238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról

Hasonló dokumentumok
Magyar joganyagok - 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet - az építésfelügyeleti bírságró 2. oldal d)1 táblázat pontjában a megrendelő vállalkozó ki

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról

Építésfelügyeleti bírság

1. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok. Hatály: január 1.

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról

11. ÉPÍTÉSFELÜGYELETI BÍRSÁG KISZABÁSA Építésfelügyeleti bírság törvényi szabályozása... 3

Építési műszaki ellenőr. Továbbképzés Fejér Megyei Mérnöki Kamara

Magyar joganyagok - 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet - az örökségvédelmi bírságró 2. oldal (1a)1 Az 1. (3) bekezdése szerint a műemlékvédelem fogalom

TÁJÉKOZTATÓ. Építésfelügyeleti ellenőrzés

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Építési műszaki ellenőr. Továbbképzés Fejér Megyei Mérnöki Kamara

Magyar joganyagok - 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet - a lakóépület építésének eg 2. oldal b) az építtető adatait, c) az érintett telek címét, helyr

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő

Frissítve: október 2. 11:00 Netjogtár Hatály: 2018.I.1. - Magyar joganyagok - 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet - a nyugat-magyarországi ut 1.

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető jogosultságai, építésfelügyeleti szankciók

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE

1.1. PÁ' ulyás Gergely elnök. Országgy űlés Hivatal a Irományszám: T ( g3 Érkezett: Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t

A Kormány 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Kivitelező, felelős műszaki vezető jogosultságai, építésfelügyeleti szankciók

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

JEGYZŐI SZAKMAI ÉRTEKEZLET JÚNIUS 29. EGER

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ

Az elektronikus építési napló bevezetésének jogszabályi hátterének ismertetése. Belügyminisztérium július

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról


NMHH építésfelügyelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

T/16302/27.szám. i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. ajánlása

Magyar joganyagok - 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet - sík- és dombvidéki tározók lét 2. oldal 5. 1 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempon

Az egyszerű bejelentést érintő jogszabályváltozások

322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet. az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Az építési napló története. Az építési napló története. Építési napló (az elektronikusan vezetett és az e-napló) Mikor kell naplót írni?

Dr. Hegedűs Annamária

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet

Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változása Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium október

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek

Magyar joganyagok - 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi és termé 2. oldal Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgála

Magyar joganyagok - 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet - a természetvédelmi bírság ki 2. oldal d)1 barlang jogellenes veszélyeztetése, károsítása eseté

Fejér Megyei Mérnökkamara. Felelős műszaki vezető feladatai

(a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem

1. A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása

E-napló és annak vezetése. E-napló. Nemes András okl. építőmérnök

195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről

Iromány száma: T/12723/ 4- Benyújtás dátuma: november ;,o. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. ORSZÁGk-J._.,

T/ számú törvényjavaslat. a településkép védelméről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet átalakításáról és védelméről (2018.január 1-től hatályos állapota)

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

Előadó: Kiss Andor. okl. építőmérnök, építőmester szakmérnök, vezető főtanácsos kormánytisztviselő

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1

Magyar joganyagok - 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet - a földvédelmi hatósági eljárás ig 2. oldal d) 26 vagy annál több földrészlet esetén az első 25 föl

Útvesztő, vagy logikus feladatsor?

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

Biri Község településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 1

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ ALKALMAZÁS LEGFŐBB SZEREPKÖRÖK JOGOSULTSÁGAI

Magyar joganyagok - 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi vezeté 2. oldal (6)1 Ha az akkreditáló szerv a környezetvédelmi hitelesít

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

A kivitelezés felelőssége

Az egyszerű bejelentési eljárás építtetői szemmel

FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSBEN. Magyar Mária építészmérnök TERC Építésügyi Tudás Műhely

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

I. A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 1

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek

TERVEZET! véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Tájékoztató az egyszerű bejelentésről a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatalának évi ellenőrzési terve

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

Építésfelügyelet tapasztalati

Magyar joganyagok - 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építőipari kivitelezési te 2. oldal (3)1 E rendeletnek az építőipari kivitelezési tevékeny

Irodalom: az Építésijog.hu oldalon található tematikus leírások (a tematika alapján a teljes előadásanyag letölthető);

Magyar joganyagok - 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet - az építési és b 2. oldal (4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot - amennyiben az

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÁLI JÁRÁSI HIVATALA

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Magyar joganyagok évi CXXV. törvény - a közigazgatási szabályszegések szank 2. oldal 3. (1) A közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság a közi

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

Hírközlési hálózatok engedélyezésének legújabb feltételei

Felelős műszaki vezető

Magyar joganyagok évi CXXVIII. törvény - a közúti közlekedési előéleti pontre 2. oldal (3)1 A bírósági határozattal elbírált cselekményhez ren

FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSBEN. Magyar Mária építészmérnök TERC Építésügyi Tudás Műhely

Magyar joganyagok - 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet - a határon túli költségvetési t 2. oldal (5)1 Támogatási szerződés köthető arra is, hogy az (1)

Átírás:

Hatály: 2018.I.1. - 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének o) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: 1. 1 (1) E rendelet rendelkezéseit - a (2) bekezdés szerinti eltéréssel - az építőipari kivitelezési tevékenység jogosulatlan vagy szakszerűtlen végzőjével szembeni építésfelügyeleti bírság megállapítására és megfizetésére kell alkalmazni. (2) E rendelet rendelkezéseit a sajátos építményfajtákra eltérő szabályozás hiányában kell alkalmazni. 1/A. 2 (1) Az építésfelügyeleti hatóság jogosulatlan, szakszerűtlen tevékenység folytatása esetén az építési folyamat résztvevőjével szemben - a (2) bekezdés kivételével - a 1/A-2/A. szerint megállapított építésfelügyeleti bírságot alkalmazza. (2) 3 Az építésfelügyeleti hatóság - az 1. mellékletben foglalt táblázat 13. pontjában meghatározott jogsértések kivételével - az építésfelügyeleti bírság megállapítását mellőzi, ha a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló törvény szerinti figyelmeztetés feltételei fennállnak. 1/B. 4 Az építésfelügyeleti bírságot - a (2) bekezdés szerinti eltérésre tekintettel - az 1. mellékletben foglalt a) 5 táblázat 3., 4. és 4a. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: a teljes építményre vagy az építési tevékenység eredményére vonatkozó, az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épbír.) 3. (3) bekezdése szerinti számított építményérték, b) 6 táblázat 4b. és 5. pontjában a kivitelezési dokumentációt készítő építészeti-műszaki tervezőre (a továbbiakban: tervező) vonatkozóan meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: a kivitelezési dokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési szerződésben megjelölt tervezési díj, ennek hiányában a tervezett építmény, építményrész vagy építményszerkezet Épbír. 3. (3) bekezdése szerint számított építményértéknek a 3%-a (a továbbiakban: számított tervezési érték), c) 7 táblázat 6-13. pontjában az építtetőre, az építési műszaki ellenőrre, a fővállalkozó 1 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. (1). Hatályos: 2013. I. 1-től. 2 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. (2). Hatályos: 2013. I. 1-től. 3 Megállapította: 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 152.. Hatályos: 2018. I. 1-től. A hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 4 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. (3). Hatályos: 2013. I. 1-től. 5 Módosította: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. b), 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. a). 6 Módosította: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. c), 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 2., 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. b). 7 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 4. (2) b), 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6.

kivitelezőre és annak a felelős műszaki vezetőjére meghatározott jogsértő állapot fennállása esetén: a fővállalkozói kivitelezési szerződésben rögzített építési tevékenység eredményére az Épbír. 3. (3) bekezdés szerinti számított építményérték, d) 8 táblázat 6-13. pontjában a megrendelő vállalkozó kivitelezőre, az alvállalkozó kivitelezőre és e kivitelezők felelős műszaki vezetőire meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az alvállalkozó kivitelezési szerződésében rögzített, az építési tevékenység eredményére az Épbír. 3. (3) bekezdése szerinti számított építményérték figyelembevételével kell megállapítani. 2. (1) 9 A bírság mértéke - a (2)-(3) bekezdés szerinti eltérésre tekintettel - az 1. mellékletben foglalt a) 10 táblázat 3., 4. és 4a. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az egyes jogsértő cselekményhez meghatározott összeg, hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám és az 1/B. a) pontja szerint számított érték 50 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de az ugyanitt megjelölt legmagasabb bírságösszeg, b) 11 táblázat 4b. és 5. pontjában a tervezőre vonatkozóan meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az egyes jogsértő cselekményhez meghatározott összeg, hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám és az 1/B. b) pontja szerinti tervezési díj vagy számított tervezési érték 5 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de az ugyanitt megjelölt legmagasabb bírságösszeg, c) 12 táblázat 6-13. pontjában az építtetőre, az építési műszaki ellenőrre, a fővállalkozó kivitelezőre és a felelős műszaki vezetőjére meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az egyes jogsértő cselekményhez meghatározott összeg, hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám és az 1/B. c) pontja szerint számított érték 20 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de az ugyanitt megjelölt legmagasabb bírságösszeg, d) 13 táblázat 6-13. pontjában a megrendelő vállalkozó kivitelezőre, az alvállalkozó kivitelezőre és e kivitelezők felelős műszaki vezetőire meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az egyes jogsértő cselekményhez meghatározott összeg hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám és az 1/B. d) pontja szerint számított érték 20 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de az ugyanitt megjelölt legmagasabb bírságösszeg, e) 14 táblázat 14-32. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az adott jogsértő cselekményhez meghatározott bírságösszeg. d). 8 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 4. (2) c), 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. e). 9 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 2. (1). Hatályos: 2013. I. 1-től. 10 Módosította: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. f), 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. a). 11 Módosította: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. g), 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 2., 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. b). 12 Módosította: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. h). 13 Módosította: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. i). 14 Módosította: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 49. (1), 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. j).

(1a) 15 Ha a kivitelezési szerződésben rögzített építési tevékenység eredményére az Épbír. nem határoz meg egységárat, akkor építésfelügyeleti bírság megállapításakor a számított építményértéket nullának kell tekinteni. (2) 16 A bírság mértéke az (1) bekezdés szerint megállapított bírságösszeg a) 150%-a aa) a műemléki vagy a helyi védelem alatt álló építményen végzett építési tevékenység esetében, ab) védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, műemléki területen (műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen, történeti tájon), helyi védelem alatt álló, a világörökség részét képező vagy védett természeti területen épített építmény, illetve végzett építési tevékenység esetében; b) 50%-a építmény bontása esetében. (3) 17 A bírság mértéke az (1)-(2) bekezdés szerint megállapított bírságösszeg 150%-a - az 1. melléklet táblázat 13. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény kivételével -, ha kiszabására azzal szemben kerül sor, akit 3 éven belül legalább két alkalommal jogerősen vagy végleges döntéssel építésfelügyeleti bírsággal sújtottak. (3a) 18 Az építésfelügyeleti hatóság az Étv. 39. (6) bekezdése szerinti kivitelező jogsértő cselekményével kapcsolatos építésfelügyeleti bírságot - a kivitelező által elvégzett építési tevékenységre az Épbír. 3. (3) bekezdése szerint számított építményértéket alapul véve - a fővállalkozó kivitelezőre vonatkozó bírság-megállapítási szabályok szerint köteles megállapítani. (4) 19 Az építésfelügyeleti hatóság egy ellenőrzés eredményeként ugyanazon résztvevővel szemben egy cselekménnyel összefüggésben megállapított több jogsértés miatt a) a legmagasabb bírságot eredményező jogsértő cselekményhez kapcsolódó építésfelügyeleti bírság ötven százalékkal megemelt összege vagy b) a megállapított jogsértések összeadott bírságösszege közül azt szabja ki, amelynek a mértéke alacsonyabb. (5) Ha az elkövető többfajta építési tevékenység folytatásában több jogsértő cselekményt is megvalósít, a bírságot vele szemben a (4) bekezdés figyelembevételével, tevékenységenként kell kiszabni. (6) A bírság mértékét ezer forintra való kerekítéssel kell megállapítani. (7) 20 A bírságot az azt kiszabó határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell megfizetni a határozatban megjelölt számlaszámra. A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre halasztás egy alkalommal engedélyezhető harminc napra. (8) 21 Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 15 Beiktatta: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 4. (1). Hatályos: 2014. III. 15-től. 16 Megállapította: 9/2008. (I. 26.) Korm. rendelet 2. (1). Hatályos: 2008. II. 2-től. Ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni. 17 Megállapította: 9/2008. (I. 26.) Korm. rendelet 2. (1). Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 8. a), 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. k), 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 153. a). 18 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 2. (2). Hatályos: 2013. I. 1-től. 19 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 2. (3). Hatályos: 2013. I. 1-től. 20 Megállapította: 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2.. Módosította: 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 153. b). 21 Megállapította: 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet 6.. Módosította: 280/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 1., 499/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 25., 144/2017. (VI. 12.) Korm.

szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésében meghatározott építésfelügyeleti hatóság által végleges döntéssel megállapított bírságot a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01040281-00000000 számú Miniszterelnökség fejezeti építésügyi és építésfelügyeleti bírság bevételek beszedési számlára, készpénzátutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy - amennyiben a feltételei fennállnak - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni. (9) 22 A sajátos építményfajták körében, a (8) bekezdésben meghatározottól eltérő építésfelügyeleti hatóság által végleges döntéssel kiszabott bírságot a sajátos építményfajta tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszter által meghatározott előirányzat számlájára kell befizetni. 2/A. 23 (1) 24 Az építési műszaki ellenőr az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. pontja szerinti esetben, mentesül a bírság megfizetése alól, ha bizonyítja, hogy az adott jogsértő cselekményt az építési naplóban rögzítette és arról az építtetőt tájékoztatta. (2) 25 Az építési műszaki ellenőrrel szemben az 1. mellékletben foglalt táblázat 5., 7., 10., 12-13. pontja szerint megállapított bírság az építtetőt terheli, ha az építési műszaki ellenőr bizonyítja, hogy az adott jogsértő cselekményt az építési naplóban rögzítette, e tényről az építtetőt tájékoztatta, és az építtető ennek ellenére a szükséges intézkedés megtételét elmulasztotta. (2a) 26 (3) 27 Ha a kivitelező az építési napló vezetésével a felelős műszaki vezetőt bizonyíthatóan megbízza, akkor az építési napló hiánya vagy az építési napló vezetésére vonatkozó szabályok megsértése miatt a kivitelezőt terhelő I. mellékletben foglalt táblázat 8. és 26. pontjában meghatározott bírságtétel a felelős műszaki vezetőt terheli. (4) 28 Az Étv. 40/A. -ában meghatározott esetben a vállalkozó kivitelező az utasítást és az azt megtagadó jognyilatkozatot köteles az építési naplóba bejegyezni és az építtetőt e tényről tájékoztatni. Ebben az esetben a fővállalkozó kivitelező az 1. mellékletben foglalt táblázat 7., 10., 12-13. pontjában és a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője az 1. mellékletben foglalt táblázat 7., 12-13. pontjában meghatározott bírságtétel alól mentesül és helyette a bírság az építtetőt terheli. (5) 29 A felelős műszaki vezetővel szemben megállapított, az 1. mellékletben foglalt táblázat 7. pontja szerinti bírság a fővállalkozó kivitelezőt terheli, ha a felelős műszaki vezető bizonyítja, rendelet 2. c), 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 153. c). 22 Megállapította: 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet 6.. Módosította: 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 153. d). 23 Beiktatta: 9/2008. (I. 26.) Korm. rendelet 3.. Hatályos: 2008. II. 2-től. Ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni. 24 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 4. (2) d), 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. l). 25 Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 4. (2) e), 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. m). 26 Hatályon kívül helyezte: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 4. (3). Hatálytalan: 2014. III. 15-től. 27 Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 8. ba), 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. n). 28 Megállapította: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. (1). Hatályos: 2016. VI. 29-től. 29 Megállapította: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. (2). Hatályos: 2016. VI. 29-től.

hogy az adott jogsértő cselekményről a fővállalkozó kivitelezőt tájékoztatta, aki ennek ellenére a szükséges intézkedés megtételét elmulasztotta. 3. 30 (1) A bírság az építésfelügyeleti hatóságnak a jogsértő cselekményről való tudomásszerzésétől számított egy éven belül, de legkésőbb a cselekmény elkövetésétől számított öt éven belül szabható ki. (2) 31 A bírság kiszabásáról szóló végleges határozatot közölni kell a) az illetékes építésügyi hatósággal, b) 32 a névjegyzéket vezető szervvel, ha a bírság kiszabására az építési műszaki ellenőrrel, a tervezővel, a tervezői művezetővel vagy a felelős műszaki vezetővel szemben került sor, c) 33 d) 34 a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét vezető szervvel. (3) 35 A befizetés megtörténtét a befizetést követő nyolc napon belül a kötelezett igazolja a bírságot megállapító elsőfokú építésfelügyeleti hatóság részére. (4) 36 (5) 37 Az építésfelügyeleti hatóság a bírság kiszabásáról az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartást vezet az elektronikus építésügyi bírság-nyilvántartó programban. (6) 38 Az építésfelügyeleti hatóság a bírság kiszabásával kapcsolatos minden döntését és intézkedését az - az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendelet szerinti - elektronikus építésügyi bírságnyilvántartó (e-bírság) alkalmazásban rögzíti. 3/A. 39 Az építésfelügyeleti hatóság bírságot megállapító határozata - a katonai építésfelügyeleti hatóság által hozott határozat kivételével - tartalmazza a) az e-bírság elektronikus alkalmazás által generált egyedi bírság-azonosító kódot, b) a figyelmeztetést arról, hogy az egyedi bírság-azonosító kódot az építésfelügyeleti hatóság által rendelkezésre bocsátott készpénz-átutalási megbízáson vagy a banki átutalási megbízáson fel kell tüntetni. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő kivitelezési tevékenység építésfelügyeleti ellenőrzése során is alkalmazni kell. 5. 40 E rendeletnek - az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a 30 Megállapította: 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.. Hatályos: 2009. X. 1-től. Lásd: 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 60. (6). 31 Módosította: 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 153. e). 32 Módosította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 8. ca), 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. bb), 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. o). 33 Hatályon kívül helyezte: 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 14. (3). Hatálytalan: 2013. VII. 19-től. 34 Beiktatta: 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. (2). Hatályos: 2010. V. 28-tól. 35 Módosította: 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. (69). 36 Hatályon kívül helyezte: 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 154.. Hatálytalan: 2018. I. 1-től. 37 Megállapította: 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. (2). Hatályos: 2010. I. 1-től. 38 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 4.. Hatályos: 2013. I. 1-től. 39 Megállapította: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 5.. Hatályos: 2013. I. 1-től. 40 Beiktatta: 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. (4). Hatályos: 2010. V. 28-tól.

továbbiakban: Kr.) 1. (1) bekezdésével megállapított - 1. c) pontját, valamint e rendeletnek - a Kr. 1. (3) bekezdésével megállapított - 3/A. -át a Kr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 6. 41 Ha az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés a vállalkozó kérelmére indul, a feltárt mulasztások megszüntetésének előírása mellett csak életveszélyt okozó hiányosság esetében vagy az építési napló vezetésének hiánya miatt lehet építésfelügyeleti bírságot megállapítani. 7. 42 (1) E rendeletnek az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2013. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni. (2) E rendeltnek a Módr. 7. (2) bekezdésével megállapított rendelkezéseit a 2013. július 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 8. 43 Az egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelettel megállapított 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sorát 2016. július 1-jét követően kell alkalmazni. 1. melléklet a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelethez 44 Az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó jogsértő cselekmények esetén megállapítható bírság összegek 1 45 2 A B C D E F A bírság összegének meghatározása (az 1/A. szerinti számított épít millió forintot, a 4b. és az 5. pontban a tervezőre vonatkozóan 5 mill forintot meghaladó része: SZÉ Építési Tervezői műszaki művezető ellenőr Az építőipari kivitelezési tevékenység kapcsolódó jogsértő cselekmények Építtető Tervező 3 Tervezői művezető közreműködésének mellőzése, jogszabályban előírt kötelezettség esetén 4 Építési műszaki ellenőr közreműködésének mellőzése, jogszabályban előírt kötelezettség esetén Fővállalkoz ó kivitelező 41 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 6.. Hatályos: 2013. I. 1-től. 42 Beiktatta: 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 6.. Hatályos: 2013. I. 1-től. 43 Beiktatta: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. (3). Hatályos: 2016. VI. 29-től. 44 Megállapította: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. (4), 1. melléklet. Hatályos: 2016. VI. 29-től. 45 Módosította: 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 1., 1. melléklet 1., 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 1., 1. melléklet 2.

4a. 46 4b. 47 Az építtető az Étv. 33/A. (2)-(3) bekezdései szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet - az építésfelügyeleti hatóság tájékoztatásában foglaltak ellenére - a bejelentéstől számított 16. napon megkezdi Az Étv. 33/A. -a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet az egyszerű bejelentés kivitelezési dokumentáció alapján, de az Étv. 13. (2) bekezdés a) és b) pontjának megsértésével végzik 5 Az engedélyezési dokumentáció és a kivitelezési dokumentáció összhangjának hiánya 6 Építőipari kivitelezési tevékenység végzése kivitelezési dokumentáció nélkül 0,015xSZÉ 5 000 000 Ft 7 Kivitelezési dokumentációtól eltérő kivitelezés 8 Az építési főnapló készenlétbe helyezésének vagy megnyitásának a hiánya 9 Az építési alnapló készenlétbe helyezésének vagy megnyitásának a hiánya 0,01xSZÉ 150 000 Ft 0,01xSZÉ 1 500 000 Ft 10 Építőipari kivitelezési tevékenység végzése felelős műszaki vezető nélkül, a jogszabályi kötelezettség fennállása esetén 11 Építési szakmunka végeztetése vagy végzése a tevékenységre előírt szakmai feltétel hiányában, foglalkoztatott személyenként megállapítva 12 Szakszerűtlen kivitelezés, ezen belül a nem megfelelő teljesítményű építési termékek vagy szerkezetek felhasználása, beépítése 250 000 Ft 250 000 Ft 150 000 Ft 0,01xSZÉ 1 000 000 Ft 150 000 Ft 0,004xSZÉ 46 Megállapította: 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 1., 1. melléklet 1. Hatályos: 2017. VI. 28-tól. 47 Beiktatta: 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 1., 1. melléklet 1. Hatályos: 2017. VI. 28-tól.

13 Az állékonyságot, az életet vagy egészséget veszélyeztető állapot előidézése 800 000 Ft 800 000 Ft 14 Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező 150 000 Ft foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása, ha építtető a foglalkoztató 15 Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása, ha kivitelező a foglalkoztató 16 Tervezői művezető nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal 17 Az építési műszaki ellenőr nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal 18 Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező kivitelezővel vállalkozási jogviszony létesítése 19 Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása 20 Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére 60 000 Ft vonatkozó bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása 21 A kivitelezési dokumentáció készítésére vonatkozó 150 000 Ft 150 000 Ft írásbeli tervezési szerződés hiánya 22 Írásbeli tervezői művezetői szerződés hiánya 400 000 Ft 0,006xSZÉ 1 500 000 Ft 150 000 Ft 23 Írásbeli kivitelezési szerződés hiánya 24 A névjegyzéket vezető szervnek nem bejelentett vállalkozó kivitelezővel történt szerződés 25 Kivitelezési dokumentáció készítésére vonatkozó 150 000 Ft 150 000 Ft írásbeli szerződés hiánya, ha ez a kivitelező feladata 26 Az építési napló vezetésére vonatkozó követelmények megsértése 27 Az építési napló bejegyzésére vonatkozó követelmények megsértése 28 Az Étv. 33/A. -a szerinti egyszerű bejelentés esetén a tervezői művezető legalább hat alkalmának nem teljesítése 29 Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. (6) vagy (7) bekezdése szerinti tájékoztatás elmulasztása 30 Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése fedezetkezelői szerződés hiányában 31 Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési beruházás esetén az alvállalkozó kivitelező a teljesítésének megkezdéséig nem kapja meg a megrendelő vállalkozó kivitelezőtől az elektronikus alvállalkozói nyilvántartáshoz használatát biztosító jelszót 32 Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési beruházás esetén az alvállalkozó kivitelező - használatot biztosító jelszó birtokában - nem rögzíti szerződésének adatait az elektronikus alvállalkozói 50 000 Ft

nyilvántartásban 2. melléklet a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelethez 48 48 Hatályon kívül helyezte: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 5.. Hatálytalan: 2016. VI. 29-től.