VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. RÉSZ. Tartalom

Átírás

1 Paks város Önkormányzati intézményeinek belső festési munkái ajárulékos munkákkal együtt Megrendelő -. Váflalkozó fly. száma: MO/36/2011. ny. száma: ikt. száma: /2011. ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3.RÉSZ Tartalom 1.! A szerződés tárgya 2.! Tel] esítési határidő 3.! Szerződéses (ajánlati) ár ) 4.! Elszámolás 5.! Fizetési feltételek 6.! A szerződés teljesítése 7.! Megrendelő kötelezettségei 8.! Vállalkozó kötelezettségei 9.! A felek együttműködése 10.! Szavatosság, garancia 11.! Minőségvizsgálat, minőségellenőrzés 12.! A szerződés módosítása 13.! Alvállalkozói szerződések 14.! FelfUggesztés 15.! Vis maior 16.! Meghatalmazott képviselők 17.! Kötbérek, kártérítések 18.! Jogi viták rendezése 19.! A szerződés hatályba lépése MO/36/201L 1/11 oldal

2 Paks város önkormányzati intézményeinek belső festési munkái a járulékos munkákkal együtt VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS -3. RÉSZ amelyet egyrészről Paks Város Önkormányzata (7030 Paks, Dózsa Gy. u , adószám: ) képviseli: Hajdú János polgármester (7030 Paks, Dózsa Gy. u , tel.: 06-75/ ), mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről Ulbert Kit. (cím: 7030 Paks, Gárdonyi u. 7., adószám: , kamarai nyilvántartási szám /regisztrációs szám!: 34A27629) képviseli: Ulbert Sándor ügyvezető (cím: 7030 Paks, Gárdonyi u. 7., tel.: ±36/20/ ), mint vállalkozó a továbbiakban: Vállalkozó egyben, mint az /2011. szám alatt lefolytatott ajánlatkérési eljárás nyertes ajánlattevóje, a mai napon, az alábbiakban rögzített tartalommal ős feltételekkel ) megkötöttek: 1.1 A szertődés tárgya.1 Prognosztizált, fixáras vállalkozási szerződés Paks város önkormányzati intézményeinek belső festési munkáira ajárulékos munkákkal együtt, jelen szerződés rendelkezései alapján, az ajánlati felhívás dokumentumai szerint, a vonatkozó előírások betartásával. 1.2 A Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentáció, adatszolgáltatás keretében átadott egyéb dokumentumok, adatok és információk, a kiegészítő tájékoztatások, valamint a helyszínek megtekintése és az általa benyújtott ajánlat alapján a szerződés tárgyaként rögzített festési, mázolási és járulékos munkákat I. osztályú minőségben elvégzi. 2.1 TeJjesítési határidő 2.1 Vállalkozó az 1.! pontban rögzített feladatokat (a munkáknak az ajánlatkérés dokumentumaiban meghatározott mind mennyiségi, mind minőségi feltételeknek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon történő elvégzése, és azok Megrendelő általi átvétele) szeptember 30. véghatáridővel (kötbér köteles határidő) köteles elvégezni. 2.2 A munka megkezdésének időpontja (munkaterület átadás-átvétel): szeptember Részletes ütemezés: MO/36/ /11 oldal

3 Paks város önkormányzati intézményeinek belső festési munkái a járulékos munkákkal együtt 3.1 Hajléktalanok Átmeneti Szállása (Paks, Deák Ferenc u. 7.) A munka kezdési időpontja: A munka befejezési időpontja: szeptember szeptember Időskorúak Otthona és Gondozóháza (Paks, Kishegyi út ) A munka kezdési időpontja: A munka befejezési időpontja: szeptember szeptember H. sz. Rendelőintézet (Paks, Barátság ii. 2.) A munka kezdési időpontja: A munka befejezési időpontja: szeptember szeptember Iii. sz. Rendelőintézet (Paks, Deák Ferenc u.) A munka kezdési időpontja: A munka befejezési időpontja: szeptember szeptember Tüdőgondozó (Paks, Deák Ferenc u. 22.) A munka kezdési időpontja: A munka befejezési időpontja: szeptember szeptember A vállalkozó előteljesítésre jogosult. :) 3. Szerződéses (ajánlat» ár Nettó: ,- Ft 25 % ÁFA: ,- Ft Összesen: ,- Ft azaz egymillió-kilencszázharmincnyolcezer-háromszáztizenöt forint. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződéses (ajánlati) ár pénzügyi fedezete rendelkezésére áll. 4.1 Elszámolás A szerződés alapján végzett munkák elszámolása Ex áron történik. A Vállalkozó jogosult a szerződés teljesítésekor 1 részszámlát és végszámlát benyújtani. Az elvégzett teljesítésről teljesítésigazolást kell felvenni. Ez a teljesítésigazolás képezi a számla kiállításának alapját és annak mellékletét. MO/36/ /11 oldal

4 Paks város önkormányzati intézményeinek belső festési munkái ajárulékos munkákkal együtt 5.! Fizetési feltételek 5.1 Megrendelő fizetési kötelezettsége az 1.! pontban meghatározott munkák (Jelen szerződésben rögzített minőségben és határidőre történő) teljesítésekor átutalással esedékes a Vállalkozó által kiállított rész-, illetve végszámla alapján. 5.2 A számlákat a Vállalkozó 4 példányban (3 példány a Megrendelőnél marad) a Paksi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályára köteles benyújtani. 5.3 Megrendelő a számlákat a munka igazolt teljesítésétől számított 15 napon belül, az Erste Bank Hungary Nyrt. Paksi Fiókjánál (Paks, Dózsa György Út 64.) vezetett számú számlájáról a Vállalkozó Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Paksi Fiókjánál (Paks, Rákóczi u. 5-7.) vezetett számú számlájára átutalással egyenlíti ki A végszámla határidőn belüli kiegyenlítésének feltétele, hogy azon a Vállalkozó a szerződés számát, valamint az áfa mértékét feltünteti, a teljesítésigazolást mellékeli. 5.4 Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult. Ha a fizetési késedelem a 20 napot eléri, a Vállalkozó a szerződéstől bárminemű] ogkövetkezmény nélkül elállhat. 5.5 A fizetést a Megrendelő bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. 5.6 A Vállalkozó előteljesítésre jogosult, de a számlák kifizetése az alábbi ütemterv szerint történik. Számla Benyújtás időpontja Számla értéke MűszaM tartalom megnevezése (év hóínap) (nettó Ft) 1.RÉSZSZÁMLA ,-Ft Amunkákso%-os készültségi állapota. A munkák teljes körű elvégzése és a sikeres VÉGSZÁMLA ,- Ft műszaki átadásátvételi eljárás lezárása. 6.1 A szerződés teljesítése 6.1 Megrendelő és Vállalkozó a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen szerződésben vállalt munkák: - műszaki vonatkozásban egészében tel] esítettnek tekintendők, amikor a Vállalkozó a munkákat az ajánlatkérés dokumentumaiban meghatározott feltételeknek megfelelően mind mennyiségi, mind minőségi értelemben rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon elvégezte, és azt a Megrendelő átvette; - pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor Megrendelő a végszámlát kifizette (Megrendelő bankszámlája megterhelésének napja). 6.2 A teljesítések igazolása írásban történik. MO/36/ /11 oldal

5 Paks város önkormányzati intézinényeinek belső festési munkái a járulékos munkákkal együtt 6.3 A teljesítési igazolás kiadására: - hiba- és hiánymentes műszaki teljesítés esetében a műszaki átadás átvételi eljárás lezárása napj án - a rendeltetésszerő és biztonságos használatot nem akadályozó hibák, hiányok esetében azok kijavítása, pótlása napján kerülhet sor. 6.4 A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt mmikákat határidőre és I. osztályú minőségben elvégzi, valamint a kivitelezettjfelújított építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. Az I. osztályú minőség megállapítása a Magyar Szabvány szerint történik. Ha a munkatétel teljesítése nem I. osztályú, de visszabontásától Megrendelő eltekint, a II. vagy III. osztályú minőség miatt Megrendelő az adott munkatételnél jogosult II. osztály esetén 10 % III. osztály esetén 20 %-os árcsökkentésre. 6.5 A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melynek során ) jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvételnél észlelt hibákat és kijavításuk határidejét. 6.6 Az utó-felülvizsgálati eljárást a felek a 10.! pontban meghatározott jótállási/garanciális időszak lejártakor folytatják le. 7. Megrendelő kötelezettségei 7.1 Megrendelő garantálja az általa szolgáltatott adatok helyességét és j ogtisztaságát. 7.2 Megrendelő a szerződésben foglalt fhetési kötelezettségeit ajelen szerződés 5.! pontjában meghatározott a fizetési feltételek szerint teljesíti. 7.3 Megrendelő a Vállalkozó megkeresésére 3 munkanapon belül állást foglal azon kérdésekben, amelyek a szerződés teljesítése során merülnek fel. 7.4 A műszaki átadás-átvételt és a felülvizsgálatot a Vállalkozó értesítése alapján a ) Megrendelő szervezi. 7.5 Megrendelő köteles a munka kivitelezését szerződés teljesítése során folyamatosan, de legalább 5 naponta ellenőrizni. 7.6 Köteles az utó-felülvizsgálati eljárást előkészíteni, és arra a Vállalkozót meghívni. 8.1 VáHalkozó kötelezettségei 8.1 Fő kötelezettsége kiterjed a szakmai felelősségre, a szerződésben meghatározott célra való alkalmasságra, a jelen szerződésben meghatározott minőség szerinti teljesítésre, illetőleg a véghatáridő maradéktalan betartására. 8.2 Vállalkozó köteles a munka elvégzésére kizárólag hozzáértő és szakképzett személyzetet alkalmazni. Köteles olyan alkalmazottjának munkavégzését, akiről megállapítják, hogy a jelen szerződés bármely rendelkezésének a megszegéseképpen jár el vagy dolgozik, felfüggeszteni. MO/36/ /11 oldal

6 Paks város Önkormányzati intézményeinek belső festési munkái a járulékos munkákkal egyfltt 8.3 A Vállalkozó a munkáját úgy végzi, hogy tényleges előrehaladása feleljen meg jelen szerződésben foglaltaknak Amennyiben Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó tényleges előrehaladása nem felel meg az általa előírt követelményeknek, Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles az előrehaladását gyorsító intézkedéseket tenni. Ha Megrendelő azt állapítja meg, hogy Vállalkozó nem gyorsította az előrehaladást, követelheti a létszám növelését és/vagy a többletmunkanapok, a túlórák és egyéb erőforrások igénybevételének elrendelését a szerződéses (ajánlati) ár növelése nélkül A pontban foglaltak alkalmazása semmilyen körülmények között nem befolyásolhatja a munka minőségét. Ha a Vállalkozó nem tartja be a Megrendelő fentieken alapuló utasításait, az megfelelő indokot teremt annak megállapítására, hogy a Vállalkozó a munkát nem olyan ütemben végzi, hogy biztosítsa a meghatározott időre arányos teljesítést. 8.4 A Vállalkozó köteles a munkafolyamatait a Megrendelő által kijelölt munkaterületre korlátozni. 8.5 A vállalkozás folyamán a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre vonatkozóan köteles a Vállalkozó írásban felhívni a figyelmét. Amennyiben a Megrendelő az utasítását fenntartja, úgy a Vállalkozó a munkát a Megrendelő kockázatára végzi el, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős. 8.6 Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a saját vagy az alvállalkozói teljesítések vonatkozásában a minőséget, a szerződés szerinti előrehaladást, a véghatáidő betartását gátolja, illetve veszélyezteti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát. 8.7 A Vállalkozó mindenkor köteles a munkateraletet tisztán és biztonságos állapotban tartani. A munkája befejezésével a Vállalkozó köteles azonnal visszaszállítani a munkaterületről valamennyi berendezését, ideiglenes építményét és a fel nem használt többletanyagait Az építési törmelék és hulladék kezelésével (minősítése, szállítása és tárolása) kapcsolatban a Vállalkozó köteles betartani a veszélyes hulladékokról szóló 98/200l{VI.l5.) Kormány, és Paks Város Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról szóló 11/2003. (V.6.) számú rendeletében foglaltakat. 8.8 Vállalkozó az általa biztosított anyagok, illetve az elvégzett munka minőségét az átadások alkalmával bizonylatolni köteles. 8.9 Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének tervezett időpontja (legkésőbb a 2.1 pontban megadott véghatáridő) előtt 10 nappal köteles a Megrendelőnek készre jelentést küldeni. A készre jelentésben a Vállalkozónak meg kell jelölnie a munkák MO/36/2olL 6/11 oldal

7 Paks város Önkormányzati intézményeinek belső festési munkái a járulékos munkákkal együtt elkészültének időpontját, mely egyben a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontja. A Megrendelő erre az időpontra hívja össze az eljárást A műszaki átadás-átvételi eljáráshoz szükséges dokumentumok beszerzése a Vállalkozó feladata. Az átadási dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia: - Céges kivitelezői nyilatkozatok, jegyzőkönyvek (1 pld.) - Felhasznált anyagok minőségét tanúsító műbizonylatok (1 pld.) 8.11 A Vállalkozó a hibás tevékenységéből eredő károkat (költségeket) maga viseli. A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésből, bírságból eredő következmények a Vállalkozót terhelik A munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a vagyonvédelemről és arról, hogy a környezet legkisebb zavarásával végezze a munkát. 9. A felek együttműködése 9.1 A szerződés teljesítése során a felek együttműködni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve van vagy lehet. 9.2 Jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni, mely értesítések személyesen, postai úton vagy telefaxon a kijelölt képviselő részére foganatosíthatóak. Az értesítés hatályossá válik, amikor a címzett azt kézhez kapja Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felelős A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. Irásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon megtett nyilatkozat is. 9.3 Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nines - mindegyik fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni. 10. Szavatosság, garancia 10.1 A Polgári Törvénykönyv, a 11/1985. (IV.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, valamint a 3/2003. (11.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint Vállalkozó szavatolja, hogy: - a szerződés tárgyát képező munkát az ajánjatkérési dokumentumok, az ajánlat, a Megrendelő által megadott kiindulási adatok, közbenső adatszolgáltatások és a megrendelői utasítások alapján, továbbá a megvalósítás ideje alatt érvényben lévő hazai normatíváknak, műszaki előírásoknak, szabványoknak, az illetékes hatóságok követelményeinek és szabályzatainak megfelelően valósítja meg; - a jelen szerződés értelmében beépített anyag mentes lesz minden olyan bibától, ami a Vállalkozó, az alvállalkozója, vagy a szállítója eselekedetéből vagy mulasztásából származhat; MO/36/ /11 oldal

8 Paks város Önkormányzati intézményeinek belső festési munkái ajárulékos munkákkal együtt - szavatolja továbbá az általa elvégzett tevékenység, a beépített anyagok megfelelőségét és minőségét a hosszú távú üzemeltetés biztosíthatósága érdekében Megrendelő a szavatossági jogait a teljesítés időpontjától a kötelező alkalmassági idő lejártáig érvényesítheti Vállalkozó garantálja a szerződés szerint beépített anyagok minőségét, az elvégzett munkák szakmai és minőségi megfelelőségét a teljesítést követő időszakra A jótállási (garanciális) időszak a sikeres műszaki átadás-átvételt rögzítő bizonylat kiállításától számítottan indul. A jótállási (garanciális) időszak 12 hónapig tart. A jótállási (garanciális) időszak alatt a Vállalkozó a Megrendelői igény kézhezvételét követő lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 15 naptári napon belül minden hibát megszüntet Amennyiben a Vállalkozó a szavatossági vagy jótállási (garanciális) kötelezettsége teljesítését elmulasztaná, Megrendelő jogosult a szükséges javításokat harmadik féllel a ) Vállalkozó költségterhére elvégeztetni, anélkül, hogy a Vállalkozóval szemben fennálló bármelyjoga ezzel csorbát szenvedne. 11. Minőségvizsgálat, minőségeflenőrzés 11.1 A Vállalkozó teljes mértékben felelős azért, hogy a szerződésben foglalt munka a szerződés dokumentumainak mennyiségileg és minőségileg megfeleljen Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelőnek - törvényileg szabályozott keretek között - saját területén és alvállalkozói körében a munkavégzés folyamán a minőségvédelmi és megbízhatósági, az előírt tárgyi, személyi követelmények ellenőrzését A Vállalkozó az anyagokat Úgy köteles rendelkezésre bocsátani (dokumentálni), hogy azok minősége utólag ellenőrizhető legyen A felhasznált anyagok és az elvégzett munka minőségével kapcsolatos vita esetén amennyiben a vitát a szerződő felek megegyezéssel rendezni nem tudják 2 igazságügyi műszaki szakértő vagy a szakértői intézet állásfoglalása az irányadó. A szakértői díjat az a fél előlegezi meg, akinek a szakértő igénybevétele érdekében áh, és az viseli, akinek a hibájából a szakértő igénybevételére sor került Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 12./A szerződés módosítása Jelen szerződés módosítása a vonatkozó előírások szerint mindkét fél által történő cégszerű aláírással érvényes. 13./ Alváflalkozói szerződések 13.1 Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozó magatartásáért Úgy felel, mintha maga járt volna el. M0136/ /11 oldal

9 Paks város Önkormányzati intézményeinek belső festési munkái ajáralékos munkákkal együtt 13.2 A jelen szerződésben foglalt feltételek az alvállalkozókra is értelemszerűen kiterjednek Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy az alvállalkozói szerződésekbe a jelen szerződésben megfogalmazott - alvállalkozóra is értelemszerűen vonatkozó - követelmények ellenőrzése érdekében betekintést nyerjen. 14.! Felfüggesztés 14.1 Megrendelő írásbeli értesítés útján bármikor felfüggesztheti a jelen szerződés szerinti munka egészének, vagy bármely részének az elvégzését Ilyen értesítés kézhezvétele után, hacsak az értesítés más igényt nem támaszt, a Vállalkozó köteles: - a munkát az értesítésben meghatározott időpontban és mértékben azonnal megszakítani; - a felfüggesztett munkával kapcsolatban további megrendelések feladását, vagy ) alvállalkozói szerződések kötését az értesítésben meghatározott mértékben megszüntetni; - valamennyi megrendelés, alvállalkozói szerződés felfliggesztésére minden ésszerű erőfeszítést haladéktalanul megtenni oly módon, hogy a feltételek a Megrendelő számára kielégítőek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfüggesztett munka telj esítésével kapcsolatosak; - a felfüggesztéssel járó költségek minimalizálására minden ésszerű intézkedést megtenni A szerződés teljes, vagy részleges felfliggesztéséért amennyiben annak oka nem a Vállalkozó érdekkörében merült fel a Vállalkozót kártalanítani kell. 15.! Vis major Vállalkozó nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye. A Vállalkozó csak abban az esetben bivatkozhat vis maiorra, ha értesítette a Megrendelőt a vis maior eseményről, armak okairól és várható időtartamáról. -Y A szerződésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett határidőket a vis maior időtartamával a felek külön megállapodása alapján módosítani kell Meghatalmazott képviselők Megrendelő meghatalmazott képviselője: Hum Ferenc műszaki osztályvezető tel.: 06/75/ telefax: 06/75/ Mihályi Zsolt beruházási ügyintéző tel.: 06/75/ telefax: 06/75/ Vállalkozó meghatalmazott képviselő] e: Ulbert Sándor ügy-vezető tel.: ±36/20/ telefax: 06/75/ MO/36/20Lt. 9/11 oldal

10 Paks város önkormányzati intézményeinek belső festési munkái ajárulékos munkákkal együtt A képviselők jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítésigazolására, és minden olyan megállapodásra, amely a szerződés teljesítésével összerngg, de nem jelenti annak módosítását. Az együttműködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kötelesek írásba foglalni. A kijelölt képviselők kinevezhetnek további kapcsolattartó személyeket, akik nevét és hatáskörét kölcsönösen közlik egymással. A kijelölt képviselők személyének változásáról a felek kölcsönösen értesítik egymást. Az értesítést a változás előtt 3 nappal levélben kell megtenni Kötbérek, kűrtérítések 17.1 Kötbérterhes határidő a 2.1 pontban rögzített időpont. A kötbérterhes határidő megnyílik többek között, ha a Vállalkozó a 2.1 pontban rögzített véghatáridőre a munkák elvégzését a Megrendelő felé a szerződés 8.9 pontban rögzített módon nem jelenti Ic (nem kezdeményezi a műszaki átadás átvételi eljárást), vagy a munkák elkészültét lejelenti (kezdeményezi a ) műszaki átadás átvételi eljárást) de azok olyan hibákat, hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerű és biztonságos használatot akadályozzák Vállalkozó a 17.5 pontban meghatározott mértékű kötbér fizetésére és az azt meghaladó kár megtérítésére, illetve térítésmentes kijavításra köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít Késedelem esetén a Vállalkozó a Megrendelő részére késedelmi kötbért köteles fizetni Amennyiben a késedelem a 10 napot eléri vagy meghaladja, a Megrendelő jogosult jelen szerződéstől bármely jogkövetkezmény nélkül elállni. A Megrendelő az elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatj a. Az elállás a Vállalkozó kötbér - és kártérítés - fizetési kötelezettségét nem érinti. A késedelem j ogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az a Megrendelő szerződésben vállalt kötelezettségének hibás teljesítéséből fakad. ) 17.4 Kötbér esetén a Megrendelő a szerződéses (ajánlati) ár esedékes részletébe, a végszámlába beszámíthatja a kötbér összegét A kötbér mértéke: - késedelem esetén minden megkezdett nap után ,- Ft, mely a véghatáridőt követő napon külön bejelentés nélkül esedékes; - hibás teljesítés esetén a közvetlenül és közvetetten érintett szerkezetek, anyagok szerződéses árára vetített 8 % mely abban az esetben vethető ki, ha a hiba a Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza (a minőségcsökkenés hosszú távú hatását, a használhatóságot és az esztétikai értékcsökkenést is figyelembe kell venni); minőségi hiba esetén kötbér helyett a 6.4 pont irányadó; - lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a szerződéses (ajánlati) árra vetített 25 % mely abban az esetben vethető ki, ha a meghiúsulás a Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza Megrendelő a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült fel. MO/36/ /11 oldal

11 Paks város Önkormányzati intézményeinek belső festési munkái a járulékos munkákkal együtt Megrendelő a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogai érvényesítésére is jogosult. 18. Jogi viták rendezése 18.1 Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülő mindenféle jogvitát, vagy nézeteltérést. Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, felek per étéktől függően a Paksi Városi Bíróság vagy a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak Amennyiben a munkák során az azzal kapcsolatos jogszabályok (szabványok) változnak, és ezen változások a munkákat befolyásolják, az ebből eredő költségek a Megrendelőt terhelik A szerződés hatályba lépése Jelen szerződés négy egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, oly módon, hogy a felek eredeti aláírásukkal (szignóval) ellátják a szerződés minden egyes oldalát. Jelen szerződés a mindkét fél általi cégszerű aláírást követően lép hatályba. A jelen szerződés csak az ajánlatkérés dokumentumaival, az eljárás során keletkezett iratokkal, a Vállalkozó által benyújtott ajánlattal együtt érvényes és értelmezhető. Paks, június Paks -1% Gárdonyi G. u. 7. ~. Adószám: ~ & MO/36/ Il/Il oldal

12 AIANLATI FELHÍVÁS Paks város. Önkormányzati intézniényeihek belső festési munkái ajárulékos munkákkat együtt KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ 3. RÉSZ PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMItNYEINEK BELSŐ FESTÉSI MUNKÁI A JÁRULÉKOS MUNKÁKKAL EGYÜTT. - as~inl~niekta thnis*tnaétt~n7i~ ii IIt~S!~1I Int I~7t~k~nt aa~aa~~ ~&nwsn?s wesnaep%~n~ ~1-ó~j~~-iE fl :. Munkanem Diszperzios festékkeí festendő Menny~ég 1472,99 m2 Anyag ár (Ft) ~ Munkanem Mennyiség Anyag ár (Ft) Munkadíj (Ft) D-iszperziós festékkel festendő ~ A 2 30 fl ~ 4~t J ITt Ju. falfeluiet Di-szperziós festékkél festendő 9726 m ~ ,- mennyezet Radiátormázolás 7,31 in , ,- C&őmázoiás- 135,95 ün 1618, ,- Egyéb (falfavítások) beépítve az árban beépítve az árban ÖSSZESEN , , ,- Diszperzios festékkel festendő mennyezet 136,77m , ,~ Égyéb (fáljavítások) beépítve az árba beépítve az árba OSSZESEN , ,- beépítve az árba 5 h433,- I Munk-adíj~ (Ft) ~i~nrrr -.~ SJiIIJflfl rjiiiilj Munkanem Mennyiseg Anyag úr(ft) Munkadíj (Ft) ~ ~szperziós festékkel festendő 257,03 in , ,- alfejület lszperzios kennyezet. ~b (faljavítások) ~ZESEN festékkel festendő 63,18 m , ,- beépítve az árba ~- 7? Ar /44:oldaL

13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Paks város Önkormányzati intézményeinelcbelső föstési munkái a járul&os mm~kákka1 együtt Munkanein Diszperziós festékkel falfelület Diszperziós festékkel menli ezet Zománcfe&tékkel festendő falfeltiet: E éb (fal avítások ÖSSZESEN festendő festendő t RÉSZ ÖSSZESEN NETTÓ: Ft 25 % ÁFA: Ft ÖSSZESEN: L93&315 - Ft 1. június hó t7 nap a 44/44 oldal