VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (1239. Bp. Grassalkovich út 162., számlaszám: OTP és Kereskedelmi Bank RT. által kezelt költségvetési számla), mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) és a Dózsa Junior 97 KFT telephelye: 2360 Gyál, Dózsa Major 2215/2 hrsz. címe: 2360 Gyál, Dózsa Major 2215/2, adószáma: , cégjegyzékszáma: bankszámlaszáma: mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel. 1. A szerződés tárgya 1.1. Megrendelő vállalatba adja, a Vállalkozó elvállalja a Budapest Főváros XXIII. kerület, Orbánhegy I. ütem víznyomócső építés tárgyú építési-szerelési munkák kivitelezését I. o. minőségben A szerződés tárgyát a kiviteli tervek, a Megrendelőtől átvett, "Ajánlattételi felhívás és Részletes ajánlatkérési dokumentáció" határozza meg A jogerős vízjogi létesítési engedélyt Megrendelő szolgáltatja, mely a dokumentációban a Vállalkozó rendelkezésére áll Megrendelő a szerződés tárgyának megvalósításához 2 pld. tervdokumentációt szolgáltat Vállalkozónak a munkaterület átadás időpontjáig A munkaterület a szerződéskötést követően Vállalkozónak az általa kért időpontban a rendelkezésére áll. Vállalkozó az átvett munkaterületen köteles a munkát a Megrendelő által jóváhagyott ütemtervnek megfelelően megkezdeni és folyamatosan, annak megfelelően végezni. A munkaterület átadását Építési Naplóban, vagy jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A munkaterület átadásának időpontja: augusztus A szerződés díja 2.1. Jelen szerződés vállalkozói díja: Egyösszegű elszámolású prognosztizált átalányáron számított fixár (ÁFA nélkül): Ezen összeg után tartalékkeret 5% (előirányzat): ÁFA nélkül összesen: ÁFA: ÁFA-val mindösszesen: A Vállalkozói díj részletezését a "Részletes ajánlatkérési dokumentációban rögzített feltételek szerint a tervdokumentációban meglévő tételes költségvetés beárazása tartalmazza. 1

2 2.3. Többletmunka nem számolható el. A Megrendelő által elrendelt pót-munka a műszaki ellenőr által a Felmérési Naplóban igazolt mennyiségekkel az előzetesen általa jóváhagyott egységárakon történik Felek megállapodnak abban, hogy az érvényesíthető árral kapcsolatos - közös egyeztetéssel nem rendezett - vitáikat választott bíróság elé terjesztik. 3. Teljesítési határidő 3.1. A szerződés teljesítési határideje: október Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozás nem osztható szolgáltatás Határidőre teljesít Vállalkozó, ha a 3.1. pontban megjelölt határidőre a közútkezelők általi átvétele hiánymentesen megvalósul Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó napi Ft kötbért köteles fizetni oly módon, hogy számláját csak a kötbér összegével csökkentve nyújthatja be. A késedelmi kötbér maximuma 30 naptári nap. 4. Pénzügyi megállapodások Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozás ellenértékét az OTP Bank Rt. által vezetett, számlaszámú költségvetési számláján biztosítja. 5. Fizetés módja 5.1. A Vállalkozó a számlát 5 példányban köteles kiállítani. A műszaki ellenőr által igazolt és teljesítésigazolással ellátott számla kiegyenlítése a Részletes ajánlatkérési dokumentációban leírtak szerint 30 napos fizetési határidővel történik Fizetési késedelem esetén: a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese A számla csak a szolgáltató által is elfogadott I. osztályú minőséget és hiánymentes teljesítést igazoló műszaki vizsgálati jegyzőkönyv és az első osztályú teljesítést igazoló minőségbizonylatok, valamint a műszaki ellenőr által záradékolt megvalósulási tervek átadását követően nyújtható be Megrendelő előleget nem folyósít. Részszámlák benyújtására nincs lehetőség A Megrendelő a számla összege ellen kifogással élhet. Amennyiben a vállalkozó azzal nem ért egyet, a felülvizsgált számla kézhezvételét követően számla-egyeztetést kezdeményez Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés a közbeszerzési felelősségi szabály (az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. ) hatálya alá esik. 2

3 6. Felek együttműködése 6.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyának létrehozása közben kötelesek együttműködni. Az együttműködést helyszíni képviselőik útján valósítják meg Megrendelő képviselője: Név: Jónás Ferenc Cím: 1239 Budapest, Hősök tere 12. Telefon: , Megrendelő műszaki ellenőre: Név: Sipos Árpád Antal Cím: 1174 Budapest Melczer u. 13. Telefon: Vállalkozó képviselője, építésvezetője: Név: Schurina Tamás Cím: 1239 Budapest, Szitás u Telefon: A Vállalkozó kijelenti, hogy képviselője az 244/2006. (XII.05.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek megfelel Vállalkozó köteles: építési naplót, - az esetleges pótmunkákra - felmérési naplót vezetni és a munka helyszínén tartani Megrendelő és műszaki ellenőre a munka végzését bármikor megtekintheti, észrevételeit az Építési Naplóban rögzíti. A Vállalkozó köteles a Megrendelő és műszaki ellenőre számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat és felvilágosításokat megadni A Vállalkozó az ajánlatban megadott alvállalkozókon kívül alvállalkozót csak a Megrendelő írásos engedélye alapján foglalkoztathat A Megrendelő jogosult ellenőrizni, hogy a munkákat kizárólag a Vállalkozó, illetve a 6.4. pont szerinti alvállalkozóival munkaviszonyban álló munkavállalók végzik-e. Az építési helyszínen munkát végzők ellenőrizhetőségét a Vállalkozó az Építési Napló mellékleteként helyszínen tartott munkaszerződésekkel köteles igazolni. Amennyiben a Vállalkozó ezt a kötelezettségét elmulasztja vagy a munkát végzők személyi azonosítása nem megvalósítható, akkor ez a szerződés 6.4. pontjával ellentétes alvállalkozói foglalkoztatásnak minősül Az alvállalkozók további alvállalkozót nem foglalkoztathatnak. 7. Teljesítés, átadás-átvétel 7.1. A Vállalkozó az átadás-átvétel időpontjáról a Megrendelőt legalább 15 nappal korábban köteles értesíteni. 3

4 7.2. Az átadás-átvételt megelőzően legalább 5 nappal korábban kell szolgáltatni a Vállalkozónak az átadási (megvalósulási) dokumentációt Az átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele a szolgáltató átadás-átvételi nyilatkozata Az átadási dokumentációt Vállalkozó 3 példányban köteles szolgáltatni a beépített anyagok minőségi bizonylataival és vizsgálati jegyzőkönyvekkel együtt, a műszaki ellenőrök záradékolásával ellátva. 8. Egyéb megállapodások 8.1. Vállalkozó a munkavégzés során köteles betartani a 34/2008. (VII.15.) Főv. Kgy. rendelet a közterületen végzett munkákra vonatkozó előírásait. A munkahely előírt elkerítéséről, elzárásáról, a munkahelyen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és a munkahely őrzéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia, melynek során be kell tartani a 20/1984.(XII.21.) KM rendelet előírásait. Az építés közbeni forgalomkorlátozást az BFFH Közlekedési Ügyosztály Forgalomtechnikai alosztálya és az FKF Rt. FF által jóváhagyott forgalomtechnikai kezelői előírásokat Vállalkozó gondoskodik a talajvízszint süllyesztéssel érintett területen az ingatlanok állagfelméréséről, állagmegóvásáról, káresemény előfordulása esetén saját hatáskörben rendezi az érintettel, melyről az építési napló mellékleteként jegyzőkönyvet készít Munkavédelmi és tűzrendészeti előírások betartása, betartatása a Vállalkozó feladata Vállalkozónak a szerződés létrejöttét követő lehető legrövidebb időn belül meg kell kérnie mindkét közútkezelőtől a munkakezdési közútkezelői hozzájárulást Vállalkozónak a munkakezdést 5 nappal korábban be kell jelenteni a XXIII. kerületi Rendőrkapitányságnak, a XXIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokságnak, az Országos Mentőszolgálatnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, továbbá az érintett lakosságot is értesíteni kell A munkahely átadása után a munkavédelem, tűzvédelem megszervezése, az óvórendszabályok és egészségügyi rendszabályok megtartása és megtartatása Vállalkozó kötelessége Megrendelő csak I. osztályú teljesítést fogad el a vonatkozó szabványok, műszaki előírások alapján. A 12/1988 (XII.27.) számú ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet határozza meg a kötelező alkalmassági időt. Szavatossági kötelezettség fennállása esetén a Vállalkozó a kivitelezési munkából eredő hibák kijavítására köteles határidőt felajánlani Vállalkozó 60 hónap garanciális kötelezettséget vállal Szerződő felek egymással szembeni meglévő és jövőbeli követeléseinek beszámítási joga kizárásra kerül. 4

5 9. Záró rendelkezések 9.1. A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával véleményeltérés nélkül jön létre ténylegesen Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződés időpontjában hatályos Ptk. és a 34/2008. (VII.15.) Főv. Kgy. rendelet, a vonatkozó Magyar Szabványok és Útügyi Műszaki Előírások az érvényesek Jelen szerződés műszaki tartalmát a Megrendelő által készített "Ajánlati felhívás és Részletes ajánlatkérési dokumentáció", valamint a Vállalkozó által július 27. napján készített ajánlat tartalmazza Jelen szerződés 5 oldalból áll, 9 pontban, 6, azaz hat egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő felek értelmezés és elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. Budapest, augusztus Megrendelő Vállalkozó 5