VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Átírás

1 Megrendelő ny. száma: MO / 96 / ikt. száma: II / 4572 / Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS T a r t a l o m 1./ A szerződés tárgya 2./ Teljesítési határidő 3./ Szerződés értéke 4./ Elszámolás 5./ Fizetési feltételek 6./ A szerződés teljesítése 7./ Megrendelő kötelezettségei 8./ Vállalkozó kötelezettségei 9./ A felek együttműködése 10./ Szavatosság, garancia 11./ Minőségvizsgálat, minőségellenőrzés 12./ A szerződés módosítása 13./ Alvállalkozói szerződések 14./ Felfüggesztés 15./ Vis maior 16./ Meghatalmazott képviselők 17./ Kötbérek, kártérítések 18./ Tájékoztatás a szerződés módosításáról és teljesítéséről 19./ Jogi viták rendezése 20./ A szerződés nyilvánossága, adatszolgáltatás 21./ A szerződés hatályba lépése 1/14. oldal

2 amelyet egyrészről VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Paks Város Önkormányzata (7030 Paks, Dózsa Gy. u , adószám: ) képviseli: Hajdú János polgármester (7030 Paks, Dózsa Gy. u , tel.: 06-75/ ), mint megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő-, másrészről Németh Nyílászáró Gyártó és Forgalmazó Kft. (5502 Gyomaendrőd, Fő út 81/1., adószám: ) képviseli: Németh Dezső ügyvezető (5502 Gyomaendrőd, Fő út 81/1., tel.: 06-66/ ), mint vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó egyben, mint a KÉ /2009 szám alatt lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a mai napon, az alábbiakban rögzített tartalommal és feltételekkel megkötöttek: 1./ A szerződés tárgya 1.1 Prognosztizált, fixáras vállalkozási szerződés Paks, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Tornaterem és öltözők (7030 Paks, Ifjúság u. 2.; hrsz: 5144), valamint Paks, Vak Bottyán Gimnázium Könyvtár (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 103.; hrsz: 3484) db homlokzati nyílászáróinak cseréjének elvégzésére a tartozékokkal és a járulékos munkákkal együtt az ajánlatkérés dokumentumaiban megadottak szerint. 1.2 A Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentáció, részletes műszaki leírás, konszignáció, költségvetés, adatszolgáltatás keretében átadott egyéb dokumentumok, adatok és információk, a kiegészítő tájékoztatások, valamint a benyújtott ajánlata alapján a szerződés tárgyaként rögzített építési munkákat elvégzi. 1.3 A szerződés tárgyát részletező, alábbi mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik: - ajánlatkérési dokumentáció (1. sz. melléklet) - konszignáció (2. sz. melléklet) - vállalkozó által benyújtott ajánlat (3. sz. melléklet) - megvalósítási ütemterv (4. sz. melléklet) - felelősségbiztosítás(ok) (5. sz. melléklet) 2./ Teljesítési határidő 2.1 Vállalkozó az 1./ pontban rögzített feladatokat (a munkáknak az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott mind mennyiségi, mind minőségi és a Vállalkozó által vállalt feltételeknek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon történő elvégzése, és azok Megrendelő általi átvétele) december 14. véghatáridővel (kötbér köteles határidő) köteles elvégezni. 2.2 A munka megkezdésének időpontja: október A munkaterület átadás-átvétel (az építési napló megnyitásának) időpontja: november 13. 2/14. oldal

3 3./ Szerződéses (ajánlati) ár ,- Ft 25 % áfa ,- Ft Ö s s z e s e n ,- Ft azaz Tízmillió-hétszáztizenegyezer-kettőszázötven forint. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésére áll. 4./ Elszámolás A szerződés alapján végzett munkák elszámolása fix áron történik. A Vállalkozó jogosult a végteljesítéskor végszámlát benyújtani. Az elvégzett teljesítésről teljesítés igazolást kell felvenni. Ez a teljesítés igazolás képezi a számla kiállításának alapját és annak mellékletét. 5./ Fizetési feltételek 5.1 Megrendelő fizetési kötelezettsége az 1./ pontban meghatározott munkák (jelen szerződésben rögzített minőségben és határidőre történő) teljesítésekor átutalással esedékes a Vállalkozó által kiállított végszámla alapján. A szerződéses (ajánlati) ár tételezését és műszaki tartalmát a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 3. számú mellékletek (az ajánlat) tartalmazza. 5.2 A számlát a Vállalkozó 4 példányban (3 példány a Megrendelőnél marad) a Paksi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályára a teljesítési határidők napján, vagy az azt követő napon köteles benyújtani. 5.3 A számlák kifizetésénél Ajánlatkérőnek alkalmaznia kell az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Árt) 36/A. (6) bekezdése alapján a törvény 36/A. -ában foglalt előírásokat. Ez alapján a számlák kifizetésének az is feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő a számla tényleges kifizetése előtt bemutat, átad vagy megküld az Ajánlatkérőnek egy 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolást; vagy hogy a nyertes ajánlattevő a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ha a nyertes Ajánlattevő nem tud az Ajánlatkérőnek a tényleges kifizetés előtt 30 napnál nem régebbi nemleges ( nullás ) együttes adóigazolást bemutatni, vagy nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, Ajánlatkérő az adóhatóság intézkedéséig visszatartja a kifizetést. 5.4 Ha a nyertes Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban és nem juttatja el a nemleges adóigazolást az Ajánlatkérőnek, vagy eljuttatja, de az régebbi mint amit az Art. előír, úgy a számla a nemleges együttes adóigazolás törvény szerinti pótlásáig nem fizethető ki. 5.5 Az Art 36/A. előírásait a nyertes Ajánlattevő is köteles alkalmazni az alvállalkozójával szemben és ezen tényről köteles az alvállalkozót tájékoztatni. 5.6 Megrendelő a számlát annak teljesítésétől számított 30 napon belül az Erste Bank Hungary Nyrt. Paksi Fiókjánál (Paks, Barátság út 1.) vezetett számú 3/14. oldal

4 számlájáról a Vállalkozó Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számú számlájára átutalással egyenlíti ki A számlák határidőn belüli kiegyenlítésének feltétele, hogy azon a Vállalkozó a Megrendelő szerződés számát feltünteti, a teljesítés igazolást mellékeli. 5.7 Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult. Ha a fizetési késedelem a 20 napot eléri, a Vállalkozó a szerződéstől bárminemű jogkövetkezmény nélkül elállhat. 5.8 Megrendelő tudomással bír arról, hogy a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései értelmében a Vállalkozó igazolt szerződésszerű teljesítése esetén fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Vállalkozó azonnali beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő bankszámlája terhére. 5.9 A fizetést a Megrendelő bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni Ajánlatkérő előteljesítést elfogad, de az ahhoz tatozó számlák kiegyenlítésére a 2.1 pontban megadott határidő napjától számított 30 napon belül kerülhet sor. 6./ A szerződés teljesítése 6.1 Megrendelő és Vállalkozó a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen szerződésben vállalt munkák: - műszaki vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor a Vállalkozó a munkákat az ajánlatkérés dokumentumaiban meghatározott és általa vállalt feltételeknek megfelelően mind mennyiségi, mind minőségi értelemben rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon elvégezte, és azt a Megrendelő átvette; - pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor Megrendelő a végszámlát kifizette (Megrendelő bankszámlája megterhelésének napja). 6.2 A teljesítések igazolása írásban történik. 6.3 A teljesítési igazolás kiadására: - hiba- és hiánymentes műszaki teljesítés esetében a műszaki átadás átvételi eljárás lezárása napján, - a rendeltetésszerű és biztonságos használatot nem akadályozó hibák, hiányok esetében azok kijavítása, pótlása napján, kerülhet sor. 6.4 A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat határidőre és I. osztályú minőségben elvégzi, valamint a kivitelezett/felújított építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. Az I. osztályú minőség megállapítása a Magyar Szabvány szerint történik. Ha a munkatétel teljesítése nem I. osztályú, de visszabontásától Megrendelő eltekint, a II. vagy III. osztályú minőség miatt Megrendelő az adott munkatételnél jogosult II. osztály esetén 10 %, III. osztály esetén 20 %-os árcsökkentésre. 4/14. oldal

5 6.5 A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melynek során jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvételnél észlelt hibákat és kijavításuk határidejét. 6.6 Az utó-felülvizsgálati eljárást a felek a 10./ pontban meghatározott jótállási/garanciális időszak lejártakor folytatják le. 7./ Megrendelő kötelezettségei 7.1 A Megrendelő a Vállalkozónak a szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a: - konszignációt 2 példányban. 7.2 Megrendelő garantálja az általa szolgáltatott adatok helyességét és jogtisztaságát. 7.3 Köteles a szerződésben meghatározott időre a munkaterületet alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 7.4 A szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeit a jelen szerződés 5./ pontjában meghatározott a fizetési feltételek szerint teljesíti. 7.5 A Vállalkozó megkeresésére 3 napon belül állást foglal azon kérdésekben, amelyek a szerződés teljesítése során merülnek fel. 7.6 A műszaki átadás-átvétel(eke)t és a felülvizsgálatokat a Vállalkozó értesítése alapján a Megrendelő szervezi. 7.7 Megrendelő köteles a munka kivitelezését és az építési naplót műszaki ellenőr útján a szerződés teljesítése során folyamatosan, de legalább 10 naponta ellenőrizni. 7.8 Köteles az utó-felülvizsgálati eljárást előkészíteni, és arra a Vállalkozót meghívni. 7.9 Köteles eleget tenni a 18./ és 20./ pontban meghatározott tájékoztatási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettségének. 8./ Vállalkozó kötelezettségei 8.1 Fő kötelezettsége kiterjed a szakmai felelősségre, a szerződésben meghatározott célra való alkalmasságra, a tervben meghatározott minőség szerinti teljesítésre, illetőleg a véghatáridő maradéktalan betartására. 8.2 Vállalkozó köteles a munka elvégzésére kizárólag hozzáértő és szakképzett személyzetet alkalmazni. Köteles olyan alkalmazottjának munkavégzését, akiről megállapítják, hogy a jelen szerződés bármely rendelkezésének a megszegéseképpen jár el vagy dolgozik, felfüggeszteni. 8.3 A Vállalkozó a munkáját úgy végzi, hogy tényleges előrehaladása feleljen meg a szerződésben foglaltaknak, a beruházás követelményeinek. 5/14. oldal

6 8.3.1 Amennyiben Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó tényleges előrehaladása nem felel meg az általa előírt követelményeknek, Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles az előrehaladását gyorsító intézkedéseket tenni. Ha Megrendelő azt állapítja meg, hogy Vállalkozó nem gyorsította az előrehaladást, követelheti a létszám növelését és/vagy a többletmunkanapok, a túlórák és egyéb erőforrások igénybevételének elrendelését a szerződéses ár növelése nélkül A pontban foglaltak alkalmazása semmilyen körülmények között nem befolyásolhatja a munka minőségét. Ha a Vállalkozó nem tartja be a Megrendelő fentieken alapuló utasításait, az megfelelő indokot teremt annak megállapítására, hogy a Vállalkozó a munkát nem olyan ütemben (4. sz. melléklet) végzi, hogy biztosítsa a meghatározott időre arányos teljesítést. 8.4 A Vállalkozó köteles a munkafolyamatait a Megrendelő által kijelölt munkaterületre korlátozni. 8.5 A vállalkozás folyamán a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre vonatkozóan köteles a Vállalkozó írásban felhívni a figyelmét. Amennyiben a Megrendelő az utasítását fenntartja, úgy a Vállalkozó a munkát a Megrendelő kockázatára végzi el, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős. 8.6 Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a saját vagy az alvállalkozói teljesítések vonatkozásában a minőséget, a szerződés szerinti előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát. 8.7 A Vállalkozó mindenkor köteles a munkaterületet tisztán és biztonságos állapotban tartani. A munkája befejezésével a Vállalkozó köteles azonnal visszaszállítani a munkaterületről valamennyi berendezését, ideiglenes építményét és a fel nem használt többletanyagait Az építési törmelék és hulladék kezelésével (minősítése, szállítása és tárolása) kapcsolatban a Vállalkozó köteles betartani a veszélyes hulladékokról szóló 102/1996.(VII.12.) Kormány, és Paks Város Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról szóló 11/2003. (V.6.) számú rendeletében foglaltakat. 8.8 Vállalkozó a vállalkozás tárgyát a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentációnak, a Magyar Szabványnak, műszaki előírásoknak, valamint az illetékes hatóságok követelményeinek megfelelően, I. osztályú minőségben valósítja meg. Ha a Vállalkozó eltérést vagy összeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerződés és bármely törvény, jogszabály, szabályzat, rendelkezés vagy előírás között, köteles azt haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelőnek, aki a megfelelő, szükséges intézkedéseket megteszi. 8.9 Vállalkozó az általa biztosított anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések, illetve az elvégzett munka minőségét az átadások alkalmával bizonylatolja A Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles építési naplót vezetni és azt a helyszínen, elzárt helyen őrizni. Vita esetén az építési napló bejegyzései, valamint a megrendelő műszaki ellenőrének véleménye az irányadók. 6/14. oldal

7 Amennyiben a Vállalkozó nem ért egyet a Megrendelő műszaki ellenőrének véleményével, észrevételeit az építési naplóba bejegyzi Amennyiben a Vállalkozó a jogszabályoknak megfelelő építési napló vezetési kötelezettségét elmulasztja, Megrendelő jogosult a munka végzését a kötelezettség teljesítéséig felfüggeszteni Vállalkozó csak az ajánlatában megnevezett alvállalkozót, erőforrás szervezetet veheti igénybe, annak magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el A birtokbaadási eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozatok beszerzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó, illetve megbízottja köteles jelen lenni a kivitelezéssel kapcsolatos hatósági ellenőrzésnél, műszaki átvételnél, eleget tenni az engedélyező (jóváhagyó) szervek utasításának, ideértve például az esetleges kijavítási, átalakítási munkákat is. A Vállalkozó ilyen jellegű hibás tevékenységéből eredő károkat (költségeket) maga viseli. A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésből, bírságból eredő következmények a Vállalkozót terhelik A munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a vagyonvédelemről és arról, hogy a környezet legkisebb zavarásával végezze a munkát A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. Az tervekben foglalt feltételektől történő eltéréssel kapcsolatos következmények és bírságok, abban az esetben, ha a Vállalkozó részéről elkövetett hibákból fakadnak, a Vállalkozót terhelik. Vita esetén az építési naplóban rögzítettek az irányadók. Az építési napló nem vagy nem megfelelő vezetéséből fakadó jogkövetkezmények a Vállalkozót terhelik A Vállalkozó Megrendelői utasításra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasítást az építési naplóba bejegyezték, vagy ha a Megrendelői utasítás írásban igazolható Vállalkozó a munka megkezdésének időpontjáig köteles a szerződés tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítás(oka)t (5. számú melléklet) Megrendelő részére bemutatni, és annak egyszerű másolatát átadni Vállalkozó a műszaki átadás átvételi eljárás megkezdésének tervezett időpontja (legkésőbb a 2.1 pontban megadott véghatáridő) előtt 5 nappal köteles a Megrendelőnek készre jelentést küldeni. A készre jelentésben a Vállalkozónak meg kell jelölnie a munkák elkészültének időpontját, mely egyben a műszaki átadás átvételi eljárás napja. A Megrendelő erre a napra hívja össze az eljárást Vállalkozó a műszaki átadás - átvételi eljárás sikeres lezárását követően, a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint (a Megrendelő bankszámlájának végszámla összegével történő megterhelését követő 5 munkanapon belül) köteles az elkészült műszaki alkotást a Megrendelőnek birtokba adni. Vállalkozó az általa biztosított anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések, illetve az elvégzett munka minőségét a birtokba adás alkalmával bizonylatolja. Ennek keretében a Megrendelő részére átadásra kerül a megvalósítási dokumentáció papír alapon 2 példányban és digitálisan (PDF formátumban) 1 példányban, mely az alábbiakat tartalmazza: - felhasznált anyagok és beépített elemek/berendezések minőségét tanúsító műbizonylatai, - céges kivitelezői nyilatkozatok, jegyzőkönyvek, 7/14. oldal

8 - minőségvizsgálati, illetve minőségtanúsító jegyzőkönyvek és bizonylatok, - az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó kitöltött hulladék-nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolása, - a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét, - az építmény használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi tervet, - kezelési útmutató, - üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást, - a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat, - megvalósulási terv (konszignáció), - építési napló másolata Esetlegesen felmerülő pótmunka jelen szerződés keretében nem vehető igénybe és nem számolható el. Pótmunka szükségessége esetén a Megrendelő azt új a Közbeszerzési törvénynek megfelelő eljárás lefolytatása eredményeként külön, önálló szerződés keretében fogja megrendelni, és az ott rögzített módon fogja elszámolni. 9./ A felek együttműködése 9.1 Jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni, mely értesítések személyesen, postai úton vagy telefaxon a kijelölt képviselő részére foganatosíthatóak. Az értesítés hatályossá válik, amikor a címzett azt kézhez kapja. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felelős. A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. Írásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon megtett nyilatkozat is. 9.2 A felek az építési naplóba történő bejegyzéssel kötelesek egymást értesíteni azokról a tudomásukra jutott tényekről és körülményekről, amelyek a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését veszélyeztetik. 9.3 Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni. 9.4 A Megrendelő a kivitelezés során jogosult fénykép-, illetve videofelvételt készíteni a munkálatokról. 10./ Jótállás, szavatosság (garancia) 10.1 Vállalkozó a nettó vállalási (szerződéses) ár 6%-nak megfelelő összegű és hónapig fennálló, bankgarancia biztosításával jótállási (garanciális) biztosítékot bocsát Megrendelő rendelkezésére. A jótállási (garanciális) biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot (bankgarancia biztosítása esetén a bank által kiadott bankgarancia levél eredeti vagy egyszerű másolati példányát) a műszaki átadás - átvételi eljárás sikeres lezárása napjára keltezetten a végszámla mellékleteként köteles a Vállalkozó a Megrendelőnek átadni. Megrendelőt a Jótállási (garanciális) biztosíték összegéből véglegesen megilleti mindazon költség, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására 8/14. oldal

9 szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti. Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a jótállási (garanciális) biztosítékot a jótállási (garanciális) idő lejártakor lefolytatott utó-felülvizsálati eljárás lezárásának időpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére felszabadítani. A jótállási (garanciális) biztosíték rendelkezésre bocsátása nem mentesíti a Vállalkozót az úgynevezett "rejtett hibákkal" kapcsolatos felelősség alól A Polgári Törvénykönyv, a 11/1985.(IV.22.)ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, valamint a 3/2003. (II.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint Vállalkozó szavatolja, hogy: - a szerződés tárgyát képező munkát az ajánlatkérési dokumentáció, az ajánlat, a Megrendelő által megadott kiindulási adatok, közbenső adatszolgáltatások és a megrendelői utasítások alapján, továbbá a megvalósítás ideje alatt érvényben lévő hazai normatíváknak, műszaki előírásoknak, szabványoknak, az illetékes hatóságok követelményeinek és szabályzatainak megfelelően valósítja meg; - a jelen szerződés értelmében beépített anyag, szerkezet és elemek/berendezés mentes lesz minden olyan hibától ami a Vállalkozó, az alvállalkozója, vagy a szállítója cselekedetéből vagy mulasztásából származhat; - szavatolja továbbá az általa elvégzett tevékenység, a beépített anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések megfelelőségét és minőségét a hosszú távú üzemeltetés biztosíthatósága érdekében Megrendelő a szavatossági jogait a teljesítés időpontjától a kötelező alkalmassági idő lejártáig érvényesítheti Vállalkozó garantálja a szerződés szerint beépített anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések minőségét, az elvégzett munkák szakmai és minőségi megfelelőségét a teljesítést követő időszakra A jótállási (garanciális) időszak a sikeres műszaki átadás-átvételt, próbaüzemeltetés esetén annak sikeres befejezését rögzítő bizonylat kiállításától számítottan indul. A jótállási (garanciális) időszak 36 hónapig tart. A jótállási (garanciális) időszak alatt a Vállalkozó a Megrendelői igény kézhezvételét követő lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 15 naptári napon belül minden hibát megszüntet Amennyiben a Vállalkozó a szavatossági vagy jótállási (garanciális) kötelezettsége teljesítését elmulasztaná, Megrendelő jogosult a szükséges javításokat harmadik féllel a Vállalkozó költségterhére elvégeztetni, anélkül, hogy a Vállalkozóval szemben fennálló bármely joga ezzel csorbát szenvedne. 11./ Minőségvizsgálat, minőségellenőrzés 11.1 A Vállalkozó teljes mértékben felelős azért, hogy a szerződésben foglalt munka a szerződés dokumentumainak mennyiségileg és minőségileg megfeleljen Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelőnek - törvényileg szabályozott keretek között - saját területén és alvállalkozói körében a munkavégzés folyamán a minőségvédelmi és megbízhatósági, az előírt tárgyi, személyi követelmények ellenőrzését. 9/14. oldal

10 11.3 A Vállalkozó az anyagokat úgy köteles rendelkezésre bocsátani (dokumentálni), hogy azok minősége utólag ellenőrizhető legyen A felhasznált anyagok és az elvégzett munka minőségével kapcsolatos vita esetén - amennyiben a vitát a szerződő felek megegyezéssel rendezni nem tudják - igazságügyi műszaki szakértő vagy a szakértői intézet állásfoglalása az irányadó. A szakértői díjat az a fél előlegezi meg, akinek a szakértő igénybevétele érdekében áll, és az viseli, akinek a hibájából a szakértő igénybevételére sor került A takarásra, beépítésre kerülő munkák ellenőrzése érdekében, vagy hatósági ellenőrzések megkezdése előtt vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 3 munkanappal korábban az építési naplóba bejegyezni, és a Megrendelőt egyidejűleg telefax útján értesíteni Ha a Megrendelő az értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, később a beépített munkarészt csak akkor ellenőrizheti, ha az újból elvégzett munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak megfizeti. Ha az ellenőrzés során az ellenőrzést végző megállapítja a Vállalkozó szakszerűtlen munkavégzését, ez esetben az ellenőrzés és az újraépítés költségei a Vállalkozót terheli Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 12./ A szerződés módosítása 12.1 Jelen szerződés módosítása a vonatkozó előírások szerint mindkét fél által történő cégszerű aláírással érvényes A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek az ajánlattételi felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A szerződés módosítására a Közbeszerzési törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai szerint van lehetőség. 13./ Alvállalkozói, erőforrást nyújtó szervezeti szerződések 13.1 Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében csak az ajánlatában megjelölt alvállalkozó közreműködését jogosult igénybe venni Ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része a megjelölt alvállalkozóval nem lenne teljesíthető, Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek megfelel A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozók által elvégzett munkák és értékük: 10/14. oldal

11 A közbeszerzés értékének 10 % - át meghaladó alvállalkozók adatai (név, cím): Munka megnevezése: Munka nettó értéke (Ft) A jelen szerződésben foglalt feltételek az alvállalkozókra is értelemszerűen kiterjednek Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy az alvállalkozói szerződésekbe a jelen szerződésben megfogalmazott - alvállalkozóra is értelemszerűen vonatkozó - követelmények ellenőrzése érdekében betekintést nyerjen A közbeszerzés értékének 10 %-át el nem érő alvállalkozók által elvégzett munkák és értékük: Munka megnevezése: Munka nettó értéke (Ft): 13.6 Az erőforrást nyújtó szervezetek által elvégzett munkák és értékük: Erőforrást nyújtó szervezet adatai (név, cím): Munka megnevezése:. 14./ Felfüggesztés 14.1 Megrendelő írásbeli értesítés útján bármikor felfüggesztheti a jelen szerződés szerinti munka egészének, vagy bármely részének az elvégzését Ilyen értesítés kézhezvétele után, hacsak az értesítés más igényt nem támaszt, a Vállalkozó köteles: - a munkát az értesítésben meghatározott időpontban és mértékben azonnal megszakítani; - a felfüggesztett munkával kapcsolatban további megrendelések feladását, vagy alvállalkozói szerződések kötését az értesítésben meghatározott mértékben megszüntetni; 11/14. oldal

12 - valamennyi megrendelés, alvállalkozói szerződés felfüggesztésére minden ésszerű erőfeszítést haladéktalanul megtenni oly módon, hogy a feltételek a Megrendelő számára kielégítőek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfüggesztett munka teljesítésével kapcsolatosak; - a felfüggesztéssel járó költségek minimalizálására minden ésszerű intézkedést megtenni A szerződés teljes, vagy részleges felfüggesztéséért - amennyiben annak oka nem a Vállalkozó érdekkörében merült fel - a Vállalkozót kártalanítani kell. 15./ Vis maior Vállalkozó nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye. A Vállalkozó csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesítette a Megrendelőt a vis maior eseményről, annak okairól és várható időtartamáról. A szerződésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett határidőket a vis maior időtartamával a felek külön megállapodása alapján módosítani kell. 16./ Meghatalmazott képviselők Megrendelő meghatalmazott képviselője: Vállalkozó meghatalmazott képviselője: Hum Ferenc műszaki osztályvezető tel.: 06/75/ tel.: 06/20/ Csepregi Péter beruházási ügyintéző, műszaki ellenőr tel.: 06/75/ Félix Attila tel.: 06/20/ Felelős műszaki vezető (magasépítési MV-ÉP/A): Félix Attila tel.: 06/20/ A képviselők jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítés igazolására, építési naplóba történő bejegyzésre és minden olyan megállapodásra, amely a szerződés teljesítésével összefügg, de nem jelenti annak módosítását. Az együttműködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kötelesek írásba foglalni. A kijelölt képviselők kinevezhetnek további kapcsolattartó személyeket, akik nevét és hatáskörét kölcsönösen közlik egymással. A kijelölt képviselők személyének változásáról a felek kölcsönösen értesítik egymást. Az értesítést a változás előtt 3 nappal levélben, vagy az építési naplóba történő bejegyzéssel kell megtenni. 17./ Kötbérek, kártérítések 17.1 Kötbérterhes határidő a 2.1 pontban rögzített időpont. A kötbérterhes határidő megnyílik többek között, ha a Vállalkozó a 2.1 pontban rögzített véghatáridőre a munkák elvégzését a Megrendelő felé a szerződés 8.16 pontban rögzített módon nem jelenti le (nem kezdeményezi a műszaki átadás átvételi eljárást), vagy a munkák elkészültét lejelenti (kezdeményezi a műszaki átadás átvételi eljárást) de azok olyan hibákat, hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerű és biztonságos használatot akadályozzák. 12/14. oldal

13 17.2 Vállalkozó a 17.5 pontban meghatározott mértékű kötbér fizetésére és az azt meghaladó kár megtérítésére, illetve térítésmentes kijavításra köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít Késedelem esetén a Vállalkozó a Megrendelő részére késedelmi kötbért köteles fizetni Amennyiben a késedelem - akár a részteljesítés tekintetében is - a 10 napot eléri vagy meghaladja, a Megrendelő jogosult jelen szerződéstől bármely jogkövetkezmény nélkül elállni. A Megrendelő az elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér - és kártérítés - fizetési kötelezettségét nem érinti. A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az a Megrendelő szerződésben vállalt kötelezettségének hibás teljesítéséből fakad Kötbér esetén a Megrendelő a szerződéses (ajánlati) ár esedékes részletébe a Közbeszerzési törvényben meghatározott módon beszámíthatja a kötbér összegét A kötbér mértéke: - késedelem esetén minden megkezdett nap után ,- Ft, mely a teljesítési határidőt követő napon külön bejelentés nélkül esedékes; - hibás teljesítés esetén a közvetlenül és közvetetten érintett szerkezetek, anyagok szerződéses árára vetített 8 %, mely abban az esetben vethető ki, ha a hiba a Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza (a minőségcsökkenés hosszú távú hatását, a használhatóságot és az esztétikai értékcsökkenést is figyelembe kell venni); minőségi hiba esetén kötbér helyett a 6.4 pont irányadó; - lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a szerződéses árra vetített 25 %, mely abban az esetben vethető ki, ha a meghiúsulás a Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza Megrendelő a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült fel. Megrendelő a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogai érvényesítésére is jogosult. 18./ Tájékoztatás a szerződés módosításáról és teljesítéséről Ha módosításra kerül sor Megrendelő köteles a jelen szerződés módosításáról, továbbá köteles a szerződés teljesítéséről jogszabályban meghatározott módon tájékoztatót közzétenni. Módosításra csak a Közbeszerzési törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint van lehetőség. 19./ Jogi viták rendezése 19.1 Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülő mindenféle jogvitát, vagy nézeteltérést. Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, felek per étéktől függően a Paksi Városi Bíróság vagy a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 13/14. oldal

14 19.2 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak Amennyiben a kivitelezés során az azzal kapcsolatos jogszabályok (szabványok) változnak, és ezen változások a kivitelezést befolyásolják, az ebből eredő költségek a Megrendelőt terhelik. 20./ A szerződés nyilvánossága, adatszolgáltatás 20.1 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezése alapján nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül A 20.1 pont alól kivételt képez a Vállalkozó által az ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titok, melynek nyilvánosságra hozatalát megtiltotta Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem jogosult korlátozni vagy megtiltani nevének, székhelyének, továbbá olyan adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a közbeszerzési eljárás során bírálati szempont alapján értékelésre került, amelyet a Megrendelő az ajánlat elbírálása során döntése meghozatalával összefüggésben figyelembe vett, valamint amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a vonatkozó jogszabályok értelmében az APEH részére jogszabályban meghatározott adatok bejelentésére köteles. 21./ A szerződés hatályba lépése Jelen szerződés négy egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, oly módon, hogy a felek eredeti aláírásukkal (szignóval) ellátják a szerződés minden egyes oldalát. Jelen szerződés a mindkét fél általi cégszerű aláírást követően lép hatályba. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az 1.3 pontban felsorolt mellékletek, az abban foglalt dokumentumokkal. A szerződés csak a mellékletekkel együtt értelmezhető és csak azzal együtt érvényes. Paks, október 16. Megrendelő Vállalkozó 14/14. oldal