VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (1239. Bp. Grassalkovich út 162., tel: számlaszám: OTP és Kereskedelmi Bank NyRT. által kezelt költségvetési számla, adószám: ), mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) és Dózsa Junior 97 Kft. telephelye: 2360 Gyál Dózsa Major 2215/2 hrsz. címe: 2360 Gyál Dózsa Major 2215/2 hrsz. adószáma: cégjegyzékszáma: bankszámlaszáma: mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel. 1. A szerződés tárgya 1.1. Megrendelő vállalatba adja, a Vállalkozó elvállalja a Budapest Főváros XXIII. kerület, Sportcsarnok kapcsolódó út, parkoló és csapadékcsatorna építés tárgyú építésiszerelési munkák kivitelezését I. o. minőségben. Mennyiségi mutatók: Útépítés: Kertvárosi közút 188 fm Utilapu utca 147,3 fm Nyír utca 98 fm Autóbusz parkoló: 1675 m 2 Személygépkocsi parkoló: 4034 m 2 Viacolor járda, útburkolat: 2800 m 2 Csapadékcsatorna építés: Kertváros közút, Utilapu utca, parkoló 735,5 fm 1.2. A szerződés tárgyát a kiviteli tervek és a Megrendelőtől átvett Részletes ajánlatkérési dokumentáció" határozza meg A szerződés tárgyát képező építési munka építési engedély köteles Megrendelő a szerződés tárgyának megvalósításához 2-2 pld. tervdokumentációt szolgáltat Vállalkozónak a munkaterület átadásának időpontjáig A munkaterület jelen szerződés aláírása napjától Vállalkozónak az általa kért időpontban a rendelkezésére áll. Vállalkozó az átvett munkaterületen köteles a munkát a Megrendelő által jóváhagyott ütemtervnek megfelelően megkezdeni és folyamatosan, annak megfelelően végezni. A munkaterület átadásával egyidejűleg az Építési Naplót meg kell nyitni a munkaterület átadását abban kell rögzíteni. A munkaterület átadásának időpontja:

2 2. A szerződés díja Összesen (Ft) 2.1. Jelen szerződés vállalkozói díja: Egyösszegű elszámolású prognosztizált átalányáron számított fixár (ÁFA nélkül) Ezen összeg után tartalékkeret (előirányzat) : ÁFA nélkül összesen : ÁFA 25 % : ÁFA-val mindösszesen : A Vállalkozói díj részletezését a "Részletes ajánlatkérési dokumentáció -ban rögzített feltételek szerint a tervdokumentációban meglévő Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés kiírás tartalmazza Többletmunka nem számolható el. A Megrendelő által elrendelt pót-munka a műszaki ellenőr által a Felmérési Naplóban igazolt mennyiségekkel az előzetesen általa jóváhagyott egységárakon történik, a Részletes ajánlati feltételek 5.1. pontjában rögzítettek szerint Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses jogviszonyukból eredő - közös egyeztetéssel nem rendezett vitáikat eseti választott bíróság elé terjesztik. 3. Teljesítési határidő 3.1. A szerződés teljesítési határideje: Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozás nem osztható szolgáltatás Határidőre teljesít Vállalkozó, ha a 3.1. pontban megjelölt határidőre a közútkezelő által történő átvétel hiánymentesen megvalósul Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó napi Ft kötbért köteles fizetni oly módon, hogy számláját csak a kötbér összegével csökkentve nyújthatja be. A késedelmi kötbér maximuma: a jelen szerződés ellenértékének 7%-a. 2

3 4. Pénzügyi megállapodások 4.1. Megrendelő kijelenti, hogy a 2. pont alatti teljes vállalkozói díj fedezetét az önkormányzat évi költségvetésében biztosította A 191/2009. (IX.15) számú Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről építtetői fedezetkezelő igénybevételét írja elő. Az építtetői fedezetkezelő tevékenységet külön szerződés alapján a Magyar Államkincstár látja el. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Állampénztári Iroda Cím: 1139 Budapest Váci út 71. Tel.: 06 1/ Törzskönyvi szám: Adószám: Fedezetkezelői számla száma: Ajánlatkérő a munka ellenértékének megfelelő összeget a kifizetési határidőre a fedezetkezelő tárgyi beruházásra megnyitott számláján biztosítja. A benyújtott számla kifizetését határidőre a fedezetkezelő biztosítja Megrendelő a fedezetkezelői számla felett kizárólagos rendelkezési jogot biztosít az építtetői fedezetkezelő részére. 5. Fizetés módja 5.1. A Vállalkozó a számlát 5 példányban köteles kiállítani. A műszaki ellenőr által igazolt és teljesítésigazolással ellátott számla kiegyenlítése a kézhezvételtől számított napon belüli átutalással történik Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. 301/A. szerint a jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege A végszámla csak az I. osztályú minőséget és hiánymentes teljesítést igazoló műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv birtokában, az első osztályú teljesítést igazoló minőségbizonylatok, valamint a műszaki ellenőr által záradékolt megvalósulási tervek átadását követően nyújtható be a szerződés 2.1. pontjában rögzített fix áron, pótmunka felmerülése esetén a 2.3. pont szerint elszámolva. A fix árnak nem része azon költségvetési tétel, amelyből egységnyi mennyiség sem valósul meg Megrendelő előleget nem folyósít. Részszámla benyújtására nincs lehetőség A Megrendelő a számla összege ellen kifogással élhet. Amennyiben a vállalkozó azzal nem ért egyet, a felülvizsgált számla kézhezvételét követően számla-egyeztetést kezdeményez A szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés a közbeszerzési felelősségi szabály (az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. ) hatálya alá esik. 3

4 6. Felek együttműködése 6.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyának létrehozása közben kötelesek együttműködni. Az együttműködést helyszíni képviselőik útján valósítják meg Megrendelő képviselője: Megrendelő műszaki ellenőre: Megrendelő műszaki ellenőre: Vállalkozó képviselője: Jónás Ferenc Cím: 1239 Budapest, Hősök tere 12. Telefon: , 06(30) Fax: jonas.ferenc@ph.soroksar.hu Darvas és Sípos Kft. Sípos Árpád Antal Cím: 1174 Budapest Melczer u. 13. Telefon: 06 (30) KI-ÚT Kft. Kutassy Péter Mihály Pál Cím: 1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 5. Telefon: 06 (20) (20) Fejesné Schubert Andrea Cím: 2360 Gyál, Dózsa Major 2215/2. Telefon: Felelős műszaki vezető (út és csatorna): Schurina Tamás Nytsz: MV-KÉ/A / MV-VZ/A / Cím: 1239 Budapest Szitás u Telefon: A Vállalkozó kijelenti, hogy képviselője a 244/2006. (XII.05.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek megfelel Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően építés naplót, - az esetleges pótmunkákra - felmérési naplót vezetni, és a munka helyszínén tartani Megrendelő és műszaki ellenőre a munka végzését bármikor megtekintheti, észrevételeit az Építési Naplóban rögzíti. A Vállalkozó köteles a Megrendelő és műszaki ellenőre számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, és felvilágosításokat megadni. 4

5 6.5. A Vállalkozó az ajánlatban megadott alvállalkozókon kívül alvállalkozót csak a Megrendelő írásos engedélye alapján foglalkoztathat. Az ajánlatban megadott alvállalkozó(k): A Megrendelő jogosult ellenőrizni, hogy a munkákat kizárólag a Vállalkozó, illetve a 6.5. pont szerinti alvállalkozóival munkaviszonyban álló munkavállalók végzik-e. Az építési helyszínen munkát végzők ellenőrizhetőségét a Vállalkozó az Építési Napló mellékleteként helyszínen tartott munkaszerződésekkel köteles igazolni. Amennyiben a Vállalkozó ezt a kötelezettségét elmulasztja, vagy a munkát végzők személyi azonosítása nem megvalósítható, akkor ez a szerződés 6.5. pontjával ellentétes alvállalkozói foglalkoztatásnak minősül Az alvállalkozók további alvállalkozót nem foglalkoztathatnak. 7. Teljesítés, átadás-átvétel 7.1. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel időpontjáról a Megrendelőt legalább 15 nappal korábban köteles értesíteni Az átadás-átvételt megelőzően legalább 15 nappal korábban kell szolgáltatni a Vállalkozónak az átadási (megvalósulási) dokumentációt 3+3 példányban Megrendelő felé a készre jelentéssel együtt. Az átadási dokumentációnak részét képezi a létesítmény geodéziai bemérése is, a minőségi bizonylatok valamint FCSM Zrt. Jegyzőkönyv I. osztályú teljesítésigazolása Az átadás-átvételi eljárás lezárása 15 napon belül történik, amely nap a forgalomba helyezés időpontja. 8. Egyéb megállapodások 8.1. Vállalkozó a munkavégzés során köteles betartani a Budapest Főváros Közgyűlésének 34/2008. (VII.15.) önkormányzati rendeletében foglaltakat (a közterületen végzett kivitelezési munkákra vonatkozó előírásokat). A munkahely előírt elkerítéséről, elzárásáról, a munkahelyen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és a munkahely őrzéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia, melynek során be kell tartani a 20/1984. (XII.21.) KM rendelet előírásait. Az építés közbeni forgalomkorlátozást az BFFH Közlekedési Ügyosztály Forgalomtechnikai Alosztálya által jóváhagyott és az FKF Zrt. FF forgalomtechnikai kezelői előírásokat tartalmazó tervek szerint kell végezni Vállalkozónak a szerződés létrejöttét követő lehető legrövidebb időn belül meg kell kérnie a közútkezelőtől a munkakezdési közútkezelői hozzájárulást a 34/2008. (VII.15.) Főv.Kgy ában foglaltaknak megfelelően. A munkavégzés során keletkező törmeléket, és földet vállalkozó Kovács Károly vállalkozó vecsési lerakóhelyére szállítja. 5

6 8.3. Vállalkozónak a munkakezdést 5 nappal korábban be kell jelenteni a XXIII. kerületi Rendőrkapitányságnak, a XXIII. kerületi Tűzoltóparancsnokságnak, az Országos Mentőszolgálatnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, továbbá az érintett lakosságot is értesíteni kell A munkahely átadása után a munkavédelem, tűzvédelem megszervezése, az óvórendszabályok és egészségügyi rendszabályok megtartása és megtartatása Vállalkozó kötelessége Megrendelő csak I. osztályú teljesítést fogad el a vonatkozó szabványok, műszaki előírások alapján. A 12/1988. (XII.27.) számú ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet határozza meg a kötelező alkalmassági időt. Szavatossági kötelezettség fennállása esetén a Vállalkozó a kivitelezési munkából eredő hibák kijavítására köteles határidőt felajánlani Vállalkozó 60 hónap jótállási kötelezettséget vállal. 9. Záró rendelkezések 9.1. A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával véleményeltérés nélkül jön létre ténylegesen Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a szerződés időpontjában hatályos Ptk. és a Budapest Főváros Közgyűlésének 34/2008. (VII.15.) Ök. sz. rendelete a vonatkozó Magyar Szabványok és Útügyi Műszaki Előírások az érvényesek Jelen szerződés részletes műszaki tartalmát a Megrendelő által készített "Ajánlati felhívás, Részletes ajánlatkérési dokumentáció", a Vállalkozó által február 18. napján készített ajánlata 337 oldalszámú melléklettel és a kötelezően alkalmazandó szabványok és műszaki előírások jegyzéke tartalmazza Jelen szerződés 6 oldalból áll, 9 pontban, 6, azaz hat egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő felek értelmezés és elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. Budapest, Megrendelő Vállalkozó 6