VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS



Hasonló dokumentumok
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S - t e r v e z e t -

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám:

- a Képviselı-testületnek -

Vállalkozási Szerzıdés

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. V-230/14

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf

INFOTEAM 95 Kft FORRÓ Fı út 95 Tel.: INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások években

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma ( címe)

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

Támogatási Szerzıdés minta

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget.

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

Támogatási Szerzıdés

Lúgos akkumulátorok szállítása

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

DOKUMENTÁCIÓ. kapcsolódó szolgáltatások teljesítése részfeladat (Heterogén számítógépek) 12/ kódszámú projekt keretében

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerzıdési Feltételei

Ipari és háztartási mosó,- szárító,- és vasalógépek rendszeres karbantartása, valamint eseti javítása versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Általános Szerzıdési Feltételek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Postai irányítószám: Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

TKR Viszonteladói Szerzıdés

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

IKTATÓSZÁM: TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS. amely létrejött. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. (székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

A közterületeken elvárt magatartásformák

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Húskészítmények, töltelékáruk, füstöltáruk)

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

Sárospatak Város Polgármesterétıl

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján

BEFEKTETÉSI SZÁMLACSOMAG SZOLGÁLTATÁS

Általános rendelkezések 1. 2

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete március 2-i rendkívüli ülésére

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének bankszámla termékei Terméktájékoztató

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

Tisztelt Bizottság! 1,5.- Ft. 3.- Ft

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

1. oldal, összesen: évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

Amely napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_ Üzletszabályzat helyébe lép

ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Telenor szerződés azonosító: PE-0053/II. amely létrejött egyfelől a

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

RAKTÁRBÉRLETI SZERZŐDÉS MŰVI KÖZRAKTÁROZÁSRA

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást.

Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása. versenyeztetési eljárás

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1)

Átírás:

Általános kivitelezési keretszerzıdés (építési-szerelési munkák) VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fıvárosi Vízmővek Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként egyrészrıl a Fıvárosi Vízmővek Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Fıvárosi Vízmővek Zrt.) (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-27.; Cg: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Keszler Ferenc Vezérigazgató és Manuel Nivet Üzemeltetési-mőszaki vezérigazgató-helyettes), mint megrendelı, (továbbiakban Megrendelı), másrészrıl TorTer e-design Kiállítás-kivitelezı és Díszletgyártó Korlátolt Felelısségő Társaság, (székhelye: 1188 Budapest, Podhorszky utca 54., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-728655, adószáma: 13308669-2-43, számlavezetı pénzintézet és bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000020-12350007, képviseli: Tornyai Péter ügyvezetı), mint vállalkozó, (a továbbiakban Vállalkozó) között 1, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: A szerzıdés tárgya, tartalma: A Fıvárosi Vízmővek Zrt. részére kiállítások installálási tevékenységének elvégzése a jelen keretszerzıdésben, a keretszerzıdés alapján kiadott, jelen keretszerzıdés mellékletét képezı egyedi megrendelés minta alapján elkészített egyedi megrendelésben meghatározottak szerint. Ennek keretében Vállalkozó a Megrendelı által a rendelkezésre bocsátott komplett mobil installációs elemekbıl és a Megrendelı instrukciói figyelembevételével az egyedi megrendelésben meghatározottak szerint köteles standot kialakítani, a kiállítást követıen azt elbontani, és az elemeket a Megrendelı által megjelölt telephelyre saját költségén visszaszállítani. A Megrendelı tájékoztatja Vállalkozót, hogy szerzıdés tárgyát képezı munka a közbeszerzésrıl szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A. -ban foglaltak. A szerzıdés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bıvítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történı megszüntetését is irányul. Vállalkozási keretösszeg, tartalékkeret, elszámolás: A vállalkozási keretösszeg nettó 70.000.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó hetven millió forint- plusz ÁFA. Vállalkozó a fenti munkákat tételes elszámolás alapján végzi. A vállalási ár összegét felek az egyedi megrendelésben határozzák meg. Felek az egyedi megrendelésben határozzák meg, hogy Megrendelı elıleget fizet-e vagy sem. Felek az egyedi megrendelésben határozzák meg, hogy Megrendelı anyagot biztosít-e vagy sem. Megrendelı a pótmunka lehetıségét kizárja. Megrendelı tartalékkeretet nem biztosít. 1 Amennyiben a Vállalkozó konzorcium, a konzorcium neve mellett, annak valamennyi tagját azonosítási adataikkal együtt fel kell tüntetni.

A számlabenyújtásra vonatkozó szabályokat amennyiben azok az ÁSZF-tıl eltérnek, így különösen a részteljesítésekhez kapcsolódó számlázást felek az egyedi megrendelésben határozzák meg. Vállalkozó a jelen keretszerzıdésben meghatározott árait maximum a mindenkori KSH fogyasztói árindex mértékével megegyezı mértékben emelheti. Teljesítési határidık: A munkálatok kezdési idıpontja: az egyedi megrendelésben meghatározott idıpont Részhatáridı: az egyedi megrendelésben meghatározott idıpont Befejezési véghatáridı: az egyedi megrendelésben meghatározott idıpont Valamennyi határidı kötbérterhes határidı. Vállalkozó csak Megrendelı írásbeli jóváhagyása esetén jogosult elıteljesítésre. Alvállalkozók: A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat. Vállalkozó az ajánlatadás során nyilatkozott arról, hogy a szerzıdéses érték 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozókat nem kíván igénybe venni. Szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek: Megvalósítási biztosíték: Vállalkozó megvalósítási biztosíték nyújtására nem köteles. Jótállás: Amennyiben felek az egyedi megrendelésben másként nem állapodnak meg, Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal. A jótállási idı: Amennyiben felek az egyedi megrendelésben másként nem állapodnak meg, a mőszaki átadás-átvétel napjától a stand elbontásáig és az eredeti állapot helyreállításáig tart. Jótállási biztosíték: Vállalkozó jótállási biztosíték adására nem köteles. Szerzıdı felek képviselıi: Vállalkozó részérıl: Tornyai Péter, tel.: 1/290-5907 Megrendelı részérıl: Sándor Zsolt, tel.: 1/465-2765 Egyéb rendelkezések: Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Megrendelı nem vállal kötelezettséget a teljes mennyiség lehívására. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt Megrendelı felé. A Felek a keretszerzıdést határozatlan idıre, de maximum a jelen keretszerzısében rögzített keretösszeg eléréséig szól. 2

A kiállítási munkák díjainak, valamint a vállalkozói díj kalkulációjának részletezését jelen keretszerzıdés 1. számú melléklete tartalmazza. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelı azt kéri, úgy Vállalkozó köteles a feladatot az egyedi megrendelésben meghatározott feltételek szerint, az egyedi megrendelésben meghatározott határidıre, de legkésıbb 24 (huszonnégy) órán belül elvégezni (sürgısségi feladat). Sürgısségi feladat esetén felek az alábbiak szerint járnak el: - Megrendelı a rendezvényt megelızı 24 (huszonnégy) órával telefonon értesíti Vállalkozót a sürgısségi feladatról. Megrendelı az egyedi megrendelést fax útján a telefonos értesítéssel egyidejőleg megküldi Vállalkozónak. - Vállalkozó a fax kézhezvételét követıen haladéktalanul, de legkésıbb a kézhezvételt követı 1 (egy) órán belül köteles Megrendelınek visszaigazolást küldeni. Felek az egyértelmőség kedvéért rögzítik, hogy az értesítés kézhezvétele idıpontjának a Megrendelınek a faxüzenet elküldését visszaigazoló szelvényén szereplı idıpontot értik. - Vállalkozó a komplett mobil installációs elemeket a Megrendelı által az egyedi megrendelésben meghatározott idıpontban köteles az egyedi megrendelésben meghatározott helyen átvenni. A Vállalkozónak felróható késedelmes átvétel esetén is a Vállalkozó a feladat teljesítésére rendelkezésre álló határidıben köteles a feladatot elvégezni, - Sürgısségi feladat esetén Vállalkozót az 1. sz. mellékletben megadott egységár(ak) 120%-a illeti meg sürgısségi felár címen. Vállalkozó köteles a kivitelezés felelıs vezetıjét az egyedi megrendelésben megjelölni. A kivitelezés során a felelıs vezetınek folyamatosan az építési területen kell tartózkodnia. Vállalkozó köteles tájékozódni a kiállítási áru- és installáció mozgatása, rakodására vonatkozó szabályozásokról a mindenkori kiállítás rendezıinél, és ezen szabályokat köteles betartani. Vállalkozó feladata a kiállítás építési-szerelési munkáihoz esetlegesen szükséges hatósági engedélyek beszerzése. Vállalkozó már most kijelenti, hogy az építési-szerelési tevékenység megkezdése elıtt tájékozódni fog a Megrendelı számára ténylegesen rendelkezésre álló terület jellemzıirıl, pontos méreteirıl, adottságairól és ennek ismeretében fogja megkötni az egyedi megrendelést. Vállalkozó a szükséges elektromos vezetékek, csatlakozások kialakításakor a kiállítás rendezıivel köteles egyeztetetni és villamossági tervet készíteni, melyet legkésıbb a kivitelezési határidı végét megelızı napon át kell adnia Megrendelı részére. Vállalkozó teljes körő felelısséggel tartozik a Megrendelı által bérelt területen épített stand stabilitásáért, állékonyságáért, ezek hiányosságából eredı, akár Megrendelınek, akár harmadik személynek okozott anyagi és erkölcsi károkozásért, továbbá teljes körő felelısséggel tartozik a bemutatott berendezések és valamennyi kiállítási tárgy biztonságosságáért. Vállalkozónak ügyelnie kell arra, hogy a határoló falak, tetıszerkezetek, lámpakarok, világítótestek, emblémák, feliratok és kiállítási elemek semmilyen magassági tartományban nem léphetik túl a bérelt stand határvonalait. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a beépítésre szánt installációt mivel a kivitelezési munkák elvégzésére rövid idı áll rendelkezésre, valamint, hogy a standok közötti járófelület ne legyen eltorlaszolva Vállalkozónak elemekben kell a kiállítás helyszínére szállítani saját költségén oly módon, hogy ott már kizárólag a szerelési és a díszítı munkákat kelljen elvégezni. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy építési-szerelési tevékenység alatt, a kiállítás területén nyersanyag feldolgozása (méretre szabás, gyalulás, csiszolás, lakkozás stb.), továbbá fafeldolgozó gépek, 3

hegesztı berendezések, mindenfajta nyílt láng vagy robbanómotoros gép (pl. kompresszor), propán-bután gáz, szögbelövık, szórópisztolyok és áramfejlesztı berendezések használata tilos. Vállalkozó a kiállítás területén érvényes tőzvédelmi szabályzatot köteles megismerni és betartani, továbbá tőzvédelmi kérdésekben az 1996. évi XXXI. törvény a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló rendelkezései az irányadók. A kiállítás területén Vállalkozónak be kell tartani a nem dohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól kiadott 1999. évi XLII. törvény elıírásait. Vállalkozó minden esetben köteles a kiállítás zárását követıen saját költségén gondoskodni a stand elbontásáról, Megrendelı eszközeit a bontást követı 24 órával a Megrendelı telephelyére saját költségén visszaszállítani, valamint a kiállítási területet a kiállítás rendezıinek eredeti állapot szerint visszaadni. Felek megállapodnak abban, hogy jelen keretszerzıdést határozatlan idıre kötik. Felek megállapodnak abban is, hogy jelen keretszerzıdést bármelyik fél, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, indoklás nélkül 30 napos felmondási idıvel, minden jogkövetkezmény nélkül felmondhatja. Vállalkozó a keretszerzıdés megszőnéséig köteles az addig elvállalt egyedi megrendelésekben foglalt feladatokat szerzıdésszerően teljesíteni. Felek az ÁSZF V. fejezete (Vállalási ár kiegyenlítése) helyett az alábbi rendelkezéseket alkalmazzák. V. Vállalási ár kiegyenlítése V.1.1. Amennyiben felek az egyedi szerzıdésben úgy állapodnak meg, hogy elıleg(ek) fizetését vállalja, úgy felek az alábbiak szerint járnak el: V.1.1.1. Vállalkozó egyedi azonosítóval (pl. sorszám) ellátott elılegbekérı(ke)t küld Megrendelı részére. Az elılegbekérı(k) alapján Megrendelı az elıleg(ek)et a kézhezvételtıl számított 30 (harminc) napon belül fizeti meg átutalással Vállalkozó részére. A Vállalkozó a megfizetett elılegrıl a jóváírást követı 7 (hét) napon belül számlát állít ki, amelyet ezen határidın belül köteles Megrendelınek megküldeni. V.1.1.2. Vállalkozónak az elılegszámlá(ko)n minden esetben szerepeltetnie kell az elıleg(ek) átutalásakor a Megrendelı által az átutalás közlemény rovatában megadott azonosító adatokat, az egyedi szerzıdés számát és az elılegbekérı azonosítóját. V.1.1.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az elılegszámla(k) megküldésének késedelme esetén a Megrendelı az ÁFA tartalmára, mint alapra vonatkozóan a a Ptk. szerinti késedelmi kamat összegének megfelelı kötbért számolhat fel, illetve az elılegszámla(k) beérkezéséig jogosan tart vissza esedékessé váló kifizetésekre. V.1.1.4. Vállalkozó a (vég) számlában köteles elszámolni a korábban Megrendelı által megfizetett elıleg(ek)et. V.1.1.5. A vállalási ár kiegyenlítésére egyebekben a jelen V. fejezet rendelkezései értelemszerően alkalmazandók. V.1.2. Amennyiben felek az egyedi szerzıdésben úgy állapodnak meg, hogy Megrendelı részteljesítést nem fogad el, de a vállalási ár egyes részleteinek kiegyenlítését az egyedi szerzıdésben meghatározott mőszaki készültséghez köti, úgy a mőszaki készültség alapján a számla kifizetésének feltétele a Megrendelı által aláírt részteljesítési igazolás. Vállalkozó minden számlát a jelen V. fejezet további rendelkezései figyelembevételével köteles kiállítani. Felek az egyértelmőség kedvéért rögzítik, hogy a jelen V.1.2. pontban foglalt részteljesítési igazolás az ÁFA törvény 57. szerint részteljesítésként számlázható, azonban ez nem minısül a Ptk. 403. (2) bekezdése szerinti részteljesítésnek, ezáltal a szolgáltatást felek továbbra is oszthatatlannak tekintik. V.1.3. Amennyiben felek az egyedi szerzıdésben úgy állapodnak meg, hogy Megrendelı részteljesítést elfogad, úgy a részteljesítés alapján a számla kifizetésének feltétele a XIV. pont szerinti átadás-átvétel. Vállalkozó a részteljesítésekre vonatkozó számlát a jelen V. fejezet további rendelkezései figyelembevételével köteles kiállítani. 4

V.2. Amennyiben a Vállalkozó belföldön nyilvántartásba vett ÁFA vagy EVA alany és a szerzıdés szerinti munka a 2007. évi CXXVII. törvény 142. (1) b) pontja hatálya alá tartozik, az átalányár/egységár áthárított adót nem tartalmazhat. Az ÁFA felszámításának kötelezettsége a Megrendelıt terheli, melyre való hivatkozást a számlán is fel kell tüntetni. V.3. Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelı azon tájékoztatását, miszerint amennyiben az egyedi szerzıdés tárgya olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bıvítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történı megszüntetését is - irányul, ezért az ÁFA tv. 142. szerint fordított adózás alá esik, ha a Vállalkozó adóalanyiságára vonatkozó fenti feltételek is fennállnak. V.4. Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelı azon tájékoztatását, miszerint amennyiben az egyedi szerzıdés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bıvítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történı megszüntetését is - irányul, ezért az általános ÁFA szabályok vonatkoznak az ügyletre. Felek rögzítik, hogy ebben az esetben Megrendelı a bruttó azaz a mindenkor hatályos adójogszabályokban meghatározott mértékő ÁFA-val növelt vállalási árat fizeti meg Vállalkozónak. V.5. Megrendelı a Vállalkozónak a 4 példányban benyújtott számlája kiegyenlítését az egyedi szerzıdésben megjelölt számlájára teljesíti az átvételtıl számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalással. A számlának tartalmaznia kell a teljesítés idıpontját, a fizetés módját és határidejét és a Megrendelı beszerzési megrendelési számát. Vállalkozó köteles a számlá(k)hoz csatolni a Megrendelı által aláírt teljesítésigazolást. V.6. Amennyiben az egyedi szerzıdés megkötését közbeszerzési eljárás elızte meg, úgy Vállalkozó az egyedi szerzıdés aláírásával tudomásul veszi Megrendelı azon tájékoztatását, miszerint az egyedi szerzıdés tárgyát képezı munka a közbeszerzésrıl szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A. -ban foglaltak. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla Megrendelı általi kifizetésének további feltétele, hogy a Vállalkozó a jogszabályban elıírt módon igazolja, hogy nincs köztartozása. V.7. Vállalkozó köteles a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezései szerint kiállítani számláját. A számla nem megfelelı kiállításából származó valamennyi kárért Vállalkozó felel. V.8. Amennyiben Vállalkozó Konzorcium, úgy a Számla kiállítására a Konzorcium vezetıje jogosult. A Megrendelı Konzorcium vezetıje felé történı pénzügyi teljesítése a szerzıdés szerinti pénzügyi teljesítésnek minısül. V.9. A számlának az alábbi adatokat kell tartalmaznia: egyedi megrendelés tárgya, vállalkozói díj összege, SAP szerzıdésazonosító szám. A számla tárgyaként fel kell tüntetni a megfelelı helyszínt. V.10. A mőszaki pénzügyi ütemezést az idıjárási körülmények változásának függvényében Vállalkozó kezdeményezésére Megrendelı összhangban a szerzıdéskötési rendben elıírtakkal - építési naplóban történı bejegyzéssel módosíthatja. Az idıjárási körülmények változása miatti határidı módosítás nem jelenti automatikusan felek erre irányuló szerzıdésmódosítása nélkül az egyedi szerzıdésben meghatározott részés/vagy véghatáridı módosítását, valamint amennyiben az egyedi szerzıdés megkötésére közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen került sor nem jelenti továbbá az egyedi szerzıdésnek a közbeszerzésekrıl szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. Törvény 303. -a szerinti módosítását. V.11. A megajánlott fizetési határidı elıtti fizetési teljesítés esetén a Vállalkozó engedményt ad a szerzıdés szerinti teljesítés ellenértékébıl. Ennek mértéke az elıteljesítés minden tízedik naptári napja után 0,3%. Megrendelı az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. Az engedményrıl a Vállalkozó számlát módosító okiratot külön nem készít. A Vállalkozó által kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidıt és az ehhez tartozó engedmény mértékét köteles feltőntetni. V.12. A Megrendelı átutalási késedelme esetén a Ptk. alapján járó késedelmi kamat illeti meg a Vállalkozót. Felek a XV. Jótállás helyett az alábbi rendelkezéseket alkalmazzák: A jótállás idıtartama alatt Vállalkozó köteles a Megrendelı által jelzett hibákat köteles haladéktalanul, saját költségén kijavítani. 5

Felek a XVI. Szerzıdésszegés, kötbér helyett az alábbi rendelkezéseket alkalmazzák. XVI. Szerzıdésszegés, kötbér XVI.1.1. A Vállalkozó szerzıdésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha - késedelmesen teljesít, - hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban és az egyedi megrendelésben meghatározottaknak, - a szerzıdés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelıs. XVI.1.2. Szerzıdésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja: - az egyedi megrendelésben körülírt feladat teljesítésével kapcsolatos késedelem esetén a munka készültségi fokától függetlenül Vállalkozó óránként 30.000,- Ft összegő - hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedı idıre a fenti kulcsok szerint számítottan- kötbér megfizetésére köteles, - a keretszerzıdés és/vagy egyedi megrendelés Vállalkozó hibájából való meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén az alábbi kötbérek fizetésére köteles: - a keretszerzıdés meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén: a vállalkozási keretösszeg 20%-a, - az egyedi megrendelés meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén: egyedi megrendelésben foglalt vállalási ár 50%-a. A kötbér a számlá(k)ból levonható. XVI. 2. Felek súlyos szerzıdésszegés esetén jogosultak egyoldalú, azonnali hatályú felmondásra. XVI.2.1. Vállalkozó súlyos szerzıdésszegésének minısül különösen, de nem kizárólagosan, ha: - neki felróható okokból az általa vállalt teljesítési rész-, vagy véghatáridı vonatkozásában több mint 4 órás késedelembe kerül, - Megrendelı írásbeli felszólítása ellenére nem a szerzıdés szerinti minıségben, illetve mőszaki tartalom szerint teljesít, - Vállalkozó 4 órára szünetelteti a munkavégzést akkor, amikor azt a Megrendelı nem engedélyezte, - Megrendelı írásbeli felszólítása ellenére a munkaterületen nem jelenik meg, a munkaterület átadása céljából, - a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csıdbe jut, vagy felszámolják. XVI.2.2.Megrendelı súlyos szerzıdésszegésének minısül, ha: - az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 30 (harminc) napos fizetési határidın belül sem egyenlíti ki. E fejezet nem alkalmazható, ha a tudomásszerzés idıpontjában a szerzıdés teljesedésbe ment. XVI.3. Mentesülnek a szerzıdı felek a szerzıdésszegés következményei alól, ha - bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerzıdı fél nem szerzıdésszerő teljesítésére vezethetı vissza, - bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major esete miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerzıdı fél a másik szerzıdı felet a vis major beálltáról, és megszőnésérıl haladéktalanul értesíteni köteles. Nem mentesülnek a szerzıdı felek a nem, vagy nem szerzıdésszerő teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, elıre nem látható körülményekre vezethetı vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta, vagy megnehezítette azt. 6

Felek az ÁSZF XX.10. pontja helyett az alábbi rendelkezéseket alkalmazzák: Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a szerzıdésbıl eredı vitás kérdéseiket elsıdlegesen békés úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy felek kikötik a II. és III. kerületi Bíróság, illetıleg a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. Felek az ÁSZF VII. 8., VII. 9., IX. 4., XIII. pontjait nem alkalmazzák. Mellékletek: - Általános Szerzıdési Feltételek - egyedi megrendelés minta - vállalkozó ajánlata - környezetvédelmi melléklet - munkavédelmi melléklet - etikai melléklet Vállalkozó kijelenti, hogy az Általános Szerzıdési Feltételeket elolvasta, tartalmát megismerte, annak egy példányát jelen szerzıdés aláírásával egyidejőleg átvette, és azt a szerzıdés aláírásával kifejezetten elfogadja. Kijelenti továbbá, hogy a szerzıdést az Általános Szerzıdési Feltételek ismeretében köti meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Általános Szerzıdési Feltételek jelen szerzıdés mellékletét és szerves részét képezi. Ennek tényét felek aláírásukkal kifejezetten elfogadják. Budapest,. Fıvárosi Vízmővek Zrt... Vállalkozó 7