Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Átírás

1 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Magyar Közút Nonprofit Zrt. AK15427 Fényes Elek utca Kapcsolattartási pont(ok): Jogi Igazgatóság 1024 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: szekely.marta@kozut.hu Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: A felhasználói oldal címe: További információ a következő címen szerezhető be: Szterényi Ügyvédi Iroda Fő u A lépcsőház, VII. emelet Címzett: Ligeti Éva 1011 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: eva.ligeti@chsh.hu Fax: A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Szterényi Ügyvédi Iroda Fő u A lépcsőház, VII. emelet Címzett: Ligeti Éva 1011 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: eva.ligeti@chsh.hu Fax: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Szterényi Ügyvédi Iroda 1/19

2 2/19 I.2) I.3) I.4) Fő u A lépcsőház, VII. emelet Címzett: Ligeti Éva 1011 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: eva.ligeti@chsh.hu Fax: Az ajánlatkérő típusa Egyéb: nonprofit szervezet Fő tevékenység Egyéb: országos közutak üzemeltetése Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Építési engedélyezési eljárás nélkül megvalósítható közlekedésbiztonsági beruházások a gyorsforgalmi úthálózaton: Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon. A szerződés típusa és a teljesítés helye Építési beruházás Kivitelezés A teljesítés helye: M3, M5, M7 autópálya. NUTS-kód HU Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Tárgya: Építési engedélyezési eljárás nélkül megvalósítható közlekedésbiztonsági beruházások a gyorsforgalmi úthálózaton: Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon 3 részben. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) , , , , A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen Részek A beszerzés részekből áll: igen Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség 2/19

3 3/19 II.2.1) Teljes mennyiség: Építési engedélyezési eljárás nélkül megvalósítható közlekedésbiztonsági beruházások a gyorsforgalmi úthálózaton: Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon 3 részben Műszaki beavatkozás jellege (1-3. részek): a forgalombiztonság növelése érdekében az adott autópálya szakaszokon a két forgalmi irány elválasztására mindkét oldalon min. H2-es feltartóztatási fokozatú elválasztórendszert szükséges építeni. Az elválasztó rendszer alapanyaga előregyártott beton, kivéve azokat a helyszíneket (pl. műtárgyak, megtartandó korlátszakaszok stb.), ahol a helyi adottságok miatt ez a feltétel nem teljesíthető. Ezeken a helyszíneken min. H2-es acélkorlátot kell létesíteni. 1. rész: M3 autópálya km szelvények között beton terelőfal és korlát az elválasztósávban, a fizikai elválasztás korszerűsítése. M3 autópálya km szelvények között beton terelőfal és korlát az elválasztósávban, a fizikai elválasztás korszerűsítése. M3 autópálya km szelvények között beton terelőfal és korlát az elválasztósávban, a fizikai elválasztás korszerűsítése. Beavatkozási szakasz: m Építési hossz: fm, melyből beton terelőfal: fm Burkolat építési felület: m² Az építések tervezett ütemezése: Szerződéskötés: I. ütem kivitelezés megkezdése: Forma 1 Magyar Nagydíj hete, kivitelezés szünetel! II. ütem kivitelezés megkezdése: Műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése (I. és II. ütem): Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása: (I. ütem: km szakasz, II. ütem: km, valamint a km szakaszok) 2. rész: M5 autópálya km szelvények között beton terelőfal az elválasztósávban, a fizikai elválasztás korszerűsítése. Beavatkozási szakasz: m Építési hossz: fm, melyből beton terelőfal fm Burkolat építési felület: m² Az építések tervezett ütemezése: Szerződéskötés: Kivitelezés megkezdése: Műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése: Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása: rész: M7 autópálya km szelvények között beton terelőfal az elválasztósávban, a fizikai elválasztás korszerűsítése. Beavatkozási szakasz: m Építési hossz: fm, melyből beton terelőfal építés: fm Burkolat építési felület: m² 3/19

4 4/19 II.2.2) II.2.3) II.3) Az építések tervezett ütemezése: Szerződéskötés: Kivitelezés megkezdése: Műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése: Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása: Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): nem Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Kezdés Befejezés Részekre vonatkozó információk Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés (M3) 1) Rövid meghatározás Építési engedélyezési eljárás nélkül megvalósítható közlekedésbiztonsági beruházások a gyorsforgalmi úthálózaton: Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon M3 autópálya. 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) , , , , ) Mennyiség M3 autópálya km szelvények között beton terelőfal és korlát az elválasztósávban, a fizikai elválasztás korszerűsítése. M3 autópálya km szelvények között beton terelőfal és korlát az elválasztósávban, a fizikai elválasztás korszerűsítése. M3 autópálya km szelvények között beton terelőfal és korlát az elválasztósávban, a fizikai elválasztás korszerűsítése. Beavatkozási szakasz: m Építési hossz: fm, melyből beton terelőfal: fm Burkolat építési felület: m² Az építések tervezett ütemezése: Szerződéskötés: I. ütem kivitelezés megkezdése: Forma 1 Magyar Nagydíj hete, kivitelezés szünetel! II. ütem kivitelezés megkezdése: Műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése (I. és II. ütem): Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása: (I. ütem: km szakasz, II. ütem: km, valamint a km szakaszok). 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése 5) További információk a részekről Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés (M5) 1) Rövid meghatározás 4/19

5 5/19 Építési engedélyezési eljárás nélkül megvalósítható közlekedésbiztonsági beruházások a gyorsforgalmi úthálózaton: Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon M5 autópálya. 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) , , , , ) Mennyiség M5 autópálya km szelvények között beton terelőfal az elválasztósávban, a fizikai elválasztás korszerűsítése. Beavatkozási szakasz: m Építési hossz: fm, melyből beton terelőfal fm Burkolat építési felület: m² Az építések tervezett ütemezése: Szerződéskötés: Kivitelezés megkezdése: Műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése: Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása: ) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése 5) További információk a részekről Rész száma: 3 Elnevezés: Vállalkozási szerződés (M7) 1) Rövid meghatározás Építési engedélyezési eljárás nélkül megvalósítható közlekedésbiztonsági beruházások a gyorsforgalmi úthálózaton: Beton terelőfal és korlát építése, a fizikai elválasztás korszerűsítése az M3, M5 és M7 autópályákon M7 autópálya. 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) , , , , ) Mennyiség M7 autópálya km szelvények között beton terelőfal az elválasztósávban, a fizikai elválasztás korszerűsítése. Beavatkozási szakasz: m Építési hossz: fm, melyből beton terelőfal építés: fm Burkolat építési felület: m² Az építések tervezett ütemezése: Szerződéskötés: Kivitelezés megkezdése: Műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése: Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása: ) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése 5) További információk a részekről III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett vállalkozói díj nettó értékének 1 %-a/nap, maximum 30 napi tétel. 5/19

6 6/19 Harminc napon túli, a Vállalkozónak olyan okból előálló késedelem esetén, amelyért Vállalkozó felel, a Megrendelő, kártalanítási vagy kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és kötbér követelésén felül követelheti az okozott kár megtérítését. Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó értékének 1 %-a/nap, maximum 30 napi tétel. Harminc napon túli, a Vállalkozónak olyan okból előálló hibás teljesítés esetén, amelyért Vállalkozó felel, a Megrendelő, kártalanítási vagy kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és kötbér követelésén felül követelheti az okozott kár megtérítését. Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 30 %-a. Fenti kötbérek figyelemmel a Ptk. 6:186. előírásaira az ajánlattevő felelőssége esetén alkalmazhatóak. Teljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %- át kitevő teljesítési biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, amely a vállalkozási szerződés hatálybalépésétől a létesítmény műszaki átadás-átvételének befejezéséig szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényességgel, lehívhatósággal. A teljesítési biztosítékot a Kbt (6) bekezdés a) pontja alapján a vállalkozási szerződés hatálybalépésekor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek. Ajánlattevőnek a Kbt (5) bekezdése szerint nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról Jótállási (hibás teljesítési) biztosíték: Az ajánlatkérő jótállás biztosítékot, mint szerződést biztosító mellékkötelezettséget ír elő, amelynek mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a és amely a szerződés teljesítésének időpontjától, azaz az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától, az 5 éves jótállási időszak lejártáig szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényességgel, lehívhatósággal. A jótállási biztosítékot a Kbt (6) bekezdés a) pontja alapján a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz a szerződés teljesítésének időpontjában (az eredményes átadás-átvétel napján ) kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek. Ajánlattevőnek a Kbt (5) bekezdése szerint nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról Szállítói előleg-visszafizetési biztosíték: az előleg teljes összegére. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. (1) (6) bekezdése szerint szállítói finanszírozás alkalmazása esetén ajánlatkérő köteles biztosítani a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. Ajánlattevőnek a Kbt (5) bekezdése szerint nyilatkoznia kell ajánlatában a szállítói előlegvisszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. A szállítói előleg-visszafizetési biztosítékot - a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű összegre a nyertes ajánlattevőnek a Kbt (6) bekezdés a)-b) pontja alapján, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. (3) (4) bekezdésben foglaltak szerint, legkorábban a vállalkozási szerződés aláírásának napjáig kell a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja rendelkezésére bocsátania. A szállítói előleggel kapcsolatos tájékoztatók és dokumentáció elérhető a szallitoi_eloleg_dokumentumai weboldalon. A fenti dokumentumok a jogszabályváltozásokra figyelemmel alkalmazandóak. Jótállás: sikeres átadás-átvételtől számított 5 év. 6/19

7 7/19 III.1.2) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit az Ajánlati Dokumentáció, illetve a Vállalkozási szerződés tervezete tartalmazza. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be; a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. (3) (5) bekezdései szerinti részszámlázás biztosított Vállalkozó számára. A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést követően kiállított számla ellenében átutalással történik, a Kbt (1) (4) és (6) bekezdésében részletesen meghatározottak szerint, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti eltéréssel. Az ajánlattétel, a szerződés, és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés szállítói finanszírozással történik, azaz a kivitelezési munkák szerződés szerinti teljesítés mértéke alapján kiállított rész, vagy végszámla tekintetében a kifizetések közvetlenül a Támogatótól a Vállalkozó részére történnek. A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. és a Kbt (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő előleg kifizetését kérheti. Az előleg legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű összeg lehet. Az előleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. -ában foglaltak szerint kerül sor. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. (1) bekezdés a) pontjában foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó mértékben kíván előleget igénybe venni, biztosíték nyújtására köteles, ennek hiányában Vállalkozó előlegre nem jogosult, Támogató mentesül előlegfizetési kötelezettsége alól. A szállítói előleg-visszafizetési biztosítékot a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű összegre - a nyertes ajánlattevőnek a Kbt (6) bekezdés a) b) pontja, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. (3) (4) bekezdésben foglaltak szerint, legkorábban a vállalkozási szerződés aláírásának napjától kell a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja rendelkezésére bocsátania. A végszámla tekintetében kerülhet sor a szállítói előleg elszámolására. A szállítói előleggel az irányadó, a Miniszterelnökség által közzétett (KÖZOP) útmutató szerint kell a Vállalkozónak elszámolnia, részletszabályok tekintetében a Miniszterelnökség kapcsolódó útmutatója az irányadó: - amely dokumentumok a jogszabályváltozásokra figyelemmel alkalmazandóak. A Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által nyújtott Szállítói előlegből még visszafizetésre nem került összeg a Szállítói előlegvisszafizetési Biztosíték érvényességi idejének lejártát megelőző 8. napon egy összegben esedékessé válik és a Vállalkozónak ezen összeget a megjelölt határnapig vissza kell fizetnie a Megrendelő, illetve a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja részére. Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a Szállítói előleg visszafizetését, a Megrendelő, illetve a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja a vissza nem fizetett rész mértékéig a Szállítói előleg visszafizetési Biztosítékból kielégítést kereshet. A finanszírozás forrása: KÖZOP , 100 %-os támogatási intenzitás. 7/19

8 8/19 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló évi XCII törvény (Art.) 36/A. rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. A részletes fizetési feltételeket a Vállalkozási szerződés tervezete tartalmazza. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását. Ajánlatkérő a nem közös ajánlattevők tekintetében is kizárja a projekttársaság alapításának a lehetőségét. Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés a) k) pontjainak hatálya alá esik, vagy akivel szemben a Kbt. 57. (1) bekezdés a) d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak. A 306/2011. Korm. r. 8. (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja alapján szerepelniük kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szerepelniük kell (feltéve, hogy azt a letelepedés szerinti ország joga előírja). Igazolási mód: Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 56. (1) bekezdésben, valamint az 56. (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2 8., valamint a ban meghatározottak szerint kell igazolnia, illetve ajánlatkérő e -ok szerint ellenőrzi a kizáró okok fenn nem állását. Az ajánlattevőnek, vagy az alvállalkozónak, illetve az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek ajánlattevő választása szerint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. meghatározottak szerint kell igazolnia a Kbt. 57. (1) bekezdés a) d) pontok fenn nem állását. Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. (3) bekezdés). Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság Útmutatót bocsátott ki a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett (KÉ évi 57. szám, ) valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ évi 61. szám, ). Ajánlatkérő maga ellenőrzi, ha az adott tényre, adatra vonatkozóan rendelkezésre áll ingyenesen hozzáférhető elektronikus, hatósági nyilvántartás magyar nyelven. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 7. alapján előírja, hogy az Ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén, az ajánlathoz csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 8/19

9 9/19 III.2.2) III.2.3) A gazdasági szereplőnek olyan nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás feladása napján (jelen felhívás VI.5) pontjában szereplő dátum), vagy azt követően került kiállításra. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az alábbi dokumentumokat kell csatolnia: P1) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 üzleti évből származó közbeszerzés tárgya szerinti (közúton végzett építési vagy felújítási munkák) általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak. A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése. A Kbt. 55. (5) (6) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (4a) (5) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha P1) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közúton végzett építési vagy felújítási munkák) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben összesen nem éri el legalább: 1. rész esetében a nettó HUF értéket; 2. rész esetében a nettó HUF értéket; 3. rész esetében a nettó HUF értéket. Amennyiben ajánlattevő az 1-3. részajánlatok közül többre tesz ajánlatot, elegendő a legmagasabb alkalmassági követelménynek megfelelnie. A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. (4) bekezdés). Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az alábbiak szerint kell igazolniuk alkalmasságukat: M1) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben végzett a közbeszerzés tárgya szerinti (közúton végzett építési vagy felújítási munkák) építési beruházásairól legalább az alábbi tartalommal: az elvégzett munkák felsorolása; saját teljesítés %-os mértéke; az ellenszolgáltatás nettó összege és a saját teljesítés értéke forintban meghatározva; a teljesítés ideje és helye; a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja, a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, 9/19

10 10/19 valamint csatolandó a 310/211. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdés szerinti, a szerződést kötő másik fél által adott igazolás egyszerű másolati példányban. Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az Ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell, megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítésben az ajánlattevő részvételi aránya. M2) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása: a) a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata, b) a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. M3) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés f) pontja alapján a közbeszerzés tárgyára (közúton végzett építés vagy felújítás) vonatkozó érvényes környezetirányítási rendszer működtetéséről szóló bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított tanúsítvány, vagy az ezzel egyenértékű érvényes rendszertanúsítvány, vagy a környezetvédelem érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítéka. A minőségbiztosítási tanúsítvány érvényességének igazolására csatolandó a tanúsító által kiadott, a legutóbbi éves felügyeleti audit igazolása is (egyszerű másolat). A Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (1a) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha: M1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik összesen legalább az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdés szerint igazolt referenciával: a) legalább 1 db, útépítési vagy -felújítási munka, amely tartalmazott legalább 1. rész esetében min fm előre-gyártott elemből történő beton terelőfal építést; 2. rész esetében min fm előre-gyártott elemből történő beton terelőfal építést; 3. rész esetében min fm előre-gyártott elemből történő beton terelőfal építést. b) legalább 1 db, gyorsforgalmi úthálózaton és/vagy közúton végzett burkolat-építési, vagy -megerősítési munka, amely 1. rész esetében min m² felületen valósult meg; 10/19

11 11/19 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) 2. rész esetében min m² felületen valósult meg; 3. rész esetében min m² felületen valósult meg; Amennyiben ajánlattevő az 1-3. részajánlatok közül többre tesz ajánlatot, elegendő a legmagasabb alkalmassági követelménynek megfelelnie. A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik. Fenti referenciakövetelmény az ajánlattevőnek a teljes szerződés teljesítésére való alkalmasságát vizsgálja (306/2011. (XII. 23) Kormányrendelet 10. (2) bekezdés). Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál az Ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. Amennyiben a gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben projekttársaság tagjaként teljesített, ebben az esetben a Kbt (7) bekezdés alapján csak a saját részvétele mértékéig használhatja fel a referenciát. Amennyiben a referencia szerinti munkát közös ajánlattevők teljesítették és a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező építési beruházás egészét minden egyes közös ajánlattevő saját teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot. M2) nem állnak rendelkezésére közbeszerzési részenként legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek: a) részenként legalább 1 fő, a projekt irányításért felelős, felsőfokú szakirányú végzettséggel, legalább 5 év útépítési szakmai tapasztalattal rendelkező szakember és aki ezen belül legalább 3 év vezetői, irányítói tapasztalattal is rendelkezik. (Ajánlatkérő felsőfokú szakirányú végzettségnek az alábbiakat tekinti: okleveles építőmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök vagy a felsoroltakkal egyenértékű felsőfokú végzettség.) b) részenként legalább 1 fő, felsőfokú szakirányú végzettséggel és útépítési szakmai tapasztalattal rendelkező szakember. (Ajánlatkérő felsőfokú szakirányú végzettségnek az alábbiakat tekinti: okleveles építőmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök vagy a felsoroltakkal egyenértékű felsőfokú végzettség.). Több részre történő ajánlattétel esetén egy szakember maximum két részben jelölhető meg, összesen két pozícióra. M3) az ajánlattal érintett közbeszerzési részekről, illetőleg azok számától függetlenül, nem rendelkezik MSZ EN ISO:14001 jelű, vagy ezzel egyenértékű bármely nemzeti rendszerben akkreditált, a közbeszerzés tárgya szerinti (közúton végzett építés vagy felújítás) érvényességi területre kiterjedő érvényben lévő környezetirányításra vonatkozó érvényes rendszertanúsítvánnyal, vagy a környezetvédelem érdekében tett intézkedésének írásbeli igazolásával, vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (3) bekezdés szerinti egyenértékű környezetvédelmi intézkedésekről szóló bizonyítékokkal. A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. (4) bekezdés). Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 11/19

12 12/19 IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Az eljárás fajtája Nyílt Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során Bírálati szempontok Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF). Súlyszám A műszaki leírás / tervek szerint beépítendő beton terelőfal elemek (előre-gyártott betonelemek) beszállításával kapcsolatos környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték). Súlyszám Telepítésre kerülő H2 kategória elvárás teljesítése tekintetében megajánlásra kerülő beton terelőfal rendszer feltartóztatási többletképessége (H2 - H3 - H4b). Súlyszám Telepítésre kerülő H2 kategória elvárás teljesítése tekintetében megajánlásra kerülő beton terelőfal rendszer környezeti hatásokkal szembeni ellenálló képességi osztálya (tartósság) (C25/30 - C30/37 - C35/45 -C40/50). Súlyszám 10 Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: nem Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely: Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő u A lépcsőház, VII. emelet. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott személyek. VI. szakasz: Kiegészítő információk 12/19

13 13/19 VI.1) VI.2) VI.3) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KÖZOP (Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása). További információk 1. Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt ban foglaltakkal a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet összhangban a Kbt. 67. (5) bekezdésben foglaltakkal - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlásra. 2. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. (1) (6) bekezdése, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő az ajánlattevőktől kiegészítő tájékoztatás körében érkező kérdéseket és kérdésekre adott válaszokat a honlapján ( az eljárás megnevezése alatt teszi közé. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart. 3. Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt, térítésmentesen, közvetlenül elektronikus úton közzéteszi az ajánlatkérő honlapján, e hirdetmény megjelenésének napjától, az ajánlatkérő honlapján: (Közútmutató/Közbeszerzési eljárások). A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig. A műszaki tartalom térítésmentesen, szintén elektronikus formában (CD) átvehető előzetes időpont-egyeztetést követően a következő címen: Szterényi Ügyvédi Iroda, Ligeti Éva (cím: 1011 Budapest Fő u A lépcsőház, 7. emelet; telefon: ; eva.ligeti@chsh.hu ). Az ajánlattétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó letöltse / átvegye és a teljes körűen kitöltött, cégszerűen aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolja. A regisztrációs adatlapot útján az eva.ligeti@chsh.hu címre, vagy telefax útján a telefax számra kell megküldeni. A dokumentáció másra át nem ruházható. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója tölti le a dokumentációt és ezt az előírt módon visszaigazolja az ajánlatkérő képviseletében eljáró részére. 4. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték adását köti ki, amely összegszerűen meghatározott mértéke: 1. rész esetében: HUF; 2. rész esetében: HUF; 3. rész esetében: HUF. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén: Az ajánlatkérő MKB-nál vezetett számú fizetési számlájára történő befizetéssel / átutalással, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával; biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása: készpénz befizetéssel / átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat) másolati példányával; bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításának teljesítése esetén a garanciaszerződés eredeti példányával; biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával. 13/19

14 14/19 Az ajánlatkérő a Kbt. 74. (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja azon ajánlattevő ajánlatát, aki az ajánlati biztosítékot az eljárást megindító felhívásban előírt határidőre nem, vagy az eljárást megindító felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. 5. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az értékelés módszere valamennyi rész (1-3. részek) esetében: a Közbeszerzési Hatóság KÉ évi 61. szám; útmutatója szerint, az 1. és 2. részszempont esetén fordított arányosítással, a 3. és 4. részszempont esetén abszolút értékelési módszerrel történik, az alábbiakban és a dokumentációban részletezettek szerint. Ajánlattevőnek a 2. bírálati részszempont összesített CO érték -ét a kiadott segédtáblázat szerint kell kiszámítani és az ajánlathoz csatolni. A táblázatban - többek között - meg kell jelölni az előre-gyártott beton elemek (szerződés teljesítése kapcsán többségi mennyiségének) előállítását végző üzem pontos címét (természetbeni cím, GPS koordináta). Ajánlatkérő a gyártóüzem távolsága (km) tekintetében, a fentiek szerint megadott üzem közúton mért legrövidebb távolságát kéri megadni. (Ajánlatkérő szerződéses feltételként rögzíti a megjelölt előre-gyártott beton elemek előállítását végző üzem használatának szükségességét; Ezen feltétel megsértését súlyos szerződésszegésnek minősíti.) Az ajánlat részeként benyújtandóak továbbá a műszaki leírás / tervek szerint beépítendő beton terelőfal elemek (előre-gyártott betonelemek) összes kategóriája tekintetében elvárt műszaki teljesítményének igazolásául szolgáló EK-Termék teljesítmény állandóság tanúsítvány dokumentumok másolati példányai az alábbi kategóriák szerint: A) H2 kategória elvárást teljesítő beton terelőfal elemek; B) H2, kategória elvárást teljesítő 100 cm magasságú beton terelőfal elemek; C) H2, W1 kategória elvárást teljesítő 100 cm magasságú beton terelőfal elemek. Ajánlatkérő a 3. bírálati részszempont esetében az A) pont tekintetében beadott (H2 kategória) EK tanúsítványon megjelölt feltartóztatási fokozatot értékeli. A fentieken túl benyújtandóak az A-C) pont tekintetében beadott EK tanúsítványokhoz tartozó vizsgálati jelentések, melyekben a tanúsított beton terelőfal rendszer környezeti kitéti osztálya megtalálható. Ajánlatkérő a 4. bírálati részszempont esetében az A) pont tekintetében beadott (H2 kategória) rendszer környezeti hatásokkal szembeni ellenálló képességi osztályát (tartósságát) értékeli. 6. Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell: A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást eredeti vagy másolati példányban. Egyéni vállalkozó esetében - az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló évi CXV. törvény 10. (1) bekezdése figyelembevételével - csatolni kell a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben az egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának ajánlatban történő 14/19

15 15/19 csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat). Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében megajánlott részenként (nemleges nyilatkozat is csatolandó), azaz az ajánlatban meg kell jelölni (a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, (b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Az Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie azt a szervezetet vagy személyt, akinek a kapacitására az alkalmassági követelményeknek megfelelés végett támaszkodik, valamint meg kell jelölnie azon alkalmassági követelményt, melyet ezen szervezettel vagy személlyel igazol. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54. (1) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő (közös ajánlattevő) kifejezett eredeti, aláírt nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60. (3) bekezdése szerint). Az ajánlatban az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. (5) bekezdése szerint). Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az alábbi adatokat: az ajánlattevő(k) neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek (Kbt. 60. (6) bekezdése szerint). Az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell részenként külön-külön a beárazott költségvetéseket papír alapon - azon rész(ek)re vonatkozóan, amelyre ajánlata vonatkozik - a kiadott Excel táblázatok alapján, amelyet be kell nyújtani papír alapon, valamint 1 példány elektronikus adathordozón (CD vagy DVD vagy pendrive) is, szerkeszthető formában (Microsoft Office Excel). Az ajánlathoz csatolni kell építési és fizetési ütemtervet, amely tartalmazza a munkák ütemezésére, a szükséges forgalomterelésre / szabályozásra vonatkozó részletes ütemtervet, valamint a tervezett munkakezdési- és befejezési határidőt is. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.2.3) M2) pontjában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelnie kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szakemberek, a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet 1. melléklet IV. 3. rész 2. pontja szerinti MV-KÉ - vagy a korábbi szabályozás szerint ezzel egyenértékű jogosultsággal - a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak, valamint tudomásul veszik, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől történő visszalépésének minősül a Kbt (4) bekezdése alapján, amelynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte. Ha a más tagállamban jogosultságot szerzett szakember a nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában nem szerepel, akkor ajánlattevő nyertességének kihirdetését követően a regisztrációt igazoló okirat másolatának a szerződéskötés napjára történő benyújtása szükséges. - A külföldi letelepedésű (székhelyű) gazdasági szereplő(k)nek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. -ban meghatározott igazolásokat az adott ország mely 15/19

16 16/19 hatósága jogosult kiállítani; az igazolásokat a nyilatkozattal összhangban - felelős magyar fordításban - kell benyújtani. 7. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire az Ajánlati Dokumentációban foglaltak az irányadóak. Az ajánlattevőnek az Ajánlati Felhívásban, az Ajánlati Dokumentációban, valamint adott esetben a kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania egy eredeti példányban, valamint az eredeti példányról készült elektronikus másolati példányban (CD/DVD/ pendrive), amely az ajánlatot tartalmazza jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf fájlformátumban, valamint a beárazott költségvetés(eke)t és a 2. sz. értékelési részszempont kiszámolását szerkeszthető (Microsoft Office Excel) formában. Az ajánlatot zárt csomagolásban, a papír alapú példányt lapozhatóan kell bekötni, Ajánlattevő az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatának papír alapú (eredeti) ajánlatával történő egyezőségéről cégszerűen aláírt formában köteles nyilatkozni. 8. Ajánlatkérő az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályiról szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. -a alapján előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben a jelen szerződés teljes időtartamára vonatkozó saját névre szóló, teljes körű építési és általános felelősségbiztosítással, melyben az éves kárérték összege minimum a vállalkozási szerződés teljes nettó értékének 15 %-a, valamint a káreseményenkénti limit összege minimum a vállalkozási szerződés teljes nettó értékének 7,5 %-át kitevő mértékű. A biztosításnak a munka megkezdésétől az átadásátvételi igazolás kiadásáig kell érvényesnek lennie, a jótállási időszakra való kiterjesztéssel. Ajánlattevőnek szándéknyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a kivitelezési felelősségbiztosítás megkötésére vonatkozóan. A fentiek szerinti felelősségbiztosítás egyszerű másolatának, illetőleg a kapcsolódó bizonylatoknak a nyertes ajánlattevő által a Megrendelő részére történő benyújtása a Vállalkozási szerződés megkötésének feltétele. 9. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, amely esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni a Kbt. 25. (2) bekezdés szerint. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (Kbt. 25. (3) bekezdés). Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a Kbt. 25. (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kötelesek vállalni. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni együttműködési megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza: a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek; a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő a Kbt. 25. (2) bekezdés alapján megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult ajánlatot aláíró személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax száma, címe. 16/19

17 17/19 Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. alapján projekttársaság létrehozását. 10. Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. (6) bekezdésében foglaltakra, mely szerint aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha a vállalkozó kivitelező által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél. 12. Ajánlatkérő rögzíti, hogy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az alapprojekttel összhangban lévő új építési beruházás megrendelése esetén a Kbt. 94. (3) bekezdés b) pontja szerint, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a becsült érték meghatározásakor - a közösségi értékhatár elérésének meghatározása szempontjából - figyelembe vette az újabb építési beruházás becsült értékét is. 13. A benyújtandó igazolások tekintetében alkalmazható a Kbt. 36. (3) bekezdése, azaz a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását (pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), továbbá a 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat. 14. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus elérhetősége. 15. Az ajánlatok benyújtásával járó összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie a Kbt (2) bekezdésben foglalt eset kivételével. 16. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. Az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, az átszámítás alapját árbevétel esetén az üzleti év fordulónapján, referenciák esetében a teljesítés napján érvényes devizaárfolyamok képezik. 17. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A lefordított anyagot a cég nevében aláírásra jogosult személynek alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 18. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítéséhez magyar nyelvtudás szükséges, illetve ennek hiányában a szerződés teljesítésének ideje alatt az ajánlattevő kötelezettsége szaktolmács folyamatos biztosítása, amelynek költsége az ajánlattevőt terheli. 17/19

18 18/19 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) 19. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 20. Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 65. (1) bekezdése alapján legkésőbb az ajánlati kötöttségi határidő lejártát megelőző napon az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket. 21. Ajánlatkérő a Kbt (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést részenként külön-külön, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A Kbt (5) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőként megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldését követő 10. napot követően kerül sor. 22. A szerződéskötést követő 10 munkanapon belül benyújtandóak a feladatellátáshoz szükséges előre-gyártott beton elemek előállítását végző üzem(ek) (adott rész kiszolgálását többségében végző üzem) tekintetében a 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet szerint az adott telephelyre vonatkozó engedély / nyilvántartásba vétel / ezzel egyenértékű hatósági igazolás a szerződés teljesítéséhez szükséges építési betontermék gyártása vonatkozásában. (Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül; lásd Vállalkozási szerződés). 23. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen felhívás II.3. pontjában meghatározott kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat. 24. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidők tekintetében a helyi idő (közép-európai idő) az irányadó. 25. Jelen Ajánlati Felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók. Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest MAGYARORSZÁG dontobizottsag@kt.hu Telefon: Internetcím: Fax: Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt rendelkezései szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest MAGYARORSZÁG dontobizottsag@kt.hu Telefon: /19

19 19/19 VI.5) Internetcím: Fax: E hirdetmény feladásának időpontja: /19