AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Átírás

1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2 db új tehergépjármű, 1 db új személygépkocsi és 1 db új kisbusz beszerzése tárgyú hirdetményes egyszerű közbeszerzési eljáráshoz Összeállította:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Beruházási Iroda Szolnok, október hó

2 I. Fejezet Ajánlati felhívás 2

3 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat hirdetményes egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása 14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hukozbeszerzesek-tanacsa.hu~ Online értesítés: AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki Árubeszerzés X Szolgáltatás A hirdetmény kézhezvételének dátuma... Azonosító kód... I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Postai cím: Kossuth Lajos út 2. Város/Község: Szolnok Postai irányítószám: 5001 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: 56/ *; 56/ Címzett: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal dr. Denke Gergely dr.denke@jnszm.hu Fax: 56/ Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 3

4 A dokumentáció a következő címen szerezhető be: Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást? igen nem X II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés - II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás -, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás b) Árubeszerzés X c) Szolgáltatás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb X Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) A teljesítés helye A teljesítés helye A teljesítés helye Szolnok, Kossuth Lajos út NUTS-kód NUTS-kód HU322 NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Szállítási szerződés 2 db új tehergépjármű, 1 db új személygépkocsi és 1 db új kisbusz beszerzése II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 4

5 Fő tárgy További tárgy(ak) II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen nem X Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt és opciót beleértve) 1 db maximum 90LE teljesítményű és minimum 1400cm 3 lökettérfogatú, diesel üzemmódú, 2 személyes tehergépjármű -kabinelválasztás (lemez) -kétszárnyú lemezelt hátsó ajtó (180 o -ban nyíló) -jobboldali lemezelt tolóajtó -szervókormány -fülke padlóborítása (gumi) -tetőcsomagtartó -ajtókárpit (formázott panel fogantyú csak első ajtókra, ajtózsebekkel) -belső világítás -vonóhorog -15 colos acél keréktárcsa, 15-ös gumiabronccsal -téli gumi garnitúra - a 90/2003.(VII.3o.) FVM-ESZCSM rendeletnek megfelelő készétel szállításra alkalmas belső borítás kialakítása. 1 db maximum 110LE teljesítményű és minimum 2400cm 3 lökettérfogatú, diesel üzemmódú, min. 5 személyes (un. dupla kabinos) tehergépjármű, melynek a rakfelülete legalább: hossz: min. 200cm, szélesség min. 160cm, oldallap magassága min. 35cm 1 db legalább 50LE teljesítményű és minimum 1000cm 3 lökettérfogatú, benzines üzemmódú, négy ajtós, 5 személyes személygépkocsi 1 db minimum 2400cm 3 lökettérfogatú, diesel üzemmódú, magasított (240cm magasságú), 8+1 üléses (könnyen kivehető ülésekkel, melyek helyére tolókocsik tehetők és tolókocsinként 4 ponton rögzíthetők), rámpás kisbusz. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem X Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés / / (év/hó/nap) befejezés 2007/12/31 (év/hó/nap) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér, jótállás 5

6 III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az ellenérték kiegyenlítése az igazolt teljesítésről kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással történik. Ajánlatkérő kedvezőbb fizetési feltételt is elfogad. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Nem követelmény. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen nem X Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Nem lehet az eljárásban ajánlattevő, vagy alvállalkozó, aki a Kbt. 60. (1) bekezdés, vagy a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok hatálya alá tartozik, továbbá nem lehet ajánlattevő, vagy 10% feletti alvállalkozó, aki a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontok hatálya alá tartozik. A Kbt. 60. (1) bekezdésben foglalt kizáró okok megfelelően alkalmazandók a Kbt. 66. (2) bekezdése, illetve a 67. (4) bekezdése szerinti szervezetekre. Kizáró okok igazolása tekintettel a Kbt (4) bekezdésben előírtakra ajánlattevő egyszerű nyilatkozatával. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek, ill. a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az előző két év ( ) teljes forgalmáról szóló nyilatkozattal III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek, ill. a közbeszerzés értékének 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az előző két év ( ) legjelentősebb szállításairól készített cégszerű nyilatkozata a következező tartalommal: legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő fél, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölése. Alkalmas az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az előző két év ( ) legalább egyikében a teljes forgalma elérte a nettó Ftot. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmas az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az előző két év ( ) legalább egyikében, összesen minimum 2 db tehergépjármű és 1 db személygépkocsi szállításáról referencianyilatkozattal rendelkezik. III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett műhelyek számára fenntartott igen nem X III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen nem Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa Tárgyalás nélküli Tárgyalásos X IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY 6

7 Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint X Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszám 1. nettó ajánlati ár (Ft) teljesítési határidő 1 IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen nem Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) - IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen nem X Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2007/10/27 (év/hó/nap) Időpont: 10 óra Kell-e fizetni a dokumentációért? igen nem X Igen válasz esetén, Ár (számokkal): Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2007/10/27 (év/hó/nap) Időpont: 10 óra IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV X Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) / / -ig (év/hó/nap) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2007/10/27 (év/hó/nap) Időpont: 10 óra Helyszín : Megyei Önkormányzat székháza 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. I. emelet 130. szoba Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen nem X Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY igen nem X PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása Ajánlatkérő a hiánypótlásra lehetőséget biztosít, egy alkalommal. A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre Ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlást. 7

8 2) A szerződéskötés tervezett időpontja november 12. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja Az ajánlattevő az érvényes ajánlattevőkkel egy tárgyalást tart november 6-án 9 órától. Helyszín: Szolnok Kossuth Lajos út 2. I. emelet 130. szoba Az ajánlatkérő a tárgyalásokat zárt körben tartja (csak az ajánlatkérő és ajánlattevő, valamint képviselőik lehetnek jelen). Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön, az ajánlatok beadási sorrendjében tárgyal. Ajánlattevőt csak érvényes cégkivonata alapján cégjegyzési joggal rendelkező személy, vagy az általa adott teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy képviselheti. Ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, melyet minden ajánlattevőnek megküld. Az ajánlattevők végső írásbeli ajánlatot adhatnak be, melynek bontási határideje november óra, helyszíne: Szolnok Kossuth Lajos út 2. I. emelet 130. szoba. 4) A dokumentáció munkanapokon hétfőtől csütörtökig óra között, pénteken óra között, ajánlattételi határidő lejártának napján óra között vehető át a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal, Szolnok, Kossuth Lajos út 2. I szobában dr. Denke Gergely vagyonjogi referensnél. 5) Az ajánlatot és a végső ajánlatot benyújtani kizárólag a Kbt. 79. (1) bekezdés szerint, írásban, zártan lehet 2 példányban, 1 eredeti és 1 másolati példányban. Az ajánlatra vonatkozó egyéb formai követelményeket a dokumentáció tartalmazza. 6) Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát, továbbá az aláírásra jogosult személy(ek) hatályos aláírási címpéldányának másolatát. 7) Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 70. (1) bekezdés, 71. (1) bekezdés a)-b) pontjaira tett nyilatkozatot. A Kbt. 71. (1) bekezdés a)-b) pontjaira tekintettel nemleges nyilatkozattal is csatolni szükséges. 8) Amennyiben az ajánlatot vagy valamely az ajánlathoz csatolt ajánlattevői nyilatkozatot nem a cégjegyzésre jogosult személy, vagy 10% feletti alvállalkozó alkalmazása esetében nem az igénybe venni kívánt alvállalkozó cégjegyzésre jogosult vezetője írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást szintén csatolni kell. 9) Valamennyi nyilatkozatot, dokumentumot, amennyiben jelen felhívás másképp nem rendelkezik, elegendő egyszerű másolatban benyújtani. 10) Az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha az ajánlattevő cégkivonata nem tartalmazza a közbeszerzés tárgyához kapcsolódó tevékenységi kört. 11) Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció igazolt átvétele. 12) Az Értékelés módszere: az Ajánlatkérő a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat a IV.2.1) pont szerinti részszempontok alapján értékeli. Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: pont. Valamennyi bírálati elem tekintetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati érték kap 90 pontot, a legkedvezőtlenebb ajánlati érték kap 70 pontot. A többi ajánlat tartalmi elemeinek pontszáma pont között lineáris arányosítással kerül kiszámításra. Az így megállapított pontszámok kerülnek e felhívásban meghatározott súlyszámokkal megszorzásra. 13) Az ajánlattevőknek be kell számítania két használt tehergépjárművet: KIA Besta 1997-es illetve 1998 évi gyártásúak, melyek részletesebb adatait, megtekintési lehetőségük színhelyeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 14) A Kbt a alapján több változatú ajánlat tehető az 1 db legalább 50LE teljesítményű és minimum 1000cm 3 lökettérfogatú, benzines üzemmódú, négy ajtós, 5 személyes személygépkocsi esetében, vagyis az új autó mellett alternatív változat tételére van lehetőség: használt személygépkocsi megajánlására, amely balesetés sérülésmentes és nem lehet az üzembe helyezéstől számított 3 évesnél régebbi, futásteljesítménye nem haladhatja meg a km-t. 15) Ajánlatkérő a Kbt. 13. (4) bekezdése értelmében felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 12. (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az alkalmassági követelményeket. VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2007/10/05 (év/hó/nap) 8

9 II. Fejezet Útmutató az ajánlattevők részére Közbeszerzési eljárás megnevezése: 2 db új tehergépjármű, 1 db új személygépkocsi és 1 db új kisbusz beszerzése tárgyú hirdetményes egyszerű közbeszerzési eljárás 9

10 Útmutató az ajánlattevők részére Jelen útmutató az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek értelmezésére, az ott meghatározott feltételek kiegészítésére, valamint egyéb a Kbt. előírásainak megfelelő ajánlattételi feltételek rögzítését tartalmazza. Jelen Dokumentáció tekintetében a Kbt. megjelölés a évi CXXIX. törvényt jelöli. 1. A dokumentáció használata A Dokumentáció ajánlatkérő szellemi tulajdonát képezi, ennek megfelelően a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik. A Dokumentáció másolása, sokszorosítása csak a jelen eljárásban történő használat érdekében megengedett, a jelen eljárás keretein kívül bármilyen formában történő felhasználásához ajánlatkérő nem járul hozzá. 2. Ajánlatkérő nyilatkozata Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy az ajánlattételi felhívás A szerződés tárgya szakaszban meghatározott szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll. A dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás, tervdokumentáció a hatályos jogszabályokban és egyéb szabványos előírásokban a Kbt ban előírt követelmények figyelembe vétele mellett került összeállításra, valamint abban a létesítéshez meglévő és okiratokban foglalt követelmények betartásra kerültek. 3. Ajánlatkérő tájékoztatása Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatás a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2004.(I.9.) FMM rendeletben szabályozott módon és helyen szerezhető be. 4. Az ajánlat költségei Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költséget ajánlattevő viseli. Ajánlatkérő az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban ajánlattevők részéről semmilyen jogcímen nem fogad el költség igény érvényesítést, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő az eljárást eredményessé, vagy eredménytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat, dokumentumokat nem szolgáltatja vissza. 5. Kapcsolattartás Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevők valamennyi, az eljárás során az ajánlatkérőnek megküldésre kerülő okmányok, levélen, faxon, egyéb dokumentumok tüntessék fel az eljárás tárgyát. Ajánlattevő a fenti szabályok megsértéséből adódó valamennyi következményt viselni 10

11 kötelesek. Ajánlattevő adja meg ajánlatában azon kapcsolattartó személyek nevét, beosztását, valamint telefon és telefax számait, valamint címeit, akik az eljárás során nyilatkozat tételre, információ adására jogosultak. 6. Az eljárás nyelve Az eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és egyéb kapcsolattartás magyar nyelven történik. Ajánlattevő köteles mellékelni ajánlatához az ajánlattételi felhívásban meghatározott, de idegen nyelven kiállított dokumentumok hiteles fordítását, továbbá valamennyi egyéb idegen nyelvű nyilatkozat, igazolás hiteles fordítását. 7. Az ajánlat terjedelme Az ajánlat tárgyát, a megvalósítandó feladatot a Dokumentáció műszaki mellékletét alkotó árazatlan költségvetési kiírás, műszaki leírás, a mellékelt tervrajzok együttesen képezik. Amennyiben a műszaki leírás, a tervrajzok tartalmaznak olyan munkanemeket, anyagokat, berendezéseket stb., melyek az árazatlan költségvetésben nem szerepelnek, vagy helytelen mennyiségekkel szerepelnek, azokat ajánlattevőknek az ajánlatukban kalkulálni kell. 8. Az ajánlatok elbírálása Ajánlatkérő a Kbt. 57. (2) bekezdés ab pontja szerinti, összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása alapján bírálja el az ajánlatokat. 9. Fizetési feltételek Ajánlatkérő olyan ajánlatot, amely előlegfizetési igényt tartalmaz, nem fogad el. Ajánlatkérő csak banki átutalással történő fizetési módot fogad el. A fizetés a minden tekintetben megfelelő formájú és tartalmú számla befogadását követően az Ajánlatkérő általi igazolt kézhezvételétől számított 15 napos határidővel történik. Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a jelen pontban meghatározott fizetési feltételektől kedvezőbb fizetési feltételekre tegyenek ajánlatot ajánlattevők. 10. Kötbér vállalásának feltételei Ajánlatkérő előírta, a legalább Ft/nap/gépkocsi késedelmi kötbér-vállalási kötelezettséget érvényességi feltételként. A késedelmi kötbér maximálását ajánlatkérő nem fogadja el. 13. Jótállás vállalásának feltételei Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő adja meg ajánlatában a vállalt jótállási időtartam hosszát hónapokban. A jótállás minimális időtartamaként ajánlatkérő 24 hónap jótállás vállalását írja elő. 15. Egyéb feltételek 11

12 Ajánlattevő részletezze ajánlatában a vállalt fizetési feltételeket, teljesítési határidőket, késedelmi kamat feltételeket, kötbér feltételeket, jótállási feltételeket. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő csatolja ajánlatához a Kbt. 70. (1) bekezdése értelmében kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. Az ajánlattevőnek a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-b) pontja értelmében meg kell jelölnie ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül, illetőleg az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat. Ajánlattevő csatolja ajánlatához részletes ajánlatát, mely tartalmazza a fizetési feltételek, teljesítési határidők, jótállási feltételek, késedelmi kötbér feltételek, ajánlat érvényességére vonatkozó feltételek, stb. ismertetését. A közbeszerzési eljárási dokumentáció részét képezi: - ajánlati felhívás - útmutató, - alaki feltételek, - ajánlati és szerződéses feltételek, szerződéstervezet, - a közbeszerzési eljárás alatt készült írásos anyag, Az ajánlattevőnek ajánlatuk egy eredeti és két másolati példányait roncsolásmentes csomagolásban vagy borítékban kell lezárniuk. Valamennyi borítékon fel kell tüntetni: 2 db új tehergépjármű, 1 db új személygépkocsi és 1 db új kisbusz beszerzése - valamint a lezárt belső borítékokon az ajánlattevő nevét és postai címét. Az ajánlatkérő csak lezárt, sértetlen, a felhívásnak megfelelő borítékot vesz át. Az ajánlatkérő nem vállal felelősséget a pályázat postai elirányításáért. 16. Ajánlat bontása Az ajánlat bontására a Kbt ában meghatározott feltételeknek megfelelően az ajánlattételi határidő lejártakor, az ajánlattételi felhívásban megadott helyszínen kerül sor. Ajánlatkérő az ajánlatok bontási eljárásán a Kbt (3) bekezdésében előírt adatokat ismerteti. Az ajánlatokat 2 példányban kell benyújtani, melyek közül az egyiket eredeti, a másikat pedig másolat felirattal kell megjelölni. Az ajánlathoz lapszámokat tartalmazó tartalomjegyzéket kell mellékelni. 12

13 Amennyiben az ajánlattevő az eredeti példány megjelölése nélkül nyújtja be ajánlatát, úgy ajánlatkérő a 2 példányból az egyiket eredetinek nyilvánítja és a továbbiakban eredetiként kezeli. Az ajánlati példányok formai vagy tartalmi eltérése esetén ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti hitelesnek, ez alapján kerül értékelésre az ajánlat. 17. Ajánlatkérő kötelezettségvállalása Ajánlatkérő felkéri ajánlattevőket, hogy az ajánlatukat az 1. számú Ajánlat tartalmi, formai sorrendje mellékletben megadott sorrend szerint állítsák össze. 18. A beszámítandó KIA Besta tipusú autók az alábbi helyeken tekinthetők meg előzetes időpont-egyeztetéssel: - Kastély Otthon Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszáz, Abonyi u / illetve - Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet, Diákotthon és Gyermekotthon, Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszki u /

14 III. Fejezet Mellékletek Közbeszerzési eljárás megnevezése: 2 db új tehergépjármű, 1 db új személygépkocsi és 1 db új kisbusz beszerzése 14

15 1.számú melléklet Az ajánlat tartalmi, formai sorrendje 1. Részletes tartalomjegyzék 2. Felolvasólap (2.1. sz. melléklet) 3. Ajánlati lap (2.2. sz. melléklet) 4. A Kbt. 60..(1) bekezdésében, 61..(1) bekezdés a)-d) pontjában, valamint a 62..(1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott nyilatkozatok (3.1. és 3.2.sz.melléklet) 5. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 70..(1) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan (4.sz.melléklet) 6. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 71..(1) és (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan (5.sz.melléklet) évi a számviteli jogszabályok szerinti beszámolók 8. Részletes ajánlat. 9. Műszaki leírások 10. Egyéb, az ajánlattevő által szükségesnek tartott nyilatkozat, dokumentum, ismertető, prospektus stb. 15

16 FELOLVASÓLAP 2.1. sz. melléklet Közbeszerzési eljárás tárgya: 2 db új tehergépjármű, 1 db új személygépkocsi és 1 db új kisbusz beszerzése Az ajánlatok bontásakor ismertetésre kerülő adatok: 1. Az ajánlattevő neve: Székhelye: Levelezési címe: 1 db maximum 90LE teljesítményű és minimum 1400cm 3 lökettérfogatú, diesel üzemmódú, 2 személyes tehergépjármű Ft + Ft ÁFA = bruttó.. Ft, azaz forint. 1 db maximum 110LE teljesítményű és minimum 2400cm 3 lökettérfogatú, diesel üzemmódú, min. 5 személyes (un. dupla kabinos) tehergépjármű, melynek a rakfelülete legalább: hossz: min. 200cm, szélesség min. 160cm, oldallap magassága min. 35cm Ft + Ft ÁFA = bruttó.. Ft, azaz forint. 1 db legalább 50LE teljesítményű és minimum 1000cm 3 lökettérfogatú, benzines üzemmódú, négy ajtós, 5 személyes személygépkocsi Ft + Ft ÁFA = bruttó.. Ft, azaz forint. 1 db minimum 2400cm 3 lökettérfogatú, diesel üzemmódú, magasított (240cm magasságú), 8+1 üléses (könnyen kivehető ülésekkel, melyek helyére tolókocsik tehető és tolókocsinként 4 ponton rögzíthetők), rámpás kisbusz. Ft + Ft ÁFA = bruttó.. Ft, azaz forint. - 2 db KIA Besta gépjármű beszámítása: Ft + Ft ÁFA = bruttó.. Ft, azaz forint. Összesen: Ft + Ft ÁFA = bruttó.... Ft, azaz forint. 3. A teljesítés határideje: hó. nap cégszerű aláírás 16

17 FELOLVASÓLAP ALTERNATÍV AJÁNLAT Közbeszerzési eljárás tárgya: 2.1.a sz. melléklet 2 db új tehergépjármű, 1 db személygépkocsi és 1 db új kisbusz beszerzése Az ajánlatok bontásakor ismertetésre kerülő adatok: 1. Az ajánlattevő neve: Székhelye: Levelezési címe: 1 db maximum 90LE teljesítményű és minimum 1400cm 3 lökettérfogatú, diesel üzemmódú, 2 személyes tehergépjármű Ft + Ft ÁFA = bruttó.. Ft, azaz forint. 1 db maximum 110LE teljesítményű és minimum 2400cm 3 lökettérfogatú, diesel üzemmódú, min. 5 személyes (un. dupla kabinos) tehergépjármű, melynek a rakfelülete legalább: hossz: min. 200cm, szélesség min. 160cm, oldallap magassága min. 35cm Ft + Ft ÁFA = bruttó.. Ft, azaz forint. 1 db használt, legalább 50LE teljesítményű és minimum 1000cm 3 lökettérfogatú, benzines üzemmódú, négy ajtós, 5 személyes személygépkocsi Ft + Ft ÁFA = bruttó.. Ft, azaz forint. 1 db minimum 2400cm 3 lökettérfogatú, diesel üzemmódú, magasított (240cm magasságú), 8+1 üléses (könnyen kivehető ülésekkel, melyek helyére tolókocsik tehető és tolókocsinként 4 ponton rögzíthetők), rámpás kisbusz. Ft + Ft ÁFA = bruttó.. Ft, azaz forint. - 2 db KIA Besta gépjármű beszámítása: Ft + Ft ÁFA = bruttó.. Ft, azaz forint. Összesen: Ft + Ft ÁFA = bruttó.... Ft, azaz forint. 3. A teljesítés határideje: hó. nap cégszerű aláírás 17

18 2.2. számú melléklet AJÁNLATI LAP Közbeszerzési eljárás tárgya: 2 db új tehergépjármű, 1 db új személygépkocsi és 1 db új kisbusz beszerzése Az egyes szerződéses feltételekről Alulírott kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás során hiánytalanul rendelkezésemre bocsátott ajánlati dokumentációt teljes körűen ismerem, az abban foglaltakat teljes körűen elfogadom és magamra nézve kötelezőnek tekintem. Az ajánlatomban az alábbi vállalásokat teszem: 1. A vállalkozónak felróható okból történő késedelem, vagy hibás teljesítés esetén az általam vállalt kötbér mértéke: - napi kötbér:. Ft/nap/gépkocsi, (legalább Ft/nap/gépkocsi) - Teljesítési határidő: Vállalt jótállás időtartama: (legalább 24 hónap) - A benyújtott számlának kiegyenlítését napra kérem.(legkevesebb 15 nap) 2. Az ajánlattevőnek ezen az ajánlati lapon kell nyilatkoznia az esetlegesen vállalt teljesítési biztosíték nagyságáról, körülményeiről. 3. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az ezen a lapon és az ajánlat más részeiben szerepeltetett adatok között eltérés tapasztalható, az értékelés során az itt III. Ajánlati lap feltüntetett adatok az irányadóak hó nap cégszerű aláírás 18

19 Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt ban foglaltakra vonatkozóan 3.1. számú melléklet Alulírott,..mint a (cég neve) (cég címe)..cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt..(cég neve), mint ajánlattevővel szemben nem áll fenn a 1. A Kbt.60. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya, azaz a) végelszámolás alatt nem áll, ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetőleg személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, személyes joga szerint hasonló helyzetben nem áll; b) tevékenységét nem függesztette fel, tevékenységét nem függesztették fel; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, illetőleg tevékenységét a jog személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltás hatálya alatt nem áll e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján eleget tett/megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott és ezért az eljárásból nem zárták ki, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen nem állapították meg. g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést nem követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt nem követett el, vagy ha igen, a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesült; i) az egyenlő bánásmód követelményének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvénybe ütköző - két évnél nem régebben meghozott - jogerős közigazgatási, illetve bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott magatartást nem tanúsított. 2. A Kbt.61..(1) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya, azaz 19

20 a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el; b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11..(2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést nem követett el; illetőleg ilyen jogszabálysértést más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen nem állapította meg; c) korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat nem állapította meg; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában be van jegyezve. 3. A Kbt.62..(1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya, azaz a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet nem követett el, korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan nem szegte meg, amelyet az ajánlatkérő bizonyítani tud; b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen a 70..(2) bekezdése, 71..] teljesítése során hamis adatot nem szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot nem tett. Kelt: cégszerű aláírás 20

21 3.2. számú melléklet Alvállalkozói nyilatkozat a Kbt ban foglaltakra vonatkozóan Alulírott, mint a.(cég neve).,..(cég címe)..cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt (cég neve).., mint alvállalkozóval szemben nem áll fenn a 1. A Kbt.60. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya, azaz a) végelszámolás alatt nem áll, ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetőleg személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, személyes joga szerint hasonló helyzetben nem áll; b) tevékenységét nem függesztette fel, tevékenységét nem függesztették fel; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, illetőleg tevékenységét a jog személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra nem került e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján eleget tett/megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott és ezért az eljárásból nem zárták ki, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen nem állapították meg. g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést nem követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt nem követett el, vagy ha igen, a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesült; i) az egyenlő bánásmód követelményének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvénybe ütköző - két évnél nem régebben meghozott - jogerős közigazgatási, illetve bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott magatartást nem tanúsított. 2. A Kbt.61..(1) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya, azaz a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el; 21

22 b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11..(2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést nem követett el; illetőleg ilyen jogszabálysértést más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen nem állapította meg; c) korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat nem állapította meg; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában be van jegyezve. 3. A Kbt.62..(1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya, azaz a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet nem követett el, korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan nem szegte meg, amelyet az ajánlatkérő bizonyítani tud; b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen a 70..(2) bekezdése, 71..] teljesítése során hamis adatot nem szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot nem tett. Kelt: cégszerű aláírás /alvállalkozó/ 22

23 4. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt.70.. (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan Alulírott.., mint a..(cég neve).,.(cég címe)..cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy - Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, formai követelményeket elfogadjuk, ajánlatunkat az azokban rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítettük el, - Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeket, a dokumentációhoz csatolt szerződéses feltételeket elfogadjuk, a szerződést nyertesség esetén az elfogadott feltételeknek megfelelően teljesítjük. - Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott építési beruházás teljesítésének ellenértékeként cégünk, mint ajánlattevő a jelen ajánlathoz mellékelt felolvasó lapon meghatározott ellenszolgáltatásra jogosult. Kelt: cégszerű aláírás 23

24 5. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt (1) és (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan Alulírott, mint a.(cég neve). (cég címe) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt (cég neve)., mint ajánlattevő - a közbeszerzés alábbi részével/részeivel összefüggésben fog harmadik személlyel szerződést kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül... - a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbiak alvállalkozó(ka)t kívánja igénybe venni: (cég neve).,..(cég címe).. (cég neve)., (cég címe). - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Kelt: cégszerű aláírás számú melléklet 24

25 IV. Fejezet Szerződéstervezet Közbeszerzési eljárás megnevezése: Adásvételi szerződés-tervezet 25

26 (Járművenként) Amely létrejött egyrészről a. (székhely:.. Adószám:. Cégjegyzékszám: Cg...) képviseli., mint Szállító, továbbiakban Szállító, másrészről a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5001 Szolnok, Kossuth L. út 2. Adószám: Statisztikai számjel: ) képviseli Fejér Andor a Megyei Közgyűlés elnöke, mint vevő, továbbiakban Vevő között az alábbi tartalommal: 1./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként megvásárolja a Szállítótól az alábbi 1 db új.: Típus: Alvázszám: Motorszám: 2./ A gépkocsi ára:.-ft +..-Ft ÁFA, összesen: Bruttó.- Ft, azaz.. 00/100 forint. 3./ A Vevő a vételárat a Szállító által a gépkocsi átadás-átvételekor kibocsátott számla kézhezvételét követően 15 napon belül banki átutalással teljesíti a Szállító..Bank Rt-nél vezetett.-..- számú számlájára. 4./ A Szállító a gépkocsiról számlát jogosult kibocsátani az átadás-átvételnek megfelelően. 5./ A szerződés teljesítésére, vagyis a gépkocsi átadás-átvételére - legkésőbb december 31-ig - kerül sor. 6./ A Szállító kijelenti, hogy a gépkocsi új, amelyeket forgalomba helyezve, az ahhoz szükséges okmányokkal ellátva adja át. 7./ A gépkocsi felszereltségét, amely a kiírásnak megfelelő, a jelen szerződés melléklete tartalmazza. 8./ Jelen Új Gépkocsikra vonatkozó Adásvételi szerződés az Általános Garanciális Feltételekkel együttesen érvényes. A garancia a futásteljesítménytől függetlenül.. év, év fényezési és év karosszéria garancia érvényesíthető. 9./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a hatályos jogszabályok az irányadóak. 26

27 10./ Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal megegyezőt aláírták. S z o l n o k, november. Szállító ügyvezető Vevő Fejér Andor elnök 27

28 V. Fejezet Beszámítandó gépjárművek teljeskörű értékelése Közbeszerzési eljárás megnevezése: 2 db új tehergépjármű, 1 db új személygépkocsi és 1 db új kisbusz beszerzése 28