Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves u. IS. lépcsőház fel4jilásához kapcsolódó pótinunkákra VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom

Átírás

1 Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves u. IS. lépcsőház fel4jilásához kapcsolódó pótinunkákra Megrendelő ny. száma: MO/130/2010. ikt. száma: 11/5171/2010. ( VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tartalom 11 A szerződés tárgya 21 Teljesítési határidő 31 Szerződéses ár 41 Elszámolás 51 Fizetési feltételek 61 A szerződés teljesítése 71 Megrendelő kötelezettségei 8.7 Vállalkozó kötelezettségei 91 A felek együttműködése 101 Jótállás, szavatosság (garancia) 111 Minőségvizsgálat, minőségellenőrzés 121 A szerződés módosítása 131 Alvállalkozói szerződések 141 Felfüggesztés 151 Vis maior 161 Meghatalmazott képviselők 171 Kötbérek, kártérítések 181 Jogi viták rendezése 191 A szerződés hatályba lépése 1/12. oldal

2 Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves it 15. lépcsőház feh~ításához kapcsolódó póinninkákra VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről Paks Város Onkorniányzata (7030 Paks, Dózsa Gy. u , adószám: ) képviseli: Hajdú János polgármester (7030 Paks, Dózsa Gy. u ), mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő, másrészről Ulbert Epítőipari Szolgáltató és Felújító Kft. (cím: 7030 Paks, Gárdonyi Géza u. 7., képviseli: Ulbert Sándor ügyvezető, adószám: ), mint vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó, a mai napon, az alábbiakban rögzített tartalommal és feltételekkel megkötöttek: 1.! A szerződés tárgya 1.1 Prognosztizált, fixáras vállalkozási szerződés a 7030 Paks, Fenyves u. 15. sz. lépcsőház ~) energia-megtakarítást eredményező felújítási, korszerűsítési kivitelezési munkái keretében a tűzoltóság hozzájáruló nyilatkozatához szükséges pótmunkák (1,3 méteres tömör falszakaszok kialakítása az egymás fölött elhelyezkedő nyílászárók között, biztonsági világítás kiépítése), valamint a lapostető vízszigetelés felújításának kivitelezése I. osztályú minőségben, Vállalkozó által benyújtott ajánlatok szerint. 1.2 A szerződés tárgyát részletező, alábbi mellékletek Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik: - 1. sz. melléklet: Vállalkozó által benyújtott ajánlat biztonsági világítás kiépítésére - 2. sz. melléklet: Vállalkozó által benyújtott ajánlat 1,3 méteres tömör falszakaszok kialakítására - 3. sz. melléklet: Vállalkozó által benyújtott ajánlat a lapostető vízszigetelésének felújítására 2.! Teljesítési határidő )2.l Vállalkozó az 17 pontban rögzített feladatokat (a munkáknak mind mennyiségi, mind minőségi és a Vállalkozó által vállalt feltételeknek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon történő elvégzése, és azok Megrendelő általi átvétele) október 15. véghatáridővel (kötbér köteles határidő) köteles elvégezni. 2.2 A szerződéskötés időpontja: 2.3 A munka megkezdésének időpontja: szeptember szeptember 30. 3j Szerződéses (váhalási) ár Az 1. pontban rögzített Vállalkozói teljesítés ellenértéke fix áron, egy összegben: ,- Ft s s z e2s5e~i ÁFA 2/12. oldal

3 Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves u. 15. lépcsőház feh~iiásához kapcsolódó pótinunkákra azaz egymillió-hatszáznegyvenezer-kettőszázhatvannyole forint. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésére áll. 4.1 Elszámolás A szerződés alapján végzett munkák elszámolása fix áron történik. Az elvégzett teljesítésről teljesítésigazolást kell felvenni. Ez a teljesítés igazolás képezi a számla kiállításának alapját és annak mellékletét. 5.! Fizetési feltételek 5.1 A vállalkozási díj a befejezési határidőre prognosztizált átalányár, mely az MSZ szerinti I. osztályú teljesítésre és a teljes körű megvalósításra vonatkozik. 5.2 Vállalkozó számláit a Megrendelő nevére állítja ki. 5.3 A számlát teljesítésigazolással ellátva a a Paksi Polgármesteri Hivatal Műszaki ) Osztályára kell benyújtani. Megrendelő a nevére kiállított, és az általa leigazolt számla összegét a teljesítéstől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet banknál vezetett számú számlájára. 5.4 A számla csak a munkák teljes körű elvégzése és a műszaki átadás átvétel sikeres (hiba és hiánymentes) lezárását (a Megrendelő a munkát a Vállalkozótól átvette) követően nyújtható be. 5.5 Megrendelő előleget nem biztosít. 5.6 Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult. Ha a fizetési késedelem a 20 napot eléri, a Vállalkozó a szerződéstől bárminemű jogkövetkezmény nélkül elállhat. 5.7 A fizetést a Megrendelő bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. 6.! A szerződés teljesítése 6.1 Megrendelő és Vállalkozó a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen ) szerződésben vállalt munkák: - műszaki vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor a Vállalkozó a munkákat az általa vállalt feltételeknek megfelelően mind mennyiségi, mind minőségi értelemben rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon elvégezte, és azt a Megrendelő átvette; - pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor Megrendelő a végszámlát kifizette (Megrendelő bankszámlája megterhelésének napja). 6.2 A teljesítések igazolása írásban történik. 6.3 A teljesítési igazolás kiadására: - hiba- és hiánymentes műszaki teljesítés esetében a műszaki átadás -.- átvételi eljárás lezárása napján, - a rendeltetésszerű és biztonságos használatot nem akadályozó hibák, hiányok esetében azok kijavítása, pótlása napján, kerülhet sor oldal

4 Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves u. 15. lépcsőház felz~jí/ásához kapcsolódó póiznunkókra 6.4 A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat határidőre és I. osztályú minőségben elvégzi, valamint a kivitelezettjfelújított építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. Az I. osztályú minőség megállapítása a Magyar Szabvány szerint történik. 6.5 A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melynek során jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvételnél észlelt hibákat és kijavításuk határidejét. 6.6 Az utó-felülvizsgálati eljárást a felek a 101 pontban meghatározott jótállási!garanciális időszak lejártakor folytatják le. 7.! Megrendelő kötelezettségei 7.1 Megrendelő garantálja az általa szolgáltatott adatok helyességét és jogtisztaságát. 7.2 Köteles a szerződésben meghatározott időre a munkaterületet alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 7.3 A szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeit a jelen szerződés 5.! pontjában meghatározott a fizetési feltételek szerint teljesíti. 7.4 A Vállalkozó megkeresésére 3 napon belül állást foglal azon kérdésekben, amelyek a szerződés teljesítése során merülnek fel. 7.5 A műszaki átadás-átvétel(eke)t és a felülvizsgálatokat a Vállalkozó értesítése alapján a Megrendelő szervezi. 7.6 Megrendelő köteles a munka kivitelezését és az építési naplót műszaki ellenőr útján a szerződés teljesítése során folyamatosan, de legalább 10 naponta ellenőrizni. 7.7 Köteles az utó-felülvizsgálati eljárást előkészíteni, és arra a Vállalkozót meghívni Köteles eleget tenni esetleges tájékoztatási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettségének. 8.! Vállalkozó kötelezettségei 8.1 Fő kötelezettsége kiterjed a szakmai felelősségre, a szerződésben meghatározott célra való alkalmasságra, a tervben meghatározott minőség szerinti teljesítésre, illetőleg a véghatáridő maradéktalan betartására. 8.2 Vállalkozó köteles a munka elvégzésére kizárólag hozzáértő és szakképzett személyzetet alkalmazni. Köteles olyan alkalmazottjának munkavégzését, akiről megállapítják, hogy a jelen szerződés bármely rendelkezésének a megszegéseképpen jár el vagy dolgozik, felfüggeszteni. 8.3 A Vállalkozó a munkáját úgy végzi, hogy tényleges előrehaladása feleljen meg a szerződésben foglaltaknak, a beruházás követelményeinek. 4/12. oldal

5 Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves u, 15. lépcsőház fel4jításához kapcsolódó pótinunkákra Amennyiben Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó tényleges előrehaladása nem felel meg az általa előírt követelményeknek, Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles az előrehaladását gyorsító intézkedéseket tenni. Ha Megrendelő azt állapítja meg, hogy Vállalkozó nem gyorsította az előrehaladást, követelheti a létszám növelését és/vagy a többletmunkanapok, a túlórák és egyéb erőforrások igénybevételének elrendelését a szerződéses ár növelése nélkül A pontban foglaltak alkalmazása semmilyen körülmények között nem befolyásolhatja a munka minőségét. Ha a Vállalkozó nem tartja be a Megrendelő fentieken alapuló utasításait, az megfelelő indokot teremt annak megállapítására, hogy a Vállalkozó a munkát nem olyan ütemben (4. sz. melléklet) végzi, hogy biztosítsa a meghatározott időre arányos teljesítést. 8.4 A Vállalkozó köteles a munkafolyamatait a Megrendelő által kijelölt munkaterületre korlátozni. 8.5 A beruházás folyamán a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. ) Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre vonatkozóan köteles a Vállalkozó írásban felhívni a figyelmét. Amennyiben a Megrendelő az utasítását fenntartja, úgy a Vállalkozó a munkát a Megrendelő kockázatára végzi el, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős. 8.6 Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a saját vagy az alvállalkozói teljesítések vonatkozásában a minőséget, a szerződés szerinti előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát. 8.7 A Vállalkozó mindenkor köteles a munkaterületet tisztán és biztonságos állapotban tartani. A munkája befejezésével a Vállalkozó köteles azonnal visszaszállítani a munkaterületről valamennyi berendezését, ideiglenes építményét és a fel nem használt többietanyagait Az építési törmelék és hulladék kezelésével (minősítése, szállítása és tárolása) kapcsolatban a Vállalkozó köteles betartani a veszélyes hulladékokról szóló 98/2001.(VI.15.) Korm., és Paks Város Onkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról szóló 11/2003. (V.6.) számú rendeletében foglaltakat. 8.8 Vállalkozó a vállalkozás tárgyát a Magyar Szabványnak, műszaki előírásoknak, valamint az illetékes hatóságok követelményeinek megfelelően, I. osztályú minőségben valósítja meg. Ha a Vállalkozó eltérést vagy összeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerződés és bármely törvény, jogszabály, szabályzat, rendelkezés vagy előírás között, köteles azt haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelőnek, aki a megfelelő, szükséges intézkedéseket megteszi. 8.9 Vállalkozó az általa biztosított anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések, illetve az elvégzett munka minőségét az átadás alkalmával bizonylatolja. Ennek keretében a Megrendelő részére átadásra kerül - felhasznált anyagok és beépített elemek/berendezések minőségét tanúsító műbizonylatai, - céges kivitelezői nyilatkozatok, jegyzőkönyvek, - minőségvizsgálati, illetve minőségtanúsító jegyzőkönyvek és bizonylatok, 5/12. oldal

6 Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves ii. 15. lépcsőház felz~í ásához kapcsolódó póimunkákra - építési napló másolata, - minden lakástulajdonos nyilatkozata arról, hogy a kivitelezés hiba- és hiánymentesen elkészült az érintett lakásban A Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles építési naplót vezetni és azt a helyszínen, elzárt helyen őrizni. Vita esetén az építési napló bejegyzései, valamint a megrendelő műszaki ellenőrének véleménye az irányadók. Amennyiben a Vállalkozó nem ért egyet a Megrendelő műszaki ellenőrének véleményével, észrevételeit az építési naplóba bejegyzi Amennyiben a Vállalkozó a jogszabályoknak megfelelő építési naplóvezetési kötelezettségét elmulasztja, Megrendelő jogosult a munka végzését a kötelezettség telj esítéséig felfüggeszteni Vállalkozó csak az ajánlatában megnevezett alvállalkozót veheti igénybe, annak magatartásáért Úgy Felel, mintha maga járt volna el. ) 8.12 A birtokbaadási eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozatok beszerzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó, illetve megbízottja köteles jelen lenni a kivitelezéssel kapcsolatos hatósági ellenőrzésnél, műszaki átvételnél, eleget tenni az engedélyező (jóváhagyó) szervek utasításának, ideértve például az esetleges kijavítási, átalakítási munkákat is. A Vállalkozó ilyen jellegű hibás tevékenységéből eredő károkat (költségeket) maga viseli. A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésből, bírságból eredő következmények a Vállalkozót terhelik A munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a vagyonvédelemről és arról, hogy a környezet legkisebb zavarásával végezze a munkát A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. Vita esetén az építési naplóban rögzítettek az irányadók. Az építési napló nem vagy nem megfelelő vezetéséből fakadó jogkövetkezmények a 1Vállalkozót terhelik A Vállalkozó Megrendelői utasításra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasítást az építési naplóba bejegyezték, vagy ha a Megrendelői utasítás írásban igazolható Vállalkozó a munka megkezdésének időpontjáig köteles a szerződés tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítást Megrendelő részére bemutatni, és annak egyszerű másolatát átadni Vállalkozó a műszaki átadás átvételi eljárás megkezdésének tervezett időpontja (legkésőbb a 2.1 pontban megadott véghatáridő) előtt 5 nappal köteles a Megrendelőnek készre jelentést küldeni. A készre jelentésben a Vállalkozónak meg kell jelölnie a munkák elkészültének időpontját, mely egyben a műszaki átadás átvételi eljárás napja. A Megrendelő erre a napra hívja össze az eljárást Vállalkozó a műszaki átadás - átvételi eljárás sikeres lezárását követően, a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint köteles az elkészült műszaki alkotást a Megrendelőnek birtokba oldal

7 Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves n. 15. lépcsőház felqilásához kapcsolódó pónnunkákra adni. A birtokba adással egyidejűleg a Vállalkozó az alábbi dokumentumokat köteles átadni a Megrendelőnek papír alapon 2 példányban: - a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló Felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat, - az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó kitöltött hulladéknyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását, - üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást, - a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét. 9.! A felek együttműködése 9.1 Jelen szerződésben Foglaltakkal kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni, mely értesítések személyesen, postai úton vagy telefaxon a kijelölt képviselő részére Foganatosítható ak. Az értesítés hatályossá válik, amikor a címzett azt kézhez kapja. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felelős. A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely Fél Fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul )írásban is meg kell erősíteni. Irásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon megtett nyilatkozat is. 9.2 A Felek az építési naplóba történő bejegyzéssel kötelesek egymást értesíteni azokról a tudomásukra jutott tényekről és körülményekről, amelyek a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését veszélyeztetik. 9.3 Mindegyik Fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik Fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni. 9.4 A Megrendelő a kivitelezés során jogosult Fénykép-, illetve videofelvételt készíteni a munkálatokról.. 10.! Jótállás, szavatosság, garancia 10.1 A Polgári Törvénykönyv, a ll/1985.(iv.22.)évm-ipm-km-mém-bkm együttes rendelet, valamint a 3/2003. (11.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint Vállalkozó szavatolja, hogy: - a szerződés tárgyát képező munkát az ajánlattételi Felhívás és mellékletei, az ajánlat, a Megrendelő által megadott kiindulási adatok, közbenső adatszolgáltatások és a megrendelői utasítások alapján, továbbá a megvalósítás ideje alatt érvényben lévő hazai normatíváknak, műszaki előírásoknak, szabványoknak, az illetékes hatóságok követelményeinek és szabályzatainak megfelelően valósítja meg; - a jelen szerződés értelmében beépített anyag, szerkezet és elemek/berendezés mentes lesz minden olyan hibától, ami a Vállalkozó, az alvállalkozója, vagy a szállítója cselekedetéből vagy mulasztásából származhat; - szavatolja továbbá az általa elvégzett tevékenység, a beépített anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések megfelelőségét és minőségét a hosszú távú üzemeltetés biztosíthatósága érdekében. 7!12. oldal

8 Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves ii. 15. lépcsőház felz~jításához kapcsolódó póinzunkákra Megrendelő a szavatossági jogait a teljesítés időpontjától a kötelező alkalmassági idő lejártáig érvényesítheti Vállalkozó garantálja a szerződés szerint beépített anyagok, szerkezetek és elemewberendezések minőségét, az elvégzett munkák szakmai és minőségi megfelelőségét a teljesítést követő időszakra A jótállási, garanciális időszak a sikeres műszaki átadás-átvételt rögzítő bizonylat kiállításától számítottan indul. A jótállási/garanciális időszak 24 hónapig tart. A jótállási/garanciális időszak alatt a Vállalkozó a Megrendelői igény kézhezvételét követő lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 15 naptári napon belül minden hibát megszüntet. Esetleges javítás esetén a szavatossági idő a javított részre újra kezdődik Amennyiben a Vállalkozó a szavatossági vagy jótállási/garanciális kötelezettsége teljesítését elmulasztaná, Megrendelő jogosult a szükséges javításokat harmadik féllel a Vállalkozó költségterhére elvégeztetni, anélkül, hogy a Vállalkozóval szemben fennálló ~) bármely joga ezzel csorbát szenvedne. 11.! Minőségvizsgálat, minőségellenőrzés 11.1 A Vállalkozó teljes mértékben felelős azért, hogy a szerződésben foglalt munka a szerződés dokumentumainak mennyiségileg és minőségileg megfeleljen Megrendelő munkavégzést és az építési naplót műszaki ellenőre útján folyamatosan, de legalább 10 naponként ellenőrzi Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelőnek - törvényileg szabályozott keretek között - saját területén és alvállalkozói körében a munkavégzés folyamán a minőségvédelmi és megbízhatósági, az előírt tárgyi, személyi követelmények ellenőrzését A Vállalkozó az anyagokat úgy köteles rendelkezésre bocsátani (dokumentálni), hogy azok minősége utólag ellenőrizhető legyen A felhasznált anyagok és az elvégzett munka minőségével kapcsolatos vita esetén - amennyiben a vitát a szerződő felek megegyezéssel rendezni nem tudják - igazságügyi műszaki szakértő vagy a szakértői intézet állásfoglalása az irányadó. A szakértői díjat az a fél előlegezi meg, akinek a szakértő igénybevétele érdekében áll, és az viseli, akinek a hibájából a szakértő igénybevételére sor került A takarásra, beépítésre kerülő munkák ellenőrzése érdekében, vagy hatósági ellenőrzések megkezdése előtt vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 3 munkanappal korábban az építési naplóba bejegyezni, és a Megrendelőt egyidejűleg telefax útján értesíteni Ha a Megrendelő az értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, később a beépített munkarészt csak akkor ellenőrizheti, ha az újból elvégzett munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak megfizeti. Ha az ellenőrzés során az 8/12. oldal

9 Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves u. 15. lépcsőház fel4ji ásához kapcsolódó pólmunkákra ellenőrzést végző megállapítja a Vállalkozó szakszerűtlen munkavégzését, ez esetben az ellenőrzés és az újraépítés költségei a Vállalkozót terheli Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 12./A szerződés módosítása 12.1 Jelen szerződés módosítása a vonatkozó előírások szerint mindkét fél által történő cégszerű aláírással érvényes A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek az ajánlattételi felhívás és mellékletei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges Jogos érdekét sérti. 13.! Alvállalkozói, erőforrást nyújtó szervezeti szerződések 13.1 Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó közreműködését jogosult igénybe venni A jelen szerződésben foglalt feltételek az alvállalkozókra is értelemszerűen kiterjednek Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy az alvállalkozói szerződésekbe a Jelen szerződésben megfogalmazott - alvállalkozóra is értelemszerűen vonatkozó - követelmények ellenőrzése érdekében betekintést nyerjen. 14.! Felliiggesztés 14.1 Megrendelő írásbeli értesítés útján bármikor felfüggesztheti a jelen szerződés szerinti munka egészének, vagy bármely részének az elvégzését Ilyen értesítés kézhezvétele után, hacsak az értesítés más igényt nem támaszt, a ) Vállalkozó köteles: - a munkát az értesítésben meghatározott időpontban és mértékben azonnal megszakítani; - a felfüggesztett munkával kapcsolatban további megrendelések feladását, vagy alvállalkozói szerződések kötését az értesítésben meghatározott mértékben megszüntetni; - valamennyi megrendelés, alvállalkozói szerződés felfüggesztésére minden ésszerű erőfeszítést haladéktalanul megtenni oly módon, hogy a feltételek a Megrendelő számára kielégítőek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfüggesztett munka teljesítésével kapcsolatosak; - a felfüggesztéssel járó költségek minimalizálására minden ésszerű intézkedést megtenni A szerződés teljes, vagy részleges felfüggesztéséért - amennyiben annak oka nem a Vállalkozó érdekkörében merült fel - a Vállalkozót kártalanítani kell. 9/1 2. oldal

10 Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves n. 15. lépcsőház feh~ií ásához kapcsolódó pótinunkákra 15.1 Vis major Vállalkozó nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis major eredménye. A Vállalkozó csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesítette a Megrendelőt a vis major eseményről, annak okairól és várható jdőtartamáról. A szerződésben meghatározott, a vis major eseménnyel érintett határidőket a vjs maior időtartamával a felek külön megállapodása alapján módosítani kell. 16.! Meghatalmazott képviselők Megrendelő meghatalmazott képviselői: Csepregi Péter szakértő-lebonyolító tel.: +3675/ Solymos Attila műszaki ellenőr tel.: ±3630/ Vállalkozó meghatalmazott képviselője: Ulbert Sándor ) tel.: +3620/ Felelős műszaki vezető (magasépítési MV-ÉP/A): Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor: Pétersz József tel.: +3620/ Hajnádi György tel.: +3620/ A képviselők jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítés igazolására, építésj naplóba történő bejegyzésre és minden olyan megállapodásra, amely a szerződés teljesítésével összefügg, de nem jelenti annak módosítását. Az együttműködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kötelesek írásba foglalni. A kijelölt képviselők kinevezhetnek további kapcsolattartó személyeket, akik nevét és hatáskörét kölcsönösen közlik egymással. A kijelölt képviselők személyének változásáról a felek kölcsönösen értesítik egymást. Az )értesítést a változás előtt 3 nappal levélben, vagy az építési naplóba történő bejegyzéssel kell megtenni. 17.! Kötbérek, kártérítések 17.1 Kötbérterhes határidő a 2.1 pontban rögzített időpont. A kötbérterhes határidő megnyílik többek között, ha a Vállalkozó a 2.1 pontban rögzített véghatáridőre a munkák elvégzését a Megrendelő felé a szerződés 8.16 pontban rögzített módon nem jelenti Ic (nem kezdeményezi a műszaki átadás átvételi eljárást), vagy a munkák elkészültét lejelenti (kezdeményezi a műszaki átadás átvételi eljárást) de azok olyan hibákat, hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerű és biztonságos használatot akadályozzák Vállalkozó a 17.5 pontban meghatározott mértékű kötbér fizetésére és az azt meghaladó kár megtérítésére, illetve térítésmentes kijavításra köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért Felelős, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít Késedelem esetén a Vállalkozó a Megrendelő részére késedelmi kötbért köteles fizetni. lo!12 o/dal

11 Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves ii. 15. lépcsőház felz~ításához kapcsolódó pótinunkákra ) Amennyiben a késedelem - akár a részteljesítés tekintetében is - a 10 napot eléri vagy meghaladja, a Megrendelő jogosult Jelen szerződéstől bármely jogkövetkezmény nélkül elállni. A Megrendelő az elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér - és kártérítés - fizetési kötelezettségét nem érinti. A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az a Megrendelő szerződésben vállalt kötelezettségének hibás teljesítéséből fakad Kötbér esetén a Megrendelő a szerződéses ár esedékes részletébe beszámíthatja a kötbér összegét A kötbér mértéke: - késedelem esetén minden megkezdett nap után ,- Ft, mely a teljesítési határidőt követő napon külön bejelentés nélkül esedékes; hibás teljesítés esetén a közvetlenül és közvetetten érintett szerkezetek, anyagok szerződéses árára vetített 10 % mely abban az esetben vethető ki, ha a hiba a Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza (a minőségcsökkenés hosszú távú hatását, a használhatóságot és az esztétikai értékcsökkenést is figyelembe kell venni); minőségi hiba esetén kötbér helyett a 6.4 pont irányadó; - lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a szerződéses árra vetített 30 % mely abban az esetben vethető ki, ha a meghiúsulás a Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza Megrendelő a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült fel. Megrendelő a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogai érvényesítésére is jogosult. 18./Jogi viták rendezése 18.1 Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülő mindenféle jogvitát, vagy nézeteltérést. ~ Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, felek perértéktől függően a Paksi Városi Bíróság vagy a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak Amennyiben a kivitelezés során az azzal kapcsolatos jogszabályok (szabványok) változnak, és ezen változások a kivitelezést befolyásolják, az ebből eredő költségek a Megrendelőt terhelik. 19./ A szerződés hatályba lépése Jelen szerződés négy egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, oly módon, hogy a felek eredeti aláírásukkal (szignóval) ellátják a szerződés minden egyes oldalát. Jelen szerződés a mindkét fél általi cégszerű aláírást követően lép hatályba. lj!]2. oldal

12 Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves u lépcsőház felz~/itásához kapcsolódó póirnunkákra A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az 1.2 pontban felsorolt mellékletek, az abban foglalt dokumentumokkal. A szerződés csak a mellékletekkel együtt értelmezhető és csak azokkal együtt érvényes. Paks, szeptember 30. ~~o\gál ~. ~Paks ~ $őibáii Slölgáltató 12/12. oldal

13 Vállalkozási szerződés a Paks, Fenyves tő, is. lepcsoház Jel4ji ásához kapcsolódó póinzunkákra MO/130/2010 SZ. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA amelyet egyreszrol Paks Város Onkormányzata (7030 Paks, Dozsa Gy. u , adoszám: l~ ) kepviseli: Hajdu Janos polgarmester (7030 Paks, Dozsa Gy. u ), mint megrendelő a tovabbiakban: Megrendelo másrészről Ulbert Epítőipari Szolgáltató és Felújító Kft. (cím: 7030 Paks, Gardonyi Geza u. 7., képviseli: Ulbert Sándor ügyvezeto, adoszam: ), mint vdllalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó, a mai napon, az alabbiakban rögzített tartalommal es feltételekkel megkötöttek: 1.) A szeptember 30-án létrejött vállalkozási szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi 2.1. pont lép: 2.1 Vállalkozo az 1. pontban rögzített feladatokaz (a munkaknak mind mennyisegi, mind mino~égi és a Vállalkozó által vállalt feltételeknek megfelelo, rendeltetésszeru es biztonságos használatra alkalmas módon történő elvégzése, es azok Megren~elo altali átvétele) december 9. véghatáridővel kőtbér köteles határidő) köteles elvégezni 2.) A szerződés többi pontja továbbra is érvényben marad, jelen szerzodésmodosítással együtt érvényes és értelmezhető. 3.) Jelen szerződésmódosítás négy egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, és a mindkét Fél általi cégszerű aláírást követően lép hatályba. Paks, október 8. P s V Ulbert(Építőipari Szolgáltató és Felújító Kft. Vállalkozó MO/130/2010 /