Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága november 7- én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága november 7- én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság alelnöke Póda Jenő, a bizottság tagja Nógrádi Tibor, a bizottság tagja Pálmai Antal, a bizottság tagja Dr. Sulyok Róbert, a bizottság tagja Virág András, a bizottság tagja Szabó Sándor, Kabinetfőnök Dr. Igaz Ágnes, Fejlesztési Iroda Kardos János, Oktatási, Kulturális és Sportiroda Dr. Börcsök Judit, Jegyzői Iroda Dr. Martonosi Éva, Közgazdasági Iroda Dr. Tóth Katalin, Városüzemeltetési Iroda Dr. Beke Ferenc, Városüzemeltetési Iroda Dr. Hegyes-Gila Orsolya, Városüzemeltetési Iroda Dr. Oláh Anna, Városüzemeltetési Iroda Gyenizse János, Városüzemeltetési Iroda Édele Attila, Városüzemeltetési Iroda Frankó János, Fejlesztési Iroda Pázmány Péter, Fejlesztési Iroda Csernai Ibolya, Városüzemeltetési Iroda Dr. Balázs Éva, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Dr. Molnár Edit, IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Bröstlné dr. Simon Katalin, IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Távollévők: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke távollétét jelezte Dr. Keresztúri Farkas Csaba, a bizottság tagja távollétét jelezte Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Bizottság a jelenlévő 6 fővel határozatképes. A nyílt ülés napirendjére javaslom felvételre a most kiosztott két tulajdonosi hozzájárulási kérelmet: - Szeged, Gergely köz optikai kábel ellátása - Társtulajdonosi hozzájárulási kérelem a Szeged, Petőfi S. sgt. 33. sz. Társasház födémmegerősítés építési engedély tervdokumentációhoz A zárt ülés napirendjére javaslom felvételre a most felvételre javasolt előterjesztés: - Elhelyezés meghosszabbítására irányuló kérelem Nem javaslom napirendre vételre a meghívóban 11. és 12. napirendi pontként szereplő, Önkormányzati támogatás módosítási kérelmek a panelrekonstrukciós program kapcsán tárgyú előterjesztéseket, mert előbb azokat a Pénzügyi Bizottságnak kell még megtárgyalnia. Aki a napirend módosítási javaslatokat elfogadja, kézfeltartással szavazzon. Aki az így kialakult napirendet elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 1

2 /2011. (11.07.) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága november 7-én tartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Nyílt ülés: Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda 1. Az 1000 Mester Nonprofit Kft. írásbeli szavazása Tulajdonosi hozzájárulások: 2. Szeged, Cipőgyár ÉBTR állomás Római krt szám közötti 0,4 kv-os földkábel cseréje 3. Szeged, Napos út földgáz elosztóvezeték kiépítése 4. Szeged, Derkovits fasor 19. szám alatt épülő társasházak elektromos energia ellátásának kiépítése 5. Szeged, Huszár u. 7. sz. alatti ingatlan elektromos energia kiépítése 6. Szeged, Magyar u. csapadékvíz elvezető nyílt árok rekonstrukció elvégzése 7. Szeged, Pécskai u. egyesített rendszerű csatorna rekonstrukció elvégzése 8. Szeged, Napfény köz csapadékvíz elvezető árok rekonstrukció elvégzése 9. Szeged, Tavasz u. vízvezeték rekonstrukció elvégzése 10. Szeged, Mars tér 14. SZMKKSZI Gábor Dénes Tagintézménye optikai kábel ellátása 11. Szeged, Gergely köz optikai kábel ellátása 12. Társtulajdonosi hozzáárulási kérelem a Szeged, Petőfi S. sgt. 33. sz. társasház födémmegerősítés építési engedély tervdokumentációhoz Előterjesztő: Fejlesztési Iroda 13. Optikai hálózat építés, szerelés Szeged, Vásárhelyi Pál utcában vállalkozási szerződés jóváhagyása 14. Szeged, Mars tér, forgalomtechnikai felülvizsgálat során a felmerült helyszíneken, burkolatcsere kivitelezésre vállalkozási szerződés jóváhagyása 15. Szeged, Mars tér forgalomtechnikai felülvizsgálatához kapcsolódó forgalomtechnikai kivitelezés vállalkozási szerződés jóváhagyása 16. AGÓRA közintézmény kiviteli terveinek módosítása Előterjesztő: Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 17. Szeged, Honvéd tér 5/B. szám alatti orvosi rendelő bérleti szerződése Előterjesztő: IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. 18. Szerb u. 52. sz. alatti ingatlan értékesítése Zárt ülés: Előterjesztő: IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. 19. Fiatalok garzonjában történő elhelyezés meghosszabbítása 20. Határozott időtartamra történő elhelyezés meghosszabbítása 21. Oktatási-intézményi szolgálati lakásban történő elhelyezés meghosszabbítása 22. Elhelyezés meghosszabbítására irányuló kérelem A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, valamint a Városüzemeltetési Iroda. 2

3 1. Az 1000 Mester Nonprofit Kft. írásbeli szavazása Az 1000 Mester Nonprofit Kft évi I-III. negyedévi üzleti tervéről szóló beszámolónál leírják a problémákat. Az is gondot jelent, hogy Szeged város sem tudta még befizetni a részarányát, mert a Közgyűlés még nem döntött erről. De nem csak Szeged város, hanem a többi tag sem utalt. Kardos János: Az előterjesztést az Irodával egyeztettük, annyit szeretnék még elmondani, a megyei intézmények január 1-el elkerülnek a Megyétől, és a tulajdonosi körrel kapcsolatban semmilyen információnk nincs. Célszerű lenne, ha a Bizottság felkérné az ügyvezetőt, hogy a következő ülésen tájékoztassa a tagokat. A szakképzési törvénynek még a tervezetét sem láttuk, a májusi koncepció az, amely utoljára a szakképzéssel előttünk volt, így nem tudunk következtetéseket levonni. Virág András: A jövő évi költségvetési terv a koncepció alapján, hogy ezek a központi feladatkörbe kerülnek. Normatívát lehet-e hozzárendelni és az önkormányzati támogatásról van-e információ? Kardos János: A Kormány által elfogadott tervezetet láttuk, az egyéb jogszabályok még nincsenek elfogadva, és a szakminisztériumok nem tudják elkészíteni a tervezetet január 1-től venné át valószínűleg az intézményeket, de más változatban pedig decemberétől. A mai információ szerint a Parlament előtt van a jogszabály-tervezet. Majd összehasonlítjuk a Kormány által korábban elfogadott tervezettel és ennek függvényében fogjuk majd előkészíteni a dolgokat. Ameddig nincs az önkormányzati törvénynek elfogadott verziója, illetve a szakképzési törvénynek a tervezetét nem láttuk, addig nehéz bármit is mondani. A Megye január 1-től adja át, de erről sincs semmilyen érdemi információnk. Az októberi megyei anyag előttünk van, ami a Kormány és a Megye által elfogadott szerződésről szól, de ebből sem tudjuk a megfelelő következtetéseket levonni. Gyakorlatilag ha ezt ősztől vezetik be, akkor nyárig van lehetőségünk az új szabályozás elfogadására. Kardos János: A mi esetünkben igen, de ha a Megye január 1-től adja át az intézményeit a megállapodás szerint, az 1000 Mester TISZK szempontjából lényeges, hogy milyen intézményekkel, milyen körülmények között láthatja el a feladatát. Év közben a fenntartói jog átadása működhet, osztályokat megszüntetni, átszervezni nem lehet. Póda Jenő: Ezt a kérdést a Parlament fogja eldönteni. A Parlamentben nagyon sok polgármester ül, tehát olyan megoldás fog születni, ami nem csak logikus, hanem végrehajtható is. Ebből a szempontból nincs ok aggodalomra. Az osztályokat nem fogja érinteni, az, hogy fent a tulajdonosi szerkezet hogyan változik, az a végeken folyó munkát egyáltalán nem érinti. A szakmai munkára nem kell, hogy kihatással legyen. Az ügyvezető igazgató jutalmazásával nem érthetünk egyet, mert óta nincs erre lehetőség. 3

4 Dr. Martonosi Éva: Csak előre meghatározott feladatok teljesítése esetén lehet az ügyvezető részére prémiumot vagy jutalmat adni. Amennyiben olyan anyag érkezik, hogy az ügyvezető kivételével a többiek jutalmazásban részesülnek, az elfogadható. Póda Jenő: Javaslom, hogy az Önkormányzat képviseletére Gila Ferencet hatalmazzuk fel. Aki a javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon. Aki az Iroda által előterjesztett határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.07.) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a dr. Molnár László által előterjesztett 01/ /2011. számú Rendkívüli írásbeli szavazás az 1000 Mester Nonprofit Kft.-nél tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyja a határozat mellékletét képező, az 1000 Mester Nonprofit Kft. írásbeli szavazás keretében előterjesztett alábbi határozattervezeteit: 1. a évi I-III. negyedévi üzleti terv teljesítéséről szóló beszámolót, 2. a szabad felhasználású szakképzési hozzájárulás tagok közötti felosztására vonatkozó határozati javaslat A verzióját, 3. a Társasági szerződés módosítását. 2./ A Vagyongazdálkodási Bizottság felhatalmazza Gila Ferencet, a Vagyongazdálkodási Bizottság alelnökét mint az 1000 Mester Nonprofit Kft. tagjának, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonosi jogait gyakorló Vagyongazdálkodási Bizottság meghatalmazottját, hogy az 1./ pont szerinti határozattervezeteket elfogadólag aláírja. 3./ A Vagyongazdálkodási Bizottság az 1000 Mester Nonprofit Kft. által az ügyvezető és három munkavállaló részére kifizetendő egy havi jutalom vonatkozásában előterjesztett írásbeli határozati javaslatát nem hagyja jóvá. Amennyiben az ügyvezető nélkül kerülne előterjesztésre írásbeli vagy taggyűlési szavazás keretében a három munkavállaló jutalmazása úgy az elfogadható lenne feltéve, hogy a taggyűlés által elfogadott üzleti terv személyi jellegű kifizetéseit a jutalmazás és annak járulékai költségeinek teljesítése esetén sem lépi túl a társaság. 4./ A Vagyongazdálkodási Bizottság az 1000 Mester Nonprofit Kft. felnőttképzési tevékenység folyamatára, valamint a szakképzési hozzájárulást szervező forrásszervezők tevékenységére vonatkozó írásbeli tájékoztató anyagait tudomásul veszi. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az 1000 Mester Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonatot értesíti. 4

5 /2011. (11.07.) VB. sz. határozat melléklete Rendkívüli írásbeli szavazás 48./2011. SZ. HATÁROZAT (javaslat) Javaslom Az 1000 Mester Nonprofit Kft üzleti terv I-III. negyedévi teljesítésének elfogadását. Név Törzsbetét eft D ö n t é s Szavazat Döntés Aláírás, bélyegző Szeged MJV Önkormányzata Csongrád Megyei Önkormányzat Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata Mórahalom Város Önkormányzata Orosháza Város Önkormányzata Szegedi Tudományegyetem Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány Szinergia Gazdasági Oktatást Támogató Alapítvány Összesen A határozati javaslatról a Társasági szerződés és pontja alapján vagyoni döntéshozatal szerint a felemelt törzstőke arányainak figyelembe vételével a tagok ¾-es szótöbbsége szükséges. Szeged, október 28. Sebők Edit ügyvezető 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 5

6 Rendkívüli írásbeli szavazás 49./2011. SZ. HATÁROZAT ( j a v a s l a t ) Javaslom a munkaviszonyban álló alábbi 4 vezető alkalmazott számára az 1 havi jutalom elfogadását. Ügyvezető igazgató : ,- Ft Pénzügyi vezető: ,- Ft Felnőttképzési vezető: ,- Ft Irodavezető: ,- Ft Tervezett jutalom összesen a 4 fő részére: ,- Ft Járulékai: ,- Ft Tervezett jutalom járulékokkal együtt összesen: ,- Ft A jutalmak kifizetésének határideje december 15-ig. Döntés Név Törzsbetét eft Szavazat Döntés Aláírás, bélyegző Szeged MJV Önkormányzata Csongrád Megyei Önkormányzat Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata Mórahalom Város Önkormányzata Orosháza Város Önkormányzata Szegedi Tudományegyetem Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány Szinergia Gazdasági Oktatást Támogató Alapítvány Összesen Tájékoztatom a tisztelt Tagokat, hogy a döntéshozatal a társasági szerződés 6.12 és pontja alapján, a vagyoni döntéshozatal vonatkozásában meghatározottak szerint, ¾ -es szótöbbséggel történik. 6

7 Szeged, október 28. Sebők Edit ügyvezető 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. Rendkívüli írásbeli szavazás 50./2011. SZ. HATÁROZAT (javaslat) A : A Taggyűlés elfogadja a továbbképzési, tananyag fejlesztési, eszközfejlesztési igényeket együtt a évre az 1. sz., 2. sz., 3. sz. mellékletek alapján, valamint a ,- Ft évi maradék szabad felhasználású szakképzési hozzájárulás felosztását az 1. sz. táblázat alapján. Név D ö n t é s Szavazat Döntés Aláírás, bélyegző Szeged MJV Önkormányzata Csongrád Megyei Önkormányzat Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata Mórahalom Város Önkormányzata Orosháza Város Önkormányzata Szegedi Tudományegyetem Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány Szinergia Gazdasági Oktatást Támogató Alapítvány Összesen A határozati javaslatról a Társasági szerződés és pontja alapján a szakmai döntéshozatalnak megfelelő ¾-es szótöbbséggel határozhat a taggyűlés. Szeged, október 28. Sebők Edit ügyvezető 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 7

8 Rendkívüli írásbeli szavazás B : A Taggyűlés elfogadja az eszközfejlesztési igényeket, a évre a közvetlen TISZK szakképzési hozzájárulásból a 3. sz. melléklet alapján, valamint a ,- Ft évi maradék szabad felhasználású szakképzési hozzájárulás felosztását a tagok számára az 2. sz. táblázat alapján. D ö n t é s Név Szavazat Döntés Aláírás, bélyegző Szeged MJV Önkormányzata Csongrád Megyei Önkormányzat Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata Mórahalom Város Önkormányzata Orosháza Város Önkormányzata Szegedi Tudományegyetem Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány Szinergia Gazdasági Oktatást Támogató Alapítvány Összesen A határozati javaslatról a Társasági szerződés és pontja alapján a szakmai döntéshozatalnak megfelelő ¾-es szótöbbséggel határozhat a taggyűlés. Szeged, október 28. Sebők Edit ügyvezető 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. Rendkívüli írásbeli szavazás 51/2011. SZ. HATÁROZAT ( j a v a s l a t ) Szegedi Tudományegyetem tag írásbeli kérésének megfelelően az alábbi felsőfokú szakképesítésekkel vesz részt a TISZK-ben, mely alapján a társasági szerződés 1.7. pontja az 8

9 alábbiak szerint módosul: 1.7. A Szegedi Tudományegyetem a következő felsőfokú szakképesítéseivel vesz részt a TISZKben: Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése Médiatechnológus asszisztens Általános rendszergazda Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó Gazdasági idegen nyelvű menedzser Ifjúságsegítő Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Titkárságvezető Döntés Név Törzsbetét eft Szavazat Döntés Aláírás, bélyegző Szeged MJV Önkormányzata Csongrád Megyei Önkormányzat Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata Mórahalom Város Önkormányzata Orosháza Város Önkormányzata Szegedi Tudományegyetem Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány Szinergia Gazdasági Oktatást Támogató Alapítvány Összesen

10 Tájékoztatom a tisztelt Tagokat, hogy a döntéshozatal a társasági szerződés 6.12 és pontja alapján, a vagyoni döntéshozatal vonatkozásában meghatározottak szerint, ¾ -es szótöbbséggel történik. Ezzel egyidejűleg felhatalmazzuk a társaság ügyvezetőjét, Sebők Edit ügyvezetőt, hogy a fenti határozatok alapján a társasági szerződés módosítással kapcsolatos ügyekben eljárjon. Szeged, október 28. Sebők Edit ügyvezető 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2. Szeged, Cipőgyár ÉBTR állomás Római krt szám közötti 0,4 kv-os földkábel cseréje Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, javasolta elfogadásra. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a hozzájárulás megadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.07.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 77818/2011. iktatószámú előterjesztését LSZ: Szeged, Cipőgyár ÉBTR állomás Római krt sz. közötti kábelhálózat cseréje (Csíkos Szilárd tervező munkaszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájárulást LSZ: Szeged, Cipőgyár ÉBTR állomás Római krt sz. közötti kábelhálózat cseréje (Csíkos Szilárd tervező munkaszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 58., 62. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 39., 48. -ban foglalt előírásokat. 3. Az építési munkák befejezése után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek (gyepesítés) eredeti állapotát helyre kell állítani. A Tímár utcai útkeresztezést fúrással lehet kivitelezni. A felbontott járdát teljes szélességben egybefüggő aszfalttal kell helyreállítani. 4. A kivitelezés során a meglévő növények védelméről gondoskodni kell, fás szárú növényzet rongálása, megsértése szabálysértési eljárást von maga után. A nyomvonal által érintett fa védelme érdekében a fa gyökérzete mellett elhaladó nyomvonal kialakításakor föld alatti fúrást kell alkalmazni. 10

11 A hozzájárulás építésre nem jogosít és nem menti fel az építtetőt a jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, a területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa Elktromos Műszaki Szolgáltató Kft Gödöllő, Repülőtéri út 11., Kalibu Kft Szeged, Vajda u. 20/A, Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor Szeged, Napos út földgáz elosztóvezeték kiépítése Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, javasolta elfogadásra. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a hozzájárulás megadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.07.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 81470/2011. iktatószámú előterjesztését Németh Zoltán kérésére - Szeged, Napos út sz. ingatlanok közötti 3,0 bar nyomású földgáz elosztóvezeték kiépítése (Németh Zoltán tervező SZE-6/1 tervszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájárulást Szeged, Napos út sz. ingatlanok közötti 3,0 bar nyomású földgáz elosztóvezeték kiépítése (Németh Zoltán tervező SZE-6/1 tervszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 58. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építési munkák befejezése után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek (füvesítés) eredeti állapotát helyre kell állítani. A Napos úti útkeresztezéseket út alatti átfúrással lehet kivitelezni. 3. A meglévő fák közelében kizárólag kézi földmunka végezhető, a fáktól a 1,5 m-es védőtávolságot be kell tartani. Az 5 cm-nél vastagabb gyökerek átvágása tilos. A hozzájárulás építésre nem jogosít és nem menti fel az építtetőt a jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, a területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa Németh Zoltán 6723 Szeged, Kereszttöltés u. 21/A., Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor 1. 11

12 4. Szeged, Derkovits fasor 19. szám alatt épülő társasházak elektromos energia ellátásának kiépítése Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, javasolta elfogadásra. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a hozzájárulás megadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.07.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 83091/2011. iktatószámú előterjesztését Derkovits fasor 19. sz. alatt épülő társasházak elektromos energia ellátásának kiépítéséhez /0,4 kv-os földkábel és vágási szekrény ÉPÍT/ (Bereczki Attila tervező rendelésszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájárulást Szeged, Derkovits fasor 19. sz. alatt épülő társasházak elektromos energia ellátásának kiépítéséhez /0,4 kv-os földkábel és vágási szekrény ÉPÍT/ (Bereczki Attila tervező rendelésszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 58., 62. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 39. -ban foglalt előírásokat. 3. Az építési munkák befejezése után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek eredeti állapotát helyre kell állítani. A felbontott járdát teljes szélességben egybefüggő aszfalttal kell helyreállítani. A hozzájárulás építésre nem jogosít és nem menti fel az építtetőt a jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, a területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa Prímavill Kft Szeged, Pulz u. 42., Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor Szeged, Huszár u. 7. sz. alatti ingatlan elektromos energia kiépítése Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, javasolta elfogadásra. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a hozzájárulás megadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 12

13 /2011. (11.07.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 83093/2011. iktatószámú előterjesztését Szeged, Huszár u. 7. sz. alatti ingatlan elektromos energia ellátása / 0,4 kv-os földkábel és vágási szekrény ÉPÍT / (Bereczki Attila tervező rendelésszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájárulást Szeged, Huszár u. 7. sz. alatti ingatlan elektromos energia ellátása / 0,4 kv-os földkábel és vágási szekrény ÉPÍT / (Bereczki Attila tervező rendelésszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 58., 62. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 39. -ban foglalt előírásokat. 3. Az építési munkák befejezése után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek eredeti állapotát helyre kell állítani. A felbontott járdát teljes szélességben egybefüggő aszfalttal kell helyreállítani. A hozzájárulás építésre nem jogosít és nem menti fel az építtetőt a jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, a területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa Prímavill Kft Szeged, Pulz u. 42., Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor Szeged, Magyar u. csapadékvíz elvezető nyílt árok rekonstrukció elvégzése Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, javasolta elfogadásra. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a hozzájárulás megadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.07.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 81164/2011. iktatószámú előterjesztését a TA-BU Közműtervező és Szolgáltató Bt. kérelmére Szeged, Magyar u. (Vaspálya u. - Kristály u. és Engels u. - Gyár u. között) csapadékvíz elvezetés rekonstrukció elvégzése (Bukovinszky Tamás tervező július hónapban készített műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: 13

14 A Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájárulást Szeged, Magyar u. (Vaspálya u. - Kristály u. és Engels u. - Gyár u. között) csapadékvíz elvezetés rekonstrukció elvégzése (Bukovinszky Tamás tervező július hónapban készített műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építési munkák befejezése után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek eredeti állapotát helyre kell állítani. 2. A zöldterület helyreállításánál a táj és kertépítészeti szakvéleményben foglaltakat be kell tartani. A kivitelezés alatt a fák és fás szárú növények védelméről gondoskodni kell. A növényzet rongálása, csonkolása, megsértése szabálysértési eljárást von maga után. A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelezőnek helyszíni bejárást kell összehívnia a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., a Városüzemeltetési Iroda és a terület önkormányzati képviselőjének részvételével. A cserjék eltávolításához a kivitelezőnek a fakivágási engedélyt előzetesen meg kell kérni. A zöldterület helyreállításához kizárólag gyom- és parlagfűmentes talaj használható fel (nem homok). A kivitelezés megkezdése előtt a lakosság által telepített növényzetet el kell távolítani, ezért a munkálatok megkezdése előtt a kivitelezőnek értesítenie kell az érintett ingatlan tulajdonosokat, hogy azok az áttelepítéseket elvégezhessék. A hozzájárulás építésre nem jogosít és nem menti fel az építtetőt a jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, a területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa TA-BU Bt Szeged, Déryné. u. 31., Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor 1., Szegedi Vízmű Zrt Szeged, Tisza L. krt Szeged, Pécskai u. egyesített rendszerű csatorna rekonstrukció elvégzése Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, javasolta elfogadásra. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a hozzájárulás megadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.07.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 81158/2011. iktatószámú előterjesztését a TA-BU Közműtervező és Szolgáltató Bt. kérelmére Pécskai u. (Pécskai u. 3. sz. - Pillich K. u. befogadó között) egyesített rendszerű csatorna rekonstrukció elvégzése (Bukovinszky Tamás tervező május hónapban készített műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájárulást Pécskai u. (Pécskai u. 3. sz. - Pillich K. u. befogadó között) egyesített rendszerű csatorna rekonstrukció elvégzése (Bukovinszky Tamás tervező május hónapban készített műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 14

15 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 58., 59. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építési munkák befejezése után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek eredeti állapotát helyre kell állítani. A bontással érintett aszfaltburkolatot teljes szélességben és hosszon fel kell marni és új aszfaltszőnyeggel kell a helyreállítást elvégezni. 3. A zöldterület helyreállításánál a táj és kertépítészeti szakvéleményben foglaltakat be kell tartani. A kivitelezés alatt a fák és fás szárú növények védelméről gondoskodni kell. A növényzet rongálása, csonkolása, megsértése szabálysértési eljárást von maga után. A kivitelezés megkezdése előtt a lakosság által telepített növényzetet el kell távolítani, ezért a munkálatok megkezdése előtt a kivitelezőnek értesítenie kell az érintett ingatlan tulajdonosokat, hogy azok az áttelepítéseket elvégezhessék. A kivitelezés megkezdése és az érintett területek helyreállítását követően a kivitelezőnek helyszíni bejárást kell összehívnia a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Városüzemeltetési Iroda részvételével. A hozzájárulás építésre nem jogosít és nem menti fel az építtetőt a jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, a területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa TA-BU Bt Szeged, Déryné. u. 31., Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor 1., Szegedi Vízmű Zrt Szeged, Tisza L. krt Szeged, Napfény köz csapadékvíz elvezető árok rekonstrukció elvégzése Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, javasolta elfogadásra. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a hozzájárulás megadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.07.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 81163/2011. iktatószámú előterjesztését a TA-BU Közműtervező és Szolgáltató Bt. kérelmére Napfény köz (Sarkantyú u. - befogadó közötti szakasz) csapadékvíz elvezetés rekonstrukció elvégzése (Bukovinszky Tamás tervező július hónapban készített műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájárulást Napfény köz (Sarkantyú u. - befogadó közötti szakasz) csapadékvíz elvezetés rekonstrukció elvégzése (Bukovinszky Tamás tervező július hónapban készített műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 15

16 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 35., 55. -ban foglalt előírásokat. 2. A zöldterület helyreállításánál a táj és kertépítészeti szakvéleményben foglaltakat be kell tartani. A növényzet eltávolításáról a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-t és a Városüzemeltetési Irodát értesíteni kell. A hozzájárulás építésre nem jogosít és nem menti fel az építtetőt a jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, a területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa TA-BU Bt Szeged, Déryné. u. 31., Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor 1., Szegedi Vízmű Zrt Szeged, Tisza L. krt Szeged, Tavasz u. vízvezeték rekonstrukció elvégzése Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, javasolta elfogadásra. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a hozzájárulás megadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.07.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 81143/2011. iktatószámú előterjesztését a TA-BU Közműtervező és Szolgáltató Bt. kérelmére Tavasz u. (Kossuth L. sgt. - Zákány u. között) vízvezeték rekonstrukció elvégzése (Bukovinszky Tamás tervező május hónapban készített műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájárulást Tavasz u. (Kossuth L. sgt. - Zákány u. között) vízvezeték rekonstrukció elvégzése (Bukovinszky Tamás tervező május hónapban készített műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 58., 59. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 39. és 46. -ban foglalt előírásokat. 3. A zöldterület helyreállításánál a táj és kertépítészeti szakvéleményben foglaltakat be kell tartani. A kivitelezés alatt a fák és fás szárú növények védelméről gondoskodni kell. A növényzet rongálása, csonkolása, megsértése szabálysértési eljárást von maga után. A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelezőnek helyszíni bejárást kell összehívnia a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Városüzemeltetési Iroda részvételével. 16

17 A hozzájárulás építésre nem jogosít és nem menti fel az építtetőt a jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, a területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa TA-BU Bt Szeged, Déryné. u. 31., Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor 1., Szegedi Vízmű Zrt Szeged, Tisza L. krt Szeged, Mars tér 14. SZMKKSZI Gábor Dénes Tagintézménye optikai kábel ellátása Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, javasolta elfogadásra. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a hozzájárulás megadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.07.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 74463/2011 iktatószámú előterjesztését, melyben a kérelmező a MAKENTEL Kft. (Szeged, Dáni J. u.6.) - a DIGI Kft. (Bp. Váci út 35.) megbízásából - a Szeged, Mars tér 14. sz. alatt lévő SZMKKSZI Gábor Dénes tagintézménye optikai kábellel történő ellátásának építési engedély tervdokumentációhoz kérte a tulajdonosi engedélyt, mely tárgyban az alábbi határozatot hozza: A Bizottság megadja az ideiglenes tulajdonosi hozzájárulást a MAKENTEL Kft. által elkészített, Szeged, Mars tér 14. sz. alatt lévő SZMKKSZI Gábor Dénes tagintézménye optikai kábellel történő ellátásának építési engedély tervdokumentációjához. - Az építtetőnek be kell tartania az OTÉK 39. -ban foglalt előírásokat, valamint a SZÉSZ 58. -a és 65. -a előírásait. - A kivitelezés által érintett területen zöld leltárt kell készíteni, melyen fel kell tüntetni a nyesendő faegyedeket. - A jelenlegi légkábeles megoldást meg kell szüntetni abban az esetben, amikor a területet érintő közmű hálózat fejlesztés jegyében az optikai kábelek is földkábeles hálózatra kerülnek lecserélésre. - A kivitelezés befejeztével az érintett közterület helyreállítása az építtető feladata. A hozzájárulás nem menti fel az építtetőt az egyéb, jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa, a MAKENTEL Kft Szeged, Dáni J. u. 6., valamint a DIGI Kft Budapest, Váci út

18 11. Szeged, Gergely köz optikai kábel ellátása Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, javasolta elfogadásra azzal a módosítással, hogy a hozzájárulás megadása ideiglenes jellegű, és a fanyeséseket nem az SZKT, hanem a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a hozzájárulás Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság által javasolt módosításokkal történő megadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.07.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 74465/2011 iktatószámú előterjesztését, melyben a kérelmező a MAKENTEL Kft. (Szeged, Dáni J. u.6.) - a DIGI Kft. (Bp. Váci út 35.) megbízásából - a Szeged, Gergely köz optikai kábellel történő ellátásának építési engedély tervdokumentációhoz kérte a tulajdonosi engedélyt, mely tárgyban az alábbi határozatot hozza: A Bizottság megadja az ideiglenes tulajdonosi hozzájárulást a MAKENTEL Kft. által elkészített, Szeged, Gergely köz optikai kábellel történő ellátásának építési engedély tervdokumentációhoz. - Az építtetőnek be kell tartania az OTÉK 39. -ban foglalt előírásokat, valamint a SZÉSZ 58. -a és 65. -a előírásait. - Az érintett fanyeséseket a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nek kell végeznie. - A jelenlegi légkábeles megoldást meg kell szüntetni abban az esetben, amikor a területet érintő közmű hálózat fejlesztés jegyében az optikai kábelek is földkábeles hálózatra kerülnek lecserélésre. - A kivitelezés befejeztével az érintett közterület helyreállítása az építtető feladata. A hozzájárulás nem menti fel az építtetőt az egyéb, jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa, a MAKENTEL Kft Szeged, Dáni J. u. 6., valamint a DIGI Kft Budapest, Váci út Társtulajdonosi hozzájárulás a Szeged, Petőfi S. sgt. 33. sz. társasház födémmegerősítés építési engedély tervdokumentációhoz Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, javasolta elfogadásra. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a hozzájárulás megadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 18

19 /2011. (11.07.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 76360/2011 iktatószámú előterjesztését, melyben a kérelmező, Tóth Kovács Erzsébet közös képviselő, a Szeged, Petőfi S. sgt. 33. sz. alatt lévő társház pincefödém megerősítésének építési engedély tervdokumentációjához kért társtulajdonosi nyilatkozatot. A Bizottság megadja a társtulajdonosi hozzájárulást az ANYMAC STÚDIÓ Kft. által elkészített, Szeged, Petőfi S. sgt. 33. sz. alatti társasház pincefödém megerősítés építési engedély tervdokumentációhoz az alábbi feltételekkel: - A kivitelezési munkálatok a lakótársak zavarása nélkül, a pihenő és szabadnapokon kívül történjen. - - A kivitelezés alatt gondoskodni kell a biztonságos közlekedésről. - Az esetlegesen okozott károkat a kivitelezőnek saját költségén helyre kell állítania. A hozzájárulás nem menti fel az építtetőt az egyéb, jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa, Tóth Kovács Erzsébet, 6723 Szeged, Kereszttöltés u. 14/A.3/13., az IKV Zrt Szeged, Dáni u , valamint az ANYMAC stúdió Kft Szeged, Feketesas u Optikai hálózat építés, szerelés Szeged, Vásárhelyi Pál utcában vállalkozási szerződés jóváhagyása Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.07.) VB. sz. HATÁROZAT A Bizottság megtárgyalta a Fejlesztési Iroda vezetőjének optikai hálózat építés, szerelés Szeged, Vásárhelyi Pál utcában vállalkozási szerződés jóváhagyása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Bizottság a 25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 17/A. (1) bek. b) pontja alapján jóváhagyja a határozat mellékletét képező szerződéstervezetet és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést nettó Ft + ÁFA, azaz bruttó Ft vállalási díj értékben megkösse. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda és a Fejlesztési Iroda, 19

20 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS / ) VB. sz. határozat melléklete amely létrejött egyrészről másrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér , adószáma: , KSH azonosítója: , bankszámlaszáma: , képviseli: Dr. Botka László polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő) Lézer-Com Kft. székhelye: 6723 Szeged, Juharfás u. 7/B. adószáma: cégjegyzék száma: Cg bankszámlaszáma: képviseli: Kulacsik János mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel: I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA: 1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az optikai hálózat építés, szerelés Szeged, Vásárhelyi Pál utcában tárgyú munka teljes körű kivitelezését az alábbi műszaki tartalommal: munka egység mennyiség Optikai kábel behúzás m 550,0 Szálhegesztés db 48,0 Kötés bontás, lezárás db 1,0 Új kötés készítés db 1,0 OTDR-es és beikt. csill. mérés db 24,0 anyag egység mennyiség Fve 2x12 m 550 Optikai kötőszerelvény db 1 Kötéstartó db 1 Cseal kerek db 1 Hegesztési zsugorcső db 48 3M marker db 1 II. VÁLLALKOZÁSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK 2.1. A szerződő felek megállapodása alapján a Vállalkozót nettó ,- Ft + ÁFA, azaz bruttó ,- Ft (hétszázkétezer-négyszáz) egyösszegű átalánydíjas vállalási díj illeti meg. 20

21 2.2. A átalánydíjas vállalási díj Felek értelmezése szerint magában foglalja a megvalósításhoz és későbbi rendeltetésszerű üzemeltetéshez szükséges valamennyi építéstechnológiai eszköz, segédszerkezet, stb. alkalmazását, illetve a beépítés költségeit is A Megrendelő csak hiánytalan és szakmailag megfelelő teljesítést vesz át. A munka ellenértéke a teljesítés igazolását követően kiállított számla ellenében kerül kifizetésre. A Megrendelő a vállalkozási szerződésbe foglalt munkák ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 15. naptári napon átutalással, forintban egyenlíti ki A Vállalkozó kijelenti, hogy a fent meghatározott vállalási díj jogi természetét illetően átalánydíj, amely a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden költséget magában foglal. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó számlájának kifizetésével késedelembe esik, a hatályos Ptk. 301/A. -a szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles. III. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 3.1. Az 1. pontban megjelölt feladatok elvégzésének határideje: a Szerződés aláírását követő 21. naptári nap A Vállalkozó előteljesítésre jogosult. Amennyiben a Vállalkozó rajta kívül álló okból a munkák szabályos és ütemes végzésében tőle elvárható legnagyobb gondosság mellett is akadályoztatva van, köteles ezt a Megrendelővel haladéktalanul írásban közölni. Ennek elmulasztása esetén a befejezési határidő csúszását Megrendelő nem fogadja el. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendelő hibájából akadályba ütközik, a befejezési határidő a késedelem időtartalmával közös megegyezés alapján szerződésmódosítás keretében módosul Nem határidőben történő teljesítés esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tényleges teljesítés időpontját megelőzően 5 nappal értesíteni Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó szerződéses ár 1 %-a / naptári nap. A kötbér esedékességének ideje megegyezik a teljesítés határidejével. A kötbér érvényesítésére oly módon kerül sor, hogy annak összegét a Vállalkozó a számla benyújtását megelőzően köteles a Megrendelő részére megfizetni. Ennek teljesítéséig számla benyújtására nem jogosult A teljesítés a Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetén a Vállalkozót a nettó szerződéses ár 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli. IV. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI: 4.1. A Vállalkozó a kivitelezést a beépítésre kerülő anyagok, valamint a munkavégzés tekintetében az érvényes Magyar Szabványok szerinti első osztályú minőségben végzi el. A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a munkákat szigorúan a szerződéssel összhangban végezni A Vállalkozó a saját költségén köteles a kivitelezés folyamán: a) biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, amelyek a beruházás védelmére, vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek, b) megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterület és azon kívül a beruházással kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon, vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok eredményez és az ő tevékenységének következménye, c) közúti munkahelyeket elkorlátozni, d) gondoskodni a munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a szükséges intézkedéseket, az okozott kárt megtéríteni. V. A MEGRENDELŐ SZOLGÁLTATÁSAI: 5.1. A Megrendelő a kivitelezési munkák végzésére alkalmas munkaterületet a Vállalkozó részére a 21

22 szerződés aláírása után legkésőbb 5 munkanapon belül átadja A Megrendelő szükség szerint koordinációs bejárást tart, melyen a Vállalkozó és valamennyi alvállalkozója köteles felelős intézkedések megtételére felhatalmazott személlyel képviseltetni magát. A koordinációk megtartásának tárgyi feltételeit a Vállalkozó biztosítja. VI. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE: 6.1 A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő teljesítést (határidők betartása, stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék. A munkahelyi kapcsolattartás fő eszköze az építési napló. Az építési napló vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint történik. A Felek öt napon belül tehetnek egymás bejegyzésére joghatályos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesítés feltételével. Pót- és többletmunkát Megrendelő az építési naplóban történt bejegyzés alapján fogad el A Vállalkozó kezdeményezésére a Megrendelő előzetes hozzájárulásával történő műszaki megoldás, változtatás költsége a Vállalkozót terheli. A megrendelés tárgyában történt változást, módosítást Megrendelő írásban köteles a Vállalkozónak bejelenteni. A bejelentés kézhezvételének időpontjáig a már megkezdett ill. elvégzett munkálatokat a Vállalkozó jogosult leszámlázni Felek kapcsolattartói: a) Megrendelő részéről: Pázmány Péter (tel.: 62/ ) b) Vállalkozó részéről: Kulacsik János (tel.: 20/ ) 6.4. A szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel megváltoztatására irányuló szándék esetén a szerződést a Felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A kapcsolattartók nem jogosultak arra, hogy a szerződést módosítsák, ill. olyan megállapodásokat kössenek, melyek a szerződés feltételeire kihatnak. A jelen szerződésben meghatározott feladattól eltérő Megrendelői igénymódosulások idő- és költségkockázata a Megrendelőt terheli. Ez nem érinti a kivitelezés folyamatában felmerülő kisebb korrekciókat és változtatásokat Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti teljes mértékben szerződésszerű kötelezettségeit, úgy Megrendelő jogosult a szerződést felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendelő arra, hogy a fennmaradó, vagy hiányzó munkálatokat harmadik személy által a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenően köteles a Vállalkozó a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni. VII. A LÉTESÍTMÉNY ÁTVÉTELE: 7.1. Szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkálatok elvégzéséről egyszerűsített átadásátvételi eljárás keretén belül győződnek meg Megrendelő a Vállalkozó által szerződésben foglaltak hiánytalan teljesítésének készre jelentését követő 8 napon belül köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívásáról gondoskodni. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig az átadási dokumentumokat Megrendelő rendelkezésére bocsátja Vállalkozó a Ptk. alapján kellék- és jogszavatossággal tartozik. A Vállalkozónak a szerződésben foglalt munkákra 12 hónap időtartamra teljes körű jótállást kell vállalnia. VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 8.1. A megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk.-ban foglalt rendelkezések az irányadóak. A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban - beleértve az érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat felek a Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességét fogadják el A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés alapján elvégzett munkáról, annak készültségi fokáról, a feladat teljesítése során azzal összefüggésben tudomására 22