VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (székhelye: 1024 Budapest Margit krt. 85., cégjegyzékszáma: , képviseli: Illés Miklós ügyvezető igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő) másrészről a HABBETON Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Vasút út 8.; cégjegyzékszáma: , képviseli: Varga Lajos ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott napon az alábbi feltételekkel. I. Előzmények 1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő július 13-án KÉ 18401/2010 számon közbeszerzési eljárást indított felszín alatti bányaműveletek fedőkőzetének fúrásos és geofizikai vizsgálata tárgyában. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését az elbírálást követően, augusztus 23-án kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő által közzétett ajánlattételi felhívás (1. sz. melléklet), a Vállalkozónak átadott ajánlattételi dokumentáció (2. sz. melléklet), amely a Megrendelőnek a beszerzés tárgyával szemben támasztott szakmai, műszaki és egyéb követelményeit tartalmazza, a Vállalkozónak, mint nyertes ajánlattevőnek az eljárásban Megbízó rendelkezésére bocsátott ajánlata (3. sz. melléklet). E hivatkozott dokumentumokban foglalt rendelkezések és feltételek jelen szerződés részét képezik, a Felek szerződéses jogviszonyára irányadó rendelkezéseket tartalmaznak. Ellentmondás esetén elsődlegesen az ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadóak A fentiekben rögzített előzmények alapján a felek a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján az alábbiak szerint állapodnak meg. 1

2 II. Szerződés tárgya 2.1. Az 1.1. pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményeként Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az Ajánlattételi Dokumentáció III. pontjában részletezett műszaki tartalommal várhatóan 18 db (+ 14 db) kialakítandó fúrólyukban a szükséges geofizikai és egyéb vizsgálatok elvégzését Nógrád-, Heves-, és Borsod- Abaúj-Zemplén megyékben A munka során igénybe vett terület helyreállítása, továbbá a munka során keletkezett károk megtérítése Vállalkozó feladata. III. A feladatok ütemezése 3.1. A pont szerinti munkák ütemezése tekintetében a felek a következők szerint állapodnak meg: Megrendelő jelen szerződés aláírását követően külön-külön fúráscsoportokat alakít ki. Meghatározza a fúráscsoportba tartozó egyes fúrások X,Y koordinátáit, egyéb módon leírható helyét, tervezett mélyégét, kitűzi a fúrás helyét, és azt térképrészleten is ábrázolja. Megrendelő írásos értesítéssel rendeli meg Vállalkozótól az egyes fúráscsoportokba tartozó munkákat, úgy, hogy az adott fúráscsoportra vonatkozóan a Vállalkozó teljesítési határideje az értesítéstől számított legalább 60 naptári nap legyen. Vállalkozónak előteljesítési joga van. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy december 31-ig 200 m fúrást és annak geofizikai értékelését kell teljesítenie. Megrendelő az ehhez a részhatáridőhöz tartozó megrendelését a jelen szerződés cégszerű aláírását követő 8 napon belül megküldi vállalkozó részére A jelen szerződés tárgyát képező munka teljesítési határideje június 30. IV. Vállalkozási díj és fizetési feltételek 4.1. Vállalkozási díj meghatározása a ténylegesen elvégzett tevékenységek mennyisége és az ahhoz az ajánlatban megadott egységárak szerint történik 4.2 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés ÁFA mértékére, illetve megfizetésére vonatkozó rendelkezései a mindenkori hatályos ÁFA törvénynek megfelelő tartalommal, szövegezéssel és értelmezéssel képezik a szerződés részét. Amennyiben az ÁFA mértékére, illetve megfizetésére vonatkozó jogszabályi előírások, állásfoglalások, értelmezések módosulnának, úgy jelen szerződés vonatkozó rendelkezéseit annak megfelelően, a felek külön szerződésmódosítás nélkül is automatikusan módosítottnak és kötelezően alkalmazandónak tekintik 2

3 4.3. A Vállalkozó részszámla benyújtására fúráscsoportonként jogosult. A részszámla benyújtásának feltétele a fúráscsoportba tartozó munkák Megrendelő által átadásátvételi jegyzőkönyvben elismert hiánytalan teljesítése, a fúráscsoport megvalósulási dokumentációjának átadása, és az érintett ingatlantulajdonosok munkával kapcsolatban kifogást nem tartalmazó mindennemű további igényükről nyilatkozatainak átadása. A megvalósulási dokumentáció tartalmi követelményeit az Ajánlattételi Dokumentáció III. Műszaki leírás c. fejezet tartalmazza Az időben utolsó fúráscsoportra vonatkozó részszámla egyben végszámla is A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó számláit a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől számított 30 (harminc) napon belül átutalás útján kiegyenlíti a Vállalkozó OTP Bank Eger bankszámlájára. A Megrendelő jogosult a számlát kifogásolni, abba Vállalkozóval szembeni követelését beszámítani. Ekkor vállalkozó a Megrendelői kifogásnak megfelelő összegről köteles számlát kibocsátani a Megrendelő részére. Ennek elmaradásáig a Vállalkozó késedelmi kamatot nem érvényesíthet Megrendelővel szemben A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított forintot meghaladó kifizetéseknél a kifizetést teljesítő az igénybevett alvállalkozónak a teljesítésért visszatartási kötelezettség nélkül abban az esetben fizethet, ha a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közbeszerzés megvalósításához kapcsolódóan került megkötésre. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítése esetén a szerződésben rögzített a Vállalkozót megillető díjazás kifizetése az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. hatálya alá esik A Kbt (3) bekezdése alapján meghatározott fizetési határidő (a szerződésszerű teljesítést követő 30. nap) eredménytelen elteltét követően a Vállalkozó jogosult a Megrendelő Magyar Államkincstárnál vezetett számú fizetési számlája terhére beszedési megbízást benyújtani. Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt (4) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetére alkalmazandó beszedési megbízás teljesítésére szóló, a Megrendelő részéről a fenti pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulása, felhatalmazó nyilatkozata a jelen szerződés mellékletét képezi. 3

4 V. Szerződésszegés, felelősség 5.1. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítéséből eredő jogokat Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Vállalkozó ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződéstől elállni Vállalkozót a neki felróható okok miatt, az egyes fúráscsoportok megrendeléséről szóló írásos értesítésben szereplő határidőkhöz képest bekövetkezett késedelmes teljesítés esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke a 4.1. pont szerint meghatározott díj 0,3%-a késedelmi naponként, de összesen maximum annak 20%. Amennyiben a késedelem idejére fizetett kötbér mértéke két fúráscsoport esetén is elérte a 20%-ot, Megrendelő jogosult a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállni a szerződéstől A Vállalkozó ,- Ft összegű meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, nem teljesíti a pont szerinti kötelezettségét Vállalkozót a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelőnek vagy harmadik személyeknek okozott károkért teljes kártérítési felelősség terheli. A Vállalkozó kártérítési felelőssége kiterjed a Megrendelő által elszenvedett azon károkra is, amelyek Vállalkozó gondatlan adatszolgáltatásával összefüggésben merültek fel. VI. A felek egyéb jogai és kötelezettségei 6.1. Megrendelő, valamint a Megrendelő tulajdonosi és/vagy vagyonkezelői jogait gyakorló kormányszerv, illetve az általuk kijelölt szervezet vagy személy jogosult a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését ellenőrizni. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el Megrendelő a vállalkozási díjat a jelen megállapodásban foglaltak szerint köteles megfizetni Vállalkozónak. 4

5 6.3. Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött jelen szerződés teljesítése céljából magára vonatkozó kötelezettségként vállalja, a Kbt (1)-(4) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás alapján megkötött jelen szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a Kbt (5)-(6) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésre a Kbt. 306/A. (1) és (2) bekezdése megfelelően alkalmazandó Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött jelen szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha a Vállalkozó a szerződéstől nem áll el, úgy a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. VII. Alvállalkozók 7.1. Vállalkozó a Kbt. figyelembevételével jogosult alvállalkozókat, illetve a teljesítésben egyébként résztvevőket igénybe venni A Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott 10% feletti alvállalkozók a következők: a) cégnév: -- székhely: Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 5

6 VIII. A felek együttműködése 8.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul A Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért A Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személyek: Név: Kolláth Zoltán Telefon: Telefax: thetajk@chello.hu Név: Severnyák János Telefon: Telefax: banyavagyons@chello.hu A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek): Név: Varga Lajos ügyvezető Telefon: Telefax: habbeton@t-online.hu IX. Vegyes rendelkezések 9.1. Felek kijelentik, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek a jelen szerződés aláírására és teljesítésére. 6

7 9.2. Szerződő Felek a Kormány 2190/2002. (VI.21.) Korm. határozatának megfelelően lehetőséget biztosítanak az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzésének Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálya alatt a szerződés tárgyát képező feladatokra megfelelő engedélyekkel, műszaki-technikai felszereltséggel rendelkezik, és egyúttal szavatosságot vállal arra, hogy a kötelezettségeit mindenkor jogszerűen és gondosan eljárva teljesíti A jelen szerződésben rögzített vállalkozási tevékenységet Megrendelő költségvetési keret terhére a 20/2010(II.9.) Korm. rendelet alapján folyósított támogatásból finanszírozza. A költségvetési keret kezelésért felelős kormányszerv vagy az általa kijelölt személy jogosult a szerződés, a teljesítés és az elszámolás ellenőrzésére. A szerződés a Felek cégszerű aláírásával lép hatályba Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő valamennyi perben alávetik magukat hatáskörtől függően a Miskolci Városi Bíróság, vagy a B-A-Z Megyei Bíróság illetékességének. 9.6 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jelen vállalkozási szerződést a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 5 (darab) magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. A szerződés 7 számozott oldalt tartalmaz. Budapest, szeptember 21. Megrendelő Vállalkozó 7