1.2. A szerződés tárgyát a Megrendelőtől átvett Részletes ajánlatkérési dokumentáció" határozza meg.

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (1239. Bp. Grassalkovich út 162., tel: számlaszám: OTP és Kereskedelmi Bank NyRT. által kezelt költségvetési számla), adószám: mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) és a.dózsa Junior 97 Kft telephelye: 2360 Gyál, Dózsa major 2215/2 hrsz. címe: 2360 Gyál, Dózsa major 2215/2 hrsz. adószáma: , cégjegyzékszáma: bankszámlaszáma: , elérhetősége: tel: , fax: , dozsajunior@gmail.com, mint Vállalkozó kivitelező (a továbbiakban Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel. 1. A szerződés tárgya 1.1. Megrendelő vállalatba adja, a Vállalkozó elvállalja a Budapest Főváros XXIII. kerület, Dobó utca (Szigetcsárda u. Dobó köz /hrsz.: / közötti szakasz hrsz:184875) burkolat felújítási tárgyú építési-szerelési munkák kivitelezését I. o. minőségben. Mennyiségi mutatók: hossz: 200 fm, terület: 1270,0 m A szerződés tárgyát a Megrendelőtől átvett Részletes ajánlatkérési dokumentáció" határozza meg A szerződés tárgyát képező burkolat felújítási munka nem építési engedély köteles Megrendelő a szerződés tárgyának megvalósításához 4 pld. tervdokumentációt szolgáltat Vállalkozónak a munkaterület átadás időpontjáig A munkaterület től Vállalkozónak az általa kért időpontban a rendelkezésére áll. Vállalkozó az átvett munkaterületen köteles a munkát a Megrendelő által jóváhagyott ütemtervnek megfelelően megkezdeni és folyamatosan, annak megfelelően végezni. A munkaterület átadásával egyidejűleg az Építési Naplót meg kell nyitni a munkaterület átadását abban kell rögzíteni. A munkaterület átadásának időpontja: A szerződés díja 2.1. Jelen szerződés vállalkozói díja: Egyösszegű elszámolású prognosztizált átalányáron számított fixár (ÁFA nélkül) Ezen összeg után Támogatott tevékenységek (Ft) Nem támogatott tevékenységek (Ft) Összesen (Ft) , , , , ,- tartalékkeret (előirányzat) : ÁFA nélkül összesen : , , , ÁFA 25 % : , , ,- ÁFA-val mindösszesen : , , ,- 1

2 2.2. A Vállalkozói díj részletezését a "Részletes ajánlatkérési dokumentáció -ban rögzített feltételek szerint a tervdokumentációban meglévő Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés kiírás tartalmazza Többletmunka nem számolható el. A Megrendelő által elrendelt pót-munka a műszaki ellenőr által a Felmérési Naplóban igazolt mennyiségekkel az előzetesen általa jóváhagyott egységárakon történik, a Részletes ajánlati feltételek 5.1. pontjában rögzítettek szerint Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses jogviszonyukból eredő - közös egyeztetéssel nem rendezett vitáikat eseti választott bíróság elé terjesztik. 3. Teljesítési határidő 3.1. A szerződés teljesítési határideje: Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozás nem osztható szolgáltatás Határidőre teljesít Vállalkozó, ha a 3.1. pontban megjelölt határidőre a közútkezelő által történő átvétel hiánymentesen megvalósul Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó napi ,- Ft kötbért köteles fizetni oly módon, hogy számláját csak a kötbér összegével csökkentve nyújthatja be. A késedelmi kötbér maximuma: 30 naptári nap 4. Pénzügyi megállapodások Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozás ellenértékét az OTP Bank Rt. által vezetett, számlaszámú költségvetési számláján biztosítja. 5. Fizetés módja 5.1. A Vállalkozó a számlát 5 példányban köteles kiállítani. A műszaki ellenőr által igazolt és teljesítésigazolással ellátott számla kiegyenlítése a kézhezvételtől számított 90 napon belüli átutalással történik. A végszámla kiegyenlítésének időpontja azonos a birtokbaadás napjával Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. 301/A. szerint a jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege A végszámla csak az I. osztályú minőséget és hiánymentes teljesítést igazoló műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv birtokában, az első osztályú teljesítést igazoló minőségbizonylatok, valamint a műszaki ellenőr által záradékolt megvalósulási tervek átadását követően nyújtható be a szerződés 2.1. pontjában rögzített fix áron, pótmunka felmerülése esetén a 2.3. pont szerint elszámolva. A fix árnak nem része azon költségvetési tétel, amelyből egységnyi mennyiség sem valósul meg Megrendelő előleget nem folyósít. A számlát a nem támogatott műszaki tartalomról, a támogatott műszaki tartalomról külön-külön kell kiállítani. A részszámlát a nem támogatott műszaki tartalomról kell kiállítani műszaki ellenőri teljesítés igazolás birtokában. 2

3 5.5. A Megrendelő a számla összege ellen kifogással élhet. Amennyiben a vállalkozó azzal nem ért egyet, a felülvizsgált számla kézhezvételét követően számla-egyeztetést kezdeményez A szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés a közbeszerzési felelősségi szabály (az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. ) hatálya alá esik. 6. Felek együttműködése 6.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyának létrehozása közben kötelesek együttműködni. Az együttműködést helyszíni képviselőik útján valósítják meg Megrendelő képviselője: Név: Bodó János Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. Telefon: , 06(30) Fax: bodo.janos@ph.soroksar.hu Megrendelő műszaki ellenőre: Név: KI-ÚT Építőipari Kft. Cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky E. út 5. Telefon: Kutassy Péter, 06(20) Mihály Pál, 06(20) Vállalkozó képviselője: Név: Fejesné Schubert Andrea Cím: 2360 Gyál, Dózsa major 2215/2 hrsz. Telefon: Építésvezetője: Név: Schurina Tamás Nytsz: MV-KE/A / Cím: 1143 Bp. Tábornok u. 3. II/8. Telefon: A Vállalkozó kijelenti, hogy képviselője a 244/2006. (XII.05.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek megfelel Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően építési naplót, - az esetleges pótmunkákra - felmérési naplót vezetni, és a munka helyszínén tartani Megrendelő és műszaki ellenőre a munka végzését bármikor megtekintheti, észrevételeit az Építési Naplóban rögzíti. A Vállalkozó köteles a Megrendelő és műszaki ellenőre számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, és felvilágosításokat megadni A Vállalkozó az ajánlatban megadott alvállalkozókon kívül alvállalkozót csak a Megrendelő írásos engedélye alapján foglalkoztathat. Az ajánlatban megadott alvállalkozó(k): nincs 6.5. A Megrendelő jogosult ellenőrizni, hogy a munkákat kizárólag a Vállalkozó, illetve a 6.4. pont szerinti alvállalkozóival munkaviszonyban álló munkavállalók végzik-e. Az építési 3

4 helyszínen munkát végzők ellenőrizhetőségét a Vállalkozó az Építési Napló mellékleteként helyszínen tartott munkaszerződésekkel köteles igazolni. Amennyiben a Vállalkozó ezt a kötelezettségét elmulasztja, vagy a munkát végzők személyi azonosítása nem megvalósítható, akkor ez a szerződés 6.4. pontjával ellentétes alvállalkozói foglalkoztatásnak minősül Az alvállalkozók további alvállalkozót nem foglalkoztathatnak Megrendelő a szerződés 6.4. pontjával ellentétes foglalkoztatás esetén jogosult a szerződés díjának 30%-os csökkentésére. A díjcsökkentést a számla kiegyenlítése során, a Vállalkozó minden további hozzájárulása nélkül érvényesítheti. 7. Teljesítés, átadás-átvétel 7.1. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel időpontjáról a Megrendelőt legalább 15 nappal korábban köteles értesíteni Az átadás-átvételt megelőzően legalább 15 nappal korábban kell szolgáltatni a Vállalkozónak az átadási (megvalósulási) dokumentációt 2 példányban Megrendelő felé a készre jelentéssel együtt. Az átadási dokumentációnak részét képezi a létesítmény geodéziai bemérése is, és a minőségi bizonylatok Az átadás-átvételi eljárás lezárása 15 napon belül történik, amely nap a forgalomba helyezés időpontja. 8. Egyéb megállapodások 8.1. Vállalkozó a munkavégzés során köteles betartani a Budapest Főváros Közgyűlésének 34/2008. (VII.15.) önkormányzati rendeletében foglaltakat (a közterületen végzett kivitelezési munkákra vonatkozó előírásokat). A munkahely előírt elkerítéséről, elzárásáról, a munkahelyen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és a munkahely őrzéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia, melynek során be kell tartani a 20/1984.(XII.21.) KM rendelet előírásait. Az építés közbeni forgalomkorlátozást az BFFH Közlekedési Ügyosztály Forgalomtechnikai Alosztálya által jóváhagyott és az FKF Zrt. FF forgalomtechnikai kezelői előírásokat tartalmazó tervek szerint kell végezni Vállalkozónak az építési munka megkezdése előtt a környező épületekről videófelvételt kell készítenie Vállalkozónak a szerződés létrejöttét követő lehető legrövidebb időn belül meg kell kérnie a közútkezelőtől a munkakezdési közútkezelői hozzájárulást a 34/2008. (VII.15.) Főv.Kgy ában foglaltaknak megfelelően. A munkavégzés során keletkező törmeléket, és földet vállalkozó Kovács Károly vállalkozó vecsési lerakóhelyére szállítja Vállalkozónak a munkakezdést 5 nappal korábban be kell jelenteni a XXIII. kerületi Rendőrkapitányságnak, a XXIII. kerületi Tűzoltóparancsnokságnak, az Országos Mentőszolgálatnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, továbbá az érintett lakosságot is értesíteni kell. 4

5 8.5. A munkahely átadása után a munkavédelem, tűzvédelem megszervezése, az óvórendszabályok és egészségügyi rendszabályok megtartása és megtartatása Vállalkozó kötelessége Megrendelő csak I. osztályú teljesítést fogad el a vonatkozó szabványok, műszaki előírások alapján. A 12/1988 (XII.27.) számú ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet határozza meg a kötelező alkalmassági időt. Szavatossági kötelezettség fennállása esetén a Vállalkozó a kivitelezési munkából eredő hibák kijavítására köteles határidőt felajánlani Vállalkozó 60 hónap garanciális kötelezettséget vállal. 9. Záró rendelkezések 9.1. A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával véleményeltérés nélkül jön létre ténylegesen Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a szerződés időpontjában hatályos Ptk. és a Budapest Főváros Közgyűlésének 34/2008. (VII.15.) Ök. sz. rendelete, a vonatkozó a szerződés mellékletét képező Magyar Szabványok és Útügyi Műszaki Előírások az érvényesek, melyek esetleges hatályon kívül helyezésekor a helyettük érvénybe lépők válnak kötelező érvényűvé Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő által készített "Ajánlati felhívás, Részletes ajánlatkérési dokumentáció", a Vállalkozó által napján készített ajánlata 156 oldalszámú melléklettel és a kötelezően alkalmazandó szabványok és műszaki előírások jegyzéke Jelen szerződés 5 oldalból áll, 9 pontban, 6, azaz hat egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő felek értelmezés és elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. Budapest, október Geiger Ferenc Dr. Homonnai Ildikó Fejesné Schubert Andrea polgármester jegyző Megrendelő Vállalkozó 5