VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. T a r t a lo m

Átírás

1 Paks Város Időskorúak Otthona és Gondozáháza (7030 Paks, Kishegyi u ) lakószobáihoz kapcsolódó Megrendelő ny. száma: ikt. száma: I /2013. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS T a r t a lo m 1.! A szerződés tárgya 2.! Teljesítési határidő 3.! Szerződés (ajánlati) ár 4.! Elszámolás 5.! Fizetési feltételek 6.! A szerződés teljesítése 7.! Megrendelő kötelezettségei 8.! Vállalkozó kötelezettségei 9.! A felek együttműködése I 0.! Jótállás, szavatosság (garancia) 11.! Minőségvizsgálat, minőségellenőrzés 12.! A szerződés módosítása 13.! Alvállalkozói szerződések 14.! Felfüggesztés 15.! Vis maior 16.! Meghatalmazott képviselők 17.! Kötbérek, kártérítések 18.! Jogi viták rendezése 19.! A szerződés nyilvánossága, adatszolgáltatás 20.! A szerződés hatályba lépése 1/13. oldal

2 Paks Város Időskorúak Otthona és Gondozóháza (7030 Paks, Kishegyl a ) lakószobáihoz kapcsolád6 teraszok felújítására, előtetök létesítésére - II. ütem VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről Paks Város Önkormányzata (7030 Paks, Dózsa Gy. u , adószám: i?) képviseli: Hajdú János polgármester (7030 Paks, Dózsa Gy. u , tel.: 06-75/ ), mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről ULBERT Építőipari Szerelő ás Felújító Kft. (7030 Paks, Gárdonyi G. u. 7., adószám: , kamarai nyilvántartási szám!regisztrációs szám!: 34A27629) képviseli: Ulbert Sándor (7030 Paks, Gárdonyi G. u. 7., tel.: 06-20/ ), mint vállalkozó a továbbiakban: Vállalkozó egyben, mint az /2013. szám alatt lefolytatott ajánlatkérési eljárás nyertes ajánlattevóje a mai napon, az alábbiakban rögzített tartalommal és feltételekkel megkötöttek: 1.! A szerződés tárgya 1.1 Prognosztizált, fixáras vállalkozási szerződés Paks Város Időskorúak Otthona és Gondozóháza (7030 Paks, Kishegyi u ; hrsz 5120/3) lakószobáihoz kapcsolódó teraszok (2db) felújításának, előtetők (2db) létesítésének kivitelezési munkái elvégzésére, a járulékos munkákkal együtt, az ajánlatkérés dokumentumaiban és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban ás előírásokban foglaltak szerint. 1.2 A Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentumok, (ajánlati felhívás, a Farmerterv Kkt. (7100 Szekszárd, Kodály Zoltán u. 1.) által készített kiviteli tervdokumentáció, költségvetési kiírások, adatszolgáltatás keretében átadott egyéb ) dokumentumok, adatok és információk, amennyiben van kiegészítő tájékoztatás, valamint a Vállalkozó általa benyújtott ajánlat alapján a szerződés tárgyaként rögzített építési-szerelési munkákat elvégzi. 2./ Teljesítési határidő 2.1 Vállalkozó az 1.! pontban rögzített feladatokat (a munkáknak az ajánlatkérési dokumentumokban meghatározott mind mennyiségi, mind minőségi és a Vállalkozó által vállalt feltételeknek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon történő elvégzése, ás azok Megrendelő általi átvétele) június 19-i véghatáridővel (kötbér köteles határidő) köteles elvégezni. 2.2 Munkaterület átadás-átvétel és az építési napló megnyitásának időpontja: május 23-a MO/ oldal

3 Paks Város Időskorúak Otthona és Gondozóháza (7030 Paks, Kishegyi ii ) lakószobáihoz kapcsolódó 3.! Szerződéses (ajánlati) ár Nettó: ,- Ft 27 % áfa: ,- Ft Összesen: ,- Ft azaz hatrnillió-hétszázhetvenkilencezer-háromszázkilencvenöt forint. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződéses (ajánlati) ár pénzügyi fedezete rendelkezésére áll. 4.! Elszámolás A szerződés alapján végzett munkák elszámolása fix áron történik. A Vállalkozó végteljesítéskor 1 végszámlát jogosult benyújtani. Az elvégzett teljesítésről teljesítésigazolást kell felvenni. Ez a teljesítésigazolás képezi a számla kiállításának alapját és annak mellékletét. 5.! Fizetési feltételek 5.1 Megrendelő fizetési kötelezettsége az 1.1 pontban meghatározott munkák (jelen szerződésben rögzített minőségben és határidőre történő) teljesítésekor átutalással esedékes a Vállalkozó által kiállított végszámla alapján. 5.2 A számlát a Vállalkozó 4 példányban (3 példány a Megrendelőnél marad) a Paksi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályára köteles benyújtani. 5.3 Megrendelő a számlát annak a Megrendelőhöz történő beérkezés napját követően számított 15 napon belül az Erste Bank Hungary Zrt. Paksi Fiókjánál (Paks, Dózsa Gy. út 64.) vezetett számú számlájáról a Vállalkozó Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Paksi fiókjánál vezetett számú számlájára átutalással egyenlíti ki A számlák határidőn belüli kiegyenlítésének feltétele, hogy azon a Vállalkozó a Megrendelővel kötött szerződés számát feltünteti, a teljesítésigazolást mellékeli. 5.4 Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult. Ha a fizetési késedelem a 20 napot eléri, a Vállalkozó a szerződéstől bárminemű jogkövetkezmény nélkül elállhat. 5.5 A fizetést a Megrendelő bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. 5.6 Előleg igénybevételére nincs lehetőség. 6.! A szerződés teljesítése 6.1 Megrendelő és Vállalkozó a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen szerződésben vállalt munkák: - műszaki vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor a Vállalkozó a munkákat az ajánlatkérés dokumentumaiban meghatározott és általa vállalt feltételeknek megfelelően mind mennyiségi, mind minőségi értelemben rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon elvégezte, és azt a Megrendelő átvette; MO/48/2o13. 3/13. oldal

4 Paks Város Időskorúak Otthona és Gondozóháza (7030 Paks, Kishegyl a ) lakószobáihoz kapcsolódó - pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor Megrendelő a végszámlát kifizette (Megrendelő bankszámlája megterhelésének napja). 6.2 A teljesítések igazolása írásban történik. 6.3 A teljesítési igazolás kiadására: - hiba- és hiánymentes műszaki teljesítés esetében a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása napján, - a rendeltetésszerű és biztonságos használatot nem akadályozó hibák, hiányok esetében azok kijavítása, pótlása napján, kerülhet sor. 6.4 A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat határidőre és I. osztályú minőségben elvégzi, valamint a kivitelezett/felújított építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. Az I. osztályú minőség megállapítása a Magyar Szabvány szerint történik. Ha a munkatétel ) teljesítése nem I. osztályú, de visszabontásától Megrendelő eltekint, a II. vagy II]. osztályú minőség miatt Megrendelő az adott munkatételnél jogosult II. osztály esetén 10 % III. osztály esetén 20 %-os árcsökkentésre. 6.5 A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melynek során jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvételnél észlelt hibákat és kijavításuk határidejét. 6.6 Ajánlatkérő műszaki előteljesítést elfogad. 6.7 Az utó-felülvizsgálati eljárást a felek a 10.! pontban meghatározott jótállási/garanciális időszak lejártakor folytatják le. 7.! Megrendelő kötelezettségei 7.1 A Megrendelő a Vállalkozónak a szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a: - kiviteli tervet és kiviteli tervdokumentációt l-l példányban. ) 7.2 A Megrendelő garantálja az általa szolgáltatott adatok helyességét és jogtisztaságát. 7.3 A Megrendelő köteles a szerződésben meghatározott időre a munkaterületet alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani a 7.4. és a 7.5. pontban foglalt feltételekkel összhangban A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a munkaterületen egy időben a Vállalkozó által végzett munkákon kívül az évi rendes karbantartás részét képező tisztasági festések és más felújítási munkákat is végezhetnek, melyeket más vállalkozások készíthetnek. A Vállalkozó köteles a munkafolyamatait térben és időben a Megrendelő által kijelölt munkaterületre korlátozni A más vállalkozók által végzett karbantartási munkák összehangolása a Megrendelő közvetítésével a Vállalkozó feladata. 7.6 A Megrendelő a szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeit a jelen szerződés 5.! pontjában meghatározott fizetési feltételek szerint teljesíti. 4/13. oldal

5 Paks Város Időskorúak Otthona és Gondozóháza (7030 Paks, Kishegyi u ) lakószobáihoz kapcsolódó 7.7 A Megrendelő a Vállalkozó megkeresésére 3 munkanapon belül állást foglal azon kérdésekben, amelyek a szerződés teljesítése során merülnek fel. 7.8 A műszaki átadás-átvételt a Vállalkozó értesítése alapján a Megrendelő szervezi. 7.9 Megrendelő köteles a munka kivitelezését és az építési naplót műszaki ellenőr útján a szerződés teljesítése során folyamatosan, de legalább 5 naponta ellenőrizni A Megrendelő köteles az utó-felülvizsgálati eljárást előkészíteni, és arra a Vállalkozót meghívni. ) 8-f Vállalkozó kötelezettségei 8.1 Fő kötelezettsége kiterjed a szakmai felelősségre, a szerződésben meghatározott célra való alkalmasságra, a tervben meghatározott minőség szerinti teljesítésre, illetőleg a véghatáridő maradéktalan betartására. 8.2 Vállalkozó köteles a munka elvégzésére kizárólag hozzáértő és szakképzett személyzetet alkalmazni. Köteles olyan alkalmazottjának munkavégzését, akiről megállapítják, hogy a jelen szerződés bármely rendelkezésének a megszegéseképpen jár el vagy dolgozik, felfiiggeszteni. 8.3 A Vállalkozó a munkáját Úgy végzi, hogy tényleges előrehaladása feleljen meg, a beruházás és szerződés követelményeinek Amennyiben Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó tényleges előrehaladása nem felel meg az általa előírt követelményeknek, Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles az előrehaladását gyorsitó intézkedéseket tenni. Ha Megrendelő azt állapítja meg, hogy Vállalkozó nem gyorsította az előrehaladást, követelheti a létszám növelését és/vagy a többietmunkanapok, a túlórák és egyéb erőforrások igénybevételének elrendelését a szerződéses ár növelése nélkül A pontban foglaltak alkalmazása semmilyen körülmények között nem befolyásolhatja a munka minőségét. Ha a Vállalkozó nem tartja be a Megrendelő fentieken alapuló utasításait, az megfelelő indokot teremt annak megállapítására, hogy a Vállalkozó a munkát nem olyan ütemben végzi, hogy biztosítsa a meghatározott időre arányos teljesítést. 8.4 A Vállalkozó köteles a munkafolyamatait térben és időben a Megrendelő által kijelölt munkaterületre korlátozni, figyelemmel a 7.4. és a 7.5. pontokban szereplő feltételekre. 8.5 A vállalkozás folyamán a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre vonatkozóan köteles a Vállalkozó írásban felhívni a figyelmét. Amennyiben a Megrendelő az utasítását fenntartja, úgy a Vállalkozó a munkát a Megrendelő kockázatára végzi el, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős. 5/13. oldal

6 Paks Város Idöskorúak Otthona és Goridozóháza (7030 Paks, Kishegyi a ) lakószobáihoz kapcsolódó teraszok felújítására, elötetők létesítésére - II. ütem 8.6 Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a saját vagy az alvállalkozói teljesítések vonatkozásában a minőséget, a szerződés szerinti előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát. 8.7 A Vállalkozó mindenkor köteles a munkaterületet tisztán és biztonságos állapotban tartani. A munkája befejezésével a Vállalkozó köteles azonnal visszaszállítani a munkaterületről valamennyi berendezését, ideiglenes építményét és a fel nem használt többletanyagait Az építési törmelék és hulladék kezelésével (minősítése, szállítása és tárolása) kapcsolatban a Vállalkozó köteles betartani ~ veszélyes hulladékokról szóló 98/2001.(VI. 15 ) Kormány, és Paks Város Onkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról szóló 11/2003. (V.6.) számú rendeletében foglaltakat. 8.8 Vállalkozó a vállalkozás tárgyát a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentumoknak, a Magyar Szabványnak, műszaki előírásoknak, valamint az illetékes hatóságok követelményeinek megfelelően, I. osztályú minőségben valósítja meg. Ha a Vállalkozó eltérést vagy összeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerződés és bármely törvény, jogszabály, szabályzat, rendelkezés vagy előírás között, köteles azt haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelőnek, aki a megfelelő, szükséges intézkedéseket megteszi. 8.9 Vállalkozónak az általa biztosított anyagok, szerkezetek, elemek/berendezések, és az elvégzett munka minőségét azok beépítése előtt bizonylatolnia kell A Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles építési naplót a jogszabályoknak megfelelően vezetni. Vita esetén az építési napló bejegyzései, valamint a megrendelő műszaki ellenőrének véleménye az irányadók. Amennyiben a Vállalkozó nem ért egyet a Megrendelő műszaki ellenőrének véleményével, észrevételeit az építési naplóba bejegyzi. ) Amennyiben a Vállalkozó a jogszabályoknak megfelelő építési napló vezetési kötelezettségét elmulasztja, Megrendelő jogosult a munka végzését a kötelezettség teljesítéséig felfüggeszteni Vállalkozó csak az ajánlatában megnevezett alvállalkozót veheti igénybe, annak magatartásáért Úgy felel, mintha maga járt volna el A Vállalkozó, illetve megbízottja köteles jelen lenni a kivitelezéssel kapcsolatos hatósági ellenőrzésnél, műszaki átvételnél, eleget tenni az engedélyező (jóváhagyó) szervek utasításának, ideértve például az esetleges kijavítási, átalakítási munkákat is. A Vállalkozó ilyenjellegű hibás tevékenységéből eredő károkat (költségeket) maga viseli. A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésből, bírságból eredő következmények a Vállalkozót terhelik A munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a vagyonvédelemről és arról, hogy a kömyezet legkisebb zavarásával végezze a munkát. 6/13.oldal ~ 1»

7 Paks Város Időskorúak Otthona és Gondozóháza (7030 Paks, Kishegyi u ) lakószobáihoz kapcsolódó teraszok felújítására, előtetők létesítésére - H. ütem 8.14 A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. A tervekben foglalt feltételektől történő eltéréssel kapcsolatos következmények és bírságok, abban az esetben, ha a Vállalkozó részéről elkövetett hibákból fakadnak, a Vállalkozót terhelik. Vita esetén az építési naplóban rögzítettek az irányadók. Az építési napló nem vagy nem megfelelő vezetéséből fakadó jogkövetkezmények a Vállalkozót terhelik A Vállalkozó Megrendelői utasításra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasítást az építési naplóba bejegyezték, vagy ha a Megrendelői utasítás írásban igazolható Vállalkozó a munkaterület átadás-átvétel időpontjáig köteles a szerződés tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítás(oka)t Megrendelő részére bemutatni, és annak egyszerű másolatát átadni Vállalkozó a műszaki átadás átvételi eljárás megkezdésének tervezett időpontja (legkésőbb a 2.1 pontban megadott véghatáridő) előtt 8 nappal köteles a Megrendelőnek készre jelentést küldeni. A készre jelentésben a Vállalkozónak meg kell jelölnie a munkák elkészültének időpontját, mely egyben a műszaki átadás átvételi eljárás napja. A Megrendelő erre a napra hívja össze az eljárást. ) Vállalkozó a műszaki átadás - átvételi eljárás sikeres lezárását követően, a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint (a Megrendelő bankszámlájának végszámla összegével történő megterhelését követő S munkanapon belül) köteles az elkészült műszaki alkotást a Megrendelőnek birtokba adni. Ennek keretében a Megrendelő részére átadásra kerül a megvalósítási dokumentáció papír alapon 1 példányban és digitálisan (PDF formátumban) I példányban, mely az alábbiakat tartalmazza: - felhasznált anyagok és beépített elemek/berendezések minőségét tanúsító műbizonylatait, - céges kivitelezői nyilatkozatokat, jegyzőkönyveket, - minőségvizsgálati, illetve minőségtanúsító jegyzőkönyvek és bizonylatokat, - tömörségvizsgálati j egyzőkönyvek, geodéziai bemérések digitálisan (ITR és/vagy DXF fonnátumban is) - az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó kitöltött hulladéknyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolása, - a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat, - megvalósítási tervet a felelős műszaki vezető által aláírva és lepecsételve - építési napló másolatát annak összes mellékletével együtt lezárása után. 9./ A felek együttműködése 9.1 Jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni, mely értesítések személyesen, postai úton vagy telefaxon a kijelölt képviselő részére foganatosíthatóak. Az értesítés hatályossá válik, amikor a címzett azt kézhez kapja. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felelős. A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. Irásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon megtett nyilatkozat is. 7/13. oldal

8 Paks Város Időskorúak Otthona és Gondozóháza (7030 Paks, Kishegyi u ) lakószobáihoz kapcsolódó 9.2 A felek az építési naplóba történő bejegyzéssel kötelesek egymást értesíteni azokról a tudornásukra jutott tényekről és körülményekről, amelyek a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését veszélyeztetik. 9.3 Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy kárenyhítés kőrében ha az értesítésre lehetőség nincs mindegyik fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni. 9.4 A Megrendelő a kivitelezés során jogosult fénykép-, illetve videofelvételt készíteni a munkálatokról Jótállás, szavatosság (garancia) 10.1 A Polgári Törvénykönyv, a 11/1985. (VI.22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM együttes rendelet és a 3/2003. (11.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint a Vállalkozó szavatolja, hogy: - a szerződés tárgyát képező munkát az ajánlatkérési dokumentumok, az ajánlat, a Megrendelő által megadott kiindulási adatok, közbenső adatszolgáltatások és a megrendelői utasítások alapján, továbbá a megvalósítás ideje alatt érvényben lévő hazai normatíváknak, műszaki előírásoknak, szabványoknak, az illetékes hatóságok követelményeinek és szabályzatainak megfelelően valósítja meg; - a jelen szerződés értelmében beépített anyag, szerkezet és elemek/berendezés mentes lesz minden olyan hibától, ami a Vállalkozó, az alvállalkozója, vagy a szállítója cselekedetéböl vagy mulasztásából származhat; - szavatolja továbbá az általa elvégzett tevékenység, a beépített anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések megfelelőségét és minőségét a hosszú távú üzemeltetés biztosíthatósága érdekében Megrendelő a szavatossági jogait a teljesítés időpontjától a kötelező alkalmassági idő lejártáig érvényesítheti Vállalkozó garantálja a szerződés szerint beépített anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések minőségét, az elvégzett munkák szakmai és minőségi megfelelőségét a teljesítést követő időszakra A jótállási (garanciális) időszak a sikeres műszaki átadás-átvételt, próbaüzemeltetés esetén annak sikeres befejezését rögzítő bizonylat kiállításától számítottan indul. A jótállási (garanciális) időszak 36 hónapig tart. A jótállási (garanciális) időszak alatt a Vállalkozó a Megrendelői igény kézhezvételét követő lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 15 naptári napon belül minden hibát megszüntet Amennyiben a Vállalkozó a szavatossági vagy jótállási (garanciális) kötelezettsége teljesítését elmulasztaná, Megrendelő jogosult a szükséges javításokat harmadik féllel a Vállalkozó költségterhére elvégeztetni, anélkül, hogy a Vállalkozóval szemben fennálló bármelyjoga ezzel csorbát szenvedne. MO/48/20U. 8/13. oldal

9 Paks Város Időskorúak Otthona és Gondozóháza (7030 Paks, Kishegyi u ) lakószobáihoz kapcsolódó teraszok felújítására, előtetök létesítésére - II. ütem 11.! Minőségvizsgálat, minőségellenőrzés 11.1 A Vállalkozó teljes mértékben felelős azért, bogy a szerződésben foglalt munka a szerződés dokumentumainak mennyiségileg és minőségileg megfeleljen Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelőnek törvényileg szabályozott keretek között saját területén és alvállalkozói körében a munkavégzés folyamán a minöségvédelmi és megbízhatósági, az előírt tárgyi, személyi követelmények ellenőrzését A Vállalkozó az anyagokat Úgy köteles rendelkezésre bocsátani (dokumentálni), hogy azok minősége utólag ellenőrizhető legyen A felhasznált anyagok és az elvégzett munka minőségével kapcsolatos vita esetén - ameimyiben a vitát a szerződő felek megegyezéssel rendezni nem tudják - igazságügyi műszaki szakértő vagy a szakértői intézet állásfoglalása az irányadó. A szakértői díjat az a fél előlegezi meg, akinek a szakértő igénybevétele érdekében áll, és az viseli, akinek a hibájából a szakértő igénybevételére sor került A takarásra, beépítésre kerülő munkák ellenőrzése érdekében, vagy hatósági ellenőrzések megkezdése előtt vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 3 munkanappal korábban az építési naplóba bejegyezni, és a Megrendelőt egyidejűleg telefax útján értesíteni Ha a Megrendelő az értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, később a beépített munkarészt csak akkor ellenőrizheti, ha az újból elvégzett munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak megfizeti. Ha az ellenőrzés során az ellenőrzést végző megállapítja a Vállalkozó szakszerűtlen munkavégzését, ez esetben az ellenőrzés és az újraépítés költségei a Vállalkozót terheli Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el A szerződés módosítása ) Jelen szerződés módosítása a vonatkozó előírások szerint mindkét fél által történő cégszerű aláírással érvényes. 13.! Alvájlalkozói szerződések 13.1 Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében csak az ajánlatában megjelölt alvállalkozó közreműködését jogosult igénybe venni Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozó magatartásáért Úgy felel, mintha maga járt volna el Ajelen szerződésben foglalt feltételek az alvállalkozókra is értelemszerűen kiterjednek Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy az alvállalkozói szerződésekbe a jelen szerződésben megfogalmazott - alvállalkozóra is értelemszerűen vonatkozó - követelmények ellenőrzése érdekében betekintést nyerjen. 9/13. oldal

10 Paks Város Időskorúak Otthona és Gondozóháza (7030 Paks, Kishegyl u ) lakószobáihoz kapcsolódó 14.! Felfüggesztés 14.1 Megrendelő írásbeli értesítés útján bármikor felfüggesztheti a jelen szerződés szerinti munka egészének, vagy bármely részének az elvégzését Ilyen értesítés kézhezvétele után, hacsak az értesítés más igényt nem támaszt, a Vállalkozó köteles: - a munkát az értesítésben meghatározott időpontban és mértékben azonnal megszakítani; - a felfüggesztett munkával kapcsolatban további megrendelések feladását, vagy alvállalkozói szerződések kötését az értesítésben meghatározott mértékben megszüntetni; - valamennyi megrendelés, alváhalkozói szerződés felfüggesztésére minden ésszerű erőfeszítést haladéktalanul megtenni oly módon, hogy a feltételek a Megrendelő számára kielégítőek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfüggesztett munka teljesítésével kapcsolatosak; - a felfüggesztéssel járó költségek minimalizálására minden ésszerű intézkedést - megtenni A szerződés teljes, vagy részleges felfüggesztéséért amennyiben annak oka nem a Vállalkozó érdekkörében merült fel a Vállalkozót kártalanítani kell. 15.! Vis major Vállalkozó nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye. A Vállalkozó csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesítette a Megrendelőt a vis major eseményről, annak okairól és várható időtartamáról. A szerződésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett határidőket a vis maior időtartamával a felek külön megállapodása alapján módosítani kell. 16.! Meghatalmazott képviselők Megrendelő meghatalmazott képviselője: Hum Ferenc műszaki osztályvezető tel.: 06-75/ fax: 06-75/ e- mail: hum.ferenc~paks.hu Vájer Máté beruházási ügyintéző tel.: 06-75/ fax: 06-75/ vajer.mate(2i~~aks.hu Műszaki ellenőr (magasépítési, mélyépítési szakterület): Solymos Attila ( ) tel.: 06-30/ archi.ea~vtoin~net MO/48/2o13. 10/13. o1da1jj1,~1,~

11 Paks Város Időskorúak Otthona és Gondozáháza (7030 Paks, Kishegyl u ) lakószobáihoz kapcsolódó Vállalkozó meghatalmazott képviselője: Ulbert Sándor tel.: 06-20/ fax: 06-75/ Felelős műszaki vezető (magasépítési szakterület): Pétersz József(l ) tel.: 06-20/ fax: 06-75/ Biztonsági és Egészségvédelmi koordinátor: munkavédelmi képesítése: Hajnádi György Középfokú munka- és tűzvédelmi ea. tel.: 06-20/ fax: 06-75/ A képviselők jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítésigazolására, építési naplóba történő bejegyzésre és minden olyan megállapodásra, amely a szerződés teljesítésével összefügg, de nemjelenti annak módosítását. Az együttműködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kötelesek írásba foglalni. A kijelölt képviselők kinevezhetnek további kapcsolattartó személyeket, akik nevét és hatáskörét kölcsönösen közlik egymással. A kijelölt képviselők személyének változásáról a felek kölcsönösen értesítik egymást. Az értesítést a változás előtt 3 nappal levélben, vagy az építési naplóba történő bejegyzéssel kell megtenni. 17./ Kötbérek, kártérítések ) 17.1 Kötbérterhes határidő a 2.1 pontban rögzített időpont. A kötbérterhes határidő megnyílik többek között, ha a Vállalkozó a 2.1 pontban rögzített véghatáridőre a munkák elvégzését a Megrendelő felé a szerződés 8.16 pontban rögzített módon nem jelenti le (nem kezdeményezi a műszaki átadás-átvételi eljárást), vagy a munkák elkészültét lejelenti (kezdeményezi a műszaki átadás-átvételi eljárást) de azok olyan hibákat, hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerű és biztonságos használatot akadályozzák Vállalkozó a 17.5 pontban meghatározott mértékű kötbér fizetésére és az azt meghaladó kár megtérítésére, illetve térítésmentes kijavításra köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít Késedelem esetén a Vállalkozó a Megrendelő részére késedelmi kötbért köteles fizetni Amennyiben a késedelem a 10 napot eléri vagy meghaladja, a Megrendelő jogosult jelen szerződéstől bármely jogkövetkezmény nélkül elállni. A Megrendelő az elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. 11/13. oldal ari

12 Paks Város Idöskorúak Otthona és Gondozóháza (7030 Paks, Kishegyi ii ) lakószobáihoz kapcsolódó teraszok felújítására, elötetök létesítésére - II. ütem Az elállás a Vállalkozó kötbér és kártérítés fizetési kötelezettségét nem érinti. A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az a Megrendelő szerződésben vállalt kötelezettségének hibás teljesítéséből fakad Kötbér esetén a Megrendelő a szerződéses (ajánlati) ár esedékes részletébe (végszámlába) beszámíthatja a kötbér összegét A kötbér mértéke: - késedelem esetén minden megkezdett nap után ,- Ft, de maximum a nettó szerződéses (ajánlati) ár 30 %-a, mely a teljesítési határidőt követő napon külön bejelentés nélkül esedékes; - hibás teljesítés esetén a közvetlenül és közvetetten érintett szerkezetek, anyagok szerződéses árára vetített 8 % mely abban az esetben vethető ki, ha a hiba a Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza (a minőségcsökkenés hosszú távú ) hatását, a használhatóságot és az esztétikai értékcsökkenést is figyelembe kell venni); minőségi hiba esetén kötbér helyett a 6.4 pont irányadó; - lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a nettó szerződéses (ajánlati) árra vetített 30 % mely abban az esetben vethető ki, ha a meghiúsulás a Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza Megrendelő a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült fel. Megrendelő a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogai érvényesítésére is jogosult. 18.! Jogi viták rendezése 18.1 Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülő mindenfélejogvitát, vagy nézeteltérést. Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, felek per étéktől függően a Paksi Járásbíróság vagy a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, ) valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak Amennyiben a kivitelezés során az azzal kapcsolatos jogszabályok (szabványok) változnak, és ezen változások a kivitelezést befolyásolják, az ebből eredő költségek a Megrendelőt terhelik. 19.! A szerződés nyilvánossága, adatszolgáltatás 19.1 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés és annak tartalma közérdekű adatnak minősül A 19.1 pont alól kivételt képez a Vállalkozó által az ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titok, melynek nyilvánosságra hozatalát megtiltotta. 12/13. oldal

13 Paks Város Időskorúak Otthona és Gondozóháza (7030 Paks, Kishegyl u ) lakószobáihoz kapcsolódó teraszok felújítására, előtetők létesítésére-ii. ütem 20. A szerződés hatályba lépése Jelen szerződés négy egymással Szó szerint megegyező eredeti példányban készült, Oly módon, hogy a felek eredeti aláirásukkal (szignóval) ellátják a szerződés minden egyes oldalát. Jelen szerződés a mindkét fél általi cégszerű aláírást követően lép hatályba. A jelen szerződés csak az ajánlatkérés dokumentumaival, az eljárás során keletkezett iratokkal, a Vállalkozó által benyújtott ajánlattal együtt érvényes és értelmezhető. Paks, május 17. János po1gárm~ Paks Város Önkormányz: Megrendelő Ulbert Sándor ügyvezető igazgató ULBERT Epítőipari Szerelő és Felújító Kft. Vállalkozó 13/13. oldal