1.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munka az alábbi munkafázisokból tevődik össze (abban az esetben töltendő ki, amennyiben jel

Átírás

1 Amely létrejött egyrészről a VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (villamos szerelési munkára) Cégnév/név: Székhely/lakóhely: Cégjegyzékszám 1 : Adószám/adóazonosító jel: Képviselő neve 2 : Anya neve 3 : Születési hely, idő 4 : bankszámlaszám: mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő ), másrészről az EURO VILL-SZER Kft. (székhely: 1161 Budapest, Sándor u. 97.; cégjegyzékszáma: Cg ; adószám: ; statisztikai számjel: ; bankszámlaszám: (K&H Bank Zrt.); képviseli: ), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együttesen vagy külön-külön: Felek vagy Fél) között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: I. Szerződés tárgya 1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az alábbi munka elvégzését: 1.2. A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban rögzített munka elvégzésére a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben meghatározott tételes költségvetés szerint kerül sor. 1 Kitöltendő amennyiben a Megrendelő gazdálkodó szervezet 2 Kitöltendő amennyiben a Megrendelő gazdálkodó szervezet 3 Kitöltendő amennyiben a Megrendelő magánszemély 4 Kitöltendő amennyiben a Megrendelő magánszemély - 1 -

2 1.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munka az alábbi munkafázisokból tevődik össze (abban az esetben töltendő ki, amennyiben jelen szerződés tekintetében ez fennáll, azaz meghatározott ütemtervek szerint kerül sor a teljes munka elvégzésére, s így a díjazás megfizetése is az adott szakaszok teljesítéséhez igazodik): I. munkafázis leírása: II. munkafázis leírása: III. munkafázis leírása: 1.4. A Vállalkozó a Megrendelő jelen szerződésben rögzített követelményei, valamint a vonatkozó szabványok, jogszabályok szerint köteles eljárni. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott tevékenység ellátásához megfelelő szakismerettel és tapasztalattal rendelkezik, továbbá a Vállalkozó garantálja, hogy az általa foglalkoztatott, és igénybe vett szakembereinek felkészültsége és megbízhatósága a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység ellátásához megfelelő. II. Határidők 2.1. Az I. pontban megjelölt munkálatok Kezdési határideje: _. Munkafázisok határideje: I: II: III: (amennyiben ez fennáll) Befejezési határideje (teljes munkáé): _ A Megrendelő köteles a munkaterületet legkésőbb a fent megjelölt kezdési határidőig a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, amely elmulasztása esetén a kezdési és befejezési határidő a késedelem időtartamával meghosszabbodik. Megrendelő 8 napot meghaladó késedelme esetén a Vállalkozó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani A Vállalkozó jogosult előteljesítésre, amely alapján a jelen szerződés szerinti Vállalkozói Díj teljes összege a teljesítéssel egyidejűleg kibocsátott számla szerint válik esedékessé. III. Díjazás - 2 -

3 3.1. A Felek rögzítik, hogy az I. pontban megjelölt valamennyi munkálat elvégzéséért a Vállalkozót megillető vállalkozói díj összege:,-ft +ÁFA. (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) 3.2. Vállalkozói Díjat a Megrendelő a Vállalkozó fent megjelölt bankszámlájára történő banki átutalás útján számla ellenében köteles megfizetni az I. pontban megjelölt munkálatok elvégzését igazoló teljesítési igazolás aláírása napját követő 30 napon belül. A banki átutalás útján történő fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amelyik napon az utalás összege a Vállalkozó bankszámláján jóváíródik Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező teljes munka több munkafázisból tevődik össze, úgy az egyes munkafázisok Vállalkozót megillető díjazása a következők szerint alakul: I. munkafázis vállalkozói díja:,-ft +ÁFA II. munkafázis vállalkozói díja:,-ft +ÁFA III. munkafázis vállalkozói díja:,-ft +ÁFA Megrendelő az adott munkafázis díjazását az adott munkafázis teljes elvégzését tanúsító teljesítési igazolás aláírását követő 30 napon belül - részszámla ellenében - köteles megfizetni a fentiek szerinti módon Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerint Vállalkozó oldalán fennálló bármely kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén, ennek tényéről a Vállalkozót haladéktalanul írásban (postai úton, vagy az írásbeli értesítés személyes kézbesítése Vállalkozó általi átvetetése útján) hitelt érdemlően, bizonyítható módon tájékoztatja, amelynek hiányában tudomásul veszi és kijelenti hogy a Vállalkozó jelen szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettsége szerződésszerű, hibátlan teljesítését fennállónak kell tekinteni és később ennek hiányára nem hivatkozhat. Az előbbiekre figyelemmel a Megrendelő feltétel nélkül és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy amennyiben a 2.1. pontban megjelölt befejezési határidőig (munkafázisok esetén az adott munkafázis határidejéig) a Vállalkozót - az előbbiek szerinti módon - írásban a nem megfelelő teljesítésről nem értesíti, illetve ilyen értesítés esetén amennyiben a közölt hibák ezen határidőig maradéktalanul kijavításra kerülnek, úgy a befejezési határidő (munkafázisok esetén az adott munkafázis határidejének) utolsó napján műszaki átadás során - az I. pontban megjelölt munkálatok (vagy munkafázisok fennállása esetén az 1.3. pontban megjelölt adott munkafázishoz tartozó munkálatok) hibátlan elvégzését tanúsító teljesítési igazolást köteles aláírni és a Vállalkozó részére átadni, amelynek hiányában az előbbiek elmulasztását követő napon a teljesítési igazolást aláírás nélkül is Megrendelő által aláírottnak kell tekinteni, amely következtében az ezt követő 30. napon a Vállalkozói Díj teljes összege vagy (munkafázisok fennállása esetén) az adott munkafázis vállalkozói díjának összege esedékessé válik A Megrendelő bármely számla kézhezvételének hiányát köteles a Vállalkozóval haladéktalanul legkésőbb az adott fizetési kötelezettség lejáratát követő 8 napon belül - írásban közölni, amelynek hiányában a Felek az adott számlát a számla keltét követő napon Megrendelő által kézhezvettnek tekintik, és a Megrendelő ezt követően a számla kézhezvételének hiányára többet nem hivatkozhat A Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó tevékenysége során keletkezett hulladékok takarítását is. Az építési területen elhelyezett konténerekben a szelektív hulladékgyűjtés rendje szerint, külön kell elhelyezni a kommunális hulladékot és az építési törmeléket

4 IV. Megrendelő jogai és kötelezettségei 4.1. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a jelen szerződés tárgyát képező munkában a körülményeket tényszerűen feltárja, továbbá megadja a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges felvilágosítást, és teljeskörűen együttműködik a Vállalkozóval. Az előbbiekre is tekintettel a Megrendelő köteles a jelen szerződés teljesítésének megkezdése előtt legkésőbb a 2.1. pontban rögzített Kezdési határidőig - a Vállalkozó részére díjmentesen kiszolgáltatni minden olyan információt, tervet, rajzot és kulcsokat, továbbá biztosítani a Vállalkozó által indokoltan igényelt azon munkakörülményeket, amelyek a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükségesek A Megrendelő a munkaterület átadásakor köteles a Vállalkozó részére átadni a munka megkezdéséhez szükséges helyszínrajzokat és kiviteli terveket. Megrendelő a munkaterületet a vonatkozó szabványok szerinti műszaki állapotban köteles a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani Megrendelő jogosult a munkavégzés zavarása nélkül előzetes bejelentést követően - a munkaterületen a munkavégzés folyamatát ellenőrizni. V. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 5.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalt munkákat elvárható gondossággal és 1. osztályú minőségben végzi el Vállalkozó a kivitelezés időtartama alatt köteles a vagyonvédelmi, a munka- és tűzrendészeti előírásokat betartani, illetve betartatni Vállalkozó köteles a 2.1. pontban rögzített határidőket betartani Vállalkozó a jelen szerződés szerinti munka elvégzéséhez alvállalkozót, alvállalkozókat igénybe vehet azzal, hogy azok magatartásáért és munkavégzéséért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. VI. Kártérítés Amennyiben a Felek bármelyike a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit hibásan, vagy késedelmesen teljesíti, úgy a hibás vagy késedelmes teljesítés miatt felmerült - indokolt és igazolt - károkat és költségeket a szerződésszegésért felelős Fél köteles megtéríteni. VII. Kapcsolattartás, értesítések 7.1. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan tényről, eseményről és körülményről, amely a szerződésszerű teljesítést veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő következményekért a mulasztó Fél felelős A jelen szerződéssel kapcsolatos értesítéseket és nyilatkozatokat írásban - kézbesítő útján, ajánlott vagy tértivevényes postai levél formájában, faxon vagy ben - kell megküldeni az alábbiakban megjelölt személyek részére, a meghatározott címre. Az üzenet, értesítés kézhezvétele visszaigazolás nélkül is vélelmezhető, azaz azt kézbesítettnek kell tekinteni, amennyiben ajánlott vagy tértivevényes postai levél esetén a feladástól számítva 3 munkanap (abban az esetben is amennyiben ezen küldemények nem kereste, átvételt megtagadta, elköltözött, ismeretlen, cég megszűnt vagy bármely hasonló értelmű jelzéssel érkeznének vissza), (tele)fax vagy esetén a feladástól - 4 -

5 számított 5 óra eltelt és (tele)fax, vagy elektronikus üzenet esetén a továbbítás sikertelenségét Activity report, vagy Delivery message nem igazolja. A Felek vállalják, hogy a jelen szerződésben megadott adataik, elérhetőségeik, a kapcsolattartó személyének változásáról a változást követően haladéktalanul írásban értesítik egymást, amely tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredő minden következményért az adott mulasztó Felet teljes felelősség terheli A jelen szerződés teljesítése során a kapcsolattartásra kijelölt és feljogosított személyek a (ezen személyek jogosultak a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozattételre valamint a teljesítési igazolás aláírására is): Levelezési cím: Tel/Mobil/Fax: Levelezési cím: Tel/Mobil/Fax: VIII. Titoktartás Megrendelő részéről: A Vállalkozó részéről: Felek a jelen szerződés teljes tartalmát, annak minden részletét érintően üzleti titokká minősítik, melynek megtartási kötelezettsége a Felek eltérő megállapodása hiányában határidő nélkül fennáll. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során a Felek tudomására jutott valamennyi tény, információ, megoldás, adat és azokat tartalmazó írott vagy elektronikus dokumentum szintén üzleti titkot képez. A Felek vállalják, hogy a jelen szerződés teljesítése során esetleg tudomásukra jutó üzleti titkot határidőre tekintet nélkül megőrzik. IX. Szerződés módosítása és megszűnése 9.1. A jelen szerződés a Felek általi kölcsönös aláírással egyidejűleg lép hatályba és határozatlan időre, de legfeljebb az 1. pontban megjelölt valamennyi munkálat elvégzéséig terjedő időre szól. A jelen szerződést a Felek bármikor, közös megegyezéssel, kizárólag írásban módosíthatják Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződéstől eláll, a Vállalkozó jogosult vele szemben kártérítési igénnyel fellépni, az addig elvégzett munkákat, beszerzett anyagokat a költségvetés szerint kiszámlázni, ezek ellenértékét a Megrendelő pedig köteles megtéríteni, amely megtérítés hiányában a Megrendelő elállása érvénytelennek minősül Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés fennálltára kihatással bíró bármely nyilatkozatot a Felek kizárólag, írásban postai úton tehetnek meg, amey hiányában az adott nyilatkozat érvénytelennek minősül

6 9.4. Jelen szerződés bármelyik Fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén a sérelmet szenvedett Fél által rendkívüli felmondással, a másik Félhez intézett, a felmondás indokait tartalmazó írásbeli nyilatkozattal kizárólag postai úton - azonnali hatállyal felmondható. Súlyos szerződésszegő magatartásnak minősül többek között de nem kizárólagosan: X. Jogvita - Vállalkozó a Megrendelő általi első eredménytelen írásbeli felszólítást legalább 8 nappal követő második felszólítást követően sem végzi el szerződésszerűen, megfelelően az adott jelen szerződés tárgyát képező munkálatot/munkálatrészt; - Megrendelő a Vállalkozó Díj vagy amennyiben az részletekben lenne esedékes, úgy bármely részlet határidőre történő fizetését elmulasztja Felek egybehangzóan kijelentik, hogy törekedni fognak arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren kívül, békés úton rendezzék Felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, értékhatártól és pertárgytól függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. XI. Egyéb rendelkezések Felek rögzítik a Megrendelő tudomásul vétele és feltétel nélküli, visszavonhatatlan elfogadása mellett, hogy a Vállalkozó által beépített anyagok, berendezések a Vállalkozói Díj teljes kiegyenlítéséig a Vállalkozó tulajdonát képezik, amelyekről a Vállalkozó amennyiben a Vállalkozói Díjat a Megrendelő határidőre nem fizeti meg - szabadon rendelkezhet (azokat akár magához visszaveheti) azzal, hogy a rendelkezés során esetlegesen keletkezett kárait a Megrendelő a Vállalkozóval szemben nem követelheti, ezen jogáról a Megrendelő kifejezetten ezúton lemond. A Felek a félreértések elkerülése végett ezúton rögzítik, hogy a Vállalkozó által beépített anyagok, berendezések a Vállalkozói Díj teljes kiegyenlítéséig a Vállalkozó biztosítékául szolgálnak A Vállalkozó által beépített anyagokat, berendezéseket a Vállalkozói Díj teljes kiegyenlítéséig a Megrendelő, mint Vállalkozó tulajdonát köteles raktározni és ezeket teljes csereértékük erejéig biztosítani, továbbá köteles a Megrendelő elszámolni a Vállalkozó felé minden egyes ügyletről, beleértve a biztosítási eljárást is. Vállalkozói Díj teljes kiegyenlítése hiányában a Vállalkozó csak a saját javára kiállított feltétel nélküli és visszavonhatatlan - Vállalkozói Díj teljes összegét elérő értékű - bankgarancia Megrendelő általi biztosítása és Vállalkozó rendelkezésére bocsátása ellenében, külön írásos megállapodás alapján adja át az általa beépített anyagok, berendezések tulajdonjogát a Megrendelő részére Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a műszaki átadási dokumentáció eredeti példányait (kivitelezői nyilatkozat, mérési jegyzőkönyvek, beépítet berendezések minőségi és megfelelőségi tanúsítványait) a Vállalkozó csak a Vállalkozói Díj teljes megfizetését követően adja át. A Vállalkozó a műszaki átadáskor az üzembe helyezéshez szükséges nyilatkozatok és jegyzőkönyvek egy másolati példányát adja át a Megrendelő részére Vállalkozó a műszaki átadástól számított egy év időtartamra garanciát vállal az általa végzett munkára A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. valamint a magyar hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak

7 A jelen szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg illetve cégszerűen írják alá. Kelt: Budapest, hó. A nevében: Az EURO VILL-SZER Kft. nevében: Aláírás: Pozíció: Megrendelő Vállalkozó Előttünk, mint tanúk előtt 5 : Aláírás: Aláírás: Lakcím: Lakcím: 5 Kitöltendő amennyiben a Megrendelő magánszemély - 7 -