VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS Paks, Deák Ferenc Általános Iskola homlokzati nyílászárók cseréjére

Átírás

1 Megrendelı ny. száma: MO / 66 / ikt. Száma: II / 3332 / Vállalkozó ny. száma: ikt. Száma: T a r t a l o m 1./ A szerzıdés tárgya 2./ Teljesítési határidı 3./ Szerzıdés értéke 4./ Elszámolás 5./ Fizetési feltételek 6./ A szerzıdés teljesítése 7./ Megrendelı kötelezettségei 8./ Vállalkozó kötelezettségei 9./ A felek együttmőködése 10./ Szavatosság, garancia 11./ Minıségvizsgálat, minıségellenırzés 12./ A szerzıdés módosítása 13./ Alvállalkozói szerzıdések 14./ Felfüggesztés 15./ Vis maior 16./ Meghatalmazott képviselık 17./ Kötbérek, kártérítések 18./ Tájékoztatás a szerzıdés módosításáról és teljesítésérıl 19./ Jogi viták rendezése 20./ A szerzıdés nyilvánossága, adatszolgáltatás 21./ A szerzıdés hatályba lépése 1/14. oldal

2 amelyet egyrészrıl Paks Város Önkormányzata (7030 Paks, Dózsa Gy. u , képviseli: Hajdú János polgármester), mint megrendelı - a továbbiakban: Megrendelı-, másrészrıl Németh Nyílászáró Gyártó és Forgalmazó Kft. (5502 Gyomaendrıd, Fı út 81/1., adószám: , képviseli: Németh Nikola ügyvezetı), mint vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó egyben, mint a KÉ 12397/2009 szám alatt lefolytatott egyszerő közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevıje a mai napon, az alábbiakban rögzített tartalommal és feltételekkel megkötöttek: 1./ A szerzıdés tárgya 1.1 Prognosztizált, fixáras vállalkozási szerzıdés Paks, Deák Ferenc Általános Iskola Tolnai úti épület homlokzati nyílászárói cseréjének elvégzésére a járulékos munkákkal együtt az ajánlatkérés dokumentumaiban megadottak szerint. 1.2 A Vállalkozó a Megrendelı által rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentáció, részletes mőszaki leírás, konszignáció, költségvetés, adatszolgáltatás keretében átadott egyéb dokumentumok, adatok és információk, a kiegészítı tájékoztatások, valamint a benyújtott ajánlata alapján a szerzıdés tárgyaként rögzített építési munkákat elvégzi. 1.3 A szerzıdés tárgyát részletezı, alábbi mellékletek jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik: - ajánlatkérési dokumentáció (1. sz. melléklet) - konszignáció (2. sz. melléklet) - vállalkozó által benyújtott ajánlat (3. sz. melléklet) - megvalósítási ütemterv (4. sz. melléklet) - felelısségbiztosítás(ok) (5. sz. melléklet) 2./ Teljesítési határidı 2.1 Vállalkozó az 1./ pontban rögzített feladatokat (a munkáknak az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott mind mennyiségi, mind minıségi és a Vállalkozó által vállalt feltételeknek megfelelı, rendeltetésszerő és biztonságos használatra alkalmas módon történı elvégzése, és azok Megrendelı általi átvétele) augusztus 31. véghatáridıvel (kötbér köteles határidı) köteles elvégezni. 2.2 A munka megkezdésének idıpontja (munkaterület átadás-átvétel): augusztus 04. 2/14. oldal

3 3./ Szerzıdéses (ajánlati) ár ,- Ft 25 % áfa ,- Ft Ö s s z e s e n ,- Ft azaz tizennégymillió kilencszázhuszonnyolcezer hatvannyolc forint. Megrendelı kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésére áll. 4./ Elszámolás A szerzıdés alapján végzett munkák elszámolása fix áron történik. A Vállalkozó jogosult a végteljesítéskor végszámlát benyújtani. Az elvégzett teljesítésrıl teljesítés igazolást kell felvenni. Ez a teljesítés igazolás képezi a számla kiállításának alapját és annak mellékletét. 5./ Fizetési feltételek 5.1 Megrendelı fizetési kötelezettsége az 1./ pontban meghatározott munkák (jelen szerzıdésben rögzített minıségben és határidıre történı) teljesítésekor átutalással esedékes a Vállalkozó által kiállított végszámla alapján. A szerzıdéses (ajánlati) ár tételezését és mőszaki tartalmát a jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı 3. számú mellékletek (az ajánlat) tartalmazza. 5.2 A számlát a Vállalkozó 4 példányban (3 példány a Megrendelınél marad) a Paksi Polgármesteri Hivatal Mőszaki Osztályára a teljesítési határidık napján, vagy az azt követı napon köteles benyújtani. 5.3 A számlák kifizetésénél Ajánlatkérınek alkalmaznia kell az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (Árt) 36/A. (6) bekezdése alapján a törvény 36/A. -ában foglalt elıírásokat. Ez alapján a számlák kifizetésének az is feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevı a számla tényleges kifizetése elıtt bemutat, átad vagy megküld az Ajánlatkérınek egy 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolást; vagy hogy a nyertes ajánlattevı a kifizetés idıpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ha a nyertes Ajánlattevı nem tud az Ajánlatkérınek a tényleges kifizetés elıtt 30 napnál nem régebbi nemleges ( nullás ) együttes adóigazolást bemutatni, vagy nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, Ajánlatkérı az adóhatóság intézkedéséig visszatartja a kifizetést. 5.4 Ha a nyertes Ajánlattevı nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban és nem juttatja el a nemleges adóigazolást az Ajánlatkérınek, vagy eljuttatja, de az régebbi mint amit az Art. elıír, úgy a számla a nemleges együttes adóigazolás törvény szerinti pótlásáig nem fizethetı ki. 5.5 Az Art 36/A. elıírásait a nyertes Ajánlattevı is köteles alkalmazni az alvállalkozójával szemben és ezen tényrıl köteles az alvállalkozót tájékoztatni. 5.6 Megrendelı a számlát annak teljesítésétıl számított 30 napon belül az Erste Bank Hungary Nyrt. Paksi Fiókjánál (Paks, Barátság út 1.) vezetett számú számlájáról a Vállalkozó Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számú számlájára átutalással egyenlíti ki. 3/14. oldal

4 5.6.1 A számlák határidın belüli kiegyenlítésének feltétele, hogy azon a Vállalkozó a Megrendelı szerzıdés számát feltünteti, a teljesítés igazolást mellékeli. 5.7 Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult. Ha a fizetési késedelem a 20 napot eléri, a Vállalkozó a szerzıdéstıl bárminemő jogkövetkezmény nélkül elállhat. 5.8 Megrendelı tudomással bír arról, hogy a közbeszerzésekrıl szóló törvény rendelkezései értelmében a Vállalkozó igazolt szerzıdésszerő teljesítése esetén fizetési határidı eredménytelen elteltét követıen a Vállalkozó azonnali beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelı bankszámlája terhére. 5.9 A fizetést a Megrendelı bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni Ajánlatkérı elıteljesítést elfogad, de az ahhoz tatozó számlák kiegyenlítésére a 2.1 pontban megadott határidı napjától számított 30 napon belül kerülhet sor. 6./ A szerzıdés teljesítése 6.1 Megrendelı és Vállalkozó a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen szerzıdésben vállalt munkák: - mőszaki vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendık, amikor a Vállalkozó a munkákat az ajánlatkérés dokumentumaiban meghatározott és általa vállalt feltételeknek megfelelıen mind mennyiségi, mind minıségi értelemben rendeltetésszerő és biztonságos használatra alkalmas módon elvégezte, és azt a Megrendelı átvette; - pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendık, amikor Megrendelı a végszámlát kifizette (Megrendelı bankszámlája megterhelésének napja). 6.2 A teljesítések igazolása írásban történik. 6.3 A teljesítési igazolás kiadására: - hiba- és hiánymentes mőszaki teljesítés esetében a mőszaki átadás átvételi eljárás lezárása napján, - a rendeltetésszerő és biztonságos használatot nem akadályozó hibák, hiányok esetében azok kijavítása, pótlása napján, kerülhet sor. 6.4 A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerzıdésben foglalt munkákat határidıre és I. osztályú minıségben elvégzi, valamint a kivitelezett/felújított építmény rendeltetésszerő és biztonságos használatra alkalmas. Az I. osztályú minıség megállapítása a Magyar Szabvány szerint történik. Ha a munkatétel teljesítése nem I. osztályú, de visszabontásától Megrendelı eltekint, a II. vagy III. osztályú minıség miatt Megrendelı az adott munkatételnél jogosult II. osztály esetén 10 %, III. osztály esetén 20 %-os árcsökkentésre. 6.5 A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melynek során jegyzıkönyvben rögzítik az átadás-átvételnél észlelt hibákat és kijavításuk határidejét. 6.6 Az utó-felülvizsgálati eljárást a felek a 10./ pontban meghatározott jótállási/garanciális idıszak lejártakor folytatják le. 4/14. oldal

5 7./ Megrendelı kötelezettségei 7.1 A Megrendelı a Vállalkozónak a szerzıdés aláírásával egyidejőleg átadja a: - konszignációt 2 példányban. 7.2 Megrendelı garantálja az általa szolgáltatott adatok helyességét és jogtisztaságát. 7.3 Köteles a szerzıdésben meghatározott idıre a munkaterületet alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 7.4 A szerzıdésben foglalt fizetési kötelezettségeit a jelen szerzıdés 5./ pontjában meghatározott a fizetési feltételek szerint teljesíti. 7.5 A Vállalkozó megkeresésére 3 napon belül állást foglal azon kérdésekben, amelyek a szerzıdés teljesítése során merülnek fel. 7.6 A mőszaki átadás-átvétel(eke)t és a felülvizsgálatokat a Vállalkozó értesítése alapján a Megrendelı szervezi. 7.7 Megrendelı köteles a munka kivitelezését és az építési naplót mőszaki ellenır útján a szerzıdés teljesítése során folyamatosan, de legalább 10 naponta ellenırizni. 7.8 Köteles az utó-felülvizsgálati eljárást elıkészíteni, és arra a Vállalkozót meghívni. 7.9 Köteles eleget tenni a 18./ és 20./ pontban meghatározott tájékoztatási, illetıleg adatszolgáltatási kötelezettségének. 8./ Vállalkozó kötelezettségei 8.1 Fı kötelezettsége kiterjed a szakmai felelısségre, a szerzıdésben meghatározott célra való alkalmasságra, a tervben meghatározott minıség szerinti teljesítésre, illetıleg a véghatáridı maradéktalan betartására. 8.2 Vállalkozó köteles a munka elvégzésére kizárólag hozzáértı és szakképzett személyzetet alkalmazni. Köteles olyan alkalmazottjának munkavégzését, akirıl megállapítják, hogy a jelen szerzıdés bármely rendelkezésének a megszegéseképpen jár el vagy dolgozik, felfüggeszteni. 8.3 A Vállalkozó a munkáját úgy végzi, hogy tényleges elırehaladása feleljen meg a szerzıdésben foglaltaknak, a beruházás követelményeinek Amennyiben Megrendelı megállapítja, hogy a Vállalkozó tényleges elırehaladása nem felel meg az általa elıírt követelményeknek, Vállalkozó a Megrendelı felszólítására köteles az elırehaladását gyorsító intézkedéseket tenni. Ha Megrendelı azt állapítja meg, hogy Vállalkozó nem gyorsította az elırehaladást, követelheti a létszám növelését és/vagy a többletmunkanapok, a túlórák és egyéb erıforrások igénybevételének elrendelését a szerzıdéses ár növelése nélkül A pontban foglaltak alkalmazása semmilyen körülmények között nem befolyásolhatja a munka minıségét. Ha a Vállalkozó nem tartja be a Megrendelı fentieken alapuló utasításait, az megfelelı indokot teremt annak megállapítására, hogy a Vállalkozó a 5/14. oldal

6 munkát nem olyan ütemben (4. sz. melléklet) végzi, hogy biztosítsa a meghatározott idıre arányos teljesítést. 8.4 A Vállalkozó köteles a munkafolyamatait a Megrendelı által kijelölt munkaterületre korlátozni. 8.5 A vállalkozás folyamán a Megrendelı utasítása szerint köteles eljárni Amennyiben a Megrendelı szakszerőtlen utasítást ad, erre vonatkozóan köteles a Vállalkozó írásban felhívni a figyelmét. Amennyiben a Megrendelı az utasítását fenntartja, úgy a Vállalkozó a munkát a Megrendelı kockázatára végzi el, vagy választása szerint elállhat a szerzıdéstıl. A figyelmeztetés elmulasztásából eredı kárért a Vállalkozó a felelıs. 8.6 Vállalkozó köteles a Megrendelıt minden olyan körülményrıl haladéktalanul értesíteni, amely a saját vagy az alvállalkozói teljesítések vonatkozásában a minıséget, a szerzıdés szerinti elırehaladást, a határidık betartását gátolja, illetve veszélyezteti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható idıtartamát. 8.7 A Vállalkozó mindenkor köteles a munkaterületet tisztán és biztonságos állapotban tartani. A munkája befejezésével a Vállalkozó köteles azonnal visszaszállítani a munkaterületrıl valamennyi berendezését, ideiglenes építményét és a fel nem használt többletanyagait Az építési törmelék és hulladék kezelésével (minısítése, szállítása és tárolása) kapcsolatban a Vállalkozó köteles betartani a veszélyes hulladékokról szóló 102/1996.(VII.12.) Kormány, és Paks Város Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról szóló 11/2003. (V.6.) számú rendeletében foglaltakat. 8.8 Vállalkozó a vállalkozás tárgyát a Megrendelı által rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentációnak, a Magyar Szabványnak, mőszaki elıírásoknak, valamint az illetékes hatóságok követelményeinek megfelelıen, I. osztályú minıségben valósítja meg. Ha a Vállalkozó eltérést vagy összeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerzıdés és bármely törvény, jogszabály, szabályzat, rendelkezés vagy elıírás között, köteles azt haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelınek, aki a megfelelı, szükséges intézkedéseket megteszi. 8.9 Vállalkozó az általa biztosított anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések, illetve az elvégzett munka minıségét az átadások alkalmával bizonylatolja. Ennek keretében a Megrendelı részére átadásra kerül a megvalósulási dokumentáció papír alapon 2 példányban és digitálisan (PDF formátumban) 1 példányban, mely az alábbiakat tartalmazza: - felhasznált anyagok és beépített elemek/berendezések minıségét tanúsító mőbizonylatai, - céges kivitelezıi nyilatkozatok, jegyzıkönyvek, - minıségvizsgálati, illetve minıségtanúsító jegyzıkönyvek és bizonylatok, - megvalósulási terv (konszignáció), - építési napló másolata A Vállalkozó a kivitelezés teljes idıtartama alatt köteles építési naplót vezetni és azt a helyszínen, elzárt helyen ırizni. Vita esetén az építési napló bejegyzései, valamint a megrendelı mőszaki ellenırének véleménye az irányadók. Amennyiben a Vállalkozó nem ért egyet a Megrendelı mőszaki ellenırének véleményével, észrevételeit az építési naplóba bejegyzi. 6/14. oldal

7 Amennyiben a Vállalkozó a jogszabályoknak megfelelı építési napló vezetési kötelezettségét elmulasztja, Megrendelı jogosult a munka végzését a kötelezettség teljesítéséig felfüggeszteni Vállalkozó csak az ajánlatában megnevezett alvállalkozót, erıforrás szervezetet veheti igénybe, annak magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el A birtokbaadási eljáráshoz szükséges felelıs mőszaki vezetıi nyilatkozatok beszerzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó, illetve megbízottja köteles jelen lenni a kivitelezéssel kapcsolatos hatósági ellenırzésnél, mőszaki átvételnél, eleget tenni az engedélyezı (jóváhagyó) szervek utasításának, ideértve például az esetleges kijavítási, átalakítási munkákat is. A Vállalkozó ilyen jellegő hibás tevékenységébıl eredı károkat (költségeket) maga viseli. A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésbıl, bírságból eredı következmények a Vállalkozót terhelik A munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a vagyonvédelemrıl és arról, hogy a környezet legkisebb zavarásával végezze a munkát A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi elıírások megszegésébıl származó következmények a Vállalkozót terhelik. Az tervekben foglalt feltételektıl történı eltéréssel kapcsolatos következmények és bírságok, abban az esetben, ha a Vállalkozó részérıl elkövetett hibákból fakadnak, a Vállalkozót terhelik. Vita esetén az építési naplóban rögzítettek az irányadók. Az építési napló nem vagy nem megfelelı vezetésébıl fakadó jogkövetkezmények a Vállalkozót terhelik A Vállalkozó Megrendelıi utasításra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasítást az építési naplóba bejegyezték, vagy ha a Megrendelıi utasítás írásban igazolható Vállalkozó a munka megkezdésének idıpontjáig köteles a szerzıdés tárgyára vonatkozó felelısségbiztosítás(oka)t (5. számú melléklet) Megrendelı részére bemutatni, és annak egyszerő másolatát átadni Vállalkozó a mőszaki átadás átvételi eljárás megkezdésének tervezett idıpontja (legkésıbb a 2.1 pontban megadott véghatáridı) elıtt 5 nappal köteles a Megrendelınek készre jelentést küldeni. A készre jelentésben a Vállalkozónak meg kell jelölnie a munkák elkészültének idıpontját, mely egyben a mőszaki átadás átvételi eljárás napja. A Megrendelı erre a napra hívja össze az eljárást Vállalkozó a mőszaki átadás - átvételi eljárás sikeres lezárását követıen, a vonatkozó jogszabályok elıírásai szerint köteles az elkészült mőszaki alkotást a Megrendelınek birtokba adni. A birtokba adással egyidejőleg a Vállalkozó az alábbi dokumentumokat köteles átadni a Megrendelınek papír alapon 2 példányban és digitálisan (PDF formátumban) 1 példányban: - a rendeltetésszerő és biztonságos használhatóságot igazoló felelıs mőszaki vezetıi nyilatkozatokat, - az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó kitöltött hulladék-nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelı átvételi igazolása, - üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást, - a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét, - az építmény használatával összefüggı késıbbi munkákhoz kapcsolódó külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi tervet. 7/14. oldal

8 9./ A felek együttmőködése 9.1 Jelen szerzıdésben foglaltakkal kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni, mely értesítések személyesen, postai úton vagy telefaxon a kijelölt képviselı részére foganatosíthatóak. Az értesítés hatályossá válik, amikor a címzett azt kézhez kapja. Az értesítés elmulasztásából eredı károkért a mulasztó fél felelıs. A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely fél fı kötelezettségeit érinti, haladéktalanul írásban is meg kell erısíteni. Írásbeli megerısítésnek minısül a telefaxon megtett nyilatkozat is. 9.2 A felek az építési naplóba történı bejegyzéssel kötelesek egymást értesíteni azokról a tudomásukra jutott tényekrıl és körülményekrıl, amelyek a jelen szerzıdésen alapuló kötelezettségeik szerzıdésszerő teljesítését veszélyeztetik. 9.3 Mindegyik fél köteles a károk megelızése, valamint a bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tıle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelızés vagy kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetıség nincs - mindegyik fél köteles elızetes értesítés nélkül eljárni. 9.4 A Megrendelı a kivitelezés során jogosult fénykép-, illetve videofelvételt készíteni a munkálatokról. 10./ Jótállás, szavatosság, garancia 10.1 Vállalkozó a nettó vállalási (szerzıdéses) ár 6%-nak megfelelı összegő és hónapig fennálló, bankgarancia biztosításával jótállási biztosítékot bocsát Megrendelı rendelkezésére. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot (bankgarancia biztosítása esetén a bank által kiadott bankgarancia levél eredeti vagy egyszerő másolati példányát) a mőszaki átadás -átvételi eljárás sikeres lezárása napjára keltezetten a végszámla mellékleteként köteles a Vállalkozó a Megrendelınek átadni. Megrendelıt a Jótállási biztosíték összegébıl véglegesen megilleti mindazon költség, amely a mőszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelı harmadik féllel elvégezteti. Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelı köteles a jótállási biztosítékot a garanciális/jótállási idı lejártakor lefolytatott utó-felülvizsálati eljárás lezárásának idıpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére visszaszolgáltatni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása nem mentesíti a Vállalkozót az úgynevezett "rejtett hibákkal" kapcsolatos felelısség alól A Polgári Törvénykönyv, a 11/1985.(IV.22.)ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, valamint a 3/2003. (II.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint Vállalkozó szavatolja, hogy: - a szerzıdés tárgyát képezı munkát az ajánlatkérési dokumentáció, az ajánlat, a Megrendelı által megadott kiindulási adatok, közbensı adatszolgáltatások és a megrendelıi utasítások alapján, továbbá a megvalósítás ideje alatt érvényben lévı hazai normatíváknak, mőszaki elıírásoknak, szabványoknak, az illetékes hatóságok követelményeinek és szabályzatainak megfelelıen valósítja meg; - a jelen szerzıdés értelmében beépített anyag, szerkezet és elemek/berendezés mentes lesz minden olyan hibától ami a Vállalkozó, az alvállalkozója, vagy a szállítója cselekedetébıl vagy mulasztásából származhat; 8/14. oldal

9 - szavatolja továbbá az általa elvégzett tevékenység, a beépített anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések megfelelıségét és minıségét a hosszú távú üzemeltetés biztosíthatósága érdekében Megrendelı a szavatossági jogait a teljesítés idıpontjától a kötelezı alkalmassági idı lejártáig érvényesítheti Vállalkozó garantálja a szerzıdés szerint beépített anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések minıségét, az elvégzett munkák szakmai és minıségi megfelelıségét a teljesítést követı idıszakra A jótállási/garanciális idıszak a sikeres mőszaki átadás-átvételt, próbaüzemeltetés esetén annak sikeres befejezését rögzítı bizonylat kiállításától számítottan indul. A jótállási/garanciális idıszak 36 hónapig tart. A jótállási/garanciális idıszak alatt a Vállalkozó a Megrendelıi igény kézhezvételét követı lehetı legrövidebb idın, de legfeljebb 15 naptári napon belül minden hibát megszüntet Amennyiben a Vállalkozó a szavatossági vagy jótállási/garanciális kötelezettsége teljesítését elmulasztaná, Megrendelı jogosult a szükséges javításokat harmadik féllel a Vállalkozó költségterhére elvégeztetni, anélkül, hogy a Vállalkozóval szemben fennálló bármely joga ezzel csorbát szenvedne. 11./ Minıségvizsgálat, minıségellenırzés 11.1 A Vállalkozó teljes mértékben felelıs azért, hogy a szerzıdésben foglalt munka a szerzıdés dokumentumainak mennyiségileg és minıségileg megfeleljen Vállalkozó lehetıvé teszi a Megrendelınek - törvényileg szabályozott keretek között - saját területén és alvállalkozói körében a munkavégzés folyamán a minıségvédelmi és megbízhatósági, az elıírt tárgyi, személyi követelmények ellenırzését A Vállalkozó az anyagokat úgy köteles rendelkezésre bocsátani (dokumentálni), hogy azok minısége utólag ellenırizhetı legyen A felhasznált anyagok és az elvégzett munka minıségével kapcsolatos vita esetén - amennyiben a vitát a szerzıdı felek megegyezéssel rendezni nem tudják - igazságügyi mőszaki szakértı vagy a szakértıi intézet állásfoglalása az irányadó. A szakértıi díjat az a fél elılegezi meg, akinek a szakértı igénybevétele érdekében áll, és az viseli, akinek a hibájából a szakértı igénybevételére sor került A takarásra, beépítésre kerülı munkák ellenırzése érdekében, vagy hatósági ellenırzések megkezdése elıtt vállalkozó köteles az ellenırzések és vizsgálatok várható idıpontját 3 munkanappal korábban az építési naplóba bejegyezni, és a Megrendelıt egyidejőleg telefax útján értesíteni Ha a Megrendelı az értesítés ellenére az ellenırzést elmulasztja, késıbb a beépített munkarészt csak akkor ellenırizheti, ha az újból elvégzett munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak megfizeti. Ha az ellenırzés során az ellenırzést végzı megállapítja a Vállalkozó szakszerőtlen munkavégzését, ez esetben az ellenırzés és az újraépítés költségei a Vállalkozót terheli Nem mentesül a Vállalkozó a felelısség alól, ha a Megrendelı az ellenırzést elmulasztotta vagy nem megfelelıen végezte el. 9/14. oldal

10 12./ A szerzıdés módosítása 12.1 Jelen szerzıdés módosítása a vonatkozó elıírások szerint mindkét fél által történı cégszerő aláírással érvényes A felek csak akkor módosíthatják a szerzıdésnek az ajánlattételi felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció feltételei, illetıleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerzıdéskötést követıen a szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerzıdés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A szerzıdés módosítására a Közbeszerzési törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok elıírásai szerint van lehetıség. 13./ Alvállalkozói, erıforrást nyújtó szervezeti szerzıdések 13.1 Vállalkozó a szerzıdés teljesítése érdekében csak az ajánlatában megjelölt alvállalkozó közremőködését jogosult igénybe venni Ha a szerzıdéskötést követıen a szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerzıdés vagy annak egy része a megjelölt alvállalkozóval nem lenne teljesíthetı, Megrendelı más megjelölt szervezet (személy) közremőködéséhez is hozzájárulhat, ha az a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek megfelel A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozók által elvégzett munkák és értékük: A közbeszerzés értékének 10 % - át meghaladó alvállalkozók adatai (név, cím): Munka megnevezése: Munka nettó értéke (Ft) A jelen szerzıdésben foglalt feltételek az alvállalkozókra is értelemszerően kiterjednek Megrendelı fenntartja magának a jogot, hogy az alvállalkozói szerzıdésekbe a jelen szerzıdésben megfogalmazott - alvállalkozóra is értelemszerően vonatkozó - követelmények ellenırzése érdekében betekintést nyerjen A közbeszerzés értékének 10 %-át el nem érı alvállalkozók által elvégzett munkák és értékük: Munka megnevezése: Munka nettó értéke (Ft): 10/14. oldal

11 13.6 Az erıforrást nyújtó szervezetek által elvégzett munkák és értékük: Erıforrást nyújtó szervezet adatai (név, cím): Munka megnevezése:. 14./ Felfüggesztés 14.1 Megrendelı írásbeli értesítés útján bármikor felfüggesztheti a jelen szerzıdés szerinti munka egészének, vagy bármely részének az elvégzését Ilyen értesítés kézhezvétele után, hacsak az értesítés más igényt nem támaszt, a Vállalkozó köteles: - a munkát az értesítésben meghatározott idıpontban és mértékben azonnal megszakítani; - a felfüggesztett munkával kapcsolatban további megrendelések feladását, vagy alvállalkozói szerzıdések kötését az értesítésben meghatározott mértékben megszüntetni; - valamennyi megrendelés, alvállalkozói szerzıdés felfüggesztésére minden ésszerő erıfeszítést haladéktalanul megtenni oly módon, hogy a feltételek a Megrendelı számára kielégítıek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfüggesztett munka teljesítésével kapcsolatosak; - a felfüggesztéssel járó költségek minimalizálására minden ésszerő intézkedést megtenni A szerzıdés teljes, vagy részleges felfüggesztéséért - amennyiben annak oka nem a Vállalkozó érdekkörében merült fel - a Vállalkozót kártalanítani kell. 15./ Vis maior Vállalkozó nem felelıs a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye. A Vállalkozó csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesítette a Megrendelıt a vis maior eseményrıl, annak okairól és várható idıtartamáról. A szerzıdésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett határidıket a vis maior idıtartamával a felek külön megállapodása alapján módosítani kell. 16./ Meghatalmazott képviselık Megrendelı meghatalmazott képviselıje: Hum Ferenc mőszaki osztályvezetı tel.: 06/75/ tel.: 06/20/ Csepregi Péter beruházási ügyintézı, mőszaki ellenır tel.: 06/75/ Vállalkozó meghatalmazott képviselıje: Félix Attila tel.: 06/20/ Felelıs mőszaki vezetı (magasépítési MV-ÉP/A): Félix Attila tel.: 06/20/ /14. oldal

12 Biztonsági és Egészségvédelmi koordinátor: munkavédelmi képesítése: Varga István MUVAPI Kft. munkavédelmi szakértı (Nyt.sz.: T ) tel.: 06/20/ A képviselık jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítés igazolására, építési naplóba történı bejegyzésre és minden olyan megállapodásra, amely a szerzıdés teljesítésével összefügg, de nem jelenti annak módosítását. Az együttmőködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kötelesek írásba foglalni. A kijelölt képviselık kinevezhetnek további kapcsolattartó személyeket, akik nevét és hatáskörét kölcsönösen közlik egymással. A kijelölt képviselık személyének változásáról a felek kölcsönösen értesítik egymást. Az értesítést a változás elıtt 3 nappal levélben, vagy az építési naplóba történı bejegyzéssel kell megtenni. 17./ Kötbérek, kártérítések 17.1 Kötbérterhes határidı a 2.1 pontban rögzített idıpont. A kötbérterhes határidı megnyílik többek között, ha a Vállalkozó a 2.1 pontban rögzített véghatáridıre a munkák elvégzését a Megrendelı felé a szerzıdés 8.16 pontban rögzített módon nem jelenti le (nem kezdeményezi a mőszaki átadás átvételi eljárást), vagy a munkák elkészültét lejelenti (kezdeményezi a mőszaki átadás átvételi eljárást) de azok olyan hibákat, hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerő és biztonságos használatot akadályozzák Vállalkozó a 17.5 pontban meghatározott mértékő kötbér fizetésére és az azt meghaladó kár megtérítésére, illetve térítésmentes kijavításra köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelıs, nem vagy nem szerzıdésszerően teljesít Késedelem esetén a Vállalkozó a Megrendelı részére késedelmi kötbért köteles fizetni Amennyiben a késedelem - akár a részteljesítés tekintetében is - a 10 napot eléri vagy meghaladja, a Megrendelı jogosult jelen szerzıdéstıl bármely jogkövetkezmény nélkül elállni. A Megrendelı az elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér - és kártérítés - fizetési kötelezettségét nem érinti. A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az a Megrendelı szerzıdésben vállalt kötelezettségének hibás teljesítésébıl fakad Kötbér esetén a Megrendelı a szerzıdéses (ajánlati) ár esedékes részletébe a Közbeszerzési törvényben meghatározott módon beszámíthatja a kötbér összegét A kötbér mértéke: - késedelem esetén minden megkezdett nap után ,- Ft, mely a teljesítési határidıt követı napon külön bejelentés nélkül esedékes; - hibás teljesítés esetén a közvetlenül és közvetetten érintett szerkezetek, anyagok szerzıdéses árára vetített 8 %, mely abban az esetben vethetı ki, ha a hiba a Vállalkozónak felróható okra vezethetı vissza (a minıségcsökkenés hosszú távú hatását, a használhatóságot és az esztétikai értékcsökkenést is figyelembe kell venni); minıségi hiba esetén kötbér helyett a 6.4 pont irányadó; 12/14. oldal

13 - lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a szerzıdéses árra vetített 25 %, mely abban az esetben vethetı ki, ha a meghiúsulás a Vállalkozónak felróható okra vezethetı vissza Megrendelı a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült fel. Megrendelı a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerzıdésszegésbıl eredı egyéb jogai érvényesítésére is jogosult. 18./ Tájékoztatás a szerzıdés módosításáról és teljesítésérıl Ha módosításra kerül sor Megrendelı köteles a jelen szerzıdés módosításáról, továbbá köteles a szerzıdés teljesítésérıl jogszabályban meghatározott módon tájékoztatót közzétenni. Módosításra csak a Közbeszerzési törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint van lehetıség. 19./ Jogi viták rendezése 19.1 Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülı mindenféle jogvitát, vagy nézeteltérést. Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, felek per étéktıl függıen a Paksi Városi Bíróság vagy a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. tv., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok elıírásai irányadóak Amennyiben a kivitelezés során az azzal kapcsolatos jogszabályok (szabványok) változnak, és ezen változások a kivitelezést befolyásolják, az ebbıl eredı költségek a Megrendelıt terhelik. 20./ A szerzıdés nyilvánossága, adatszolgáltatás 20.1 Szerzıdı felek tudomásul veszik, hogy jelen szerzıdés a közbeszerzésekrıl szóló törvény rendelkezése alapján nyilvános, annak tartalma közérdekő adatnak minısül A 20.1 pont alól kivételt képez a Vállalkozó által az ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titok, melynek nyilvánosságra hozatalát megtiltotta Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem jogosult korlátozni vagy megtiltani nevének, székhelyének, továbbá olyan adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a közbeszerzési eljárás során bírálati szempont alapján értékelésre került, amelyet a Megrendelı az ajánlat elbírálása során döntése meghozatalával összefüggésben figyelembe vett, valamint amely a közérdekő adatok nyilvánosságára és a közérdekbıl nyilvános adatra vonatkozó törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelı a vonatkozó jogszabályok értelmében az APEH részére jogszabályban meghatározott adatok bejelentésére köteles. 13/14. oldal

14 21./ A szerzıdés hatályba lépése Jelen szerzıdés négy egymással szó szerint megegyezı eredeti példányban készült, oly módon, hogy a felek eredeti aláírásukkal (szignóval) ellátják a szerzıdés minden egyes oldalát. Jelen szerzıdés a mindkét fél általi cégszerő aláírást követıen lép hatályba. A jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik az 1.3 pontban felsorolt mellékletek, az abban foglalt dokumentumokkal. A szerzıdés csak a mellékletekkel együtt értelmezhetı és csak azzal együtt érvényes. Paks, augusztus 04. Megrendelı Vállalkozó 14/14. oldal