a mai napon L helyen az alábbi feltételek mellett:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a mai napon L helyen az alábbi feltételek mellett:"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSSZERZÖDÉS. A SZERZODO FELEK Név: Felso-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás székh.: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 17/d képv.: dr. Hkjdú Szilvia munkaszervezet vezeto adószám: bankszámlaszám: Q Kapcsolattattó: Sebetkáné Pokilszky Katalin Név: mint Megredelö Bevon t Bt. - továbbiakban: Megrendelö képv.: székh.: Pásztyr 623d1Solt, mrekossuth L. u. 1. cégjegyzéksfám: adószám: bankszámlajzám: mint Vállalkozó - továbbiakban: Vállalkozóközött a mai napon L helyen az alábbi feltételek mellett:. KÖZBESZERZÉS 1. Felek megállapítják, hogy a Megrendelo pályázatot nyújtott be a "Szociális Otthon részesül!. homlokzat-felújítás," J beruházás támogatása érdekében. Megrendelo pályázata támogatásban 2. Felek megállapítják, hogy Megrendelo augusztus 18. napján közbeszerzési eljárást indított az "Szociá*s Otthon homlokzat-felújítása" kivitelezése iránt. Az eljárás nyertese Vállalkozó, mint a~ánlattevo lett. Felek a jelen vállalkozási szerzodést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelo, mint ajánlatkéro ajánlati felhívása és dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint llytes ajánlattevö ajánlata :::~int kötik meg. A ZERZODÉS TARGYA ÉS A TELJESÍTÉS HELYE 1. Kunszentmiklós, belsöszenttamás 8. sz. alatti iugatlanon a felújítási munkák elvégzése a közbeszerzési eljárá{ dokumentációjában található müszaki leírás, és müszaki dokumentáció, és költségvetési kiírás szerint.

2 2. alkalmas, Vállalkozó továbbá kije1enti, a Vállalkozó hogy a Muszaki nyertesdokumentáció ajánlatában szereplo kellöen részletes költségvetése és a kivitelezésre a Muszaki Dokumentációban Fzereplo munkákat teljes köruen tartalmazza, és e vonatkozásban a teljes felelosséget vállalja. 3. Megrendelo kdelenti, hogy a Vállalkozó árajánlatát, az egyes fázisoknak megfelelo elfogadja. részletezést, továrá a megadott munkafázisok szerinti készültségi meghatározásokat 4. A Megrendelo kötelezi magát, miszerint a Vállalkozó szerzodésszeru szolgáltatását átveszi és azért a jelen sz~rzodés V. pontjában meghatározott vállalkozói díjat idoben és rendben kifizeti. V. VALLALKOZÓ FELADA TAl 1. A Vállalkozó a Beruházás megvalósítása során vállalkozói feladatokat lát el, és a Beruházást a DokJmentációban meghatározott állapotban, az Ütemtervben meghatározott teljesítési határidor~ készíti el a Megrendelonek. A Szerzodés tárgya eredmény kötelem, a biztosítani, Vállalkozó köteles hogy ~ laberuházás Muszaki Dokumentációban átadásakor a Beruházás szereplo avalamennyi Muszaki Dokumentációnak, munkát elvégezni az és alkalmazandó jogsíabályoknak és hatósági eloírásoknak, és a szerzodéskötéskor hatályban lévo magyar és honosított európai szabványoknak, és a kellékszavatos vállalkozói teljesítés érdekében a rendeltttésszeru használat követelményeinek is megfeleljen. 2. valamennyi A fentiekmunká~ miatti a muszaki Vállalkozódokumentációban köteles minden, meghatározott a Muszaki Dokumentációban tartalmon túl is elvégezni, szereplo amely a vállalkozás megvalósításához szükséges. 3. A Vállalkozó kö!eles a Szerzödés szerint kiadni magyar nyelven minden nyilatkozatot és megtenni minden s~ükséges intézkedést annak biztosítására, hogyamegrendelonek épített dolgok a szerzodé~ tartaimán belül rendeltetésszeruen használhatóak legyenek, valamint harmadik köteles megszerez~ személye (Ol valamennyi, származó hozzájárulást, a Megrendeloengedélyt. által be nem szerzett államigazgatási vagy 4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja, miszerint a Munkaterülettel szomszédos ingatlahokban a Beruházás megvalósítása nem okoz kárt. A Vállalkozó e kötelezettségének ~egszegésével, akár Megrendelonek, akár harmadik személyeknek okozott károkért teljes köru anyagi felelosséggel tartozik. Károkozás esetén Vállalkozó a Megrendelot értesíti. A Megrendblonek szóló értesítés elmaradásából eredo károkért a Vállalkozó teljes felelosséggel A Vállalkozó tartoz*, kötele~ aideértve Beruházás harmadik megvalósítása személyek során kártérítési a szomszédos igényéért ingatlanok történo helytállást használóinak is. szükségtelen zavarája nélkül eljárni. 5. Vállalkozó kötelles a Megrendelo utasításait betartani azzal, hogy az utasítások nem terjedhetnek ki a Vállalkozó munkájának megszervezésére és nem tehetik a Vállalkozó Szerzodés szerinti teljesítését terhesebbé. Vállalkozó köteles a Megrendelo nem kelloen pontos, vagy nem tgyértelmu, vagy szakszerutlen utasítására a Megrendelo figyelmét az utasítás teljesítését fnegelozoen írásban felhívni. E kötelezettségének megszegésébol eredo kárt Vállalkozó köteles viselni. 2

3 6. Vállalkozó köteles betartani a jogszabályokat és a helyi önkormányzati rendeleteket, a müszaki eloírásokk a Müszaki dokumentációban szereplo müszaki leírásokat, minoségi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, tüzvédelmi és más hatósági határozatokat, eloírásokat és a szabványokat; megkeresni a Szerzodés keretén belül a munka elvégzéséhez szükséges legmegfelelobb d'árásokat, felszereléseket és anyagokat, elvégezni a jogszabály, a közmüszolgáltatók által és a Müszaki dokumentációban eloírt próbákat; ezek eredményeit. Köteles továbbá a Müszaki dokumentációban meghatározottak szerint kello idoben magyar nyelvü iratokban a Megrendelonek benyújtani, átadni az ellenorzéshez szükséges valamennyi információt és do umentumot; elvégezni a szakmailag szokásos és indokolt próbákat, valamint a haszn' atba vételhez és az átadáshoz szükséges beállításokat, az errol szóló jegyzokönyveket at átvételi bejárás elott át kell adni. Az elozoeken túl el kell végezni a szükséges munkála~okat az átvételi jegyzokönyvekbe foglalt hiányosságok kijavításához, és teljesíteni kell a ~ állalkozót terhelo jótállási és szavatossági kötelezettség körébe tartozó szolgáltatásokat is. 7. Vállalkozó köteles a Munkaterület birtokbavételétol kezdodoen a Beruházás Megrendelo általi átvételéig gohdoskodni a Munkaterület és az elkészült munkák orzésérol. Az orzés költségét a vállalkobi díj tartalmazza. 8. Az ideiglenes ejrgiaellátás (víz, villany, gáz) biztosítása a Vállalkozó feladata. 9. Vállalkozónak a jmunkálatok kivitelezését a forgalom fenntartása mellett kell elvégeznie a dokumentáció múszaki leírásában meghatározottak szerint. A forgalomtereléssei, forgalomkorlátozás~al kapcsolatos jelzések, eszközök elhelyezése a Vállalkozó kötelessége. A Vállalkozó kötelez9ttségét képezi továbbá a forgalom korlátozására felhívó tájékoztató táblák elhelyezése és az ép~tés alatti folyamatos ellenorzése, hiányesetén pótlása. v. VALLALKOZÓ DÍJ, RÉszszAMLA, ÜTEMEZÉS, ESEDÉKESSÉG, BZTOSÍTÉKOK. A szerzöd~s elfogadott végösszege: nettó ,- Ft, azaz ötszázezer harminckilencmilli1hatszázezer Ft. A sterzodéses árft, ,- és amelybol Ft, tartalékkeretnek azaz harminckilencmillióegyszázezer minosül ,- Ft, azaz Ft, amely azonos az ajanlati árral, és amely a szerzodés elfogadott végösszegének tartalékkeret 2. nélküli A szerzodés része. elfo~adott végösszegére és a szerzodéses árra eso mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfeleloen fizetendo. 3. A tartalékkeret fthasználására akkor kerülhet sor, ha a kivitelezés során olyan, az elvárt gondossággal elore iem látható tény, körülmény merül fel, amely beruházás megvalósításához feltétlenül SZÜkSége,'és azt a müszaki ellenor javaslatára a Megrendelo írásban jóváhagyja. 4. A vállalkozói díj átalányár, amely mind az anyag-, mind a díj költséget is magában foglalja. A vállalkozói díj fedezi a jelen szerzodés szerinti épület megvalósításához szükséges minden munka ellenértékét,1 ezért a rendeltetésszerü használatra alkalmas kellékszavatos teljesítés érdekében az esetlegesen felmerülo pót- és többletmunkák elvégzése is a vállalkozó kötelezettsége. Vállcllkozó 3 db részszámla és 1 db végszámla kibocsátására jogosult a sikeres átadás-átvételi eljárákt követoen. 3

4 5. Megrendelo a szerzodésben vállalt kivitelezési tevékenység ellenértéke fedezetévei rendelkezik. 6. Megrendelo eloleget nem biztosít. 7. A vállalkozó skámláit a Megrendelo banki átutalással, 60 napos fizetési határidovel szóló egyenlíti ki. évi Megrerdelo v 1törvénykésedelmes 301. (1) fizetése bekezdése esetén szerinti a Vállalkozót késedelmi akamat Polgári illeti Törvénykönyvrol meg. 8. A vállalkozó kéf.edelmes teljesítése esetén napi ,- Ft késedelmi kötbért köteles fizetni. 9. A Vállalkozó A kötbér a l'állalkozónak ~ésedelembe esik, fizetendo ha aszámla Vállalkozónak összegébollevonásra felróható okból kerül. a Beruházás a Vállalkozó által vállat határidore nem készül el. teljesítési véghatári otol számítottan meghaladja a 30 naptári napot. Az elállást írásban kell közölni. 10. A megrendelo Ha a teljes [Vállalkozó tés akár a megrendelo késedelmeelállása miatt miatt, elállhat akár a szerzodéstol, más - a vállalkozónak ha a késedelem felróhatóa - okból meghiúsul,1 a Vállalkozó a nettó ajánlati ár 5%-ának megfelelo meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 11. A kötbér meg~zetése nem érinti a Megrendelo azon jogát, hogyaszerzodésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól. V. A MUNKATERÜLET ÉS MUNKABZTONSÁG 1. A Megrendelo köteles a. pontban meghatározott munkatevékenységhez szükséges munkanapon belül. 2. megfelelo Vállalkozó munkaterooleteta jogos t a Megrendelo Vállalkozóüzemszeru rendelkezésére muködésének bocsátani, idején annak túlmenoen igényét isköveto munkát 2 végezni. 3. A Vállalkozó az [ dott munkaterületen köteles figyelemmel lenni a Megrendelo üzemszeru muködésére, ha és abennyiben annak szabályozása lényeges. Köteles továbbá a Vállalkozó az adott munkaterületcln a vonatkozó egészség-, munka-, baleset-, tuz- és vagyonvédelmi felelosséggel eloírások szigorú tartozi~ ~etartására. - vétkességi Ennek alapon megszegésébol -, amelynek eredo beálltakor károkért az semmilyen a Vállalkozó módon teljes és mértékben a Megrendelore át nem hárítható. 4. A Vállalkozó kötls a kivitelezés teljes idotartamára aláirási és intézkedési jogosultsággal rendelkezo felelos rhuszaki vezetot, vagy felelos vezetot biztosítani, illetve annak távolléte idejére helyettest ki1"vezni, aki hasonlóképpen jogosult aláimi, intézkedni. 5. A Vállalkozó aí adott munkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a biztonságos és az e&észséget nem veszélyezteto munkavégzés fetételei minden tekintetben személyi, tárgyi, kör~yezeti tényezok - biztosítva vannak. 4

5 6. A Vállalkozónak - mint önálló munkáltatónak - a munkaterület átvételét követoen kötelessége a kivit~lezést a teljesítés idején hatályos munkavédelmi szabályok betartásával végezni, illetoleg végeztetni. 7. Amennyiben munkabiztonsági, al Megrendelo felelos vezetoje, vagy a munkabiztonsági szakembere Közvetlen baleseti veszélyhelyzetet, súlyos tuz-, vagy környezetvédelmi mulasztásokat, hiáhyosságokat, szabálytalanságokat észlel a Vállalkozó tevékenységévei kapcsolatban, a köjetkezo pontokat érvényesítheti: A Vállalkdzó további tevékenységeit azonnali hatállyal megtiltja, a veszélyek elhárítására irányuló tevékenységek kivételével. A Vállalko~ó a veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Megrendelo képviselojéjel egyeztetni, késedelmes, szakszerutlen intézkedés esetén a Megrendelo jogosult a v~szélyhelyzetet, a szabálytalanságot a Vállalkozó költségére megszüntetni, valamint Az ellenorzés költségét Vállalkozóra terhelni és Felülvizsgál~i a további együttmuködés lehetoségét. 8. A Vállalkozó munkavállalói munkavédelmi-, és tuzvédelmi oktatásairól készült jegyzokönyv egy másolati példányát a Megrendelo kérésére átadja. A munkavállalók szakmai, illetve orvosi alkalrbasságára vonatkozó dokumentációk hiteles másolatait a helyszínen tartja, és a Megrendelo kétésére bemutatja. 9. A munkaterülejn ellenorzést végzo hatóságok vizsgálatainál a Vállalkozó csak saját tevékenységét és bját munkavállalóit érintoen tehet nyilatkozatot, a vizsgálat során meghatározott köt~lezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. A fentiek be nem tartás ával okozott károk miatt Megrendelo jogosult Vállalkozó felé kárigényét érvényesíteni. 10. Megrendelo kétésére a Vállalkozó munkabiztonsági, tuz- és környezetvédelmi adataira vonatkozóan az a~atszolgáltatást 24 órán belül köteles megadni. Késedelmes, téves vállalkozói adatszolgáltatásból eredo károk miatti kárigényét Megrendelo a Vállalkozó felé érvényesíti. ll. Vállalkozó a munkaterületen folytatott bárminemu tevékenysége során a tuzvédelmi eloírásokban megh~tározottakat maradéktalanul köteles betartani. A Megrendelonek az ebbol eredö kárát köteles tegtéríteni. 12. Vállalkozó a végzett tevékenységétol, a munkahely jellemzoitol, a munkaeszközöktol, az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai tói ftiggoen, az általa átvett munkaterületeket az ez esetlegesen irányú észrevételét keletke~heto haladéktalanul tüzek leküzdésére teljesíti. alkalmas eszközökkel köteles ellátni. Megrendelo 13. Vállalkozó az!általa átvett munkaterületen köteles rendet és tisztaságat tartani, és a tevékenységébol származó hulladékokat szelektíven gyujteni, kezelni, elszállítani, a Megrendelo ez irányú utasításait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kötelezettségeinek ~ Megrendelo felhívása ellenére 24 órán belül sem tesz eleget, a Megrendelo jogosult a Vállalkozó költségére azokat elvégeztetni. 5

6 14. Vállalkozá a llgozái val bekövetkezett munkabalesetet és a Vállalkozá dogozái által okozott tuzesetet, környezetszennyezést a Megrendelonek is tartozik bejelenteni, és a Megrendelot a Vállalkozó a kivizsgálásba köteles bevonni. A munkabaleseti jegyzokönyvben a Vállalkozó m6gállapításokat csak a Megrendelo egyetértésével, annak hiteles ellenjegyzéséve te~et. A munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzokönyvet az illetékesekhez történo továbbítás elott Vállalkozó köteles a Megrendelonek jóváhagyásra megküldeni. A Vállalkozó kötele~ a Megrendelo által jóváhagyott, egyezo munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzokönyv eredeti egy példányát a munkabalesetet, káresetet követo hónap 8. napjáig a Megrende~o részére megküldeni. munkabalesettel, áresettel kapcsolatban semminemu kivizsgálási, kártérítési, anyagi felelosség 15. A Vállalkozó~ áthárítási követeléseket tudomásul veszi, nem támaszthat hogyamegrendelovel a Megrendelovel szemben szemben. a lyen bekövetkezett igénnyel a Vállalkozó a tuzvé<:lelmi részt is tartalmazó technológiai, muveleti, karbantartási utasítást készíteni és azt a mbnkakezdés elott bemutatni a Megrendelo felelos vezetojének. 16. Az egyéni JdOfelszerelésekrol Vállalkozó gondoskodik a munkavállalói részére. Amennyiben a Vállalkozó a szükséges egyéni védoeszközöket nem biztosítj a, azt a védoeszközök Megrendelo ahiáníában v~1lalkozó semmilyen terhére munkavégzés (azonnali leszámlázás nem folytatható. mellett) biztosíthatja. Egyéni 17. Vállalkozó kötejes munkavállaló it munka-, tuz-, környezetvédelmi oktatásban részesíteni, melyet külön jegyz5könyvben dokumentál ni kell. A dokumentációt a kivitelezési helyszín felelos építésvezeto}ének külön felszólítás nélkül másolatban át kell adni. 18. Vállalkozó munkavállalói az építkezés-kivitelezési helyszínen feliratokban meghatározottakat 1UnkaVégZéSÜk soráu kötelesek maradéktalanul betartani. felhasználás elott a Megrendelo kérésére Megrendelo felelos vezetojének bemutatni, annak másolati 19. Vállalkozó példányát köt~es á adni. az általa felhasznált anyagok magyar nyelvu biztonsági adatlapjait a V. FELELOSSÉG 1. A Vállalkozó felelossége a Megrendelovel szemben kiterjed - az általa al~írt kötelezettség vállalásokra; - az érvényb9n lévo szabályokra; - a szakma szabályaira. 2. A Vállalkozó fetos a Munkaterületen épített dolgok megorzéséért, ide értve az általa, megelozoen létreh~zottakat vagy a más vállalkozók által készítetteket, egészen azok átvételéig. 3. A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa felhasznált, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy modell, védjedy által védett anyagok, szerszámok, gyártási eljárások tulajdonát vagy használati jogát jogs~eruen szerezte és gyakorolja. 6

7 4. Megrendelo Ennek hiányáb4n felé, hpgykötelezettséget a szükséges felhasználási vállal a maga, engedélyeket alvállalkozói saját és hatáskörben beszállítói ésnevében költségéna beszerzi. követelést támaszt na, vagy vitássá válna iparjogvédelem által védett anyagok, szerszámok, gyártási eljárások t ajdona, felhasználhatósága, vagy bárki szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta 5. Vállalkozó vagy modell, kötjles védjegy kártalanítani vagy márkanéva Megrendelot, általi védettség ha akapcsán Megrendelo bárminemu bárki igénnyel bármi nemu élne. 6. A Kbt megajánlott ajánl megkötésére vonat átadja. (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleloen a Vállalkozó az általa i árral megegyezo biztosítási értéku felelosségbiztosítási szerzodés ozó kötvényét a jelen szerzodés aláírásával egyidejuleg a Megrendelonek Vil. SZERZODÉSES DOSZAK 15. nappal bezáról g befejezi, majd a területet, illetve az elvégzett munkát a Megrendelo követoen a munkálatokat megkezdi, és azt 20 ll. márcus részére 1. A Vállalkozó teljes körue a izerzodéskötést átadja. 2. A szerzodés mel1ékletét képezo muszaki dokumentációban meghatározottakon túl az építés folyamán megfogal azott kivitelezést érinto megrendeloi módosítások, és vis major esetét kivéve a teljesítési atárido nem módosulhat. A határido meghosszabbításra irányuló kérelmet ajánlott levélben ell eljuttatni a Megrendelohöz, legkésobb 5 nappal az arra okot adó esemény megtörtén e után. 3. A Muszaki Doku entációban nem szereplo és a Munkaterület átadáskor eltakart állapotban volt (rejtett) v amint a szokásos jelleget és mértéket meghaladó akadály elhárításához/elhár lásához szükséges idovel a határido meghosszabbodik. Az ilyen körülmény felmerül' sérol az építési naplóban tett bejegyzésen túl a Vállalkozó a Megrendelot haladéktalanul köte es értesíteni. 4. A Vállalkozó jogpsult az eloteljesítésre. X. Á TADÁS-Á TVÉTEL 1. Felek a Beruház$t oszthatatlannak tekintik, az Ütemtervben meghatározott szakaszok nem minosülnek részteljbítésnek. Az Ütemtervben írt egyes szakaszok elkészültének Felek általi rögzítése, és az a~bkhoz kötodo Vállalkozói Díj részlet megfizetése nem jelenti az adott szakasz Megrendela általi átvételét. 7

8 Megrendelö vagy á veszi a Beruházást, vagy ha a Vállalkozó teljesítése nem szerzödésszeru, az átvételt megtaga ja, felsorolva az átvételt akadályozó hibákat és hiányosságokat. Abban az esetben, 2. Az átadás-átvét~li ha Vállal ozóeljárásról hibájábóla Megrendelo felek egyidejuleg az átvételt jegyzökönyvet megtagadja, vesznek úgy Vállalkozó fel, melyben az és ezt követöen l galább 8 napos póthatáridö tuzésévei elözetesen egyeztetett idöpontra ismételten átvételt megtagadó]egyzokönyvben meghívj az átadás-átvételifelvett eljárásra hibákat Megrendelöt, és hiányosságokat Tervezöt 8ésnapon Muszaki belül Ellenort. orvosolja is a hibák kijavítás' ra nem kerül sor, úgy Megrendelo választása szerint az esetleges hibák értékének megfelel' árcsökkentést kérhet, vagy a hibákat a Vállalkozó költségére harmadik személlyel 3. Abban azkijavítta esetbe~ ia. ha a Vállalkozó hibájából a megismételt átadás-átvételi eljárást követöen átadni a Megrend lö részére magyar nyelven a beépített anyagokra és berendezésekre vonatkozó 4. A Vállalkozó minöséaiberuházásátadáskor i tanúsítványokat, használati az átadás-átvételi és karbantartási dokumentáció utasításokat, részeként garancia köteles jegyeket az egys~ges karbantartási könyvet. A vállalkozó felelös az átadás-átvételi dokumentáció átadásának elmulasztásából, vagy a késedelmességéböl vagy hiányosságából eredo Megrendelöt ért károkért. miatt, amelyek má hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó 5. Megrendelö munkák folytá nem~tagadhatja sem akadályozzák meg az átvételt a rendeltetésszeru a szolgáltatás használatot. olyan jelentéktelen hibái, hiányai 6. A szerzodo felek ~ögzítik, hogya Vállalkozó által elkészített munka átadására-átvételére jogosultak: a.) Megrendelö részeröl: Aranyi János elnök b.)vállalkozó részétol: Pásztor mre 7. Vállalkozó am" szaki átadás - átvételi eljárás során köteles átadni a Megrendelonek az alábbi, magyar nyel u dokumentumokat: - építési nap ó 1 példányát, - 2 példány egvalósulási dokumentációt, - minösített érési jegyzökönyveket, - a beépített nyagok 1. osztályú minöségét tanúsító, a 3/2003 (1.25.) BM-GKM-KvVM együttes r ndeletben foglaltaknak megfelelö magyar nyelvu minöségtanúsítási 8. Felek rögzítik, hogy a Beruházás átadás-átvételtöl számított egy éven belül utófelülvizsgálati igazolásoklt. eljár st tartanak, melyre Megrendelo hívja meg Vállalkozót. Felek az utófelülvizsgálati eljárásról jegyzökönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az esetleges hibákat, hiányosságokat, a V~llalkozó azokra tett észrevételeit. 8

9 ai' X. MUNK4K MÓDOSÍTAsA hajt végre, amelye ez a Megrendelo elozetesen, írásban nem járult hozzá, a Megrendelo saját kezdeményezésre "vetelheti a bontást, a kijavítást, a Szerzodés pontos megvalósításához szükséges 1. Amennyiben újrakez ést, llalkozó tekintet a Szerzodésben nélkül arra meghatározott az árcsökkentésre, munkákon amelyet olyanazon módosításokat bontások, kijavitások, 2. A Megrendelo vagy útkezdések n m tartozik miatt a Vállalkozónak követelhet, amelyek többletfizetséggel az épltmény az minöségét engedély nélkül ronthatják. végzett módosított munkák ért, ha azok többlet költséget okoztak a Vállalkozónak az eredeti költségekhez képes~. X. HBAs TELJESÍTÉS szabványok 1. A Vállalkozó szerint~ köteles. aosztályú szerzodéskötéskor kivitelezést hatályos végezni. magyar Vállalkozó vagy honosított a teljesített EU és eloírások, átadott kötelezettséget munkákra vonatko1óan váll,u. A jótállás a jogszabályokban kiterjed a Megrendelo meghatározott, által jelzett de legalább valamennyi 120 hónap hibára, jótállási akár az megjelenésük írásb li közlése miatt, figyelemmel a Ptk (3) bekezdésére. 2. Vállalkozó a Ber házásban található tartós használatra rendelt termékek vonatkozásában a átvételi jegyzokönt:' ben szereplo fenntartások okán, akár az átvételt követo utólagos 151/2003. Korm. rendelet rendelkezéseiben foglaltaknak megfeleloen felelos. jogosult 3. A nema vállalkoz~i megfele~o díjat mennyiségi arányosanéscsökkenteni. minoségi vállalkozói teljesítés esetén a Megrendelo kello gondossággal eljárva, észlelhette volna valamely Muszaki Dokumentációban szereplo 4. tervabban szakszerutlens' az esetbe~ gét, ha a hiányosságát, Vállalkozó, akiellentmondásosságát, az építési szakmai ismereteket pontatlanságát teljes köruen és az érintett ismeri, tervezotol nem kért i~gyeztetést, úgy köteles a minden, a muszaki megoldás meghatározásának elmulasztásából ere~o kárt, többletköltséget viselni. X. ÉPÍTÉS NAPLÓ ÉS MUSZAK ELLENOR megfelelo 1. A Munkaterületer építési qaplót a Vállalkozó vezet, ahol a vonatkozó rögzíti ajogszabályoknak Beruházást érinto és aminden pályázati lényeges eloírásoknak tényt, körülményt. 2. Az építési napló~a a Vállalkozó, a Megrendelo, és a Muszaki Dokumentációban szereplo terveket, muszaki l(1írásokat készíto tervezok, valamint a Muszaki Ellenor jogosult bejegyzést tenni. 9

10 3. Az építési naplóba bejegyzést tehet: Megrendelo képvijeloje, valamint a Megrendelo által megbízott építési muszaki ellenor: Sebestyén Roland Vállalkozó felelös uszaki vezetöje: Hakstol Róbert 4. A Muszaki Ellenl"r feladata, hogy ellenorizze, hogy a Vállalkozó betartja-e a Szerzodést és a kötelezoen alkal~azandó jogszabályokat, a szerzodésben és a Muszaki dokumentációban meghatározott szaqványokat, eloírásokat és a hatósági engedélyeket, ~llenorizze, hogy a Vállalkozó megfel~lo minoségben végzi-e a munkát, ellenorizze az Utemtervben foglalt szakaszok elkészül~ét, és a Vállalkozó által benyújtott számlákban feltüntetett összegek helytállóságát. köteles a Muszaki llenort írásban értesíteni, hogy ellenorizhesse azokat. 6. A Vállalkozó minden olyan körülményrol, amely a teljesítési határido betartását 5. Vállalkozó az j,gyeseltakarásra kerülo munkarészek eltakarását 5 nappal megelozoen veszélyezteti, az építési naplóba történo bejegyzésen kívül, közvetlenül szükség szerint telefonon is kötelesl értesíteni a Muszaki Ellenort. A Megrendelo jogosult a munkák végzését bármikor - napszak. és idoszaki korlátozás nélkül - ellenorizni vagy ellenoriztetni. X.. 'ÖRVÉNYES ÉS SZERZODÉSES BZTOSÍTÉKOK 1. A Vállalkozó ajállalkozó igénybevételére is jogosult, melyért azonban a Megrendelovel szemben úgy felel, tint saját munkájával. hozzájárul ahhoz, h gy alvállalkozója további alvállalkozót vegyen igénybe Vállalkozó A muszakikijelfti, áta ás-átvétel hogyateljesítéshez idopontjában, igénybe illetve vesz a jótállási alvállalkozót, idon belül illetveészlelt kijelenti, hibákat, hogy hiányosságokat a felek jegyzokönyvben rögzítik, feltüntetve azok kijavításának, illetve pótlásának határidoit, illetve az igényelt díj leszállítás összegét. A jótállás idotartama alatt a avállalkozó javítást lehetové a Megr~ndelo teszi - egy általmunkanapon jelzett hibás belül munkarészek köteles megkezdeni kijavítását -ésamennyiben a muszakilagaz indokolt idojárás idotartamon belül bbfejezni. Ellenkezo esetben Megrendelo jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett - a jóteljejítési biztosíték terhére a munkát mással elvégeztetni. Amennyiben a határido eredménytjlenül telik el, vagy a javítás, csere élet-, vagy balesetveszély elhárításához elvégeztetheti. Aegrendelo az észlelt hibák, hiányosságok kijavításához, illetve pótlásához vagy nélkülözhetetlen, az igényelt díj ~ eszállításhoz a Vállalkozó szükséges költségérejóteljesítési felelosségére biztosítékot Megrendelo kötelesisnyújtani, elvégezheti, melynek vagy összege a nettó ajáhlati ár 2%-a. A biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesítheto a Megrendelo bankszkmlájára történo befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerzodés alapján kiállított - készfizeto kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A jóteljesítési biztos~ték teljesítésének idopont ja a végszámla benyújtásának idopontja. Vállalkozó a szavat6ssági ido alatt észlelt hibák kijavítására köteles. 10

11 XV. A SZERZODÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZÜNTETÉSE 1. A Kbt Jan foglaltaknak megfeleloen a felek csak akkor módosítha~ák a jelen szerzodésnek az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetoleg az ajánlat tartalma alapján meghatáro~ott részét, ha a szerzodéskötést követoen beállott körülmény miatt a szerzodés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 2. Ha a jelen szerzbdés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minosülnének, ezen érvénytelensé~ nem érinti a szerzodés egészét. A szerzodés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezésb érvényben maradnak és kikényszeríthetok, az érvénytelen rendelkezés, helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalrhazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minosített rendelkezések nélkül a szerzodést ~ Felek egyáltalán nem kötötték volna meg. 3. A Vállalkozó a slerzodéstol elállhat, ha a Megrendelo a Munkaterület átadásával 30 napot meghaladóan indok hélkül késlekedik. 4. A Megrendelo a szerzodéstol bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó teljes kárát megtéríteni, azzal, hogya Vállalkozó köteles eleget tenni kárenyhítési kötelezettségeinek. A megrendeloi elállás esetén a Vállalkozó által megrendelt anyagokat a Megrendelo akkor köteles kifizetni, ha a Vállalkozó a megrendelés tényét számlával igazolja és az anyagokat a Munkaterületen a ~egrendelonek átadta. A Vállalkozót díjának biztosítására zálogjog illeti meg a Megrendelonek azokon a vagyontárgyain, amelyek a vállalkozási szerzodés következtében birtokába kerültek. kívül: 5. A Megrendelo a jzerzodéstol elállhat a Ptk-ban és a Szerzodésben meghatározott eseteken (1) ha a Vállalkozó megszegi valamely alapveto kötelezettségét, különösen, de nem kizárólag, ha nem a megkíváht gondossággal végzi el a Muszaki Dokumentációban meghatározott munkákat, vagy nerrl a tervezett anyagokkal. Abbahagyja az építkezést, vagy megszegi a neki adott írásos utasítájokat, a Megrendelo írásbeli felszólítása után (ajánlottan, tértivevénnyel (2) feladott a Vállalkozó levéllel), felszámolását ha laz 8 naponrendelik belül nem el. hozott eredményt. (3) ha már elore látható, hogy a Vállalkozó a Szerzodésben meghatározott teljesítési határidot több mint 30 nappal iel fogja mulasztani. 6. Azok az összegek, amelyekkel a Vállalkozó tartozik az elozo bekezdés alapján szükség szerint levonásra ketlnek a már elvégzett munka értékébol. 7. Az elállás bejelentését követoen Megrendelo haladéktalanul megkezd heti - lehetoleg a Vállalkozó jelenlétében -, a Szerzodés szerint elvégzett munkák és a Vállalkozó leltár szerint készletezett anyagai nak felmérését. Ezekrol az eseményekrol jegyzokönyv készül. Ez a jegyzokönyv lesz ak alapja az elvégzett munkák meghatározásának, figyelembe véve a Szerzodés megszun~sének dátumát, a jótállás kezdeti idopontját, és a tervezett végso kifizetés idopontját is. 11

12 xv. ÉRTESÍTÉSEK 1. A felek a Szerzödés alapján egymáshoz intézendö értesítéseiket írásban, a következö személyek részére, ~ következö címre kötelesek eljuttatni: A Megrendelö részére: név: dr. Hajdú Szil~ia cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 17ld fax: 76/ telefon: Müszaki, 76/ l kivitelezé i kérdésekben továbbá: név: Sebestyén Rol~nd cím: 1239 Budapest, Haraszti út 44. A Vállalkozó részél: név: cím: Pásztor 6320 Solt, mre Ko~suth <1 L. u. 1. telefon: 06/ :-423 fax: 06-78/ A felek az értesítéseiket ajánlott postai küldeményként, vagy faxon, vagy kézbesítö útján kötelesek a másik félhez eljuttatni. 3. Az értesítéseket lakkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha a postai küldemény feladását az "Ajánlott küldemény" aláírt tértivevénye igazolja, a faxon elküldött értesítés vételét a másik fél faxon, vagy a következö építési naplóbejegyzésében visszaigazolta, a kézbesítö útján történt kézbesítést dedig írásbeli átvételi elismervény igazolja. 4. A felek a ké~viselöik személyében és/vagy az értesitési címük ben bekövetkezett változásokat is a 2. pontban meghatározott módon kötelesek a másik féllel közölni. XV. ÜZLET TTOKT ART ÁS 1. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, hogy a másik fél kifejezett elözetes engedélye nélkül, akár a Szetzödés fennállása alatt, akár annak megszünése után, nem fed fel más személy számára, v~gy egyéb módon nem használ fel olyan, a másik félre vonatkozó bizalmas információt, amelyl a Szerzödés alapján jutott közvetlenül, vagy közvetetten tudomására, kivéve, ha a felhasználás célja a Szerzödésen vagy jogszabályon alapuló jogok érvényesítése vagy kötelezettségek teljesítése. 2. A felek gonddskodnak arról, hogyalkalmazottaik, megbízott jaik, és alvállalkozóik megismerjék és bet*rtsák a jelen pont rendelkezéseit. 12

13 3. A jelen pont rendelkezései túlélik a Szerzodés megszunését és nem lehetnek ellentétben a közpénzek felha~ználásának nyilvánosságát biztosító vonatkozó jogszabályok rendelkezései vel. XV. VEGYES ÉS ZARÓ RENDELKEZÉSEK 1. A Szerzodo Felek esetleges vitáikat megkísérlik az. pontban írott képviseloiken keresztül elozetes egyeztetéssbl rendezni, azonban annak elkerülhetetlenségekor - perértéktol fúggoen alávetik magukat k Kecskeméti Városi Bíróság, illetve Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékejségének. 2. A jelen szerzod1ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk. vonatkozó rendelkezései, továbbá a tárgykört szabályozó jogszabályok, mindenkor hatályos eloírásai az irányadó ak. 3. Ezen szerzodés keszült 4 (négy) eredeti példányban. 4. A szerzodést al szerzodo felek felolvasás és kölcsönös értelmezés után - jogosított képviseloiken keresztül - mint akaratukkal mindenben megegyezo okiratot jóváhagyólag és cégszeruen írták alá! Kelt: Kunszentmiklós, október 6. FELSÖ.<tSKUNSAG ÉS DUNAMELLf.::... ch.,.~:~~\tf~;~~s~las ) egfenae102. O, AT BT. t, K:oss t;:u:.1':. AdószánV áualkiw2-03 OTP Salt: 1] J ~ 13

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. A SZERZŐDŐ FELEK Név: Jakabszállás Község Önkormányzata Székhelye: 6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14. Képviseli: Szabó Mihály polgármester Adószáma: 15736338-2-03 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS. ~- + /'0;h ~~ uv

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS. ~- + /'0;h ~~ uv l' ~ A jelen szerzodés létrejött egyrészrol Név: Ózd Város Önkormányzat VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS ~- + /'0;h ~~ uv Címe: 3600 Ózd, Városház tér 1. Adószáma: 15350088205 '51'-~ ~g:r-l- OS* Bankszámlaszáma:

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

1. A SZERZODÉS TÁRGYA, TARTALMA

1. A SZERZODÉS TÁRGYA, TARTALMA KIVITELEZOI VÁLLALKOZÓI SZERZODÉS Amely létrejött egyrészrol másrészrol Páty Község Önkormányzat 2071 Páty, Kossuth u. 83. Telefon: 23/555-530 Adószám: 15390235-2-13 Bankszámla szám: OTP Bank Nyrt. 11742001-15390235

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt, bankszámla száma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom Vállalkozási szerződés a Pak~ Gesztenyés u. 13. lépcsőház feli~/írásához kapcsolódó pótinunkákra Megrendelő ny. száma: MO/131/2010. ikt. száma: 11/5173/2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tartalom 11 A szerződés

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész ~. ~.1- ocbká -0000-,LQÁC SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEF azonosító: 20030 Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

Szállítási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között:

Szállítási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között: Szállítási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Képviselője: Horváth

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Vállalkozási szerzodés

Vállalkozási szerzodés Vállalkozási szerzodés amely létrejött egyrészrol Név: Ózd Város Önkormányzata Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1. Képviselo: Fürjes Pál polgármester telefon: 48/574-100 fax: 48/574-198 Email: furies.pal@ozd.hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Név: Magyar Olimpiai Bizottság Képviseli: Molnár Zoltán főtitkár Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon: + 36 (1) 386-8000 Telefax: + 36 (1)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. PANNON VOLÁN AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI Zrt. 7601 Pécs, Siklósi u. 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Kapos Volán Zrt. és Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 242/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére. elnevezésű. nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére. elnevezésű. nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére elnevezésű nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához 2014. április TARTALOMJEGYZÉK I. ELJÁRÁSI ÚTMUTATÓ 2 1. Általános

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Söjtör Község Önkormányzata székhely: 8897 Söjtör, Petőfi u. 2. bankszámlaszám: 2011. augusztus 31-ig: 11749008-15432364 2011. szeptember 1-től: 74000119-10733952

Részletesebben

ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS , ÉPíTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő), képviseli: Dr. Kovács

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15391126-2-13 Bankszámlaszám: 64400099-10918018, Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Last-Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs,

Részletesebben

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Annavölgy Község Önkormányzata (székhelye: 2529 Annavölgy, Községháza köz 2., adószáma: 15388454-2-11, telefon száma: 06-33/508-510, és fax kapcsolási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló)

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Magyar Kertépítő és Fenntartó

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere

A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere 1. A feltételrendszer hatálya, alkalmazása A jelen általános, munka-, tűz- és környezetvédelmi feltételrendszer (a továbbiakban:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS

GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS GENERÁLKIVITELEZŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről, Leányvár Község Önkormányzata, 2518 Leányvár Erzsébet utca 88. adószám: 15729772-1-11, bankszámlaszám: ( képviseli: Hanzelik Gábor polgármester)

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester

Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester Vállalkozási szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18.-20. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉS FELÜGYELETI SZERZŐDÉS MÉK 01 2009 FORMA

ÉPÍTÉSZ TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉS FELÜGYELETI SZERZŐDÉS MÉK 01 2009 FORMA ÉPÍTÉSZ TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉS FELÜGYELETI SZERZŐDÉS MÉK 01 2009 FORMA amely létrejött alulírott szerződő felek között ÉPÍTTETŐ Székhelye: Cégjegyzékszáma: Bankszámlaszáma: Képviselője: Elérhetősége:

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett Budapest IX.

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Közbeszerzési- és beszerzés lebonyolításának szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., mint vállalkozó (a továbbiakban OFFI), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről

BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PK Zrt. Pécsi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 33. adószám: 11005243-2-02 cégjegyzék szám: 02-10-060068

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. 11. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Boros Emil igazgató mint megrendelő

Részletesebben

Általános szállítási feltételek

Általános szállítási feltételek Általános szállítási feltételek 1. Általános feltételek: 1. A jelen szállítási feltételek minden szerződés vonatkozásában érvényesek, és minden szerződés vonatkozásában elsőbbséget élveznek a vevő vásárlási

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Nyt. szám: 1. sz. példány SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127 Adószám: 15450353-2-12 Bankszámlaszám:

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Kétegyháza, Táncsics Mihály Művelődési Ház részleges felújítása és akadálymentesítése építési munkáinak elvégzésére

Vállalkozási szerződés Kétegyháza, Táncsics Mihály Művelődési Ház részleges felújítása és akadálymentesítése építési munkáinak elvégzésére Vállalkozási szerződés Kétegyháza, Táncsics Mihály Művelődési Ház részleges felújítása és akadálymentesítése építési munkáinak elvégzésére VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek

VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Általános Szerződési Feltételek amely a következő felek között jön létre a jelen okiratban alább szereplő feltételekkel: egyfelől a LAUREL Számítástechnikai

Részletesebben

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal DOKUMENTÁCIÓ 2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal tulajdonában/üzemeltetésében lévő flotta gépjármű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860.

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860. Készítette: M-T Munkaügyi Tanácsadó Kft. 2600 Vác, Köztársaság út 5. Tel: (30)-6333-925 Fax: (27)-353-925 E-Mail: iroda@munkavilaga.hu; iroda@munkaugyes.hu Web: www.munkavilaga.hu; www.munkaugyes.hu M-T

Részletesebben

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS. 1 Előzmények. 2 A Szerződés Tárgya. 3 Felek együttműködése. Szerződésszám: 1-159427,43/2013. Amely létrejött egyrészről

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS. 1 Előzmények. 2 A Szerződés Tárgya. 3 Felek együttműködése. Szerződésszám: 1-159427,43/2013. Amely létrejött egyrészről Szerződésszám: 1-159427,43/2013 MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Adószám: 15735777-2-42 KSH szám:

Részletesebben

TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT

TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT evobank Zrt. TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés napja: 2014. február 12. 1/10 I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Treasury üzletszabályzat hatálya Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban: Üzletszabályzat) az

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére Ügyiratszám: 3401-6 /2008. Ügyintéző: FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztés Fonyód Város közútjain, terein

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Város Önkormányzata Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Weblap tervezéshez, Weboldal üzemeltetéshez Horváth Péter egyéni vállalkozó Hatályos 2015. február 01. napjától visszavonásig Hozzáférhető: http://www.pcwebdoki.hu címen

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben