{XcL$ft. AOJs. oo M m 1. Zi>(V Ö^./i 2013 SZEPT m 09. Kapja: AfvétefnHőpönt; 2013 S/EPT 17 PO 005/06

Átírás

1 a~ PO 005/06 Ügyiratszám: /2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Városüzemeltetési Divizió A szerződés tárgya: "Budapest XIV. kerület M3 autópálya bevezető szakaszán a Sárköz utca J" jelű zajárnyékoló fal szakasz kiviteli terv készítése és kivitelezése" A kötelezettségvállalás a évi költségvetés 42Í1001Ö/1009 szakfeladaton 1254 főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, nettó Ft + ÁFA összegben. A szerződő partner neve: Szomor és Társa Építő Kft. (Székhelye: 1098 Budapest, Epreserdő u. 12.1/8) Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év forint év forint év forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, ML.M.:J&..- Budapest, * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: AfvétefnHőpönt; minőségügyi vezető Fedezetigazolás Felhasználható összeg 20.évi előirányzat Ft Fel használl összeg Ft Ft Pénzügyi ellenjegyzés KÉRI MIHÁLY 2013 SZEPT 0 6. Közbeszerzési referens AOJs. oo Jogi szakvélemén rgö^.q^qg Jegyzői Í'áttamozás... dr.papp Csilla.hi; 2013 m 09. Kötelezettségvállaló M m 1 Regisztráció: Gazdálkodási Osztály Zi>(V Ö^./i {XcL$ft Lr Regisztráció: Jegyzői Kabinet 2013 S/EPT 17

2 Budapest Főváros XlV.kerUlet Zugló Önkormányzat '1M5 Budapest Pétervárad u. 2. Köt.vall. szám: Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása Z Költségvet. év: 2013 Státusza: A - Aláírva/meghirdetve Partner: Köt.vall. fajta: Szerz. kategória; Szerz. tárgya: Deviza kód: SZOMOR ÉS TÁRSA ÉPÍTŐ KFT Vállalkozási szerződés 5 millió-tói HUF Bankszámla: Külső biz.szám: /2013 Kincs,hiv.sz.: Fedezet száma: Aláírás dátuma: Érv. kezdete: Érv. vége: Nettó Afa ÖSSZESÍTÉS Bruttó 2013 Bruttó Körváll.: Kötváll.-ból nem számlázott: Számlából pü. nem telj.: 0 Kötváll.-ból pü. nem telj.: ví, GRIFFSOFT Zrt, w FORRÁS-SQL, 0 - Listafáji. KOTVALLKIM.XML Nyomlalta: Botos-Fejas Tünde» Nyomtatva / Lóidat

3 Z.E Főváros XIV.Kerület 2ugló Űnk jnodhathi.ba00q6.lst l.lap FORRÁS-SQL KÖtvállalási modul :00:35 Kötelezettségvállalás: Zl Módosítás dátuma : Módosítás azonosító..: 873 Lista az előirányzat túllépésről Élőir.szia Élsz.egység Szakfeladat Pénzforrás Ügylet:kód Keretgazda Élőir.összeg Kötvallalások Jelen módosítás Előirányzat NETTÓ túllépések: P ,500,000 Előirányzat ÁFA túllépések: O 101 O P ,345,000

4 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. adószáma: bankszámlaszáma: képviseli: Dr. Papcsák Ferenc polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről SZOMOR ÉS TÁRSA ÉPÍTŐ Kft. cégjegyzékszám: székhely: 1098 Budapest, Epreserdő u. 12.1/8. statisztikai számjel: í adószám: bankszámlát vezető pénzintézet: RAIFEISEN BANK bankszámla szám: képviseli: Szomor József kivitelezői nyilvántartási szám: 11A01193 mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: Preambulum Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) III. része alapján Budapest XIV. kerület M3 autópálya bevezető szakaszán a Sárköz utca J" jelű zajárnyékoló fal szakasz kiviteli terv készítése és kivitelezése" tárgyban június 28-án a meghívandó gazdasági szereplők részére megküldött, a Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként jött létre, az Eljárás Ajánlatkérője, mint Megrendelő, és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között, az Eljárás dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. 1. A szerződés tárgya: Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Budapest XIV. kerület M3 autópálya bevezető szakaszán a Sárköz utca J" jelű zajárnyékoló fal szakasz kiviteli terv készítését és kivitelezését. Jk ^ C

5 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Budapest Főváros XIV. kerület Zugló (hrsz:29978/112) Kacsóh Pongrác út 131. a-c, és a Sárköz u. 7. a-e. számú épületek előtti szakasz 84 m hosszúságú, 4,5 m magasságú zajárnyékoló fal szakasz kiviteli terv készítését, kivitelezését, valamint a meglévő csapadékvíz-csatorna kiváltásához tartozó vízjogi létesítési engedélyezési terv készítését, kiviteli terveinek elkészítését, és kivitelezését hozzávetőlegesen 90 fin hosszon. A kivitelezéshez szükséges tervek elkészítése: 1/ Meglévő csapadékvíz-csatorna kiváltásához szükséges engedélyezési tervdokumentáció készítése, engedélyezési eljárás lefolytatása, jogerős vízjogi létesítési engedély beszerzése 2/ Meglévő csapadékvíz-csatorna kiváltásához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése a jogerős vízjogi létesítési engedély alapján 3/ Az UTIBER Közúti beruházó Kft. által készített Budapest XIV. kerület zajárnyékoló fal az M3 autópálya hiányzó szakaszain Rákospatak-Szuglói körvasút között Sárköz utcai (Jl. jelű) zajárnyékoló fal engedélyezési terve, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály Közlekedési Osztály által kiadott, FPH061/ /2012 számú építési engedélye, és annak FPH061/ /2012 kiegészítése alapján kiviteli terv készítése. Kivitelezés Budapest XIV. kerület zajárnyékoló fal az M3 autópálya hiányzó szakaszain Rákospatak- Szuglói körvasút között Sárköz utcai (Jl. jelű) zajárnyékoló fal engedélyezési terve, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály Közlekedési Osztály által kiadott, FPH061/ /2012 számú építési engedélye, és annak FPH061/ /2012 kiegészítésében foglalt feltételek, előírások maradéktalan betartásával, az azok alapján készülő kiviteli terv alapján a zajárnyékoló fal kivitelezése. A kiviteli terv és a kivitelezés műszaki tartalma: Budapest XIV. kerület Kacsóh Pongrác út 131. a-c. és a Sárköz u. 7. a-c. számú lakóépületek előtt az UTIBER Közúti beruházó Kft. által készített Sárköz utcai (Jl. jelű) zajárnyékoló fal engedélyezési terve alapján 84 m hosszúságú, 4,5 m magasságú zajárnyékoló fal kiviteli tervének készítése, valamint kivitelezése. Zajárnyékoló fal szerkezeti elemei: - alaptestek - H illetve U szelvényű horganyzott acél tartóoszlopok - vasbeton lábazati panel - az előírásoknak megfelelő minősített zajelnyelő panel A zajárnyékoló panelekkel szemben támasztott akusztikai követelmények az MSZ EN :2000 és MSZ EN :2000 szabványok szerint Minősítő hangelnyelés A4 kategória Minősítő léghang-gátlás B3 kategória Fal típusa akusztikai értelemben: mindkét oldalt azonos hangelnyelő tulajdonságú. Hangvisszaverő tulajdonságú panel nem építhető be. Csak akusztikailag az MSZ Zajárnyékoló létesítmények. Akusztikai vizsgálat" szabvány alapján minősített laboratóriumban minősített és az akusztikai követelményeknek megfelelő zajárnyékoló panelek építhetők be. JA

6 A tervezett zajárnyékoló fal nyomvonala miatt a meglévő csapadékcsatornát ki kell váltani hozzávetőlegesen 90 fm hosszon. A kiváltás KG-PVC SN8 vagy SN 10 vezetékkel történik. A kiváltás meglévő aknából indul és meglévő aknához csatlakozik. Összesen két meglévő aknát kell elbontani, és négy új aknát kell építeni. Aknák beton minősége: C30/37, önszintező fedlapokkal. A megvalósult zaj védőfal, csapadékcsatorna megvalósulási terveinek elkészítése. 2. A teljesítés helyei Budapest Főváros XIV. kerület Zugló (hrsz:29978/l 12) Kacsóh Pongrác út 131. a-c. és a Sárköz u. 7. a-c. számú épületek előtti szakasz. 3. Az ellenszolgáltatás: 3.1 Felek az 1) pontban megjelölt munkák vállalkozói díját ,- Ft +AFA, azaz huszonhárommillió-ötszázezer forint + ÁFA összegben állapítják meg. Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik. A szerződés teljesítéséért jelen pontban meghatározott nettó vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár. 3.2 Megrendelő többletmunkaigényt nem fogad el. Vállalkozó - mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező személy - jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi, a szerződésben meghatározott feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaigényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond A szerződéses díj tartalmazza az összes bekerülési költséget. A vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon - Vállalkozó Eljárásban benyújtott szakmai ajánlatában részletesen kifejtett - munkák, organizációs és műszaki ütemezési megoldások elvégzésére és azok költségeire, amelyet vállalkozó a kidolgozott szakmai ajánlatában megajánlott, továbbá jelen szerződés Vállalkozó kötelezettségeiként felsorol, és amelyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat. Ajánlatkérő a szakmai ajánlat valamennyi tartalmát a kivitelezés során jelentőséggel bírónak tekinti. Megrendelő a kivitelezés megvalósítása során jelentősnek és nem részletkérdésnek tekinti mindazon tartalmi követelményeket, melyeket az Eljárásban a szakmai ajánlattal összefüggésben előírt Vállalkozó a fenti áron felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet, 3.5. A szerződés részét képezi Vállalkozó által a beadott ajánlatában meghatározott műszaki ütemterv, valamint ajánlatában beadott beárazott tételes költségvetés, mely a pénzügyi fizetési ütemtervnek az alapja A kivitelezési munkaterület, a felvonulási terület, az egyes rész-munkaterületek őrzése a szerződés teljes hatálya alatt Vállalkozó feladata Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem Jut, CSK

7 megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak A fentieken túl Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt (5) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy alvállalkozói részére történő kifizetéseinél az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. -ában foglaltak szerint kell eljárnia Vállalkozó által a szerződés teljesítésében igénybe veendő alvállalkozók, szakemberek alkalmazására a Kbt (2)-(4) bekezdései irányadók. 4. A szerződés teljesítési határideje: 4.1. A tervezési munka megvalósításának Vállalkozó által vállalt befejezési határideje a szerződéskötéstől számított 4 hét. A kivitelezési munka fizikai megvalósításának Vállalkozó által vállalt befejezési határideje a hatósági engedélyek kiadását követően, a munkaterület Megrendelő által történő átadásától számított 8 (nyolc) hét. Vállalkozó vállalja, miszerint haladéktalanul értesíti a megrendelőt írásban a hatósági engedélyek kézhezvételének időpontjáról. Megrendelő korábbi teljesítést elfogad. A műszaki- és pénzügyi ütemtervben meghatározott részhatáridők, mint belső, határidők" változása nem minősül a Kbt szerinti szerződésmódosításnak. Vállalkozó a jelen szerződés aláírását követően, a munka megkezdésére vonatkozó (a közbeszerzési eljárás során rögzített) kerületi és jogszabályi előírások betartásával köteles a munkavégzést megkezdeni és a szerződés 1. számú mellékletének részét képező műszaki Ütemterv szerint elvégezni, melyhez képest csak előteljesítésre jogosult. Vállalkozó a jelen szerződés aláírását követően, a munka megkezdésére vonatkozó (a közbeszerzési eljárás során rögzített) kerületi és jogszabályi előírások betartásával köteles a munkavégzést megkezdeni és a szerződés mellékletét képező műszaki ütemterv szerint elvégezni, melyhez képest csak előteljesítésre jogosult A munkakezdéssel kapcsolatos hatósági bejelentési kötelezettségnek (előzetes bejelentés) Megrendelő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(1X15.) Korm. rendelet 29. -a szerint tesz eleget A munkaterületet Megrendelő a Vállalkozó által elkészített zajvédőfal kiviteli tervének, valamint a csapadékvízcsatorna jogerős vízjogi létesítési engedélyének megszerzését követő 10. napon belül biztosítja. A munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót. 5. Fizetési feltételek 5.1. Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik a vállalkozási munkák kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezettel és eleget tud tenni fizetési kötelezettségének. A kivitelezési munkát Megrendelő saját forrásból kívánja finanszírozni A vállalkozói díj elszámolása az elfogadott és jóváhagyott kivitelezési-pénzügyi fizetési ütemterv szerint történik (1. sz. melléklet). A pénzügyi ütemterv Megrendelő

8 általi elfogadása feltétele e szerződés létrejöttének, mely elfogadás Vállalkozó Eljárásban benyújtott ajánlatának nyertesként történt kihirdetésével megtörtént Jelen szerződés teljesítése során alkalmazásra kerül az Art. 36/A. -a A fedezet Megrendelő rendelkezésére áll. Megrendelő előleget a Kbt (1) bekezdése és a 306/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdés szerint fizet. A teljesítés során 3 részszámla és egy végszámla nyújtható be az alábbiak szerint: I. részszámla: a vállalkozói díj: 25 %-a II. részszámla: a vállalkozói díj: 25 %-a III. részszámla: a vállalkozói díj: 20 %-a végszámla: a vállalkozói díj: 30 %-a A részszámlák 25, 50 és 70% műszaki készültségnél állíthatóak ki Az ellenérték a műszaki ellenőrök és főépítész által együttesen igazolt teljesítésigazolásnak megfelelően kiállított számla alapján, amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésében meghatározottak szerint, ellenkező esetben a Kbt (3) bekezdésében előírtak szerint kerül kiegyenlítésre, figyelemmel az Art. 36/A. vonatkozó rendelkezéseire és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározottakra is Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy alvállalkozói részére történő kifizetéseinél az Art. 36/A. -ában foglaltak szerint kell eljárnia. 6, Együttműködési kötelezettség 6.1. Felek a szerződés teljesítésében együttműködésre kötelesek, ezért megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban: a.)megrendelő részéről jogosult eljárni: Név: Barta Ferenc főépítész Telefon: Teiefax barta@zugío. hu Megrendelő műszaki ellenőrei: Név: Telefon: Telefax, b.) Vállalkozó részéről jogosult eljárni: Név: Szomor József Telefon: Telefax szomor44@t-online.hu Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének neve: Név: Papné Makray Zsuzsanna Névjegyzék szám: MV-KÉ/A V >

9 Telefon: Telefax: Felek haladéktalanul kötelesek írásban tájékoztatni egymást minden olyan körülményről vagy feltételről, melyek késedelmet okozhatnak, vagy akadályt jelentenek jelen szerződés tárgyát képező munkálatok Vállalkozó által vállalt határidőkre történő elvégzésében. 7. Megrendelő és Vállalkozó jogai és kötelezettségei 7.1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a helyszínt megtekintette, a szerződés tárgyát képező munkát az adott körülmények pontos ismeretében vállalja. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet, valamint a jelen szerződés tárgyát képező feladatot megismerte, az átadott közbeszerzési és műszaki dokumentációt áttanulmányozta, a költségvetési kiírást ellenőrizte, műszaki észrevételeit az ajánlattételkor közölte. Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyát a jelen szerződésnek megfelelően, az abban szabályozottak, valamint a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, magyar és Európai Uniós előírások és szabványok szerint műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszem használatra alkalmas állapotban, I. osztályú minőségben, a jelen szerződés mellékletét képező műszaki ütemtervnek, organizációs tervnek és pénzügyi ütemtervnek (i.sz. melléklet) megfelelően kivitelezni A munkák megkezdése előtt Vállalkozó köteles az átalakítási munka tárgyát, Megrendelő, Kivitelező nevét, címét, telefonszámát közterületről jól látható helyen elhelyezni. A felvonulási terület, a munkaterület illetve az egyes rész-munkaterületek kivitelezéssel kapcsolatos őrzése, biztonságos lehatárolása Vállalkozó feladata, mellyel kapcsolatban az organizációs tervben rögzített intézkedéseket köteles betartani Vállalkozó Megrendelő részére a a csapadékvízcsatorna jogerős vízjogi létesítési ngedélyének megszerzését követő 5 napon belül 2 pld. kiviteli tervdokumentációt biztosít a zajvédőfal és a csapadékvízcsatorna tervdokumentációiból Megrendelő heti rendszerességgel tart helyszíni kooperációt A szerződésben foglalt munkálatokat Vállalkozónak komplexen és jótállás, valamint szavatosság nyújtása mellett kell elvégeznie a kivitelezési tervdokumentáció, valamint a hatályos jogszabályok, szabványok és műszaki előírások alapján I. minőségi osztályban, hiba és hiánymentesen. Ennek érdekében Vállalkozónak biztosítania kell a szakképzett munkaerőt és személyzetet, a szükséges anyagokat, az átadott kivitelezési dokumentációban külön meg nem határozott részletekre vonatkozó, Vállalkozó technológiájának megfelelő, időszakos munkálatokat és mindent, ami állandóan vagy időszakos jelleggel szükséges a jelen Vállalkozási szerződés részét képező műszaki tartalom alapján a szerződés kötelezettségeinek teljesítéséhez, akár specifikusan meghatározásra került a rendelkezésre bocsátott kivitelezési dokumentációban, akár nem. Vállalkozó az Eljárásban benyújtott ajánlatában meghatározta a tervezett fizikai dolgozói létszám ütemtervét Vállalkozó felelősséget vállal azért, hogy a szerződés tárgyát képező munkálatok kivitelezése minden részletében megfelel az adott munkanemekre vonatkozó érvényes

10 Európai Uniós Szabványokban, valamint az átadott kivitelezési tervekben foglalt I. minőségi osztálynak. Amennyiben az érvényes Európai Uniós Szabványok a sajátosan elvégezendő munkanemről nem rendelkeznek, úgy a technológiai utasítások, műszaki irányelvek és alkalmazástechnikai útmutatók az irányadóak. Abban a kivételes esetben mikor bármely elvégzett munka nem felel meg az I. minőségi osztálynak és ennek kijavítása műszakilag nem lehetséges I. minőségi osztályban, de az épület stabilitását és előírt műszaki paramétereit nem veszélyezteti Megrendelő írásos hozzájárulásával II. minőségi osztályú munka is átadásra kerülhet. Ebben az esetben Megrendelő értékcsökkentést érvényesít az érintett munkarész egészére vagy annak egyértelműen elkülöníthető részére, aminek mértéke 20 % az érintett munkarész vállalkozói díjára vetítve. II. osztálynál alacsonyabb minőség nem fogadható el Vállalkozó a kivitelezés folyamán csak az Európai Unióban honosított és minősített technológiákat alkalmazhat vagy építhet be Vállalkozó köteles a vállalt munkát úgy végezni, hogy a természeti és épített környezetet megóvja és ezekben semmiféle kárt ne okozzon. Amennyiben a munkaterület átadása után a természeti és épített környezetben - Vállalkozó hibájából adódóan - bármiféle kár keletkezik, úgy ezek helyreállítási kötelezettsége Vállalkozót terheli, és költségeit Vállalkozó viseli. A helyreállítási munkákat legkésőbb Megrendelő képviselőjével egyeztetett időpontig el kell végezni. Amennyiben a munkákat a felszólítást követő 1 napon belül nem kezdi meg Vállalkozó, és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrövidebb helyreállítási időt), és a felszólítás kézhezvételét követő 3 napon belül magát teljes körűen írásban írásbeli bizonyítékokkal alátámasztottan nem menti ki, és emiatt a munkát Megrendelő 3. személlyel végezteti el, a munkák ellenértéke Vállalkozó által elismertnek tekintendő Vállalkozó köteles minden, a szerződés tárgyát képező munkálatok kivitelezéséhez szükséges tevékenységet úgy végezni, hogy az feleslegesen ne zavarja a közrendet, a közutak, járdák használatát. Ennek érdekében köteles betartani az Eljárás során benyújtott ajánlatában kidolgozott szakmai ajánlatában vállalt műszaki-technológiai ütemezési munkaszervezésre vonatkozó és helyszíni organizációra vonatkozó intézkedéseit Vállalkozónak kötelessége biztosítani az összes jelen szerződés tárgyát képező munka elvégzéshez szükséges eszköze és vagyontárgya megőrzését, az azokban bekövetkező hiányt vagy kárt Vállalkozó viseli. Vállalkozó köteles megtéríteni azt a kárt, amely Megrendelőt esetlegesen amiatt érte, hogy Vállalkozó nem tett eleget őrzési kötelezettségének, illetőleg a kár megelőzése érdekében nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható lett volna Vállalkozó a kivitelezés helyszínén építési naplót vezet a hatályos jogszabályok szerint, melybe Megrendelő műszaki ellenőrei maximum 8 naponként a beruházás részletes ellenőrzését követően bejegyzést kötelesek tenni A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel Megrendelő ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki felróható módon keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért. Vállalkozó köteles valamennyi a kivitelezési munkaterületen tartózkodó személy (dolgozó, alvállalkozó, stb.) részére az egészséges és biztonságos, előírásoknak megfelelő munkavégzés feltételeit biztosítani, az előírásokban szereplő munkaköröknél a

11 munkát érvényes szakvizsgával, vagy megfelelő végzettséggel, képzettséggel rendelkező személyzettel vagy alvállalkozóval végeztetni. Vállalkozónak a kivitelezés teljes időtartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a kivitelezést úgy kell elvégeznie, hogy a környezet megóvását lezárásáról, őrzéséről, az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó a felvonulási terület kialakításával a munkaterület illetve azon belül a választott kivitelezés-technológiájának, kivitelezés-technológiai sorrendjének és ütemezésének megfelelően a munkaterületek meghatározásával köteles biztosítani, mely érdekében a műszaki ütemtervben és az organizációs tervben rögzített megoldásokat, intézkedéseket köteles betartani. Vállalkozó a felvonulási terület kialakítása illetve a munkaterület kialakítása során, valamint a szállítási, anyagmozgatási tevékenységei során köteles biztosítani a városrész, különösen a szomszédos épületek, építmények, létesítmények rendeltetés szerű üzemelése szempontjából szükséges megközelítésének lehetőségét, melynek érdekében az organizációs tervben(l.sz. melléklet) rögzített intézkedéseket köteles betartani A vállalkozási munkák kivitelezése alatt Vállalkozónak kötelessége a munkavégzésből adódó minden felesleges anyagot és hulladékot kijelölt, elkülönített helyen naponta gyűjteni és időben elszállítani a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően Vállalkozó a munkaterületen a baleset-, életveszély, illetve a fertőzésveszély azonnali megszüntetése érdekében haladéktalanul és önállóan köteles intézkedni Vállalkozó köteles a működésével összefüggésben bekövetkező üzemi-, illetve munkabalesetet bejelenteni, kivizsgálni, és a felmerülő szükséges intézkedéseket megtenni Vállalkozónak törekednie kell arra, hogy a kivitelezési munkák végzésének teljes időtartama alatt a környező épületek lakóinak zavartalanságát biztosítsa (zaj, por, stb.), az erre vonatkozó jogszabályi előírásokat be kell tartania. Ennek érdekében köteles betartani az Eljárás során benyújtott ajánlatában kidolgozott szakmai ajánlatában vállalt műszakitechnológiai ütemezési munkaszervezésre vonatkozó és helyszíni organizációra vonatkozó intézkedéseit Vállalkozónak kötelessége lehetővé tenni, hogy Megrendelő képviselője bármely betemetésre vagy eltakarásra kerülő munkálatot megvizsgálhasson. Vállalkozónak a munkálatok előtt 48 órával értesítenie kell Megrendelőt Vállalkozó kötelessége az anyagbeszerzéseket megelőzően a beépítésre kerülő anyagok, illetve berendezések, különösen a felületeken véglegesen megjelenő burkoló anyagok minta kollekcióját, a homlokzati festékek szín kollekcióját Megrendelő képviselőjével leegyeztetni és csak az elfogadott és engedélyezett anyagokat, berendezéseket beépíteni Vállalakozó Megrendelőt a teljesítés időpontjáról legalább a műszaki átadás-átvételi eljárás Vállalkozó által igényelt megkezdése előtt 15 nappal kötetes értesíteni készrejelentő levéllel. A műszaki átadás-átvételi eljárás minimális időtartama 4 munkanap, a műszaki átadás-átvételi eljárást sikeresen, végső teljesítés igazolással le kell zárni a véghatáridőig.

12 A próbaüzem alatt, amennyiben arról a vonatkozó jogszabályok vagy előírások másképp nem rendelkeznek, valamennyi berendezés esetében meg kell győződni a rendeltetésszerű működésről. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamatát és tervezett időrendjét a műszaki ütemtervében megtervezte a készre-jelentéstől kezdődően. A véghatáridőre vonatkozó kivitelezési tevékenység befejezésekor műszaki átadás - átvételi eljárást a fentiek szerint kell lefolytatni. Vállalkozó előzetes készre-jelentése alapján a műszaki átadás - átvételi eljárás kezdő időpontját a készre-jelentésnek megfelelően Megrendelő tűzi ki. Az átadás - átvételi eljárás időtartama maximum 25 nap lehet Megrendelő csak hiba- és hiánymentes teljesítést fogad el. A vállalkozási munkák (részmunkák) átadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, s az átadás-átvételi eljárást rögzíteni kell az építési naplóban is. A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig Vállalkozó visel minden kárt, a már átadott munkákban keletkezetteket is. A részszámla kibocsájtásához készült teljesítésigazolás nem eredményezi a mű, ill. annak részének átvételét. Ennek okán a kárveszélyviselés a részszámlával érintett munkálatok esetébe továbbra is Vállalkozót terheli a teljes mű átadásáig Vállalkozó feladatát képezi a kiviteli és a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése és annak 2 nyomtatott és 1 digitális szerkeszthető (dwg, pia) és 1 digitális olvasható (PDF/A) formátumban. Kivitelezési tervek átadása a munkaterület átadásakor, megvalósulási tervek átadása Megrendelő részére a birtokbaadás során. A kiviteli tervdokumentációnak tartalmaznia kell az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) kormányrendeletben előírtakat. A megvalósulási dokumentációknak tartalmaznia kell, különösen: a kivitelezői nyilatkozatokat, a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat, a létesítmény tényleges megvalósult állapotának megfelelően módosított kiviteli tervdokumentációt, karbantartási utasításokat, bemérési jegyzőkönyveket (zajszintmérés, stb.), alkalmassági és minőségi tanúsítványokat, szabványos anyagok minősítési és műbizonylatait, Üzempróbákról készült jegyzökönyvek a próbaüzemi naplóval, karbantartási és használati útmutatót A szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi szükséges és előírt engedély megszerzése Vállalkozó feladatát képezi, Megrendelő ehhez a tőle elvárható adminisztratív segítséget köteles megadni Amennyiben Megrendelő él azzal a jogával, hogy a szerződés szerinti műszaki tartalomból egyes munkákat mégsem kíván Vállalkozóval elvégeztetni, úgy Vállalkozó az elmaradó munkák ellenértékére nem támaszthat igényt, az elmaradt munkákat le nem számlázhatja, kivéve a már igazoltan felmerült költségeit.

13 7.24. Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában megadott alvállalkozókat veheti igénybe, akiknek magatartásáért, mint sajátjáért felel. Vállalkozó az alvállalkozója tevékenységének megkezdése előtt köteles építési naplóbejegyzésben bejelenteni az igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét, címét és az általa végzendő tevékenységet. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelő azon jogát, hogy jelen szerződéstől azonnali hatállyal elálljon és az ebből eredő kárát Vállalkozó felé érvényesítse. Ezen felül Vállalkozó felel minden olyan kárért, mely az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele nélkül nem következett volna be. Vállalkozó a közbeszerzési ajánlatában nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy harmadik személlyel, alvállalkozóval szerződést kíván kötni a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben. Megrendelő által - a szerződés nettó értékének 10 %-a feletti értékben - igénybe venni kívánt alvállalkozók az alábbiak: (nevének és címének felsorolása): A Kbt (10) bekezdése alapján a Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés előző pontjában meghatározott bejelentés köteles alvállalkozói kör Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerinti változása esetén a Felek, szerződésmódosítást eszközölnek a változás tekintetében Megrendelő a kivitelezés időtartama alatt nem, szolgáltat építési energiát. 8. Ellenőrzés, utasítás, koordináció 8.1. Megrendelőnek vagy képviselőjének jogában áll a munkálatok elvégzése folyamán rendelkezéseket és utasításokat adni, valamint döntéseket hozni jelen szerződés tárgyát képező munkálatok vonatkozásában. Vállalkozó köteles igazodni ezen rendelkezésekhez, utasításokhoz vagy döntésekhez, melyeket Megrendelő vagy annak képviselője az építési naplóban rögzít. Amennyiben Megrendelő rendelkezései és utasításai eltérnek jelen Vállalkozási Szerződés műszaki tartalmától, avagy többletköltséget jelentenek, ezt Vállalkozó három napon belül írásban (pl. naplóbejegyzés formájában) jelzi Megrendelőnek és csak Megrendelővel vagy képviselőjével közösen egyeztetett és Megrendelő által elfogadott díj alapján kezdi el az adott munkarész kivitelezését Vállalkozónak olyan alkalmas képviselőt kell kijelölnie, akit Megrendelő elfogad, és akit Vállalkozó felhatalmaz, hogy helyette és nevében minden ügyben eljárjon. Vállalkozó képviselője a vállalkozási munkálatok vonatkozásában teljes felelősséggel jár el és nyilatkozik. Vállalkozó képviselőjének kötelessége, hogy a kivitelezési helyszínen teljes körűen együttműködjön Megrendelő képviselőjével Megrendelő műszaki ellenőrén keresztül ellenőrzi a szerződés tárgyát képező munkálatok minőségét, valamint azt, hogy Vállalkozó eleget tesz jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek. Vállalkozónak kötelessége Megrendelő eljárásra jogosult képviselője kérésére és részére rendelkezésre bocsátani mindazokat az iratokat, melyek a vállalkozási munkálatokra vonatkoznak, és amelyeket Megrendelő indokoltan igényel. E mellett Vállalkozónak megmarad a teljes körű és oszthatatlan felelőssége a Vállalkozási Szerződésben foglalt munkálatok teljesítésére vonatkozóan. Megrendelő műszaki ellenőrzést biztosít az általa megbízott építési műszaki ellenőre által a kivitelezési munkák folyamatos ellenőrzése céljából. Az ellenőrzés tényét az építési naplóban rögzíti. r^ \

14 A műszaki ellenőr jogosult Vállalkozó ajánlata részeként elkészített szakmai ajánlatban megfogalmazott vállalások ellenőrzésére. A műszaki ellenőr ellenőrzi az organizációs tervben és organizációs leírásban tett vállalások betartását, ennek során utasítást adhat, mely kizárólag a megfelelő megvalósítás érdekében történhet Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelő képviselője bejutását minden olyan helyszínre, ahol a kivitelezéshez kapcsolódó egyéb munkálatok folynak, anyagokat előkészítenek vagy tárolnak Vállalkozónak részt kell vennie - jelen szerződés teljesítésével összefüggésben - Megrendelő által szervezett és vezetett minden megbeszélésen és bejáráson Az egyes részszám Iákhoz tartozó műszaki tartalom teljesítését a műszaki ellenőr a műszaki ütemtervben megjelölt időpontban, előteljesítés esetén pedig a műszaki ütemtervben megjelölt kooperációs napokon igazolja. 9. Szerződésszegés 9.1. A munkaterületet Megrendelő a Vállalkozó által elkészített zajvédőfal kiviteli tervének, valamint a csapadékvízcsatorna jogerős vízjogi létesítési engedélyének megszerzését követő 10. napon belül biztosítja, munkavégzésre alkalmas állapotban, melyet Vállalkozó köteles átvenni. A munkaterület átadásról a felek részletes munkaterület átadás átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. A munkaterület átadását követően azonnal Vállalkozó köteles elkezdeni a szerződés tényleges műszaki tartalmának megvalósítását. Amennyiben Vállalkozó a munkaterület átadását követő 5 napon belül nem kezdi el a kivitelezési munkálatokat a projekt tényleges műszaki tartalmának megvalósításához, úgy Megrendelőnek jogában áll a szerződéstől azonnali hatállyal elállni és az ebből származó a meghiúsulási kötbér mértékét meghaladó kárát Vállalkozó felé érvényesíteni. A Szerződés Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetére Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke: a nettó vállalkozói díj 20 %-a Amennyiben Vállalkozó nem a szerződéses minőségben, nem a tervek vagy az ütemterv szerint teljesít, úgy Megrendelő írásban felszólítja Vállalkozót a hibás teljesítés kijavítására, illetve az ütemtervhez képest tapasztalható lemaradás behozatalára. Amennyiben a felszólítás ellenére Vállalkozó továbbra is hibásan teljesít, nem javítja ki a hibákat, vagy az ütemtervhez képest a lemaradást nem hozza be, Megrendelőnek jogában áll a szerződést azonnali hatállyal vagy meghatározott időre felmondani és az ebből származó kárát érvényesíteni Vállalkozó felé Hibás teljesítés ténye minden olyan esetben fennáll, amikor a műszaki tervben, szerződésben vagy ezek mellékleteiben rögzített és a vonatkozó törvények, rendeletek előírásaihoz képest Megrendelő vagy képviselőjének előzetes intézkedése nélkül eltérő teljesítés valósul meg Amennyiben Vállalkozó hibásan, hiányosan teljesít és a hibás teljesítéssel érintett munkák kijavítását a kivitelezési munkák során a felszólítást követő 1 napon belül nem kezdi meg, és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrövidebb kijavítási időt), és a felszólítás kézhezvételét követő 3 napon belül magát

15 teljes körűen írásban írásbeli bizonyítékokkal alátámasztottan nem menti ki, és emiatt a munkát Megrendelő 3. személlyel végezteti el, a munkák ellenértéke Vállalkozó által elismertnek tekintendő. Megrendelő által a fent meghatározott esetben igénybevett 3. személlyel szemben Vállalkozó kifogást nem emelhet. Ez azt jelenti, hogy ezek az összegek visszatarthatóak a végszámlából, vagy levonhatóak a teljesítési, illetve jólteljesítési biztosíték összegéből Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a szerződést biztosító mellékkötelezettségként kötbért köteles fizetni Megrendelőnek az alábbi feltételekkel: Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, amennyiben határidőre a szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke: a nettó vállalkozói díj 0,5%/nap. Maximális késedelem 30 nap. Amennyiben a késedelmes napok száma eléri a 30 napot, úgy Megrendelő jogosult a késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér felszámítása mellett a szerződéstől egyoldalúan elállni, és az érdekmúlást megállapítani. Ebben az esetben Megrendelő a felmerülő kárait polgári peres úton érvényesítheti, amennyiben kárigényének Vállalkozó önként nem tesz eleget A fentiek szerinti kötbér annak felmerülésekor lejárt pénzkövetelés, így Megrendelő elsődlegesen jogosult a kötbért a teljesítési biztosíték terhére érvényesíteni, az ezt meghaladó összeget Vállalkozó köteles a végszámla összegéből levonni vagy Vállalkozó e szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a számla összegéből levonja. A végszámla benyújtására mindaddig nem kerülhet sor, amíg az esetlegesen felmerülő kötbér összege Megrendelő bankszámláján nem kerül jóváírásra Felek a nettó vállalkozói díj 5%-nak megfelelő teljesítési biztosítékot kötnek ki Vállalkozó közbeszerzési eljárásban tett ajánlatával összhangban. A teljesítési biztosíték Megrendelőt illeti, ha Vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani. A biztosítékot Vállalkozó - a Kbt (6) bekezdés a) pontja alapján - a) Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel b) Bankgarancia biztosításával, melynek érvényességi ideje a birtokbavétel + 60 nap c) Biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességet tartalmazó - kötelezvénnyel, melynek érvényességi ideje a birtokbavétel + 60 nap. teljesíti. A biztosíték után - amennyiben annak teljesítése Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel történik -Megrendelő kamatot vagy más hasznot nem fizet. A biztosítékból Megrendelő jogosult - nem, vagy késedelmes szerződéses teljesítés esetén - kielégítést nyerni Amennyiben Vállalkozó hibájából a Vállalkozási Szerződés felmondásra kerül vagy Megrendelő a szerződéstől eláll, úgy Vállalkozónak kötelessége az érintett területet 49 órán belül elhagyni, az összes gépeit, felszereléseit, embereit és mindenfajta tulajdonát a helyszínről elszállítani és Megrendelő által elismert teljesítésnek megfelelő, elkészült munkákat leszámlázni. Amennyiben az elszállítási munkát, levonulási feladatát a felszólítást követő I napon belül nem kezdi meg Vállalkozó, és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrövidebb elszállítási, levonulási időt), és a felszólítás kézhezvételét követő 3 napon belül magát teljes körűen írásban írásbeli bizonyítékokkal alátámasztottan nem menti ki, és emiatt a elszállítási munkát, levonulási

16 feladatot Megrendelő 3. személlyé! végezteti el, a munkák ellenértéke Vállalkozó által elismertnek tekintendő Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése során nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában az építési tevékenységet végző gazdasági szereplőtől fokozott gondosság mellett elvárható és emiatt Megrendelőnek harmadik személlyel szemben kötelezettsége keletkezik, Vállalkozó ezen kötelezettségeket átvállalja vagy megtéríti Megrendelőnek minden ebből eredő kárát és költségeit, az erről szóló értesítést követő 9 napon belül Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, illetve, hogy kötelezettségeiket "vis major" esete miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettség teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major beálltáról, és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles. Vis maior: Minden olyan előre nem látható vagy nem feltételezhető, a Felek saját érdekkörén kívül eső és általuk semmilyen módszerrel vagy eszközzel el nem hárítható körülmény, amely a szerződésszerű teljesítést veszélyeztetheti, vagy azt gátolni képes. Vis maior különösen, de nem kizárólagosan: árvíz, más természeti katasztrófa, háború, polgárháború, blokád, export- és importtilalom vagy érdekszférán kívüli sztrájk. Nem mentesülnek a szerződő felek a nem vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozza vagy megnehezítette azt Megrendelő köteles a szerződést felmondani a Kbt (5) bekezdésében foglalt feltételek bekövetkezésekor, tekintettel a Kbt (6) bekezdésében foglaltakra is. 10. Jótállás, szavatosság Vállalkozó az általa végzett munkákra jótállást és törvény szerinti szavatosságot vállal. Vállalkozó jótállási kötelezettségeire nézve a szerződés teljesítésének időpontjában érvényes jogszabályok az irányadók Vállalkozó vállalja, hogy a használatbavételi engedély megszerzését követő 36 hónap időtartamig 3 havonta, Megrendelő írásos felszólítására jótállási kötelezettségének eleget tesz a jelzett esetleges hibák vonatkozásában Vállalkozó a használatbavéteti engedély megszerzésétől számított 36 hónapig jótállási felelősséget vállal minden olyan üzemeltetést gátló hiba, hiányosság saját költségén, a hibabejelentés kézhezvételétől számított 48 órán belül való kijavításra, mely ez idő alatt merült fel és ami hibás anyagok, hibás vagy hiányos kivitelezés vagy Vállalkozó egyéb szerződésszegése miatt adódott. Vállalkozó köteles megtéríteni minden olyan kárt, amely bárkit abból kifolyólag ért, hogy Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit nem úgy teljesítette, ahogy az az adott helyzetben az építési tevékenységet végző gazdasági szereplőtől fokozott gondosság mellett elvárható. Amennyiben Megrendelő írásos felszólítására Vállalkozó fenti határidőn belül nem javítja ki a hibát vagy nem téríti meg a kárt, úgy Megrendelő a határidő eltelte esetén a hibát Vállalkozó költségére mással kijavíttatja és jogában áll Vállalkozó felelősségbiztosításának terhére vagy a jólteljesítési biztosítékának Összegéből ezen j. C&A

17 X.CÜ feladatot Megrendelő 3. személlyel végezteti el, a munkák ellenértéke Vállalkozó által elismertnek tekintendő Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése során nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában az építési tevékenységet végző gazdasági szereplőtől fokozott gondosság mellett elvárható és emiatt Megrendelőnek harmadik személlyel szemben kötelezettsége keletkezik, Vállalkozó ezen kötelezettségeket átvállalja vagy megtéríti Megrendelőnek minden ebből eredő kárát és költségeit, az erről szóló értesítést követő 9 napon belül Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, illetve, hogy kötelezettségeiket "vis major" esete miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettség teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major beálltáról, és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles. Vis maior: Minden olyan előre nem látható vagy nem feltételezhető, a Felek saját érdekkörén kívül eső és általuk semmilyen módszerrel vagy eszközzel el nem hárítható körülmény, amely a szerződésszerű teljesítést veszélyeztetheti, vagy azt gátolni képes. Vis maior különösen, de nem kizárólagosan: árvíz, más természeti katasztrófa, háború, polgárháború, blokád, export- és importtilalom vagy érdekszférán kívüli sztrájk. Nem mentesülnek a szerződő felek a nem vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozza vagy megnehezítette azt Megrendelő köteles a szerződést felmondani a Kbt (5) bekezdésében foglalt feltételek bekövetkezésekor, tekintettel a Kbt (6) bekezdésében foglaltakra is. 10. Jótállás, szavatosság Vállalkozó az általa végzett munkákra jótállást és törvény szerinti szavatosságot vállal. Vállalkozó jótállási kötelezettségeire nézve a szerződés teljesítésének időpontjában érvényes jogszabályok az irányadók Vállalkozó vállalja, hogy a használatbavételi engedély megszerzését követő 36 hónap időtartamig 3 havonta, Megrendelő írásos felszólítására jótállási kötelezettségének eleget tesz a jelzett esetleges hibák vonatkozásában Vállalkozó a használatbavételi engedély megszerzésétől számított 36 hónapig jótállási felelősséget vállal minden olyan üzemeltetést gátló hiba, hiányosság saját költségén, a hibabejelentés kézhezvételétől számított 48 órán belül való kijavításra, mely ez idő alatt merült fel és ami hibás anyagok, hibás vagy hiányos kivitelezés vagy Vállalkozó egyéb szerződésszegése miatt adódott. Vállalkozó köteles megtéríteni minden olyan kárt, amely bárkit abból kifolyólag ért, hogy Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit nem úgy teljesítette, ahogy az az adott helyzetben az építési tevékenységet végző gazdasági szereplőtől fokozott gondosság mellett elvárható. Amennyiben Megrendelő írásos felszólítására Vállalkozó fenti határidőn belül nem javítja ki a hibát vagy nem téríti meg a kárt, úgy Megrendelő a határidő eltelte esetén a hibát Vállalkozó költségére mással kijavíttatja és jogában ált Vállalkozó felelősségbiztosításának terhére vagy a jólteijesítési biztosítékának összegéből ezen

18 költségeket levonni. Mindazonáltal Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettsége osztatlan és a jogszabályoknak megfelelően tovább érvényes és hatályos Az egy éves, illetve Vállalkozó által vállalt 36 hónapos jótállási kötelezettségének Vállalkozó abban az esetben tesz eleget, amennyiben az utó-felülvizsgálati eljárás során, és a garanciális időszakban feltárt, a vállalkozási szerződéssel kapcsolatos összes hibát kijavította. A jóíteljesítési biztosíték, csak a garanciális időszak végén illeti meg Vállalkozót. Jóíteljesítési biztosítékként Vállalkozó köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás kezdetekor (jótállási kötelezettség kezdetének időpontja) Megrendelőnek az utófelülvizsgálat lezárultáig + 90 napos időszakra a nettó vállalási árra vetített 5 %-os mértékű jóíteljesítési biztosítékot nyújtani Vállalkozó közbeszerzési eljárásban tett ajánlatával összhangban a Kbt (6) bekezdés a) pontja alapján, azzal, hogy Megrendelő a Kbt (7) bekezdése szerinti lehetőséget biztosítja. A biztosíték nyújtásának módjáról Vállalkozó a biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontjáig nyilatkozik. A jóíteljesítési biztosítékot Vállalkozó az alábbiak szerint teljesíti: a) Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel b) Bankgarancia biztosításával, melynek érvényességi ideje az utó-felülvizsgálati eljárás lezárását követő 90. nap c) Biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességet tartalmazó - kötelezvénnyel, melynek érvényességi ideje az utó-felülvizsgálati eljárás lezárását követő 90. nap. d) A Kbt, 126. (7) bekezdés szerint A biztosíték után - amennyiben annak teljesítése Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel történik - Megrendelő kamatot vagy más hasznot nem fizet A biztosítékból - amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti - Megrendelő jogosult kielégítést nyerni A biztosítékkal a felek kötelesek a jótállási határidő lejártakor egymással elszámolni. 11. Biztosítás Vállalkozó felelősséggel tartozik a vállalt munkáért a munka megkezdésétől a garanciális időszak leteltéig Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében Vállalkozó köteles a szerződéskötéstől számított 15 napon belül egy teljeskörű építés-szerelési és vagyonbiztosítást kötni 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény összegére, A vállalkozói díj a biztosítások költségeit tartalmazza. 12. Egyéb rendelkezések AJ ^

19 12.1. Vállalkozó a munkavégzés során köteles betartani a végzett munkákra vonatkozó előírásokat és a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére vonatkozó egyéb hatályos jogszabályokat, így különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.rendeíet rendelkezéseit. Mivel a Szerződés a közbeszerzési eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen értelmezendő, a közte és a közbeszerzési eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha a Szerződés valamelyik lényeges szerződési feltételről nem rendelkezik, a következő alkalmazási sorrend érvényesül: a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, az ajánlattételi dokumentáció és mellékletei, az esetleges kiegészítő tájékoztatások, Vállalkozó, mint ajánlattevő végső ajánlata, valamint a jelen Szerződés (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum). Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén érvényben megelőzi az utána következőt. A fent meghatározott Dokumentumok jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azonban fizikailag nem kapcsolódnak jelen Szerződéshez Vitás kérdések rendezése esetén felek megegyezésre törekednek, ennek sikertelensége esetén a felek a hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét fogadják el Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. ás a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat is irányadónak kell tekinteni. Jelen szerződés rendelkezéseit a Kbt.-vei összhangban, különösen a Kbt (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kell értelmezni. A vonatkozó előírásokat Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen Szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bármely okból történő megszegése Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény érvényesítésére jogosítja fel. A Szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyezhetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Szerződésnek a követelményeivel, illetve céljával Az 1. pontban felsoroltakon túl a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az e pontban felsorolt és Szerződéshez csatolt 3 db. melléklet. A mellékletek a következők: 1. sz* melléklet', a kivitelezési munkák müszaki-kivitelezéstechnológiai ütemterve és a pénzügyi fizetési ütemterv, valamint időbeli organizáció, Tételes költségvetés(ek) és főösszesítő" 2. sz. melléklet Teljesítési biztosíték nyújtását igazoló dokumentum 3. sz. melléklet Építési engedély (UTIBER Közúti Beruházó Kft. FPH061/ /2012 számú építési engedélye és annak FPH061/ /20Í2 számú kiegészítése Felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak a szerződés főbb adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 37. (1) bekezdés szerinti, illetőleg az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételéhez. OJ. C%

20 12.6 Jelen Szerződést a Felek csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. rendelkezéseinek - különösen annak ának- megfelelően módosíthatják Felek a Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselők 6 példányban aláírták. Az aláírt példányokból Megrendelő 4 eredeti példányt, Vállalkozó 2 eredeti példányt kap. Budapest, m 11 hó... nap Megrendelő képviseletében: Vállalkozó képviseletében: Dr. Papcsák Fefenc ' <$ J polgármester Q h >'> nsv -- Szomor József ügyvezel&omor és Társa Építő Kft Budapest, Epreserdó u 12 l/b Adószám: Th.; Balassagyarmat, FáyA. út 3. 2-, \