VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyfelıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke adószáma: mint megrendelı, a továbbiakban: Megrendelı másfelıl a Salgótarjáni AGROBER Kft. székhelye: 3100 Salgótarján, Május 1. út 70., képviseli: Tóth Ottó ügyvezetı adószáma: mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó között az alábbi feltételek mellett: 1. A szerzıdés tárgya: A Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon utólagos akadálymentesítésének megvalósítása a Vállalkozó által elkészítendı kivitelezési dokumentáció szerint, melynek alapja az ajánlati felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, valamint a közbeszerzési eljárás során a Megrendelı által elfogadott ajánlat. 2. Teljesítés, átadás-átvétel, birtokbaadás 2.1. Vállalkozó által e szerzıdéssel rögzített feladatok elvégzésére vállalt teljesítési határidı: július 15. Megrendelı elıteljesítést elızetes egyeztetés és megállapodás alapján elfogad A teljesítés helye: Pásztó, Fı út 138., hrsz.: 2873/ A teljesítés megállapítása átadás-átvételi eljárás keretében történik. Vállalkozó köteles Megrendelıt az átadás-átvételi eljárás kitőzött idıpontjáról legalább 15 nappal elıbb írásban (készre jelentı levélben) értesíteni A munka akkor tekinthetı teljesítettnek, ha Vállalkozó készre jelentette, azaz a) a szerzıdés tárgyát képezı munka a vonatkozó szabványok szerint I. o. minıségben, rendeltetésszerő használatra alkalmas, üzemkész állapotban, hiba- és hiánymentesen elkészült; b) Vállalkozó a Megrendelınek átadta: ba) a sikeresen elvégzett nyomáspróba, mőködési próbák jegyzıkönyveit, a mérési, hitelesítési jegyzıkönyveket, gyártási bizonylatot, beépített anyagok mőbizonylatait, szerelési mőbizonylatot; bb) a villamos berendezés elsı felülvizsgálatának eredményérıl készített minısítı iratot; bc) az elvégzett építési tevékenység megvalósítási (terv)dokumentációját 3 példányban; bd) a rendeltetésszerő és biztonságos használatot igazoló felelıs mőszaki vezetıi nyilatkozatot;

2 be) a felvonó gépkönyvét, minısítésköteles alkatrészeinek jegyzékét és a szilárdsági megfelelıség igazolását, valamint az ÉMI-TÜV Bayern Kft., vagy más akkreditált szervezet által kiadott tanúsítványt; bf) az építési- bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladéknyilvántartó lapot; bg) a kezelıszemélyzet betanításáról, kioktatásáról szóló jegyzıkönyvet; c) ha az Üzemeltetı, valamint a Mőszaki ellenır együttesen igazolta, és a Megrendelı átvette. A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei Vállalkozót terhelik, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülı okra vezethetı vissza Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzıkönyvben megállapított hibákat, hiányosságokat az ott megadott határidıre, saját költségén kijavítani Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozói díj kézhezvételét követı 3 munkanapon belül Megrendelı birtokába adja a munkával érintett építményrészt, továbbá átadja a) a Megrendelıt megilletı építési napló példányát, annak összes mellékletével; b) a jótállási iratokat, így különösen ba) a fıbb, mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítását, bb) üzemeltetés, használati- és karbantartási utasítást, bc) beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét, c) az építmény használatával összefüggı, késıbbi munkákhoz kapcsolódó külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi terveket Felek a sikeres mőszaki átadás-átvételtıl számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyet a Mőszaki ellenır útján a Megrendelı készít elı, és arra meghívja Vállalkozót. Az ott készített jegyzıkönyvben feltüntetett hibák kijavítása, illetve a hiányosságok megszüntetése Vállalkozó 15 napos határidın belüli kötelezettségét képezi, melynek teljesítése az utó-felülvizsgálati eljárás lezárásának feltétele. 3. A szerzıdés értéke: 3.1. Felek a szerzıdés szerint teljesítendı munka értékét ,-Ft vállalkozói díj + ÁFA azaz: huszonnyolcmillió-ötszázhetvenezer-kettıszázhetvenhat 00/100 forint vállalkozói díj + ÁFA összegben határozzák meg. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 142. (1) b) pontja alapján az adót a Megrendelı fizeti A vállalkozói díj a kivitelezés befejezési határidejére prognosztizált, egyösszegő átalányár, mely tartalmazza a rendeltetésszerő használathoz szükséges és a hatóságok által elrendelt összes munkát és az anyagok ellenértékét, továbbá mindazon olyan járulékos költséget, amely a beruházás teljeskörő megvalósításához szükséges (kivitelezési dokumentáció, szakfelügyeletek, eltakarás elıtti bemérések, az intézmény 2

3 üzemeltetéséhez szükséges ideiglenes hálózatok stb.). A megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírás az ajánlattételi dokumentáció részeként Vállalkozó rendelkezésére áll Felek rögzítik, hogy többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult Vállalkozó pótmunkát csak a Kbt. elıírásai szerinti szerzıdésmódosítás szerint végezhet. A pótmunka díja a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárásba beadott ajánlata alapján, közös megegyezéssel kerül megállapításra. 4. Fizetési feltételek: 4.1. A vállalkozói díj megfizetése egy részszámla és végszámla alapján 30 napon belül Vállalkozó K&H Banknál vezetett számú bankszámlájára való átutalással történik. Megrendelı elıleget nem fizet A vállalkozói díj legfeljebb 50 %-át elérı részszámla benyújtásának feltétele a pénzügyimőszaki ütemezés (3. sz. melléklet) szerinti megvalósulási ütem teljesítésérıl a Mőszaki ellenır által kiadott teljesítésigazolás. Vállalkozó a végszámla benyújtására a sikeres átadás-átvétel megtörténtét tanúsító teljesítésigazolás alapján jogosult Vállalkozó kijelenti, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalany. Felek rögzítik, hogy a szerzıdés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. hatálya alá esik Vállalkozónak a számláit 3 példányban Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) nevére és címére kell kiállítani, és a Mőszaki ellenır címére kell megküldeni. A számla mellékletét képezi a Mőszaki ellenır és az Üzemeltetı által kiállított teljesítésigazolás Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult. 5. Felek jogai és kötelezettségei: 5.1.Megrendelı a munkaterületet a Vállalkozóval egyeztetett idıpontban, de legkorábban május 18-án adja át Vállalkozó részére. 5.2.Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejőleg az építési naplót megnyitni és folyamatosan vezetni. 5.3.Vállalkozó a naplóbejegyzésen túl köteles a Megrendelıt a Mőszaki ellenır útján telefaxon tájékoztatni azokról a veszélyhelyzetekrıl, tényekrıl és körülményekrıl, melyek a szerzıdésszerő teljesítést befolyásolják, vagy veszélyeztetik Vállalkozó tudomásul veszi, hogy feladatát az intézmény mőködıképességének biztosítása mellett kell ellátnia. Vállalkozó a nagy zajjal járó, továbbá a munkaszüneti napokon végezhetı tevékenységet az Üzemeltetıvel elıre egyeztetett idıpontban folytathatja. Vállalkozó tevékenysége során a munkaterületet köteles a napi 3

4 munkavégzést követıen olyan állapotba hozni, hogy az intézmény üzemszerő mőködését ne akadályozza Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület pormentes lehatárolása, és a munkák során keletkezı mindennemő hulladéknak az intézmény területérıl történı elszállítása, elhelyezése. A bontást elızetes egyeztetés alapján úgy kell végezni, hogy az alkalmas anyagok, berendezések újrahasznosítása biztosítva legyen, ezért ezeket elkülönítetten kell tárolni és jegyzıkönyvileg át kell adni Üzemeltetınek Vállalkozó kötelezettsége és felelıssége az építési és felvonulási terület ırzése, vagyonés tőzvédelmének biztosítása, valamint a munkavédelmi elıírások betartása. E kötelezettségek megszegésébıl, valamint a tevékenységbıl eredı kár, bírság megfizetése Vállalkozót terheli Vállalkozó szavatolja a hatályos jogszabályokban elıírt minısítéssel rendelkezı anyagok, szerelvények kivitelezés során történı felhasználását, továbbá vállalja ennek igazolását Ha Vállalkozó az ajánlattételi dokumentációban leírt anyagokat az idıben való megrendelés igazolása mellett sem tudja beszerezni, úgy az azonos mőszaki paraméterő, minıségő, és használati értékő más anyagokkal való helyettesítésre vonatkozó javaslatával jóváhagyás végett haladéktalanul köteles Megrendelıt értesíteni. Az anyagváltozás miatti esetleges többletköltség Vállalkozót terheli A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása Üzemeltetı által jóváhagyott módon, szállítólevéllel történik. Mind a helyszíni tárolás, mind a szállítás Vállalkozó felelısségi körébe tartozik, azért a Megrendelı felelısséget nem vállal Ha egyes munkarészeket Vállalkozó beépít (eltakar), köteles a Mőszaki ellenırt megfelelı idıben, de legalább 24 órával korábban a beépítésrıl értesíteni Megrendelı Vállalkozó részére térítésmentesen felvonulási területet, valamint térítés ellenében (az Üzemeltetıvel történt megállapodás alapján) víz- és energiavételezési lehetıséget biztosít Megrendelı megbízásából eljáró Mőszaki ellenır legalább 10 naponként a munkát ellenırzi, észrevételeit az építési naplóban közli, de Megrendelı kijelölt képviselıi útján a munka végzését bármikor megtekintheti Vállalkozó a kivitelezési tevékenység megkezdésekor a közterületrıl jól láthatóan, az építési munkaterületen a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletben elıírt tartalommal, legalább 1 m 2 -es táblát, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv kedvezményezettek arculati kézikönyve szerinti C típusú táblát köteles elhelyezni. Ennek elmulasztása esetén az építési naplóban történt eredménytelen Megrendelıi felszólítás után a Megrendelı jogosult a táblákat Vállalkozó költségére elkészíttetni, és a számlából ennek összegét levonni Vállalkozó a szerzıdés teljesítése céljából e szerzıdésen alapuló szerzıdéseiben kötelezettségként vállalja a Kbt. 305 (1)-(3) bekezdése és a 306/A (1) és (2) bekezdése szerinti elıírások érvényesítését. 4

5 6. Kapcsolattartás: 6.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdés teljesítése során kölcsönösen együttmőködnek, a teljesítést akadályozó körülményekrıl haladéktalanul értesítik egymást, és kezdeményezik a szükséges intézkedést. A kapcsolattartásra kijelölt személyek változtatása a Kbt. elıírásai szerinti szerzıdésmódosítással történhet a) Megrendelı kapcsolattartásra kijelölt képviselıi: Csomor Imre (N.M. Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala) Tel.: (32) Koós Istvánné ( Üzemeltetı) Tel: (32) b) Megrendelı megbízásából eljáró (Mőszaki ellenır) Majoros Sándor Tel.: (32) a) Vállalkozó képviselıi: Fülöp Zsolt, FMV-ÉPÜLETEK-AM /11 felelıs mőszaki vezetı Tel: 32/ Szpisák János, MV-Ép/ÉV/A /2012 felelıs mőszaki vezetı Tel: 32/ Herczeg István, FMV-ÉPÜLETEK-G /11 felelıs mőszaki vezetı Tel: 32/ A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek: 7.1. Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtásával kötelezi magát arra, hogy a szerzıdés nem teljesítése, illetve a nem szerzıdésszerő teljesítés esetén Megrendelı követelését közvetlenül kielégíthesse Vállalkozó jelen szerzıdés aláírásával egyidejőleg (a nettó ajánlati ár 10 %-a, azaz ,-Ft) teljesítési biztosítékról garancialevelet bocsát Megrendelı rendelkezésére (1. számú melléklet) Vállalkozó vállalja, hogy a garancialevél tartalmazza a szerzıdés megkötése idıpontjától a jótállás idıtartamára a bank feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalását arra az esetre, ha Vállalkozó szerzıdéses kötelezettségének nem, vagy nem megfelelıen tesz eleget, akkor a bank azonnal megfizeti Megrendelınek az általa megjelölt összeget a bankgarancia értékhatáráig Vállalkozó vállalja, hogy az esetleges szerzıdésmódosítás esetén a biztosíték mértékét, érvényességi idejét a felek megállapodása szerint módosítja Vállalkozó a terhére felróható késedelmes teljesítés esetén Megrendelınek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A Vállalkozó által fizetendı kötbér mértéke minden késedelmes nap után a nettó ajánlati ár 0,5 %-a ( ,-Ft) A szerzıdés teljesítése Vállalkozónak felróható okból történı meghiúsulása esetén, Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 10 %-ának ( ,-Ft) megfelelı meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 5

6 7.7. A kötbér mint felmerülésekor lejárt pénzkövetelés forrása a számla valamint a teljesítési biztosíték, melynek megfizetésére a kötbérrel csökkentett mértékben kerül sor Megrendelı a szerzıdésben foglalt kötbér érvényesítésén felül a késedelembıl származó kárigényét is érvényesítheti Megrendelı jogosult a szerzıdéstıl elállni, ha a Vállalkozó által az utólagos teljesítésre vállalt póthatáridı eredménytelenül telt el Vállalkozó csak Megrendelı elızetes hozzájárulása esetén köthet engedményezési szerzıdést Vállalkozó a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért a birtokbaadástól számított 12 hónap jótállást vállal. A szállított termékek jótállására a gyártó által vállaltak irányadóak Megrendelı a birtokbaadást követıen, az építés kivitelezési tevékenység aktiválásával egyidejőleg jótálláson, szavatosságon alapuló jogait, az abból eredı követelései érvényesítését átruházza Üzemeltetıre Vállalkozó köteles a jótállási idın belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani Ha Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétıl számított 24 órán belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, Megrendelı jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a teljesítési biztosíték igénybevételével Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerzıdés szerinti bármely jogát Vállalkozóval szemben elvesztené. 8. Záró rendelkezések: 8.1. Felek kijelentik, hogy szerzıdésük nyilvános, annak tartalma közérdekő adatnak minısül A szerzıdés magyar nyelven, négy eredeti példányban készül és a felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. Megrendelı három, Vállalkozó egy eredeti példányt kap A szerzıdés csak a szerzıdı felek közös megegyezésével, írásban, a Kbt. elıírásai szerint módosítható Minden, a jelen szerzıdés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (tértivevényes levél, fax) kell történnie. A faxon küldött értesítéseket tértivevényes levélben is meg kell ismételni. Az értesítés hatálya a telefax címzett általi kézhezvételkor áll be A szerzıdésbıl eredı jogvitákat a felek békés úton, tárgyalás keretében kívánják rendezni. A tárgyalás alapja az ajánlati felhívás és dokumentáció, az ajánlat, valamint a szerzıdés. Ennek eredménytelensége esetére a Salgótarjáni Városi Bíróság, vagy ennek hatásköre hiányában a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 6

7 8.6. A jelen szerzıdés nem, vagy nem kielégítıen szabályozott kérdései tekintetében a Ptk., Kbt., a 290/2007. (X.31.) Kormányrendelet és az egyéb ágazati jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók A szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi az 1., 2. és 3. sz. melléklet. Salgótarján, február hó 25. nap. MEGRENDELİ Becsó Zsolt. VÁLLALKOZÓ Tóth Ottó Ellenjegyezte:. Dr. Barta László megyei fıjegyzı A szerzıdés tartalmát az Üzemeltetı megismerte és a rá vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazó rendelkezéseket elfogadja. ÜZEMELTETİ Koós Istvánné 1. sz. melléklet: bankgarancia 2. sz. melléklet: felelısségbiztosítási szerzıdés 3. sz. melléklet: pénzügyi-mőszaki ütemezés 7