TERVEZÉSI SZERZİDÉS KIVITELI TERVEK KÉSZÍTÉSÉRE

Átírás

1 TERVEZÉSI SZERZİDÉS KIVITELI TERVEK KÉSZÍTÉSÉRE Megrendelı: Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47. sz. adószám: statisztikai jelzıszám: képviseli: Szabó Márton polgármester és dr. Csiki Gábor jegyzı mint megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı) Tervezı: Szanyi Lajos építésztervezı, szakmérnök, egyéni vállalkozó székhely: Cegléd, Jókai M. u. 22. adószám: vállalkozói igazolvány szám: ES mint tervezı (a továbbiakban: Tervezı) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: A szerzıdés tárgya: 1.1.) Pilis Város Önkormányzata fenntartásában és mőködtetésében álló Óvodai Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) Rákóczi úti épület együttese felújítására, belsı átalakítására és bıvítésére vonatkozó, módosított, és Monor Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint építésügyi hatóság által december 18. napján kiadott /2007. ikt. számú, január 02. napján jogerıre emelkedett építési engedélyezési tervdokumentációja alapulvételével, a kiviteli szintő (közmő szakági: gépészet, elektromos energia) tervsorozat, valamint építész tervsorozat elkészítése és összeállítása a) a Megrendelı módosított beruházói igényei, b) a vonatkozó - közmő szakági - építésügyi jogszabályok, mőszaki szabványok, c) a jogerıs építési engedély, d) a területileg illetékes, ügyben eljáró szakhatóságok állásfoglalásai, e) a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény a, valamint a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló, többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 54. -a, és 7. sz. melléklete, f) a Közép-Magyarországi Operatív Program keretein belül kiírt KMOP Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása tárgyú pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó pályázati dokumentációja alapján. 1.2.) Szerzıdı felek kölcsönösen rögzítik, és nyugtázzák, hogy a Tervezı által elkészítendı tervdokumentáció Pilis Város Önkormányzata által benyújtott nyertes pályázata /KMOP Közép-Magyarországi Operatív Program Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása intézkedése keretében megvalósuló Épületbıvítés és eszközfejlesztés a Rákóczi úti Óvodában megnevezéső projekt (a továbbiakban: 25. projekt)/

2 - 2 alapján kiírásra került, építési-szerelésre irányuló nyílt közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívásához kapcsolódó külön jogszabályokban (a közbeszerzésekrıl szóló, többször módosított évi CXXIX. törvény 54. -a és 55. -a és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletei, különösen: az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló, többször módosított 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet) meghatározott - Ajánlati Dokumentáció alapját képezi. 1.3.) Szerzıdı felek kölcsönösen nyugtázzák és rögzítik, hogy a kiviteli tervdokumentáció magyar nyelven készül. 2.) A Megrendelı feladata az 1.) pontban meghatározott kiviteli tervek készítéséhez, a tervezéshez szükséges, jogerıs építési engedély valamint az építési engedélyezési tervdokumentáció, kapcsolódó szakhatósági állásfoglalások átadása a Tervezı részére. 3.1.) A Tervezı kijelenti, hogy az 1.) pontban meghatározott kiviteli tervdokumentációt - az 1.) pontban foglalt, jogszabályi feltétel-rendszer alapulvételével - teljes körően összeállítja és elkészíti. 3.2.) A Tervezı kijelenti, hogy rendelkezik az 1.) pontban meghatározott és rögzített tervezési munka elvégzéséhez szükséges, a Pest Megyei Építész Kamarai tagsággal és a külön jogszabályokban meghatározott tervezési jogosultságokkal. 3.3.) Megrendelı kiköti a kiviteli tervdokumentáció tervsorozatainak minimum kettı alkalommal történı tervegyeztetését, áttekintését. A szerzıdés összege (tervezési díj): 4.1.) Szerzıdı felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Tervezıt a jelen tervezési szerzıdésben meghatározott tervezési munkák teljes körő elkészítéséért, igazolt átadásáért, utólag nettó ,- Ft + 20 % ÁFA azaz Hétmillió-háromszáztizenötezer forint + 20% ÁFA (Általános Forgalmi Adó) tervezési díj, mindösszesen: bruttó ,- Ft azaz bruttó Nyolcmillió-hétszázhetvennyolcezer forint összegő tervezési illeti meg. 4.2.) Szerzıdı felek által kölcsönösen elfogadott, a Tervezı által az 5.) pontban rögzített tárgyi pályázat részeként adott írásbeli árajánlata a jelen tervezési szerzıdés 1. számú mellékletét képezi. Fizetési ütemezés, fizetési feltételek: 5.1.) Szerzıdı felek rögzítik, illetve nyugtázzák, hogy a Megrendelı elıleget nem fizet, költségelıleget nem finanszíroz. 5.2.) Szerzıdı felek a Tervezıt megilletı 4.) pont szerinti tervezési díj megfizetése tárgyában, az alábbiakban állapodnak meg: 5.3.) Fizetési mód és fizetési határidı: a Tervezı által benyújtott és a Megrendelı képviselıje és kapcsolattartója által leigazolt számla értékének 10 %-át, számla alapján, a számla benyújtásától és leigazolásától (a feladat teljesítés igazolásától) számított 15 banki munkanapon belül a Megrendelı a Tervezı részére átutalással teljesíti.

3 - 3 Szerzıdı felek rögzítik, és nyugtázzák, hogy a Megrendelı a finanszírozást részben saját forrásból, részben a KMOP , 25/2007. sz. határozata alapján meghozott céltámogatása alapján biztosítja. Szerzıdı felek kölcsönösen nyugtázzák és rögzítik, hogy a leszámlázott tervezési díj összegének 90%-át a tárgyi beruházáshoz, tervezéshez kapcsolódó pályázatot finanszírozó hatóság közvetlen átutalással teljesíti. 5.4.) Szerzıdı felek kölcsönösen nyugtázzák és rögzítik, hogy a Tervezı pénzintézete és az általa megnyitott folyószámla száma az alábbi: Pénzintézet neve: ERSTE BANK HUNGARY NYRT. Pénzintézet címe: 1138 Budapest, Népfürdı u Folyószámla száma: ) Tervezı a számla kiállítására és benyújtására a tervezési munka teljes körő és igazolt elvégzését, az ún. kiviteli engedély tervdokumentáció Megrendelı kapcsolattartója (8. pont) részére történı igazolt átadását követıen jogosult. 5.6.) A számla kibocsátása a feladat igazolt teljesítését követıen lehetséges. A számla melléklete: a teljesítés igazolás. A szerzıdés teljesítésének határideje: 6.) Szerzıdı felek a kivitelei szintő tervezési munka elvégzése, a kiviteli tervdokumentáció leszállítása és átadása tárgyában, az alábbi teljesítési határidıben állapodnak meg: február hó 29. napja. Szerzıdı felek kölcsönösen nyugtázzák és rögzítik, hogy a teljesítési határidı pontos betartásához a tárgyi beruházásnak központi pályázatból történı finanszírozására (5./ pont), valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatására figyelemmel - a Megrendelınek különös érdeke főzıdik. 7.) Leszállítandó példányszám: közmő ágazatonként, illetve építész ágazatonként 15 példány, melynek sokszorosítási költségeit a tervezési díj teljes körően magába foglalja. Teljesítés: 8.) A szerzıdés tárgyát képezı tervezési munka teljesítése valamennyi részmunka és szolgáltatások befejezésével történik meg, amit a felek egyúttal átadás-átvételi jegyzıkönyvben is rögzítenek (5./ pont). A teljesítés napja a sikeres átadás-átvételi eljárás jegyzıkönyvi lezárásának idıpontja. Hibás, késedelmes teljesítési miatti kötbér, illetve meghiúsulási kötbér: 9.1.) Szerzıdı felek kölcsönösen megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a Tervezı nem tartja be a jelen szerzıdés 6.) pontjában az építési-szerelési kivitelezési munkához, nyílt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, vállalt határidı(ke)t, - a jelen pontban meghatározott kötbért köteles a Megrendelınek fizetni. 9.2.) Szerzıdı felek a késedelmi kötbér mértékét - kölcsönösen kialkudva Ft/nap azaz Ötvenezer forint/nap összegben határozzák meg.

4 ) Szerzıdı felek a hibás teljesítés esetén a hibás teljesítéshez kapcsolódó kötbér mértékét a hibás feladat ellenértékének 30 %-ában határozzák meg. 9.4.) Szerzıdı felek a nem teljesítés esetén, a nem teljesítéshez (meghiúsuláshoz) kapcsolódó kötbér mértékét a szerzıdési érték (vállalás ár) 50 %-ában határozzák meg. 9.5.) Szerzıdı felek kölcsönösen nyugtázzák és rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott, különbözı kötbérek a Tervezı részére fizetendı díjba beszámíthatóak és az ezeket meghaladó károk is érvényesíthetıek Tervezıvel szemben. 9.6.) A kötbér és a kártérítés érvényesítése mellett a Megrendelı követelheti a hiba kijavítását és a további teljesítést is. Kapcsolattartás, együttmőködés szabályai: 10.) Jelen tervezési szerzıdés teljesítéséért felelıs személyek: a) a Megrendelı részérıl kapcsolattartásra jogosult: Balatoni Pál, Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Mőszaki Iroda megbízott vezetıje (telefonszám: 06-20/ ) b) a Tervezı részérıl kapcsolattartásra jogosult: Szanyi Lajos építész, tervezı (telefonszám: 06-30/ ) A szerzıdés egyéb feltételei: 11.1.) Tervezı kijelenti, hogy birtokában van az összes adatnak, és információnak, amely a jelen szerzıdésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ) Tervezı a minıségi specifikáció, valamint a vonatkozó szabványok szerinti I. o. minıségi teljesítésre vállalkozik ) Tervezı az egyes tervezési munkanemekre vonatkozó (MSz) szabványok szerinti minıség biztosítása céljából, mind a saját, mind a megvalósításba bevont tervezési alvállalkozók tevékenységét folyamatosan ellenırzi. 12.) Szerzıdı felek a szerzıdéses kötelezettségeik teljesítését érintı körülményekrıl kötelesek kölcsönösen tájékoztatni egymást. Az együttmőködési kötelezettség elmulasztásából eredı kárért a másik irányába felelısséggel tartoznak. Nem szerzıdésszerő teljesítés esetén, a fél annyiban mentesül annak következményei alól, amilyen mértékben bizonyítja, hogy a teljesítését vis maior, vagy a másik fél szerzıdésszegı magatartása akadályozta. Szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek, felelısségbiztosítás: 13.) Tervezı szavatolja, hogy a szerzıdés általa történı teljesítése nem sérti más, harmadik személy jogait. Abban az esetben, ha más, harmadik személy bármilyen követeléssel lépne fel, vagy pert indítana a Megrendelı ellen jogainak megsértése miatt, Tervezı a Megrendelınek védelmet biztosít, és megtéríti az ebbıl adódó összes költségét.

5 ) Amennyiben a Tervezı bármilyen, a Megrendelı által kiírt nyílt közbeszerzési eljárás során és a jelen szerzıdés keretein belül tett, általa vállalt vagy jogszabály által meghatározott, teljesítésre (tervezésre vonatkozó) garanciális kötelezettségét nem teljesíti megfelelıen (akár idıben vagy minıségben) a Megrendelınek joga van a tervek javítását és kiegészítését elvégeztetni saját belátása szerint akár saját eszközeivel, akár harmadik személlyel, mely költségek és a kockázatok kizárólag a Tervezıt terhelik. 15.) A Tervezı kijelenti, hogy a tárgyi tervezési szerzıdésbıl fakadó hibás, illetve nem teljesítés esetén a tárgyi kiviteli terveket kizárólag saját költségére és kárveszélyére a megjelölt póthatáridıre - átdolgozza és kiegészíti. A szerzıdés létrejötte, módosítása: 16.) A jelen tervezési szerzıdés mindkét fél képviselıi cégszerő aláírásával, véleményeltérés nélkül, - illetve a vitás kérdések tekintetében, írásban történı egyeztetésével - jön létre. 17.) A jelen tervezési szerzıdés a felek egyidejő, közös megegyezésével módosítható. A szerzıdés idıbeli hatálya, felmondása: 18.) A jelen tervezési szerzıdés a felek cégszerő aláírásától hatályos és a tervezési munka sikeres befejezéséig illetve a szerzıdés teljesítésével összefüggı pénzügyi elszámolásig terjedı, de legkésıbb március 31. napjáig tartó, határozott idıre szól. 19.) A Tervezı kizárólag abban az esetben mondhatja fel a szerzıdést, ha a Megrendelı felé intézett írásbeli felszólítástól számított 8 napon belül, a Megrendelı súlyos szerzıdésszegését nem orvosolja, és a Megrendelı szerzıdésszegı magatartása olyan súlyú, hogy a Tervezıi kötelezettségek teljesítését lényegesen és súlyosan akadályozza. Jogviták rendezése, egyéb rendelkezések: 20.) Megrendelı és a Tervezı arra törekszik, hogy a jelen tervezési szerzıdés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülı bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton rendezzen közvetlen tárgyalások útján. 21.) Amennyiben a Megrendelı és a Tervezı a közvetlen tárgyalások megkezdésétıl számított 30 napon belül nem tudja békés úton rendezni szerzıdéses vitáját, mely a szerzıdés alapján, vagy azzal kapcsolatban alakult ki, az ügy végsı rendezését a Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı bíróság elé utalják. Részbeni érvénytelenség: 22.) Amennyiben a jelen tervezési szerzıdés bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, a tervezési szerzıdés többi része továbbra is változatlanul érvényben marad, kivéve, ha az érvénytelen rész nélkül a szerzıdés már nem alkalmas a felek szándékainak és céljainak elérésére. 23.) A felek megállapodnak továbbá abban, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést kölcsönösen elfogadható, érvényes, és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, amely a feleknek a korábbi rendelkezésben meghatározott szándékait fejezi ki.

6 - 6 Irányadó jog: 24.) A jelen tervezési szerzıdésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv tervezési szerzıdésre (Ptk ok), a közbeszerzési törvény, továbbá a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenırzésének bıvítésével összefüggı egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény rendelkezései az irányadóak. Értesítések: 25.) Bármilyen, a szerzıdésben megkövetelt, vagy ahhoz kapcsolódó megjegyzést, értesítést vagy jóváhagyást írásban kell eljuttatni a következı személyekhez: A Megrendelı részérıl: Szabó Márton polgármester Telefon: 06-29/ Tervezı részérıl: Szanyi Lajos építész, tervezı Telefon: 06-30/ Záró rendelkezések: 26.) A jelen tervezési szerzıdés 7 eredeti példányban, magyar nyelven készül. A szerzıdés valamennyi sorszámozott oldalát szignóval kell ellátni úgy, hogy ne merülhessen fel vitás kérdés az eredetiség vonatkozásában. 27.) A jelen tervezési szerzıdéssel kapcsolatos minden levelezésnek, és egyéb dokumentumnak hasonlóan magyar nyelven kell készülnie. A felek jelen tervezési szerzıdést - amely hat oldalon 27 fı pontból és a hozzá kapcsolódó alszámokból áll - annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezıt, jóváhagyólag írták alá. Kelt: Pilis, január hó 03. napján MEGRENDELİ TERVEZİ 1. számú melléklet: Tervezı által a tárgyi pályázat részeként adott - írásbeli árajánlata Tervezési szerzıdést kapja: 1./ Közremőködı szervezet példánya, 2./ Tervezı példánya, 3-4./ Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Iroda példánya, 5./ OTP Hungaro Projekt Kft. példánya, 6./ Ügyirat példánya, 7./ Szerzıdés-nyilvántartás példánya.