szüneteltetni. Megrendel köteles a szüneteltetés tényét Tervezhöz intézett írásbeli nyilatkozattal bejelenteni, azzal, hogy amennyiben a szüneteltetés a 30 munkanapot meghaladja, Tervez jogosult jelen szerzdést felmondani. A tervezési folyamat megszakadása miatt keletkez közvetlen költségeken kívül Tervez idarányosan felszámíthatja a tervezési folyamat megszüntetésének kezdetéig elkészült munkarészekre es díjat, melyet Megrendel a számla kiállításától számított 30 napon belül köteles kiegyenlíteni. A készültségi fokkal kapcsolatos nézetkülönbség esetén a jelen szerzdés 2.11 pontjában foglalt rendelkezések irányadók Szerzd felek jelen szerzdés aláírásával kölcsönösen kijelentik és kifejezik azon szándékukat, hogy jelen szerzdés tárgyát képez tervezési feladat mszaki-technikai sajátosságai és a kizárólagos jogok védelme miatt, a Megrendel mint ajánlatkér által a Kbt (2) b.) pontja alapján indítani kívánt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében, a Megrendelnek a Kivitelezvel történ szerzdéskötését követen, a létesítmény kivitelezésének

26 megkezdése eltt a kivitelezés teljes idtartamára egymással teljes kör tervezi szakfelügyeletre vonatkozó szerzdést kívánnak kötni Megrendel jogosult a munkaközi terveket véleményezni. Tervez köteles Megrendeltl fázisonként legalább egy alkalommal a munkaközi tervek véleményezését kérni. Megrendel jogosult az elbbi kikötésnél gyakoribb egyeztetés lefolytatására. Tervez ilyen irányú kötelezettsége, illetve felkérése esetén Megrendel köteles a tervek jegyzkönyvvel való bemutatásától számított 15 munkanap alatt a véleményezett terveket és pont szerinti módosítási igényeit aláírásával ellátva átadni Terveznek, aki ezek alapján készíti tovább a végleges építési engedélyezési, illetve tenderterv dokumentációt. Amennyiben Megrendel a 15 munkanap elteltével a munkaközi terveket nem írja alá és nem véleményezi, Tervez a terveket elfogadottnak tekinti és jogosult a végleges építési engedélyezési tervdokumentációt azok alapján elkészíteni. Mindezek után, kiváltképp jogers építési engedély birtokában Megrendel a tervekkel kapcsolatos módosítási igényekkel nem léphet fel, illetve módosításokat csak külön szerzdés keretein belül meghatározott feltételekkel eszközölhet Felek az adataikban bekövetkezett valamennyi, a szerzdés szempontjából lényeges változást (pl. cégforma, név, számlázási cím, bankszámlaszám változás, stb.) kötelesek 5 munkanapon belül írásban a másik Fél tudomására hozni. 7. Tervez jogai, kötelezettségei 7.1. A Tervez köteles a vonatkozó jogszabályi és szakmai elírásoknak mindenben megfelel, hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidk szigorú betartására A Tervez köteles a szerzdés teljesítését akadályozó valamennyi körülményrl a Megrendelt írásban haladéktalanul értesíteni, s egyben lehetsége szerint azokat haladéktalanul megszüntetni, elhárítani Tervez tudomásul veszi Megrendel tájékoztatását, hogy a tenderterv dokumentáció szerzdésszer elkészítése során a dokumentáció alapján lefolytatni kívánt kivitelezési közbeszerzési eljárásnál a FIDIC sárga könyv elírásait tartja szem eltt. Tervez kötelezettséget vállal arra, hogy az abban foglalt elírások szerint készíti el a tenderterv dokumentációt. Tervez kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a FIDIC tenderhez szükséges mszaki dokumentációt a jelen szerzdésben meghatározott tervezési díjban benne foglalt ellenérték fejében elkészíti és azt Megrendel igényei szerint, határidben rendelkezésére bocsátja. Tervez kötelezettséget vállal azért, hogy a tervezés teljesítése során valamennyi jogszabályi, valamint egyéb szakmai, stb. elírást maradéktalanul betart és érvényesít, s kijelenti, hogy mindezek érvényesítésével kapcsolatos költségeket tervezési díjába beépítette. Azok a károk, illetve többletköltségek, melyek ezen elírások be nem tartásából keletkeznek teljes mértékben a Tervezt terhelik Tervez jogosult a - Megrendel beleegyezése esetén - a megjelölt határidk eltti tervszállításra is A Tervez szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését akadályozza, vagy korlátozza Tervez köteles a vállalt tervezési munkát a tervezésre vonatkozó szabályok, hatósági elírások és engedélyek, valamint egyéb szakmai követelmények szerinti tartalomban és minségben szolgáltatni, a megállapodott határidig elkészíteni és azt a teljesítés helyén a Megrendel képviseljének átadni Tervez - a szerzdésben meghatározott díjért és határidre - a szerzdéses ajánlatának a mindenkor hatályban és érvényben lév jogszabályok szerinti teljesítésére köteles.

27 7.8. Tervez köteles együttmködni Megrendel megfelelen meghatalmazott Képviselivel és Közremködivel Amennyiben bizonyíthatóan Tervez hibájából ereden Megrendel nem kap építési engedélyt, Tervez a dokumentáción az építési engedély megszerzéséhez szükséges módosításokat díjmentesen és haladéktalanul köteles elvégezni. Amennyiben egyik Félnek sem felróható, vagy elre nem látható okból szükséges az építési engedély alapját képez tervdokumentáció módosítása, úgy Tervez kizárólag külön díjazás ellenében köteles a tervezési munkát megkezdeni Szerzd felek kijelentik, hogy amennyiben sem a Megrendelnek, sem a Terveznek fel nem róható, elre nem látható okokból [pl. esetleges régészeti feltárás eredménye] a már megkapott jogers építési engedéllyel rendelkez tervdokumentáció oly mérték megváltoztatása szükséges, hogy az módosított építési engedély iránti kérelem benyújtását teszi szükségessé, úgy Tervez külön díjazás ellenében köteles a szükséges módosításokat elvégezni Tervez köteles a kivitelezési közbeszerzési eljárás során a tervdokumentációval kapcsolatban felmerült kérdések, hiánypótlási igények (beleértve a tervrajzot is) megválaszolásában közremködni Tervez az építési engedélyezési tervek készítése során köteles folyamatosan egyeztetni a Megrendelvel, továbbá az elsfokon eljáró építési hatóság és mindazon hatóságok és közmkezelk képviselivel, melyeknek az építési engedélyezési eljárás során döntési jogkörük van Felek akként állapodnak meg, hogy a Tervez a Megrendel által a tenderterv dokumentáció alapján, illetve azzal kapcsolatosan benyújtani kívánt Európai Uniós pályázat benyújtásáig köteles a Tanácsadókkal együttmködni, részükre a szükséges tájékoztatást megadni és a pályázathoz kapcsolódó mszaki részeket érint (pl. ütemtervek, környezeti elemzés, stb.) dokumentációk elkészítéséhez szükséges adatokat, információkat szolgáltatni, és azt Megrendel részére átadni. 8. Megrendel jogai, kötelezettségei 8.1. Megrendel és teljes bizonyító okiratba foglalt meghatalmazott Közremködi jogosultak betekinteni a tervezési folyamatba és észrevételeiket jelezni, melyeket Terveznek figyelembe kell vennie a tervezési folyamat során Megrendel jogosult a jelen szerzdés teljesítésének felfüggesztését elrendelni, ha a Támogató felfüggeszti a Támogatási Szerzdés teljesítését vagy a Támogató érdekkörébe tartozó okból a Támogatási Szerzdés teljesítésében késedelem vagy szünetelés áll be. Ilyen esetben a Megrendel köteles a Tervezt írásban haladéktalanul tájékoztatni. Az ilyen esetek azonban sem a Megrendel, sem a Tervez oldalán nem eredményeznek késedelmet, nem érvényesíthetk annak jogkövetkezményei és a Tervez sem jogosult többletköltség érvényesítésére A Megrendel és teljes bizonyító okiratba foglalt meghatalmazott Közremködi kötelesek a Tervezvel a szavatossági és jótállási idn belül jelentkez hibákat, illetve kifogásaikat haladéktalanul és utólag is igazolható formában közölni Megrendel köteles a Tervez által kért adatszolgáltatást határidn belül teljesíteni. Tudomásul veszi, hogy a szerzdés 2. számú mellékletében felsorolt adatszolgáltatási és közbens intézkedési kötelezettségek terhelik, az ott megjelölt idpontokig. A tervszállítási határidk csak abban az esetben érvényesek, ha Megrendel idben eleget tesz meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének. Ellenkez esetben a szállítási határidk a késedelem mértékével automatikusan kitolódnak.

28 8.5. Megrendel gondoskodik az építési telek kialakításáról az engedélyezési terv engedélyezésre történ benyújtásának idpontjáig és a hivatalos helyszínrajzot, a térképmásolatot az építési engedélyezési tervfázis megkezdésének idpontjáig Terveznek átadja Megrendel kötelezettséget vállal, hogy a hatósági engedélyezési eljárásokhoz szükséges dokumentációk (többek közt a hiteles tulajdoni lap-másolatok, valamint a szükséges illetékek befizetését igazoló iratok) beszerzését elvégzi, és azokat az engedélyeztetési eljárás megkezdése eltt Tervez részére átadja A hatósági engedélyezési eljárások során a felmerült és esedékes illetékek, engedélyezési díjak, illetve fejlesztési hozzájárulások Megrendelt terhelik Megrendel kiköti a rendelkezés jogát a szerzdéssel kapcsolatban a Tervez rendelkezésére bocsátott, jogi oltalomban részesíthet szellemi alkotások tekintetében, s a Tervez a szellemi alkotást csak saját bels tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti, ilyen esetben a szellemi alkotással a Megrendel szabadon rendelkezik A jelen szerzdés alapján elkészült tervek tulajdonjoga a Megrendel általi átvétellel és a tervezési díj megfizetésével a Megrendelre száll át és azok felhasználási jogát is megszerzi. Tervez tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a kivitelezés érdekében szükséges a terveknek a létesítmény megjelenését, hasznosítását megváltoztató módosítása és annak elvégzését a Tervez megfelel határidben nem vállalja úgy Megrendel a szükséges módosítás elvégzésére más Tervezt bízhat meg. Ebben az esetben Tervez szerzi jog hatálya alá tartozó oltalomra a módosítások tárgyában nem hivatkozhat Ha az építési engedélyezési tervdokumentáció szolgáltatásától számított, illetve a tenderterv dokumentáció szolgáltatásától számított három éven belül a kivitelezés nem kezddik meg, Megrendel korszerségi nyilatkozatot köteles kérni a Terveztl, ennek elmulasztása esetén Tervez szavatossági felelssége megsznik. A tervdokumentáció korszersítését, aktualizálását (korszerségi felülvizsgálat) csak a Tervez végezheti külön szerzdésben megállapított feltételek mellett, a Megrendel által fizetett térítés ellenében. 9. A szerzdés módosítása, felmondása, megsznése 9.1. A szerzdés módosítása csak a Közbeszerzésekrl szóló törvény (Kbt.) elírásainak betartásával, a Felek egyez akaratnyilatkozata alapján írásban történhet Felek csak abban az esetben módosíthatják jelen szerzdés feltételeit, ha a szerzdés megkötését követen beállott körülmény folytán a szerzdés valamely Fél lényeges és jogos érdekeit sérti A Megrendel a Tervez súlyosan szerzdésszeg magatartása, a Megrendel érdeksérelme esetén jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani a szerzdést. Ebben az esetben a Megrendel jogosult a Tervezvel szemben érvényesíteni a szerzdésszegésbl fakadó egyéb igényeit is. Súlyos szerzdésszegésnek minsül, a jelen szerzdésben külön pontokban megjelölt felmondási indokokon túlmenen a teljesség igénye nélkül pl.: o o o o A Tervez indokolt ok nélkül elmulasztotta megkezdeni, vagy felfüggesztette a tervdokumentáció elkészítését. A Tervez a hibásan elvégzett munkát felszólítás ellenére nem javítja ki. A Tervez fizetésképtelenné válik, csdbe megy, felszámolási eljárás indul ellene. A Tervez megsérti a titoktartási kötelezettséget.

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS amely létrejött alulírott napon és helyen egyrészrl - az Öresund Holding Vagyonkezel Korlátolt Felelsség Társaság (2000 Szentendre, Bartók Béla út 18., Cg.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15343006-2-04 Képviselő: Kőszegi Zoltán polgármester Pénzintézet: 64400099-10918018

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

%n, ^zz. áím. Zott, ol t&. h&ll. OC. őc. Jlo 17 Ö Q / mit IMAWI^ WUIIV. Kapja: Átvételi időpont: airas:

%n, ^zz. áím. Zott, ol t&. h&ll. OC. őc. Jlo 17 Ö Q / mit IMAWI^ WUIIV. Kapja: Átvételi időpont: airas: Ügyiratszám:... 8-5098/10/2012 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Városfejlesztési Osztály A szerződés tárgya: Budapest XIV. kerület, Kacson Pongrác út - 29834/3 hrsz-ú MÁV terület - Erzsébet

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között 5.1 sz. melléklet Szerzdésszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZDÉS a. és a HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között a [2010. január 1.-tl 2010. december 31.]-ig terjed idszakra A jelen

Részletesebben

HU-Sármellék: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 11-014000 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Sármellék: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 11-014000 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:14000-2010:text:hu:html HU-Sármellék: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 11-014000 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II.

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 1 DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TÁMOP-2.2.7.A-13/1-2013-0001 ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése Ajánlatkérő: Budapesti Kereskedelmi

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 7-én megtartott

Részletesebben

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H.

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. SEFAG-AB09168 mely létrejött egyrészről: SEFAG-AB09168 KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF)

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Internet és tárterület szolgáltatás Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Érvényes 2004.03.01-tl Utolsó módosítás: 2008. július 01. 1 Szolgáltató adatai

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÁR-MENTOR Bt. 5000 Szolnok, Arany János út 20. Tel: 56/426-226 Tfax: 56/513-395 e-mail: karmentor@brokerroyal.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pilisi Labdarugó Klub részére a Vázlatterv, engedélyeztetési terv

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Város: Szentendre NUTS-kód:HU102 Postai irányítószám:2000 Ország:Magyarország. Kapcsolattartó személy: Werner Ákos igazgató Telefon:+36 26310222

Város: Szentendre NUTS-kód:HU102 Postai irányítószám:2000 Ország:Magyarország. Kapcsolattartó személy: Werner Ákos igazgató Telefon:+36 26310222 2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Ajánlati/részvételi felhívás A Kbt. 112. (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA amely létrejött egyrészről az SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. cégbíróság neve, cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZER ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZER ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Vasúti járművek új hő- és hangszigetelő anyagainak szállítása tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2015. 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

G~. szám ú előterjesztés

G~. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés G~. szám ú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás (Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai

Részletesebben

30481/2014/START számú

30481/2014/START számú 30481/2014/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S " Klf. faanyagok beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

A jelen szerződés létrejött egyrészről VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Bélapátfalva Város Önkormányzat címe: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. képviseli: Ferencz Péter polgármester mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!!

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; adószáma: 15731292-2-13; statisztikai számjele: 15731292-8411-321-13;

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8819/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok a Nyomógomb, jelzőlámpa, kapcsoló alkatrész beszerzése tárgyában indított, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8164/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok Lengéscsillapítók javítása tárgyában, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. /2012. (XI. 16.) KT. határozata

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. /2012. (XI. 16.) KT. határozata SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2012. (XI. 16.) KT. határozata az egészségügyi alapellátás fejlesztésére, egészségház átalakítására vonatkozó egyszerősített tervezési szerzıdésrıl

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 12690 /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Projekt címe:

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Projekt címe: Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Projekt címe: Kiskunhalas Város

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.

Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3. DOKUMENTÁCIÓ Az Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyıri Kormányablakának (Gyır, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1 projekt keretében tárgyú a Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385578-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101367-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Mobil tisztatér

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban 21467/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z E R Z

Részletesebben

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A. NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.) REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS a Megbízási szerződés a Városi épített örökség

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-i rendkívüli zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-i rendkívüli zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-24/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett Országos Idegennyelvű Könyvtár által kezdeményezett Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jetgroutingos alapmegerősítése

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben