BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. NYÍL VANOS ÜLÉS "apirendje

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ALPOLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szem István té,. 7. Ik/. sz.: IV. 204<7'/2009 Elómló: Sztankó Ilona Mell.: I. sz. mell. KOSZ szerződés 2. sz. mell. 80mási JegyzókölIYV Hiv. sz.: Postacim: 560/ Pf 112. relefo,,: (66) NYÍL VANOS ÜLÉS "apirendje relefax: (66) E*l1wi!: A döntéshozatal eg}'szerü többséget igényel! Tárgy: A Közgyülés 188/2009. (IV. 2.) közgyülós; határozatának módosítása és tájékoztató a "Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szcnny"íztisztításának fejlesztése" címü projekt állásáról. Előkészítő: Projekt Végrehajtó Egység VéleméDvezó: Városfejiesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottság; Gazdasági, Előterjesztés Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének szeptember 24- én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyíílésl A "Békéscsaba Megyei Jogú Város szenllyvíztisztításának és csatomázásának fejlesztése" tárgyú projekttel kapcsolatban az elmúlt tájékoztató óla az alábbi változások következtek be. 1. Régészeti és lőszemlentesítési szerződés. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzat Közgyülése április 2-án a 188/2009. (IV. 2.) közgyűlési határozatában megismerte a Kulturális és Örökségvédelmi Szakszolgálattal (KÖSZ) kötendő szerződés föbb tartalmi elemeit, azokat elfogadta és felhatalmazta Vantara Gyula polgánnestert, hogy ezen szempontok szerint a KÖSZ szel az Önkormányzat nevében szerződést kössön. A szerződés augusztus 31-én aláírásra került, jelenleg a Kömyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságnál (továbbiakban KvVM FD van ellenjegyzés alatt. A szerződés a KvVM FI ellenjegyzése után lép hatályba (I. számú melléklet). A (IV. 2.) közgyűlési határozatban megismert főbb tartalmi elemekhez képest a szerződés a lőszermentesítési nllmkálatok befejezési határidejében módosult az alábbiak szerint: a. A megismert szerződésben foglalt befejezési határidő a lőszennentesítés tekintetében augusztus 30.

2 b. Az aláírásra kerult szerzödésben foglalt befejezési határidő a lőszennentesítés tekintetében október 30. A szerzödés aláírásának elhúzódása miau került sor a teljesítési határidő módositásra. 2. Közbeszerzési eljárások a. Mérnök szolgáltató kiválasztása A Mérnök szolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása augusztus 8-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos lapjában (TED). Az ajánlattételi határidő és az ajánlatok bontása szeptember 28 a Az eredményhirdetés várható idöpontja október 27-e A szerződéskötés teivezett idöpontja november 11 én Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornahálózat fejlesztés kivitelezőinek kiválasztása. A csatornahálózat fejlesztés kivitelezőinek kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlanételi felhívása július IS-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos lapjában (TED). Az ajánlattételi határidő és a bontás időpontja szeptember 2-a óra volt. Az ajánlattételi határidőre tizennégyajánlattevőtől 24 részajánlat érkezett. Az ajánlal1evök nevét, székhelyét és a megajánlott ellenszolgáltatások összegét a 2. számú mellékletként csatolt Bontási Jegyzőkönyv tartalmazza. Jelenleg az ajánlatok értékelése folyik. Az ajánlati felhívásban foglaltak szeríilt az eredményhirdetés október , óra a szerződéskötés teivezett idöpontja november óra. Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztító telep fejlesztés kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. A szennyvíztisztító telep fejlesztés kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás vonatkozásában augusztus 31-én az Önkonnányzat Előkészítői munkacsoporti ülésen került volna elfogadásra a mínőségbiztosítói vélemények, észrevételek figyelembevételével átdolgozásra került dokumentáció. Az Előkészítői munkacsoport illése a munkacsoport szavazó képességének hiánya miatt elnapolásra került. A dokumentáció elfogadására új munkacsoporti ülés teiveínk szerint szeptember masodik felében kerül összehívásra. PR tevékenységet ellátó szeivezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáras. A PR tevékenységet ellátó szeivezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációjának javítása folyik a minőségbiztosító vélemények és észrevételek figyelembevételével, ami leiveink szerint szeptember hónapban kerül az Előkészítő munkacsoporti ülésen beterjesztésre. A Gazdasági. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság szeptember 14-én megtartott bizottsági illésén a határozati javaslatokat S igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolta. 2

3 Yárosfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a szeptember 15-én megtartott bizottsági ülésén a határozati javaslatokat 5 igen szavazattal és I tartózkodással el fogadásra javasolta. A döntés végrehajtásában közremüködö felelös hivatali egység: Pru; Stratégiai- Fejlesztési Osztály Közbeszerzési Csoport; Jogi, Önkonnányzati és Szervezési Csoport. Kérem a Tisztelt Közgyiilést, hogy döntését a határozati javaslat alapján hozza meg. HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 188/2009. (IV. 2.) közgyűlési határozatát az alábbiak szerint módosítja: "Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" tárgyú projekt régészetére és lőszermentesítésre foglalt lőszermentesítés teljesítési határidejét október 30-ra módosítja. kötött szerződésben 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a "Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvlztisztításának és csatornázásának fejlesztése" tárgyú projektről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Hanó Miklós alpolgámlester Határidő: szeptember 24. Békéscsaba, szeptember 16. Jogi.. EllenJegy~~ P enzugyc,.. '~!'-G.. :.. /..~~... Hanó Miklós alpolgánnester 3

4 Vállalkozási szerződés amely létrejön egyrészről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., torzsszáma: ; adószáma: ; bankszárniaszáma: ; képviseli: Vantara Gyula polgármester) mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (székhelye: 1036 Budapesti Dugovics Titusz tér 13~ 17.; levelezési elme: 1036 Budapest, Dugovics Titusz tér ; ad6száma: ~I; bankszamiaszáma (MÁK): ; képviseli: Dr. Virágos Gábor föigazgat6 és Császár Katalin - gazdasági róigazgat6 helyettes) mint Vállalkozó (a továbbiakban: Szakszolgálat), együtt: Szerződő Felek között, az aiulirott helyen és napon a következö feltételekkel: Békéscsaba Megyel Jogú Vóro3 Polgármesteri Hivatal" IKTATÓ ~RKEZETT,U q \V. 20l-, -"2.>-... i""'" >2.I I~~ Előzmények: A Megrendelő a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvlztiszt(tó telepének és szennyvlzcsatoma hálózatának fcjlesztéséért - a továbbiakban: Projekt - felelős önkormányzat. Ezért jogosult, hogy az érintett tertlleteken vállalkozási tevékenységet folytasson. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgy(ilése a 252/2008. (IV.24.) sz!mú kozgy(ilési határozatában döntött, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város csatomázáswiak és szennyvlztisztftásának fejlesztése c{mű pályázatot benyújtja az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatlv Program támogatási rendszeréhez. A pályázatot elblrálták. és a Projektet az elszámolhat6 összköltség 84, o/o-ban támogatjáka továbbiakban: TámogatAs-. A támogatási rész finansz!roz.ása a Kohéziós Alapból és hazai 1

5 központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás fonnájában történik. Az Önkonnányzat saját forrásként biztosftja az elszámolható költségek 15, %-át - a továbbiakban: Önrész-. A saját forrás (Ónrész) a projekt finanszírozásában a támogatás összegén feluli rész, amelyet a pályázónak kell biztosítania. A projekt Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyviztisztltásának fejlesztése, azonosftási száma KEOP-1.2.0I2F-200S-0003, amely Támogató képviseletében eljáró Közremöködö Szervezet Környezetvédelmi és V{zUgyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság - a továbbiakban: Támogató -, valamint Megrendelő, mint kedvezményezett által aláírt támogatási szerződése november 20-án lépett hatályba - a továbbiakban: Támogatási Szerződés -. Szerződő Felek rögzitik, hogy április 3-án hatályba lépett a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló (X. 18.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R.) módosítása, melynek értelmében a szerződés tárgya szerinti megelőző régészeti feltárások, illetve ennek előkészítő munkálatai a Szakszolgálat kizárólagos hatáskörébe tarto2l'1ak. 1, A szerzödés targya: 1.1. A Megrendelő megrendeli, a Szakszolgálat pedig vállalja a Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyviztisztitásának (azonosítási szám: KEOP-l.2.0I2F ) fejlesztési teruletén található régészeti lelőhelyek megelőző feltárásainak elvégzését, a régészeti szakfelügyeletet és túzszerészeti átvizsgálást a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 22-23/A., a R. 14/B-J, valamint a Kulturális Örökség\iédelmi Hivatal (a továbbiakban: KÖH) vonatkozó előfrásainak, a KÖH Dél-Alllildi Irodájának 490/0216/2008 számon kiadott szakhatósági állásfoglalásnak megfelelően. A Szakszolgálat által megelőző feltárással vizsgálandó terület az előzetes vizsgálatok alapján összesen 20 OOO ml felületet jelent. mely magában foglalja a teljes feltárással érintett teruleteket (8364 ml) és a kivitelezés során esetlegesen előkerülő lelőhelyeket ( ml). Felek rögzítik, hogy az itt megjelölt, megelőző feltárással érintett területek bővülése esetén jelen Szerződést Irásban módosltják. Az egyes lelőhelyek előzetesen kalkulált feltárási teruletének pontos meghatározását a jelen szerződés l. számú mel1ékletét képező Lelőhelyek listája (l. sz. melléklet) tartalmazza. A Szerződő Felek rögzítik. hogy a Szakszolgálat feltárási feladatának részét képezi a vonatkozó jogszabályok alapján a lelöhelyeken a szakmailag szokséges, a jogszabályokban (Kötv., R.) előirt mértékü megelőző régészeti feltárás. A munkálatok magukban foglalják a dokumentálást, valamint az előkerülő örökségi elemek elsődleges feldolgozási munkálatainak elvégzését is, úgymint: a leletanyag elsődleges konzerválása, leltározása. elsödleges feldolgozása, átmeneti elhelyezése és a leletelhelyezés rendkivüli feladatainak ellátása A SzerOOdő Felek rögzítik. hogy a jelen szerződésbenszakszolgálat feladatának részét képezi a teljes épltési teruleten történő tüzszerészeti átvizs~álás. (R. 141E. (1) bek.) A tüzszerészetl átvizsgálással érintett terqlet nagysága: m 1.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szakszolgálat feladatának részét képezi a fbldmunkával 2

6 járó változtatás teljes kiterjedésére vonatkozóan mind az előkészítő munké.latok, mind 8 kivitelezés tekintetében (R. 14/C. ) a régészeti megfigyelés biztos[tása. A munké.latok magukba foglalják a kivitelezési munkálatok során a ilildmunkák régészeti megfigyelését is. A Megrendelő által rendelkezésre bocsájtott adatok alapján összesen várhatóan óra régészeti megfigyelés szukséges A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés tárgyaként megjelölt, az l. számú melléidetben azonosított szakasz régészeti, azon belui kulönösen 8 megel6z.6 feltárási munkálataira vonatkozó feltételeket írásbeli módosítással változtathatják meg. 2. Vállalkozói dij, flzetési feltételek: 2.1. A Szerz6d6 Felek rögzl6k, hogy a Kötv. 19. (3) bek., 22. (3) bek., valamint a R. 14/0.. (1) bek., 14/F. (l) bek., 14/1. (2) bek. alapján a jelen szerz6désben meghatározott megel6z6 régészeti feltárás teljes költsége (fgy kulönösen az előkészítés, a terepi munka. az elsődleges leletfeldolgozás, továbbá a leletelhelyezés rendkivoli költsége) Megrendel6 által végzett beruházás elöirányzott összegét terheli, amelynek felhasználásáról a feltárást végző intézmény köteles a jelen szerződésbenrögzitett feltételek szerint eiszámoini. A Szakszolgálat nyilatkozik, hogy a sz.erzódés tárgyát képezö régészeti munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységek egységárait a felugyeletét ellátó oktatási és kulturális miniszter felhívására minden naptári év elején közzéteszi, és valamennyi szetzödésben a rögzített egységárak alkalmazását köti ki. A jelen szerződés megkötésekor érvényes, a fentiek szerint közzétett egységárakat a 2. számú melléklet tartalmazza (2. számú melléklet: Nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző régészeti fel látások egyes költségszámftasi és költség-elszámolási tételei). A Szerzódő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésttételes elszámolással kötik meg. Szakszolgálat kifizetésre csak utólag, felmért és igazolt, ténylegesen elvégzett munka alapján jogosult. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a tételes elszámolás - a szerződés hatálya alan mindvégiga 2. számú mellékletben rögzrtett egységárak alapján történik. A Szerződ6 Felek rögzftik, hogy a KÖH szakhatósági állásfoglalásában szerep16 adatok alapján megelőző feltárásra kijelölt területek esetében, amennyiben a szakmailag szükséges mértékg régészeti tükörfelulet képúse során az adon lelőhely negatlv feltárási eredménnyel zárul, az elszámolás alapja a próbakutatás ásatási költsége negativ feltárási eredményesetén 1.900,- Ftlm 2 (ami nem foglalja magában a gépi {ijldmunka díját). A Szerződő Felek a Megbízó által a Szerződés megkötésekor átadott adatok alapján a szerződés szerinti feladatok teljes költségét előirányzatként meghatározzák, amely előirányzati összeget azonban nem tekintik fix összegnek. A megelőző feltárás tényleges költségei az előzetes költségbecsléstől részletében és egészében is eltérhetnek a szakmailag indokolt mértékben ténylegesen feltart terulet nagysága, illetve az egyéb valós teljesítés mértéke szerint. A rögzitett feltételekt61 való bármely eltérés esetén Szerződő Felek a jelen szerződéstmódosftják A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy - tekintettel a 2.1. pontra - a Szakszolgálatot a jelen szerzodésben rögzitett feladatainak ellátása esetén a 2. számú mellékletben rögzitett egységárak alapján a ténylegesen teljesrtett mennyiségek ellenértékeként számftott vállalkozói dij illeti meg. A Szerz.ödö Felek a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatok alapján el6irányz.ati összegként ,- Ft, azaz száztizenhirommilli6-kett6swhetvenezer 3

7 forint + ÁFA vállalkozói dljat éllapltanak meg, amelyet azonban nem tekintenek fix 'mak. A vállalkozói dlj tartalmazza a mege16z6 feltárás illetve az els6dleges leletfeldolgozas teljes köll5égét, továbbá a leletelhelyezés rendkfvüli költségeit, valamint 8 tozszerészeti átvizsgálás és a régészeti megfigyejés költségeit. amelyek ft Szakszolgálat oldalán 8 szerződés teljesftéséhez [elmerülnek. Megrendelő nyilatkozik, hogy a Támogatási Szerződésben foglaltak alapján a jelen szerződés tárgyaként megjelölt tevl!kenységek - mint terület elökészltési munkálatok - és annak költségei a támogatható tevékenységek és cjszámolhat6 költségek körébe esnek és közvetlenül kapcsolódnak a támogatott Projekt tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a Projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kert1ltek. A fenti munkák vonatkozásában Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói dlj megfizetéséhez szllkséges pénzügyi fedezet a Megrendelő Önrészéből és a Támogatási részből áll. A Megrendelő az Önrész kifizetése után kifizetési kérelmet nyújt be a Támogató képviseletében eljáró Közreműködő Szervezet Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság részére. A Támogatás folyósítása közvetlenut a Szakszolgálat részére történo kifizetésseltörténik az alábbiak alapján: Az elszámolást, a Támogatás folyósltását a Megrendelő kezdeményezi Támogatóná!. Jelen szerződés teljesltésével kapcsolatban kifizetési igénylés csak Szakszolgálat által már kiállított számlák közvetlenül a Szakszolgálat részére történő kifizetése céljából nyújtható be a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett A Megrendelő képviseletére a projekt müszaki lebonyolításáért felelős Mémökjogosult. Felek rögzítik, hogy MegrendeUS a Mérnök kiválasztására kulön közbeszerzési eljárást inditott, amely közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően Megrendelő haladéktalanul köteles Sz.akszolgálattal közölni a Mérnök megnevezését és igazolni a Mérnök jelen szerz6désben foglalt jogosultságát. A Szakszolgálat az átadott és a Megrendelő vagy a Mérnök képviselője által ellenőrzött dokumentáció alapján kiállított teljesltésigazolások alapján jogosult továbbiakban az addig történt valós teljesítésröl szóló számlákat kiállítani és benyújtani az alábbiak szerint. Szerzöd6 Felek megállapodnak., hogy jelen szerződésben a havonta esedékes előrehaladási dokumentáció átadásának napját követő S. (ötödik) munkanapot határozzák meg részteljesftési időpontnak. A Szakszolgálat a teljes[tés során történő előrehaladásának dokumentálására minden hónap 5. oapji.ig átadja a havi előrehaladásijelentést (5. és 6. sz. melléklet), mely tartalmazza a geodéziai felmérést, a szakmai jelentést, a régészeti megfigyelés óraszámát, a tevékenységi napló másolatát és egyéb dokumentumokat, amelyek a munkavégzés során történő előrehaladást dokumentálják (pl.: munkanapló, jelenlét-kimutatás). Az átadott dokumentáció valódiságának, pontosságának ellen6rzésére Megrendelőnek és a Mérnök képviselőjének egyuttesen 10 (tlz) munkanap áll rendelkezésére. Amennyiben az átadott dokumentáció vonatkozásában Megrendelő és Mérnök képviselője ezen belül megalapozott szakmai kifogá.st emel, és azt a Szakszolgálatnál bejelenti, az átadott dokumentáci6t nem tekintik 4

8 2.7. A szerződésben vállalt tevékenység TEÁOR száma: Múzeumi tevékenység. J. TeljesItési határidő 3.1. Felek a tqzszerészeti átvizsgálás tekintetében rész-teljesítési határidőben állapodnak meg. A tüzszerészeti átvizsgálás kezdete a szerződéskötés napját követő 15 napon beiui, befejezési határideje október 30. A Szakszolgálat a kivitelezéssel érintett terojet 16szennentességére nyilatkozatot köteles átadni Megrende16nek. Szerz6d6 Felek rögzítik, hogy a megelőző régészeti feltárést megkezdeni kizárólag jogerős feltárási engedély birtokában lehet. A feltárási engedélyt a Szakszolgálat köteles 8 munka megkezdése előtt beszerezni, jelenleg rendelkezésre álló dokumentációt 8 Megrendelő átadta a Szakszolgálatnak. A humuszgazdálkodási tervet, forgalomszabályoúsi tervet a kivitelezők fogják elkészlteni. A Szakszolgálat részére e dokumentumok a Megrendelő általi jóváhagyást követően keruinek átadásra. A régészeti feltárási munka kezdetének tervezett időpontja: szeptember l. Amennyiben a jogerős vagy végrehajtható feltárási engedély a tervezett időpontban nem áll rendelkezésre, akkor annak kézhezvételét követö S. munkanap. A Szakszolgálat a beruházás helyszinén a helyszini régészeti munkálatokat legkésőbb augusztus 15. napjáig köteles teljesiteni. A Szakszolgálat el6teljesitésre jogosult Amennyiben a Szakszolgálatnak fel nem róható olyan akadály (igy kulönösen vis maior; rendkivüli kedvezőtlen időjárási viszonyok, például tartós esőzés, havazás, talajmenti fagy; stb.) merul fel, amely a munkavégzést akadályozza és kihat a teljesltési határidőre, a Szakszolg61at az akadály felmerüléséről a Megrendelőt haladéktalanul értesheni köteles. Az akadály felmerulésétöl a megszünéséig terjedő idővel a teljesftési határidő meghosszabbodik. A határidő módosítását kezdeményezheti a Szakszolgálat abban az esetben, ha a terthetátvételnek a Megrendelő által biztosított tényleges időpontja és a régészeti terepi munkák szerződés szerinti befejezési időpontja közöni időtartam szakmai indokok alapján elöre láthatóan nem elegendő a feltárási munkák elvégzéséhez. A teljesítési határidőt ez esetben a Megrendelő és a Szakszolgálat kizárólag írásban módosíthatják. Az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán kfvul 611ó - egyik félnek sem felróható - körulményekként mentesltik a Feleket jelen szerződés alapján terhelő kötelmeik teljesltése al61 a körnlmény fennállásának időtartamára, feltéve, hogy e körülmények a jelen szerződés al6frását követően jönnek létre, illetőleg a jelen szerzödés aláhását megelőzöcnjöttek létre, ám következményeik - melyek meggátolják vagy késleltetik a szerződés teljesftését - az emlitett időpontban még nem voltak előre láthatóak. Ezek különöse": a. tennészeti katasztrófák (villámcsapás, fbldrengés, árvfz, hurrikin és hasonlók); b. tuz, robbanás, járvány; c. vegyi katasztrófa, radioaktlv sugárzás, sugárszennyez6dés; d. háború vagy més konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények. e. mozgósftas, rekvirálás vagy embargó; f. felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsiny, polgarháboru és terrorcselekmények; g. zendulés, rendzavarás, zavargások. 6

9 el6rehaladási dokumentációnak. Ebben az esetben a Megrendelő és a Mérnök képviselője 8 dokumentációt visszakuldi 8 Szakszolgálatnak, aki 6 (hat) napon belui 8 megalapozott szakmai kifogásnak eleget téve vagy a 'kifogás megalapozatlanságának rögzftésével újra megkuldi azt Megrendelőnek. Amennyiben a megalapozottság utólag nem igazolható, úgy Megrendelő a dokumentáció eredeti átadésának napjától számítva a 2.S. pont szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. A Szakszolgálat - a ténylegesen elvégzett, illetve jogszabály szerint elvégzendő munkával kapcsolatos esetleges hiányosság miatt indokolt változtatások elvégzését követő - 5 (öt) munkanapon belui jogosult a Megrendelő részére ismét - szükség szerint a Megrendel6vel történő közvetlen egyeztetést követően - megküldeni a dokumentációt, illetve az előrehaladási jelentést. Amennyiben szakmai kifogás nem merol fel, Szakszolgálat részteljesftési igazolást á11ft ki. melyet igazol a Mérnök képviselóje és a Megrendelő. A Szakszolgálat ezt követóen álhtja ki a pénzugyi jelentésben szerepló összegről szóló számláját. A Szerz5dő Felek megállapodnak, hogy a havi előrehaladási dokumentációt ellenőrzöttnek és a részteljesftést igazoltnak tekintik. ha a Megrendelő a dokumentáció átadástól számított 10 (tfz) munkanapon belut nem jelenti be megalapozott szakmai kifogásait. Ebben az esetben a Szakszolgálat jogosult kiál11tani a (rész)teljesltési igazolást, valamint a pénzugyi jelentésben szereplő összegről szóló számláját és erre az esetre Felek kifejezetten akként állapodnak meg. hogy a részteljesítési igazolás nélkül is köteles Megrendelő a Szakszolgálat számláját befogadni és annak alapján fizetési kötelezettségét teljesíteni. A Megrendelő és Mérnök részéről egyuttesen teljesítés-igazolásra jogosultak: Sztank6110Da - PIU vezető Han6 Mikl6s - alpolgl\rmester illetve a Mi:rnök képviseletében A Szakszolgálat a terepi feladatok elvégzése után, a terepi munka lezárását követő l S napon belui (várhat6an: augusztus 30. napjáig) a 4. számú mellékletben előírt tartalommal szakmai zár6beszámolót és pénzügyi végelszámolást (a kettő együtt: teljesftési nyilatkozat, R. 14n. (3) bek.) ad át Megrendel6nek. Az átadott szakmai záróbeszámoló és pénzugyi végelszámolás ellenőrzésénekés elfogadásának rendje a 2.3. pont szerinti módon történik A Megrendelő és a Támogató pénzügyi kötelezettségeit banki átutalással teljesíti a jelen szerz6désben és mellékleteiben meghatározott módon jóváhagyott és kiállított számla benyújtását követö 60 (hatvan) napon belui. Fizetési késedelem esetén a Szakszolgálat a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 30l/A.. (2) bek. szerinti késedelmi kamatot követelheti a Megrendelőtöl A szamlákat a Megrendelő nevére és eimére kell kiállítani, és a Megrendelő székhelyére kell megkllldeni. s

10 Annak érdek~ben, hogy bánnely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a szerződéses kötelmek teljesltését akadályozó tényeroként felhozható legyen, a jelen szerződés teljesftésében akadályozott félnek frásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti kolönleges körülmények bekövetkeztér61. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkul kell megtenni azt követően, hogy az illető Szerz6d6 Fél felismerte a kötelmek teljesitése alól mentesltő indokként felhozható körolmények felmeroltét. A fenti értesftésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, amennyiben ez felmérhetö az adott pillanatban. Amennyiben 8 mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik FeJet is Irásban értesíteni kell, továbbá lehet6~g szerint arr61 is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatti késedelmes intézkedéseket mikor foganatosltják. Jelen szerződés teljesítésének valamely vis maior jellegí1 esemény következtében l (egy) hónapon túli késedelme esetén a Felek megvilatják a jelen meglillapodás megfelelő módosítását, amelynek eredményét frásban rögzftik Amennyiben az akadály a Megrendelő érdek.körében merült fel, azt a Megrendelő haladéktalanul elhárltja, illetve indokolt esetben Felek kötelezően a teljesftési határidő meghosszabbltásár61 állapodnak meg A Szakszolgálat kezdeményezheti a teljesítési határidő módosítását abban az esetben is, ha a terepi munkák befejezési időpontjáig még rendelkezésére á1l6 időtartam előreláthatólag nem elegendő a feltárási munkák szakszerű elvégzéséhez. A teljesftési határidőt a Szerződő felek kizárólag Irásban módosíthatják Felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő a Szakszolgálat tájékoztatásának ellenére fizetési késedelembe esik, úgy Szakszolgálat - jogosulti késedelem illetőleg akadályoztatás okán - a Megrendelő késedelembe esése napjától a munkát leállltani és a munk.aterületrőllevonujni - a Megrendelő egyidejq tájékoztatása mellett - jogosult. Ebben az esetben Szakszolgálat késedelmes teljesítése kimentettnek tekinthető és a szerződés teljesltési határideje (részhatáridői) a Megrendelő fizetési késedelembe esése napjától a fizetési kötelezettsége teljesítéséig terjedő idötartammal - a szerződés m6dosrtása nél kul - meghosszabbodik 4. A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei 4.1. A Megrendelő jogai és kötelezettségei A feltárási engedély benyújtásához szükséges és a Megrendelőnél található dokumentációt a Megrendelő a Szakszolgálat részére átadta, illetve átadja: a) áttekintő térkép (I: ) a ibidmunkával járó változtatás teljes kiterjedésére vonatkozóan; b) Megrendelő nyilatkozata a nagyberuházás tényéről (R. 14/B. (2) bek.); c) építési engedély másolata; d) Megrendelő nyilatkozata, amely tartalmazza az ingatlan pontos helyét az érintett ingatlan azonosítására alkalmas adataival (település neve, ingatlan fekvése, utca, házszám, helyrajzi szám), valamint a tulajdonos (kezelő, használó) nevét, cimét; 7

11 e) ha a feltárási terulet közmovet, vagy egyéb vezetéket érint, a közmö Uzemeltető szakhat6sági véleménye, állásfoglalása (vagy: a Megrendelő nyilatkozik az érintett terület közmű mentességéröl) és érvényes (közmo}térkép/nyomvonaltérkép; f) ha mezőgazdasági mqvelési teruletre esik a feltárási terulet, akkor az ideiglenes vagy végleges más célú hasznositás határozata (2007. évi CXXIX. törvény 9. (2) bek.); g} ha erdőként nyilvántartott területre esik a feltárási terolet, akkor az erdőterulet igénybevétel határozata (1996. évi LIV. törvény ); h) a humuszos tennöréteg letennelésével. megmentésével, hasznositásával, a terolet helyreállltá.sával kapcsolatos munkálatok terve (a továbbiakban: humuszgazdálkodási terv) A Megrendelő köteles folyamatosan konzultációs lehetőséget biztositani, a Szakszolgálat kérésére konzultációkon részt venni, a további munka szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni, tájékoztatást adni, döntéseket meghozni A Megrendelt'S képviselője útján (a Megrendelő képviselője, illetve a Mérnök) a nyomvonalat, a kisajátítási határvonalakat, valamint a beruházási teruleten belui a megelözö feltárás teruletét az általa meghatározott geodétával kitüzeti, kijelölteti. A kitqzésről készolt, a határpontok koordinátáit tartalmazó jegyzőkönyvet a Megrendelő köteles a Szakszolgálatnak. átadni A Megrendelő köteles a terepi munka megkezdése előtt legalább 30 (harminc) nappal a pontban részletezett dokumentációt a Szakszolgálat rendelkezésére bocsátani A Megrendelő köteles egyeztetni a Szakszolgálattal a tervdokumentációk vonatkozó részét, amennyiben a tervezett beruházás földmunkával érintett moszaki tartalmában a megelőző régészeti feltárás terulet átadás-átvétel tervezett időpontjáig, vagy a kivitelezési munkák megkezdéséig változás történik A Megrendelő a Kivitelezők közremfiködésével köteles a földmunkával járó változtatással érintett teruletet régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban - kivéve a pontban foglalt bozót- és cserjeirtási feladatokat - a Szakszolgálatnak átadni a közösen felvett jegyzőkönyv alapján, a feltarási engedély jogeröre emelkedése vagy végrehajthatóvá nyilvánhása után (R. I. I) pont, (I) bek.) A humusz-elhelyezési területet a Megrendelő a humuszgazd.álkodási terv előirásaival összhangban, a feltárási teruleten kivol, a letermelt humusz mennyiségével arányos méreto teruleten köteles biztositani. A humusz elhelyezési teruletet a Megrendelő, Kivitelezők és a Szakszolgálat közösen jelölik ki a terulet átadás átvételekor A Megrendelő és képviselője (a Megrendelő képviselője, i1ietve a Mérnök) jogosult helyszini szemle keretében ellenőrizni a Szakszolgálat feltárási tevékenységét. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az ellenőrzéskizárólag mennyiségi ellenőrzéstjelent Megrendelő, a kivitelezési munkák előrehaladásával összhangban, a Kivitelezők rendelkezésére álló géptlpusokból - mely a Szakszolgálattal történt előzetes egyeztetés alapján alkalmas a régészeti munlcavégzésre - a Kivitelezök által biztositja a gépi földmunkát a Szakszolgálatnak, a különlegesen nagy kövek kiemelését a Kivitelező elvégzi. 8

12 4.2. A Szakszolgálat jogai ú kötelezettségei A Szakszolgálat a teljes építési terllleten a tüzszerészeti átvizsgálási, valamint az azzal kapcsolatos el6készltési (bozót- és cserjeirtás), felderltési feladatokat (R. 141E. (I) bek.) elvégzi, és biztosftja a munkavégzésre alkalmas állapotot. Az erről sz616 dokumentáci6t legkésőbb a 3.1 pontban leirt határidőben átadja a Megrendelönek A Szakszolgálat nyilatkozik. hogy rendelkezik a feladat ellátáslihoz szukséges szakmai és technikai háttérrel, valamint ft megfelelőjogosultságokkal A Szakszolgálat köteles a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a jelen szerződésben vállalt feladatait maradéktalanul teljesíteni Épftett régészeti örökségi elemek (pl. falmaradványok) előkerulése esetén 8 Szakszolgálat 3 (három) napon belol értesfti a Megrendelöt és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt (R (l) bek.) A Szakszolgálat köteles folyamatosan konzultációs lehetőséget, a helysz{ni szemle lehetőségét biztositani, a szerződés hatálya alatt az elvégzett munkáról beszámolni, a Megrendelő észrevételeit a további munkánál folyamatosan figyelembe venni A Szakszolgálat alvállalkozók igénybevételére jogosult, akikért úgy felel, mintha 8 munkát maga végezte volna A jelen szerződést az illetékes KÖH irodához az érvényességhez szok.séges j6vlihagyásra a Szakszolgálat nyújtja be, egyúttal gondoskodik a feltárási engedély beszerzéséről A Szakszolgálat köteles a beruházás tertiletének a tervezett feltárás által érintett részét a munkavégzés előtt jegyz6könyv alapjan Atvenni és a munkavégús befejeztével (R. 14n. (1). (2)-(3) bek.) átadni A feltárási terület őrzéséről a Szakszolgálat gondoskodik, azonban a Megrendelő fenntartja magának a jogot az 6rzési tevékenység ellen6rzésére. Felek rögzrtík, hogy Megrendelő és Kivitelező folyamatosan tájékoztatják Szakszolgálatot a kivitelezési munkak Utemezéséről, amelynek alapján Felek!rásban rögzitik a feltárási munkák litemezését és annak lehetöségét. A Szakszolgálat köteles a feltárási területen való megjelenését a Mémöknek - Mérnök akadályoztatása esetén Megrendel6nek - jelezni és munkavégzését igazoltatni a tevékenységi naplóba történő bejegyzéssel A Szakszolgálat feladata - a Megrendelővel egyeztetett módon - a terepi munkavégz.és teruletének megközelftési útvonalának a megtervezése, annak biztosftása pedig Megrendelő feladata A hurnusz elhelyezési területet a Megrendelő, Kivitelezők és a Szakszolgálat közösen jelölik ki a terlllet átadás-átvételekor A Megrendelő, vagy az általa megnevezett Kivitelezők a feltárás után úgy veszik át a területet, hogy a Szakszolgálat gondoskodik a baleset megelözéséroi - a feltárt tertlletet körül szalagozva adja át a Megrendel6nek -, de a terlllet müszaki helyreállitása, visszatemetése, tömörltése a Megrendelő, vagy a Kivitelező feladata (R. 14/1. (3) bek.). 9

13 Megtartand6 épített régészeti örökségi elemek esetén a visszatemetésről a KÖH döntése alapján a Megrendelő költségére a Szakszolgálat gondoskodik. Amennyiben a beruhé:tás meghiúsul, vagy jelentős késedelmet szenved, a Megrendelő költségére a SzakszoJgálatnak 1cell gondoskodnia a régészeti örökség feltárt elemeinek megfelelő védelméről, állapotának stabiliz.álásár61 és további fenntartásáról (R. 14/1. (4) bek.). A megszokott közlekedési rendet érintő feltárások megkezdéséről Szakszolgálat értesfteni köteles a Nemzeti Közlekedési Hatóságat A Szakszolgálat köteles a szakmai zár6beszámolót és pénzügyi végelszámolást késziteni a feltárás befejezését követően, legkésőbb augusztus 30. napjáig, amely összefoglaló Megrendelő részére történő átadása és Megrendelő általi jóváhagyása a 2.5. pont szerinti végszámla kibocsátásának feltétele A Szakszolgálatnak lehetősége van arra, hogy - alátámasztott szakmai érvek alapján - a feltárások határait a szerz6déshez képest a beruházás teroletén belül kiterjessze, annak érdekében, hogy az adon régészeti jelenség (objektum) teljes feltárása megtörténhessen. A Szakszolgálat részéről a feltárások határainak kiterjesztése ügyében a föigazgató és a régészeti igazgató mellett a Szakszolgálat IV. sz. Regionális Irodájának vezetője is eljárhat. A szerződésben rögzitett feltételek megváltozásáról a Megrendelő és a Szakszolgálat kölcsönösen egyeztetést kezdeményez, és 8 megváltozott feltételeket a szerződés módosltásában rögzitik. 5. Kapcsolattartók A szerződés teljesftésével kapcsolatos Ugyintézésre és képviseletre a Megrendelő és a Szakszolgálat által felhatalmazon személyek: A MeJtrendeIII részér III : Név Telefon fax Mobi! e-maii Sztankó 110na 66/ / sztanko(tqbekescsaba.hu Gerl!elv Tamás 66/ / I 2er2elvtíalbekescsaba.hu A Szaks I álat részér öl. Név Telefon Fax Mobil e-maii Belényesy Károly 1/ / / karoly.belenyesy@kosz. Rov.hu Gyucha Attila / attila.gyucha@kosz.gov.hu Tasnádiné Gábor / szilvia.gabor@kosz.gov S~i1via.hu Amennyiben változás áll be a kapcsolattart6k személyében, azt a Szerződő Felek Irásban haladéktalanul tudatják egymással. 6. A szerzcidésszegé:sre vonatkozó szabályok 6.1. Ha a Szakszolgálat szerződésszegést követ el kötbér fizetésére köteles abban az esetben, 10

14 amennyiben neki felróható okból késedelmesen vagy nem teljesft A kth:w~lmi kolbér mértéke napi bruttó ,- Ft, azaz tfzezer forint a késedelem minden naptári napja utan, de összesen nem haladhatja meg a teljes vállalkozói dfj 20%-át Nem minősui szerződéssz.egésnek és nem kötelezhető kötbér fizetésére a Szakszolgálat, ha vis maior (3.2.) vagy a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt nem lehet a terepi munkát folytatni. Szerződő Felek rögzltik, hogy nem minösul szerzödésszegésnek és a Szakszolgálat nem kötelezhető kötbér fizetésére, amennyiben a Szakszolgálat a 3.5. pontban meghatározott okból fuggeszti fel a terepi munkát A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szakszolgálat a mindenkor hatalyos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 301/A.. (2) bek. szerinti késedelmi kamatot követelheti a Megrendelötöl. 7. Záró rendelkezések 7.1. A Szerződ5 Felek tudomásul veszik, hogy a Kötv. 23. (2) bek. és a R. 9. (1) bek. alapján a feltárások szakmai ellenőrzésérekizárólag a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal jogosult. Erre tekintettel az egyes id6közben felmerülö szakmai kérdésekben Szerződő Felek jogosultak a KÖH-től szakmai állásfoglalást kémi. Az állásfoglalás tartalmat Szerződő Felek kötelesek együttmoködésuk során figyelembe venni A Szerz.6dő Felek rögzftik, hogy a fbldmunkával járó kivitelezési munkálatokat kizárólag a szerződésben rögzftettek szerint lehet végezni. Az ettől eltér6en végzett fbldmunkával járo kivitelezési munkát a Kötv. 82. (I) bek. szerint a KÖH örökségvédelmi bírsággal sújtja A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés és a szerzödés-m6dosltások érvényességéhez a KÖH (Kötv. 22. (3) bek.), valamint a Közreműködő Szervezetj6váhagyása szokséges Szerződő Felek három hónapos felmondási határidővel mondhatnak fel (rendes felmondás) Súlyos, illetve a megjelölt csetben ismételt szerződésszegés csetén a sérelmet szenvedett fél a szerződést, fnisbeli közléssel, indoklás mellett azonnali hatallyal felmondhatja, de a megfelel6en teljesített feladatok vonatkozásában a Szerződő Felek elszámolásra kötelesek Amennyiben valamilyen oknál fogva jelen Szerződés bánnely rendelkezése érvénytelennek bizonyul, vagy jogszabályváltowb61 eredően válik érvénytelenné, az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem érinti a Szerződés többi rendelkezéseinek érvényesülését vagy érvényességét. Jogszabályváltozás következtében bekövetkező részleges érvénytelenség esetén a Szerződő Felek 15 (tizenöt) napon belu! írásban módosítják a szerződést Valamennyi értesítést és egyéb közlést irásban kelj megtenni és az érteshést akkor keh elkuldöttnek tekinteni, ha személyesen kézbeshették. faxon, e-maii útján vagy ajánlott levélben elkuldték a Szerz6dő Felek fenti eimére. 7.S. A Szerződ5 Felek megállapodnak, hogya Ptk (3) bek. a) pontjában, valamint a szerzői jogról szóló évi LXXVI. tötvény (a továbbiakban: SZIV.) 42. (I) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a Megrendelőt kizárólagos felhasználási és rendelkezési jog illeti meg a jelen szerz6dés alapján elkészített összefoglalók műszaki jellegt1 adatai tekintetében. A régészeti jellegű adatokkal a Szakszolgálat szabadon rendelkezik. A Megrendelő és a II

15 Szakszolgálat egybehangzóan kijelentik, hogy az összefoglalók miíszaki jellegií oontni tekintetében n kizórólagos felhasználási jog ellenértékét a jelen szerz6désben meghatározott vállalkozói dlj magában foglalja. A Szakszolgálat szavatol azért, hogy az összefoglalókban foglalt megoldásokra hannadik személynek nincs oly joga, amely a felhasználást akadályozná, vagy amelynek alapján a harmadik személy dljazást, vagy bármilyen jogefmen kártérítést követelhetne Jelen szerződés az aláfrás napján lép hatályba. Jelen szerződés november 30. napjáig, de legkésőbb jelen szerződés mindkét Fél általi maradéktalan teljes'téséig áll fenn. A jelen szerződés megszonésének ténye nem érinti a jelen szerződésben a felek által vállalt, illetve jogszabályban előirt kötelezettségek nem teljesítésévei összeftlggő igények érvényesltését Szerződő Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok alapján a Szerződő Felek a nettó 5 millió Ft-ot, azaz ötmillió forintot elérö, vagy azt meghaladó értékű szerződések, megállapodások jogszabályban előírt tartalmi elemeit kötelesek a jogszabályban és saját szabályzatukban előirt módon közzétenni Szerződő Felek rögzitik, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a szerződés azon adatai, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát kulön jogszabály közérdekből elrendeli, nem minésulnek Uzleti titoknak A jelen szerzödés teljesítése során a Szerződé Felek kötelesek egyllttmüködni. Ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörukben felmerulő jelen szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényről és körülményről Amennyiben a kivitelezés során bármilyen terv-korrekcióra kerulne sor és annak. következtében új régészeti lelőhely válik ismertté, úgy annak megelőző feltárásáról a Szerződő Felek új szerződést kötnek, illetvejelen szerződést módosltják Szerződő Felek az esetleg felmerülő, ajelen szerződést érintő vitákat elsősorban tárgyalásos úton, peren klvui rendezik. Amennyiben a tárgyalás eredménytelen, úgy a Megrendelő és a Szakszolgálat a szerzödéssel kapcsolatos jogvitáik esetére a Polgári perrendtartás (1952. évi Ill. törvény 41. -a alapján - a perértéktől fuggöen - kikötik a Megrendelő székhelye szerint illetékes Békéscsabai Városi Bíróság vagy Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét Jelen szerződés csak és ki:tárólag a következő csatolt mellékletekkel egyon érvényes: I. sz. melléklet: Lelöhelyekjegyzéke (R. 14/F. (4) bek. d) pont); 2. sz. melléklet: Nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző régészeti feltátások egyes költségszám(tási és költség-elszámolási tételei; 3. sz. melléklet: Nettó költségelszámolási tételek az l. sz. melléklet vonatkozásában; 4. sz. melléklet: Régészeti feltárásért felelös és a feldolgozásban résztvevő munkatársak adatai 5.számú melléklet: A régészeti feltárás régészeti megfigyelés, tüzszerészeti átvizsgáh\s szakmai záróbeszámolójának tartalmi és formai követelményrendszere 6. sz. melléklet: Havi elörehaladási jelentés formanyomtatványa; 7. sz. melléklet: Régészeti megfigyelés előrehaladási formanyomtatványa 12 l

16 8. sz december 15-én kelt IV iktat6szamú lev~ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Szerződő Felek elsősorban a Ptk. rendelkeúseit, valamint a Kötv., a R., továbbá a Munka Tötv~nykönyve, az évi XXXIII. törvény, 1993, évi xcm. törvény, és a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM. egyunes rendeletben foglaltakat tekintik irányad6nak A jelen szerződés 8, egymással mindenben azonos példányban készuit, mely szerződést a Szerz.öd6 Felek elolvasá.s, közös értelmezés és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aiaittak és abból 4-4 példányt átvenek. Budapest, Ji.LJ'.,... Megrendelő Dr. Ellenjegyezte: DG Budapest f!1.,.:~..i. Környezetvédelmi és VizUgyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága képviseletében 13

17 l. sz. melléklet Lelőhelyek jegyzéke Projekt Lelőhely Koordináták (EOV> Lelőhely 'Ital Feltirandó ID érintett aatqrna terolet (l,2 m hossza (m) széles árokkall m 2 1 i ~at&statlulmányi~) Ih Béktscsaba I ~.tistanulminy~~), Ih Békéscsaba S ,6 3 Hatistanulminy 4. Ih (Békéscsaba 47S.' ,7. ~awtll'lulmányi~) Ih. ' Békéscsaba ,7 Hatástanulmány 1. Ih I (Békéscsaba 216,) ,7 Hatástanulmány 9. Ih (Békéscsaba 399,) , ,8 Hatástanulmány Ih. (Békéscsaba 214.) , ,8 Hatistanulminy Ih. (Békéscsaba 470.l ,9 Hatbtanulmány Ih. (Békéscsaba 212.) Hatástanulmány Ih~m~késC5aba 78,) , Hatástanulmány Ih. (Békéscsaba 228.) , ,2 4' Hatástanulminy )h~o*késc$aba224.) , , Hatástanulminy Ih~(I~ékéscsaba229.) Hatástanulmány Ih. {Békéscsaba 296.' , ,4 624 Hatástanulmány 22. Ih. (Békéscsaba St S.) , H~~~ulminY235.) Ih. késcsaba Hatástanulminy Ih~iB~késcsaba 79.) , " " Hatástanulminy 25. Ih-. á~ékéscsaba 299.) ISO ISO Hatá.stanulminy lh.~mlkéscsaba 295.) " " Hatástanulmány '0 '40 14

18 Ih. Béktscsaba 496. Hatistanulmány Ih. CBék~scsaba SI4.) ,6. HatÁStanulmány ' 22 Ih. (B~k~sClaba S I i.) Hatástanulmány Ih. CBék~sClaba Hatistanulminy Ih. CBékéscsaba 288.) HatástAnulminy Ih. rn~k~scsaba 303.) ,8 " Hatástanulminy Ih. CBéktscsaba 297.) Hatástanulmány Ih. CBékéscsaba 286.) ' Hatistanulminy 3S Ih.lBtkéscsaba 302.) Hatástanulminy Ih. rn~k~scsaba 366.) , Hatistanulmány Ih. (Békéscsaba 291.\ , Hatástanulmány JI. 'O Ih. (Békéscsaba SOS.) Hatástanulminy 39.,O Ih~(Békéscsaba 169.} Hatástanulmány Ih~ ibékéscsaba 168.) , ,1 Hatástanulmány Ih. (Békéscsaba 16S.) , ,2.. Hatástanulmány Ih. (Békéscsaba SOS') Hatástanulmány 44. '0 3& Ih. (Bék~scsaba S 13.) , Hatástanulmány 4S Ih. (B~késcsaba 23.) Hatistanulmány SJ Ih.lBékéscsaba 490.) , Hatástanulmány S4. Ih. (Békéscsaba. 70 '4 39 Bojtir u,) Hatástanulmány S Ih. (B~késcsaba 312.) , Hatástanulmány S Ih. (Békéscsaba 478.) Hatástanulmány S9. Ih. rrékéscsaba 97.' , Hatástanulmány 60. Ih. (Békéscsaba 99,) Ih. lbékéscsaba 100.) , ,7 Hatástanulmány , 2'8 Ih. lb~késcsaba 310.) , ,6 Hatástanulmány 63. 'O 60 4' Ih. lbtkéscsaba 311.' HatástanulmAn "6 HatÁStanulmány

19 Ih. Békósosaba 102. futhtanulminy 6~.,O lh~{békl!sesabal04.l , ,6 Hattstanulminy ' Ih~(iikl!scsaba Ioil Hattstanulm'ny Ih. lgerla ,8 HathtanUI~~y Ih. lgeria II ,8 Hattstanulminy Ih. (Gerla 12.) 8130S0,OS ,8 Hattstanulmilny , Ih. fbéldscsaba ,5 54 B&tscsaba 483. Ih. Ö",m" 90 10' l

20 Szenódés 2. sz. melléklet Nagyheruhádsokhoz!q!p~s9Iódó megelőző régészeti feltárások egyes kllltségszámltási és költségelsdmolásl tételei 1. Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakág! Ft I km munkarészének elkészltése helyszln! bejárással, dokumentálással nvomvonalas léle.ltménvek e.etén (leofeliebb 200m szélesséoio) 2. Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakági Fl/km munkarészének elkészftése helyszini bejárással, dokumentálással nyomvonalas létesltmények esetén (200m szélesség felett, legfeljebb 500m szélesséolo) 3. Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakági Fl/ 10ha munkarészének elkészltése helyszln; bejárással, dokumentálással (elso 10 nem nyomvonalas létesltmények esetén hektárig elaodli) 4. Légirégészeti feiderités (ortofot6val, térinformatikával, régészeti Ft J km kiértékeléssel) nyomvonalas fétesltmények esetén (legfeljebb SOOm szélesséaia) 5. Légirégészet; felderftés (ortofot6val, térinformatikával, régészeti Ftl10ha kiértékeléssel) nem nyomvonalas létesltmények esetén (elso 10 hoklartg alaodlil 6. GeofIZikai kutatás régészeti kiértékeléssel (magnetométer, Ftl m talajellenállás, talajradar) (alkalmazott technol6giánk ént)- 7. MunkaterOleten szokséaes boz6t és cser'eirtás Fl/ m' 130 B. TOzszerészeti felderltés lakotubeé Itett teroletenlbelteroleten klvol Ft I m TOzszerészeti felderltés lakottlbeéoitett területen!belteroleten Ft I m Feltárási teroleten régészeti felogyelettel végzett humusztakar6 Fl/ m' 400 eltávolltás 1 km-en belüli áthordással 11. Feltárási területen gyakomott gépi szakmunkással végzett gépi Ft I m' 650 als6 humusztakar6 réteg eltávolltás, vagy régészeti jelenségeket közvetlenül fedo talajréteg eltávolitása 1 km-en belüli athordassal, u.n. réaészeti tokörfelület kéozésével 12. Humuszathordás 1 km-en túl leofel'ebb 15 km ia) Ftl km Im Asatás " feltárt tefolet szerinti elszámolásban Ft I m Asatás " többrétego, elsosorban varos; régészeti lelőhelyeken Ftl6ra lrezsi 6radli/fO elszamolásbanl 15. Próbakutatás/szondáz6 kutatás/megelőzőfeltárás ásatási Ft I m költséael neeatlv feltárási eredménvesetén Réaészeti felü!1velet biztositása Ft 16ra C napl középhőmérsékletalatt szükséges munkavégzés % 35 többletköltsége az ásatás (12. és 13. tétel) százalékában (rezsi 6radTJ vaqv tel'esltett m 2 a vonatkoz6 ido alatt relacióban) lb. A végleges raktározás rendkivoli költségeire a befogad6 múzeum Ft Im' számára a K.O.SZ. által átadott forrás, amennyiben a feltárást nem a (csomagolt muzeum végezte leletanváo) A megadott tetelek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 17

21 Szerzódés Nyomvonl\l km (nem repülésil). Az ásatási munka tartalmazza: feltárás elokés:dtése, kézi földmunka, régészeti 65 rég6sü technikusi szakmunka, terepi geodézia, terepi dokumentáció készft6se, dokumentació térinfonnatikai feldolgozása., dokumentació archivájása, elsödleges leletfejdolgozás (mosás, restaurálás, statikai kiegészftés, elsodleges leletnzonosftóval való ell6.t4s), c196dlcgcs tudományos feldolgozás (el6zetes jelentés közzététele), múzeumi raktározás rendk{voli költségei. A feltárt régészeti lel6hely kiterjedésének meghatározása: a régészeti objektum küis6 kontúrvonajától szamltott 20 méteres távolságban húzott határoló vonallallehatárolt terület, illetve az egyes objektumok köré fgy húzott vonalak által kijelölt poligon terillete. Az elszámolb alapja a lehatárolás geodéziai kijelölése és a befoglalt terillet ennek alapján történ6 kiszámitása. A végui negativ eredménnyel zarol6 kutatás esetén is az ásatási munka tartalmazza: feltárás elókészuése, kézi nyesés, a szükséges mennyiségt1 régészeti és régész technikusi szakmunka, terepi geodézia, terepi dokumentáci6 kész.itése, dokumentáci6 feldolgozása, dokumentáció archiv6l6.sa. 18

22 Szcaódés 3. sz. melléklet Nettó költségelszámolási tételek az 2. sz. melléklet vonatkozásában Költ'égelszómoló,j tétel Mennyiség Egységár Végösszeg 13. Asatás (feltárt terolet szerinti elszámolásban 20 OOO m2 3900FI/m Tüzszerészeti relderilés lakott, beépitell m2 216 FI/m2 területen! belterületen R~gésu:ti szakfelügyelet biztosítása 1100 óra 8500 FI/óra Mindöuzeseo: I -, \. _.~ _. - t _ Békéscsaba, ~.~:.~.l... Oi /I Budapest ElIenjegyezte: Dr. zl <:' '" ~ {' 1.,,~'\: Köuemúködő Szervezet ellenjegyzése: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága k~pviselet~ben 19