ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Átírás

1 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS T a r t a l o m 1./ A szerződés tárgya 2./ Teljesítési határidő 3./ Szerződés értéke 4./ Elszámolás 5./ Fizetési feltételek 6./ A szerződés teljesítése 7./ Megrendelő kötelezettségei 8./ Vállalkozó kötelezettségei 9./ A felek együttműködése 10./ Szavatosság, garancia 11./ Minőségvizsgálat, minőségellenőrzés 12./ A szerződés módosítása 13./ Alvállalkozói szerződések 14./ Felfüggesztés 15./ Vis maior 16./ Meghatalmazott képviselők 17./ Kötbérek, kártérítések 18./ Tájékoztatás a szerződés módosításáról és teljesítéséről 19./ Jogi viták rendezése 20./ A szerződés nyilvánossága, adatszolgáltatás 21./ A szerződés hatályba lépése MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1/14. oldal

2 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről Paks Város Önkormányzata (7030 Paks, Dózsa Gy. u , képviseli: Hajdú János polgármester), mint megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő-, másrészről VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. (2700 Cegléd, Rákóczi út 72.; képviseli: Bitay Endre), mint vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó - egyben mint a II/5376/2008 szám alatt lefolytatott ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló egyszerű közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a mai napon, az alábbiakban rögzített tartalommal és feltételekkel megkötöttek: 1./ A szerződés tárgya 1.1 Megrendelő a Paks 3523/6 hrsz. alatti ingatlanon szerződés rendelkezései alapján az ajánlati dokumentációban (1. sz. melléklet) foglaltak szerint megrendel a Vállalkozótól egy 600 m talpmélység előirányzatú hévízkút fúrását 200 liter/perc elvárt minimális vízhozammal és 37 C elvárt minimális hőmérséklettel a kiviteli terv (vízbeszerzési terv) alapján a járulékos munkákkal együtt A Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott ajánlati dokumentáció, kiviteli terv, adatszolgáltatás keretében átadott egyéb dokumentumok, adatok és információk, a kiegészítő tájékoztatások, valamint a benyújtott ajánlata alapján a szerződés tárgyaként rögzített építési/kivitelezési munkákat elvégzi. 1.3 A szerződés tárgyát részletező, alábbi mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik: - ajánlati dokumentáció (1. sz. melléklet) - engedélyezési és kiviteli tervek (2. sz. melléklet) - vállalkozó által benyújtott ajánlat (3. sz. melléklet) - megvalósítási ütemterv (4. sz. melléklet) - felelősségbiztosítási kötvény (5. sz. melléklet) 2./ Teljesítési határidő 2.1 Vállalkozó az 1./ pontban rögzített feladatokat (a munkáknak az ajánlatkérés dokumentumaiban meghatározott mind mennyiségi, mind minőségi és a Vállalkozó által vállalt feltételeknek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon történő elvégzése, és azok Megrendelő általi átvétele [műszaki átadás-átvétel napja]) április 14. véghatáridővel (kötbér köteles határidő) köteles elvégezni. 2.2 A munka megkezdésének időpontja (építési munkaterület átadás-átvétele, építési napló megnyitása): január 14. MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2/14. oldal

3 3./ Vállalási (ajánlati) ár ,- Ft 20 % áfa ,- Ft Ö s s z e s e n ,- Ft Azaz negyvenegymillió- harminchétezer-kettőszáztizenhat forint. 3.1 A vállalási (ajánlati) ár a Megrendelő által kiadott és a Vállalkozó által az ajánlatában benyújtott beárazott költségvetésben meghatározott ár, melyet a tárgyalási eljáráson véglegesített magában foglalja a jogszabályok által meghatározott összes költséget is. 3.2 Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésére áll. 4./ Elszámolás A szerződés alapján végzett munkák elszámolása fix áron történik. A Vállalkozó jogosult a 2./ pontban rögzített véghatáridő teljesítése esetén végszámlát benyújtani. Az elvégzett teljesítésről teljesítés igazolási jegyzőkönyvet kell felvenni. Ez a teljesítés igazolás képezi a számla kiállításának alapját és annak mellékletét. 5./ Fizetési feltételek 5.1 Megrendelő fizetési kötelezettsége az 1./ pontban meghatározott munkák (jelen szerződésben rögzített mennyiségben, minőségben és határidőre történő) teljesítésekor átutalással esedékes a Vállalkozó által kiállított végszámla alapján. 5.2 A számlát a Vállalkozó 4 példányban (3 példány a Megrendelőnél marad) a Paksi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályára a teljesítési határidők napján, vagy az azt követő napon köteles benyújtani. A számlához a teljesítés igazolást csatolni kell. 5.3 Megrendelő a számlát az 5.4 pont szerinti eltéréssel a teljesítéstől számított 30 napon belül az Erste Bank Hungary Nyrt. Paksi Fiókjánál (Paks, Barátság út 1.) vezetett számú számlájáról a Vállalkozó Erste Bank Hungary Nyrt. Bács-Kiskun megyei KC Kecskeméti Fiókjánál (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 11.) vezetett számú számlájára átutalással egyenlíti ki. 5.4 Ha a Vállalkozó előteljesít, azt a Megrendelő elfogadja, az igazolt teljesítés napján vagy az azt követő napon benyújtott számlát befogadja, de annak kiegyenlítésére ebben az esetben is csak a 2./ pontban rögzített véghatáridő napjától számított 30 napon belül kerülhet sor (halasztott fizetés) A számla határidőn belüli kiegyenlítésének feltétele, hogy azon a Vállalkozó a Megrendelő szerződés számát feltünteti, a teljesítés igazolást mellékeli. 5.5 Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult. Ha a fizetési késedelem a 20 napot eléri, a Vállalkozó a szerződéstől bárminemű jogkövetkezmény nélkül elállhat. MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3/14. oldal

4 5.6 Megrendelő tudomással bír arról, hogy a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései értelmében a Vállalkozó a Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítése esetén, az 5.3 és az 5.4 pontban meghatározott fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Vállalkozó azonnali beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő bankszámlája terhére. 5.7 A fizetést a Megrendelő bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. 5.8 Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezési értelmében, ha az alvállalkozóval kötött szerződés(ei)ben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az alvállalkozója felé, erről a Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. Amennyiben a Vállalkozó a bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az alvállalkozó maga jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény vonatkozó előírásai szerinti adatoknak a Megrendelő felé történő bejelentésére. 5.9 Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. tv (1) bekezdés b.) pontja alapján az általános forgalmi adót a megrendelő fizeti meg. Erre tekintettel a számlákon az áfa rovatba 0 kell írni és a számla végösszegét nettó forintban kell megadni [fordított adózás], a számlán fel kell tüntetni Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. tv (1) b.) pontja alapján a Megrendelő fizeti meg az általános forgalmi adót, Megrendelő adószáma: A szerződés közbeszerzés közvetlen megvalósításához kapcsolódik. Erre tekintettel a számla kifizetésénél a Megrendelő az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art) 36/ A. (6) bekezdése alapján alkalmazni fogja a 36/A. - ában foglalt előírásokat. Ez alapján a számlák kifizetésének az is feltétele, hogy a Vállalkozó a számla kifizetése előtt bemutat, átad vagy megküld a Megrendelőnek egy 15 napnál nem régebbi együttes adóigazolást. Ha a Vállakozó nem tud a Megrendelőnek 15 napnál nem régebbi nemleges ( nullás ) együttes adóigazolást bemutatni, az Megrendelő az adóhatóság intézkedéséig visszatartja a kifizetést. Ha a Vállalkozó nem juttatja el a nemleges adóigazolást a Megrendelőnek, vagy eljuttatja de az régebbi mint amit az Art. előír, úgy a számla a nemleges együttes adóigazolás törvény szerinti pótlásáig nem fizethető ki. Az Art 36/A. előírásait a Vállalkozó is köteles alkalmazni az alvállalkozójával szemben és ezen tényről köteles az alvállalkozót tájékoztatni. 6./ A szerződés teljesítése 6.1 Megrendelő és Vállalkozó a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen szerződésben vállalt munkák: - műszaki vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor a Vállalkozó a munkákat az ajánlatkérés dokumentumaiban meghatározott és általa vállalt feltételeknek megfelelően mind mennyiségi, mind minőségi értelemben rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon elvégezte, és azt a Megrendelő átvette, - pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor Megrendelő a végszámlát kifizette (Megrendelő bankszámlája megterhelésének napja.) 6.2 A teljesítések igazolása írásban történik. 6.3 A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat határidőre és I. osztályú minőségben elvégzi, valamint ha a régi kút vízhozamának és hőmérsékletének változatlan fenntartásával a hévízkút 200 liter/perc elvárt minimális vízhozamot és a 37 C elvárt minimális hőmérséklet biztosítja. MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 4/14. oldal

5 6.4 A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melynek során jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvételnél észlelt hibákat és kijavításuk határidejét. 6.5 Az utó-felülvizsgálati eljárást a felek a 10./ pontban meghatározott jótállási/ garanciális időszak lejártakor folytatják le. 7./ Megrendelő kötelezettségei 7.1 A Megrendelő a Vállalkozónak a szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a: - engedélyezési tervdokumentációt 1 példányban - kiviteli tervdokumentációt 2 példányban. 7.2 Megrendelő garantálja az általa szolgáltatott adatok helyességét és jogtisztaságát. 7.3 Köteles a szerződésben meghatározott időre a munkaterületet alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 7.4 A szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeit a jelen szerződés 5./ pontjában meghatározott a fizetési feltételek szerint teljesíti. 7.5 A Vállalkozó megkeresésére 5 napon belül állást foglal azon kérdésekben, amelyek a szerződés teljesítése során merülnek fel. 7.6 Megrendelő köteles a munka kivitelezését és az építési naplót műszaki ellenőr útján a szerződés teljesítése során folyamatosan, de legalább a kiviteli terv minőségbiztosítási tervében meghatározott munkafolyamatokat ellenőrizni. 7.7 A műszaki átadás-átvételt és a felülvizsgálatokat a Vállalkozó értesítése alapján a Megrendelő szervezi Megrendelő köteles a műszaki átadás átvételi eljárást a Vállalkozó értesítésére (készre jelentés), az abban megjelölt időpontban megkezdeni. 7.9 Megrendelő köteles a műszaki átadás átvétel megkezdésének napjától számított 15 napon belül az eljárást befejezni, kivéve, ha azt a Vállalkozó magatartására visszavezethető körülmény ellehetetleníti (például a létesítmény nem alkalmas a rendeltetésszerű és biztonságos használatra, a Vállalkozó a hibákat, hiányosságokat nem szüntette meg, stb.) Megrendelő köteles az utó-felülvizsgálati eljárást előkészíteni, és arra a Vállalkozót meghívni Megrendelő köteles eleget tenni a 18./ és 20./ pontban meghatározott tájékoztatási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettségének. 8./ Vállalkozó kötelezettségei 8.1 Fő kötelezettsége kiterjed a szakmai felelősségre, a szerződésben meghatározott célra való alkalmasságra a hévízkút 200 liter/perc elvárt minimális vízhozamot és a 37 C elvárt MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 5/14. oldal

6 minimális hőmérséklet biztosítja, a tervben meghatározott minőség szerinti teljesítésre, illetőleg a véghatáridő maradéktalan betartására. 8.2 Vállalkozó köteles a munka elvégzésére kizárólag hozzáértő és szakképzett személyzetet alkalmazni a vonatkozó jogszabályok szerint. Köteles olyan alkalmazottjának munkavégzését, akiről megállapítják, hogy a jelen szerződés bármely rendelkezésének a megszegéseképpen jár el vagy dolgozik, felfüggeszteni. 8.3 A Vállalkozó a munkáját úgy végzi, hogy tényleges előrehaladása feleljen meg a szerződésben foglaltaknak, a beruházás követelményeinek Amennyiben Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó tényleges előrehaladása nem felel meg az általa előírt követelményeknek, Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles az előrehaladását gyorsító intézkedéseket tenni. Ha Megrendelő azt állapítja meg, hogy Vállalkozó nem gyorsította az előrehaladást, követelheti a létszám növelését és/vagy a többletmunkanapok, a túlórák és egyéb erőforrások igénybevételének elrendelését a vállalási ár növelése nélkül A pontban foglaltak alkalmazása semmilyen körülmények között nem befolyásolhatja a munka minőségét. Ha a Vállalkozó nem tartja be a Megrendelő fentieken alapuló utasításait, az megfelelő indokot teremt annak megállapítására, hogy a Vállalkozó a munkát nem olyan ütemben végzi, hogy biztosítsa a meghatározott időre arányos teljesítést. 8.4 A Vállalkozó köteles a munkafolyamatait a Megrendelő által kijelölt munkaterületre korlátozni. 8.5 A vállalkozás folyamán a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre vonatkozóan köteles a Vállalkozó írásban felhívni a figyelmét. Amennyiben a Megrendelő az utasítását fenntartja, úgy a Vállalkozó a munkát a Megrendelő kockázatára végzi el, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős. 8.6 Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a saját vagy az alvállalkozói teljesítések vonatkozásában a minőséget, az ütemterv (4. sz. melléklet) szerinti előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát. 8.7 A Vállalkozó mindenkor köteles a munkaterületet tisztán és biztonságos állapotban tartani. A munkája befejezésével a Vállalkozó köteles azonnal visszaszállítani a munkaterületről valamennyi berendezését, ideiglenes építményét és a fel nem használt többletanyagait Az építési törmelék és hulladék kezelésével (minősítése, szállítása és tárolása) kapcsolatban a Vállalkozó köteles betartani a veszélyes hulladékokról szóló 102/1996. (VII.12.) Kormány, az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendeletben és az illetékes Önkormányzatnak a vonatkozó rendeletében foglaltakat. MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 6/14. oldal

7 8.8 Vállalkozó a vállalkozás tárgyát a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott ajánlati dokumentációnak, a Magyar Szabványnak, műszaki előírásoknak, valamint az illetékes hatóságok követelményeinek megfelelően, I. osztályú minőségben valósítja meg. Ha a Vállalkozó eltérést vagy összeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerződés és bármely törvény, jogszabály, szabályzat, rendelkezés vagy előírás között, köteles azt haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelőnek, aki a megfelelő, szükséges intézkedéseket megteszi. 8.9 Vállalkozó az általa biztosított anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések, illetve az elvégzett munka minőségét az átadások alkalmával bizonylatolja. Ennek keretében a Megrendelő részére átadásra kerül az átadási (megvalósítási) dokumentáció papíralapon 2 példányban (tartalomjegyzékkel) és digitálisan PDF formátumban (egy file-ben) 1 példányban, mely az alábbiakat tartalmazza: - felhasznált anyagok és beépített elemek/berendezések minőségét tanúsító műbizonylatai, - garancialevelek, illetve jótállási jegyek, - minőségvizsgálati, illetve minőségtanúsító jegyzőkönyvek és bizonylatok, - üzembe helyezési és üzemben tartási (használati) útmutatók, - próbaüzemi jegyzőkönyvek, - vízföldtani napló, (+ 1 példány a MÁFI Földtani és Geofizikai adattára részére) - geofizikai, kútszerkezeti és hidrodinamikai vizsgálatok dokumentumai, - vízminőség vizsgálat (kémiai, bakterológiai) dokumentumai, - termelt víz gáztartalmának vizsgálati dokumentumai, - földtani laboratóriumi anyagvizsgálatok dokumentumai, - kút helyének geodéziai bemérése, - kútról készült műszaki adatlap, - véglegesen kiépített közművek nyíltárkos geodéziai bemérési jegyzőkönyvei, összközműves térképre való felvezetés megvalósításához, - megvalósulási terv (dokumentáció) a kútról és a véglegesen kiépített közművekről, - céges kivitelezői nyilatkozatok, - felelősműszaki vezetői nyilatkozatok, - építési naplópéldány és az építési napló összes melléklete A Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles építési naplót vezetni és azt a helyszínen, elzárt helyen őrizni. Vita esetén az építési napló bejegyzései, valamint a megrendelő műszaki ellenőrének véleménye az irányadók. Amennyiben a Vállalkozó nem ért egyet a Megrendelő műszaki ellenőrének véleményével, észrevételeit az építési naplóba bejegyzi Amennyiben a Vállalkozó a jogszabályoknak megfelelő építési napló vezetési kötelezettségét elmulasztja, Megrendelő jogosult a munka végzését a kötelezettség teljesítéséig felfüggeszteni Vállalkozó csak az ajánlatában megnevezett alvállalkozót veheti igénybe, annak magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el A műszaki átadás-átvételi eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat beszerzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó, illetve megbízottja köteles jelen lenni a kivitelezéssel kapcsolatos hatósági ellenőrzésnél, műszaki átvételnél, eleget tenni az engedélyező (jóváhagyó) szervek utasításának, ideértve például az esetleges kijavítási, MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 7/14. oldal

8 átalakítási munkákat is. A Vállalkozó ilyen jellegű hibás tevékenységéből eredő károkat (költségeket) maga viseli. A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésből, bírságból eredő következmények a Vállalkozót terhelik A munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a vagyonvédelemről és arról, hogy a környezet legkisebb zavarásával végezze a munkát A kivitelezéssel kapcsolatos balesetvédelmi és egyéb előírások megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. A tervekben foglalt feltételektől történő eltéréssel kapcsolatos következmények és bírságok, abban az esetben, ha a Vállalkozó részéről elkövetett hibákból fakadnak, a Vállalkozót terhelik. Vita esetén az építési naplóban rögzítettek az irányadók. Az építési napló nem vagy nem megfelelő vezetéséből fakadó jogkövetkezmények a Vállalkozót terhelik A Vállalkozó Megrendelői utasításra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasítást az építési naplóba bejegyezték, vagy ha a Megrendelői utasítás írásban igazolható Vállalkozó a szerződéskötés időpontjáig köteles a szerződés tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítási kötvényt (5. számú melléklet) Megrendelő részére bemutatni, és annak egyszerű másolatát átadni Vállalkozó a szerződés 2. pontjában megadott műszaki átadás átvételi eljárás időpontja előtt 10 nappal köteles a Megrendelőnek készre jelentést küldeni Vállalkozó a sikeres műszaki átadás átvételt követően, a szerződésben rögzített végszámla Megrendelő általi kiegyenlítés napján köteles a kutat a Megrendelőnek birtokba adni. 9./ A felek együttműködése 9.1 Jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni, mely értesítések személyesen, postai úton vagy telefaxon a kijelölt képviselő részére foganatosíthatóak. Az értesítés hatályossá válik, amikor a címzett azt kézhez kapja. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felelős. A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. Írásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon megtett nyilatkozat is. 9.2 A felek az építési naplóba történő bejegyzéssel kötelesek egymást értesíteni azokról a tudomásukra jutott tényekről és körülményekről, amelyek a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését veszélyeztetik. 9.3 Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni. MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 8/14. oldal

9 9.4 A Megrendelő a kivitelezés során jogosult fénykép-, illetve videofelvételt készíteni a munkálatokról. 10./ Jótállási biztosíték, szavatosság, garancia 10.1 Vállalkozó a nettó vállalási ár 6%-nak megfelelő összegű és 60 hónapig fennálló, bankgarancia biztosításával jótállási biztosítékot bocsát Megrendelő rendelkezésére. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot (bankgarancia biztosítása esetén a bank által kiadott bankgarancia levél eredeti vagy egyszerű másolati példányát) a műszaki-átadás átvételi eljárásról készült jegyzőkönyv mellékleteként a Vállalkozó köteles átadni. Megrendelőt a Jótállási biztosíték összegéből véglegesen megilleti mindazon költség, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti. Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a jótállási biztosítékot a garanciális/jótállási idő lejártakor lefolytatott utó-felülvizsálati eljárás időpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére visszaszolgáltatni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása nem mentesíti a Vállalkozót az úgynevezett "rejtett hibákkal" kapcsolatos felelősség alól A Polgári Törvénykönyv, a 11/1985.(IV.22.)ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet, valamint a 3/2003. (II.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint Vállalkozó szavatolja, hogy: - a szerződés tárgyát képező munkát az ajánlati dokumentáció, az ajánlat, a Megrendelő által megadott kiindulási adatok, közbenső adatszolgáltatások és a megrendelői utasítások alapján, továbbá a megvalósítás ideje alatt érvényben lévő hazai és közösségi normatíváknak, műszaki előírásoknak, szabványoknak, az illetékes hatóságok követelményeinek és szabályzatainak megfelelően valósítja meg; - a jelen szerződés értelmében beépített anyag és berendezés mentes lesz minden olyan hibától, ami a Vállalkozó, az alvállalkozója, vagy a szállítója cselekedetéből vagy mulasztásából származhat; - szavatolja továbbá az általa elvégzett tevékenység, a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések megfelelőségét és minőségét a hosszú távú üzemeltetés biztosíthatósága érdekében Megrendelő a szavatossági jogait a teljesítés időpontjától a kötelező alkalmassági idő lejártáig érvényesítheti Vállalkozó garantálja a kútból kitermelhető vízhozam (200 liter/perc) elvárt mennyiségét és az elvárt (37 C) vízhőfokot, a megvalósított építmény(ek), a szerződés szerint beépített anyagok, szerkezetek, alkatrészek és berendezések minőségét,valamint az elvégzett munkák szakmai és minőségi megfelelőségét a teljesítést követő időszakra A jótállási/garanciális időszak a sikeres műszaki átadás-átvételt, próbaüzemeltetés esetén annak sikeres befejezését rögzítő bizonylat kiállításától számítottan indul. A jótállási/garanciális időszak 60 hónapig tart. A jótállási/garanciális időszak alatt a Vállalkozó a Megrendelői igény kézhezvételét követő lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 15 naptári napon belül minden hibát megszüntet. MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 9/14. oldal

10 10.4 Amennyiben a Vállalkozó a szavatossági vagy jótállási/garanciális kötelezettsége teljesítését elmulasztaná, Megrendelő jogosult a szükséges javításokat harmadik féllel a Vállalkozó költségterhére elvégeztetni, anélkül, hogy a Vállalkozóval szemben fennálló bármely joga ezzel csorbát szenvedne. 11./ Minőségvizsgálat, minőségellenőrzés 11.1 A Vállalkozó teljes mértékben felelős azért, hogy a szerződésben foglalt munka a szerződés dokumentumainak mennyiségileg és minőségileg megfeleljen Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelőnek - törvényileg szabályozott keretek között - saját területén és alvállalkozói körében a munkavégzés folyamán a minőségvédelmi és megbízhatósági, az előírt tárgyi, személyi követelmények ellenőrzését A Vállalkozó az anyagokat úgy köteles rendelkezésre bocsátani (dokumentálni), hogy azok minősége utólag ellenőrizhető legyen A felhasznált anyagok és az elvégzett munka minőségével kapcsolatos vita esetén - amennyiben a vitát a szerződő felek megegyezéssel rendezni nem tudják - igazságügyi műszaki szakértő vagy a szakértői intézet állásfoglalása az irányadó. A szakértői díjat az a fél előlegezi meg, akinek a szakértő igénybevétele érdekében áll, és az viseli, akinek a hibájából a szakértő igénybevételére sor került A takarásra, beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek, berendezések, munkák ellenőrzése érdekében, vagy hatósági munkák megkezdése előtt vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 5 munkanappal korábban az építési naplóba bejegyezni, és a Megrendelőt, valamint a műszaki ellenőrt egyidejűleg telefax útján értesíteni Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 12./ A szerződés módosítása 12.1 Jelen szerződés módosítása a vonatkozó előírások szerint csak szerződésmódosító közös nyilatkozatban, mindkét fél által történő cégszerű aláírással érvényes A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti és ha azt a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik.. A szerződés módosítás során a közbeszerzési törvény előírásai szerint kell eljárni. 13./ Alvállalkozói szerződések 13.1 Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében csak az ajánlatában megjelölt alvállalkozó közreműködését jogosult igénybe venni Ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része a MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 10/14. oldal

11 megjelölt alvállalkozóval nem lenne teljesíthető, Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek megfelel Az alvállalkozók adatai: Munkanem: Bruttó értéke (Ft): xxxxxxx xxxxxxx 13.3 A jelen szerződésben foglalt általános feltételek az alvállalkozókra is értelemszerűen kiterjednek Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy az alvállalkozói szerződésekbe a jelen szerződésben megfogalmazott - alvállalkozóra is értelemszerűen vonatkozó - követelmények ellenőrzése érdekében betekintést nyerjen Harmadik fél által elvégzett munkák és azok értéke: xxxxxxx xxxxxxx 13.6 Külső erőforrás szervezet által elvégzett munkák: xxxxxxx xxxxxxx 14./ Felfüggesztés 14.1 Megrendelő írásbeli értesítés útján bármikor felfüggesztheti a jelen szerződés szerinti munka egészének, vagy bármely részének az elvégzését Ilyen értesítés kézhezvétele után, hacsak az értesítés más igényt nem támaszt, a Vállalkozó köteles: - a munkát az értesítésben meghatározott időpontban és mértékben azonnal megszakítani; - a felfüggesztett munkával kapcsolatban további megrendelések feladását, vagy alvállalkozói szerződések kötését az értesítésben meghatározott mértékben megszüntetni; - valamennyi megrendelés, alvállalkozói szerződés felfüggesztésére minden ésszerű erőfeszítést haladéktalanul megtenni oly módon, hogy a feltételek a Megrendelő számára kielégítőek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfüggesztett munka teljesítésével kapcsolatosak; - a felfüggesztéssel járó költségek minimalizálására minden ésszerű intézkedést megtenni. MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 11/14. oldal

12 14.2 A szerződés teljes, vagy részleges felfüggesztéséért - amennyiben annak oka nem a Vállalkozó érdekkörében merült fel - a Vállalkozót kártalanítani kell. 15./ Vis maior Vállalkozó nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye. A Vállalkozó csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesítette a Megrendelőt a vis maior eseményről, annak okairól és várható időtartamáról. A szerződésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett határidőket a vis maior időtartamával a felek külön megállapodása alapján módosítani kell. 16./ Meghatalmazott képviselők Megrendelő meghatalmazott képviselője: Hum Ferenc műszaki osztályvezető tel.: 06-20/ Takács László beruházási ügyintéző tel.: 06-75/ Műszaki ellenőr (vízépítési): Nád Béla vízépítési műszaki ellenőr tel.: 06-20/ Vállalkozó meghatalmazott képviselője: Bitay Endre vezérigazgató tel.: 06-53/ Felelős műszaki vezető (vízépítési): Gombos Géza üzemvezető tel.: 06-52/ Építésvezető: Tóth József körzetvezető tel.: 06-53/ /2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. (7) bekezdés szerinti szakember: Pálfalvi Ferenc vállalkozási osztályvezető tel.: 06-1/ Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor: Magyar László üzemvezető tel.: 06-82/ A képviselők jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítés igazolására, építési naplóba történő bejegyzésre és minden olyan megállapodásra, amely a szerződés teljesítésével összefügg, de nem jelenti annak módosítását. Az együttműködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kötelesek írásba foglalni. A kijelölt képviselők kinevezhetnek további kapcsolattartó személyeket, akik nevét és hatáskörét kölcsönösen közlik egymással. A kijelölt képviselők személyének változásáról a felek kölcsönösen értesítik egymást. Az értesítést a változás előtt 3 nappal levélben, vagy az építési naplóba történő bejegyzéssel kell megtenni. 17./ Kötbérek, kártérítések 17.1 Vállalkozó a 17.3 pontban meghatározott mértékű kötbér fizetésére és az azt meghaladó kár megtérítésére, illetve térítésmentes kijavításra köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít A jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott véghatáridő kötbérterhes határidő. Késedelem esetén a Vállalkozó a Megrendelő részére késedelmi kötbért köteles fizetni. MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 12/14. oldal

13 Amennyiben a késedelem a 10 napot eléri vagy meghaladja, a Megrendelő jogosult jelen szerződéstől bármely jogkövetkezmény nélkül elállni. A Megrendelő az elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér - és kártérítés - fizetési kötelezettségét nem érinti. A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az a Megrendelő szerződésben vállalt kötelezettségének hibás teljesítéséből fakad A kötbér mértéke: - késedelem esetén minden megkezdett nap után ,- Ft, mely a teljesítési határidőt követő napon külön bejelentés nélkül esedékes; - hibás teljesítés esetén a közvetlenül és közvetetten érintett szerkezetek, anyagok szerződéses árára vetített 8 %, mely abban az esetben vethető ki, ha a hiba a Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza (a minőségcsökkenés hosszú távú hatását, a használhatóságot és az esztétikai értékcsökkenést is figyelembe kell venni); - lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a szerződéses árra vetített 25 %, mely abban az esetben vethető ki, ha a meghiúsulás a Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza. Ha a vállalkozó tevékenysége során egyáltalán nem, vagy nem a szerződésben meghatározott mennyiségű és hőfokú vizet talál és hoz fel a felszínre, ezen lehetetlenülési (meghiúsulási) ok a Vállalkozó érdekkörébe tartozó lehetetlenülési (meghiúsulási) oknak minősül. Vállalkozó ez esetben nem tarthat igényt a szerződéses összeg kifizetésére Megrendelő a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült fel. Megrendelő a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogai érvényesítésére is jogosult Megrendelő a kötbértartozást a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározottak szerint a számlákba jogosult beszámítani. 18./ Tájékoztatás a szerződés módosításáról és teljesítéséről Megrendelő - ha azt a közbeszerzésekről szóló törvény előírja - köteles a szerződés módosításáról, valamint a szerződés teljesítéséről jogszabályban meghatározott minta szerint tájékoztatót készíteni, és hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni. A hirdetményt legkésőbb a szerződés módosításától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 munkanapon belül kell feladni. A tájékoztatóban a Vállalkozónak nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e az abban foglaltakkal. 19./ Jogi viták rendezése 19.1 Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülő mindenféle jogvitát, vagy nézeteltérést. Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, felek a perértéktől függően a Paksi Városi Bíróság vagy a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 13/14. oldal

14 19.2 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak Amennyiben a kivitelezés során az azzal kapcsolatos jogszabályok (szabványok) változnak, és ezen változások a kivitelezést befolyásolják, az ebből eredő költségek a Megrendelőt terhelik. 20./ A szerződés nyilvánossága, adatszolgáltatás 20.1 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezése alapján nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül A 20.1 pont alól kivételt képez a Vállalkozó által az ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titok, melynek nyilvánosságra hozatalát megtiltotta Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem jogosult korlátozni vagy megtiltani nevének, székhelyének, továbbá olyan adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a közbeszerzési eljárás során bírálati szempont alapján értékelésre került, amelyet a Megrendelő az ajánlat elbírálása során döntése meghozatalával összefüggésben figyelembe vett, valamint amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 21./ A szerződés hatályba lépése Jelen szerződés négy egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, oly módon, hogy a felek eredeti aláírásukkal (szignóval) ellátják a szerződés minden egyes oldalát. Jelen szerződés a mindkét fél általi cégszerű aláírást követően lép hatályba. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az 1.3 pontban felsorolt mellékletek, az abban foglalt dokumentumokkal. A szerződés csak a mellékletekkel együtt értelmezhető és csak azzal együtt érvényes. Paks, január 14. Megrendelő Vállalkozó MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 14/14. oldal