ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS T a r t a l o m 1./ A szerződés tárgya 2./ Teljesítési határidő 3./ Szerződés értéke 4./ Elszámolás 5./ Fizetési feltételek 6./ A szerződés teljesítése 7./ Megrendelő kötelezettségei 8./ Vállalkozó kötelezettségei 9./ A felek együttműködése 10./ Szavatosság, garancia 11./ Minőségvizsgálat, minőségellenőrzés 12./ A szerződés módosítása 13./ Alvállalkozói szerződések 14./ Felfüggesztés 15./ Vis maior 16./ Meghatalmazott képviselők 17./ Kötbérek, kártérítések 18./ Tájékoztatás a szerződés módosításáról és teljesítéséről 19./ Jogi viták rendezése 20./ A szerződés nyilvánossága, adatszolgáltatás 21./ A szerződés hatályba lépése MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1/14. oldal
ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről Paks Város Önkormányzata (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61., képviseli: Hajdú János polgármester), mint megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő-, másrészről VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. (2700 Cegléd, Rákóczi út 72.; képviseli: Bitay Endre), mint vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó - egyben mint a II/5376/2008 szám alatt lefolytatott ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló egyszerű közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a mai napon, az alábbiakban rögzített tartalommal és feltételekkel megkötöttek: 1./ A szerződés tárgya 1.1 Megrendelő a Paks 3523/6 hrsz. alatti ingatlanon szerződés rendelkezései alapján az ajánlati dokumentációban (1. sz. melléklet) foglaltak szerint megrendel a Vállalkozótól egy 600 m talpmélység előirányzatú hévízkút fúrását 200 liter/perc elvárt minimális vízhozammal és 37 C elvárt minimális hőmérséklettel a kiviteli terv (vízbeszerzési terv) alapján a járulékos munkákkal együtt. 1.2. A Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott ajánlati dokumentáció, kiviteli terv, adatszolgáltatás keretében átadott egyéb dokumentumok, adatok és információk, a kiegészítő tájékoztatások, valamint a benyújtott ajánlata alapján a szerződés tárgyaként rögzített építési/kivitelezési munkákat elvégzi. 1.3 A szerződés tárgyát részletező, alábbi mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik: - ajánlati dokumentáció (1. sz. melléklet) - engedélyezési és kiviteli tervek (2. sz. melléklet) - vállalkozó által benyújtott ajánlat (3. sz. melléklet) - megvalósítási ütemterv (4. sz. melléklet) - felelősségbiztosítási kötvény (5. sz. melléklet) 2./ Teljesítési határidő 2.1 Vállalkozó az 1./ pontban rögzített feladatokat (a munkáknak az ajánlatkérés dokumentumaiban meghatározott mind mennyiségi, mind minőségi és a Vállalkozó által vállalt feltételeknek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon történő elvégzése, és azok Megrendelő általi átvétele [műszaki átadás-átvétel napja]) 2009. április 14. véghatáridővel (kötbér köteles határidő) köteles elvégezni. 2.2 A munka megkezdésének időpontja (építési munkaterület átadás-átvétele, építési napló megnyitása): 2009. január 14. MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2/14. oldal
3./ Vállalási (ajánlati) ár 34.197.680,- Ft 20 % áfa 6.839.536,- Ft Ö s s z e s e n 41.037.216,- Ft Azaz negyvenegymillió- harminchétezer-kettőszáztizenhat forint. 3.1 A vállalási (ajánlati) ár a Megrendelő által kiadott és a Vállalkozó által az ajánlatában benyújtott beárazott költségvetésben meghatározott ár, melyet a tárgyalási eljáráson véglegesített magában foglalja a jogszabályok által meghatározott összes költséget is. 3.2 Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésére áll. 4./ Elszámolás A szerződés alapján végzett munkák elszámolása fix áron történik. A Vállalkozó jogosult a 2./ pontban rögzített véghatáridő teljesítése esetén végszámlát benyújtani. Az elvégzett teljesítésről teljesítés igazolási jegyzőkönyvet kell felvenni. Ez a teljesítés igazolás képezi a számla kiállításának alapját és annak mellékletét. 5./ Fizetési feltételek 5.1 Megrendelő fizetési kötelezettsége az 1./ pontban meghatározott munkák (jelen szerződésben rögzített mennyiségben, minőségben és határidőre történő) teljesítésekor átutalással esedékes a Vállalkozó által kiállított végszámla alapján. 5.2 A számlát a Vállalkozó 4 példányban (3 példány a Megrendelőnél marad) a Paksi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályára a teljesítési határidők napján, vagy az azt követő napon köteles benyújtani. A számlához a teljesítés igazolást csatolni kell. 5.3 Megrendelő a számlát az 5.4 pont szerinti eltéréssel a teljesítéstől számított 30 napon belül az Erste Bank Hungary Nyrt. Paksi Fiókjánál (Paks, Barátság út 1.) vezetett 11992206-07500109 - 00000000 számú számlájáról a Vállalkozó Erste Bank Hungary Nyrt. Bács-Kiskun megyei KC Kecskeméti Fiókjánál (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 11.) vezetett 11998305-05606182-00000000 számú számlájára átutalással egyenlíti ki. 5.4 Ha a Vállalkozó előteljesít, azt a Megrendelő elfogadja, az igazolt teljesítés napján vagy az azt követő napon benyújtott számlát befogadja, de annak kiegyenlítésére ebben az esetben is csak a 2./ pontban rögzített véghatáridő napjától számított 30 napon belül kerülhet sor (halasztott fizetés). 5.4.1 A számla határidőn belüli kiegyenlítésének feltétele, hogy azon a Vállalkozó a Megrendelő szerződés számát feltünteti, a teljesítés igazolást mellékeli. 5.5 Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult. Ha a fizetési késedelem a 20 napot eléri, a Vállalkozó a szerződéstől bárminemű jogkövetkezmény nélkül elállhat. MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3/14. oldal
5.6 Megrendelő tudomással bír arról, hogy a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései értelmében a Vállalkozó a Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítése esetén, az 5.3 és az 5.4 pontban meghatározott fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Vállalkozó azonnali beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő bankszámlája terhére. 5.7 A fizetést a Megrendelő bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. 5.8 Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezési értelmében, ha az alvállalkozóval kötött szerződés(ei)ben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az alvállalkozója felé, erről a Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. Amennyiben a Vállalkozó a bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az alvállalkozó maga jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény vonatkozó előírásai szerinti adatoknak a Megrendelő felé történő bejelentésére. 5.9 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. (1) bekezdés b.) pontja alapján az általános forgalmi adót a megrendelő fizeti meg. Erre tekintettel a számlákon az áfa rovatba 0 kell írni és a számla végösszegét nettó forintban kell megadni [fordított adózás], a számlán fel kell tüntetni Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. (1) b.) pontja alapján a Megrendelő fizeti meg az általános forgalmi adót, Megrendelő adószáma: 15414959-2-17. 5.10 A szerződés közbeszerzés közvetlen megvalósításához kapcsolódik. Erre tekintettel a számla kifizetésénél a Megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art) 36/ A. (6) bekezdése alapján alkalmazni fogja a 36/A. - ában foglalt előírásokat. Ez alapján a számlák kifizetésének az is feltétele, hogy a Vállalkozó a számla kifizetése előtt bemutat, átad vagy megküld a Megrendelőnek egy 15 napnál nem régebbi együttes adóigazolást. Ha a Vállakozó nem tud a Megrendelőnek 15 napnál nem régebbi nemleges ( nullás ) együttes adóigazolást bemutatni, az Megrendelő az adóhatóság intézkedéséig visszatartja a kifizetést. Ha a Vállalkozó nem juttatja el a nemleges adóigazolást a Megrendelőnek, vagy eljuttatja de az régebbi mint amit az Art. előír, úgy a számla a nemleges együttes adóigazolás törvény szerinti pótlásáig nem fizethető ki. Az Art 36/A. előírásait a Vállalkozó is köteles alkalmazni az alvállalkozójával szemben és ezen tényről köteles az alvállalkozót tájékoztatni. 6./ A szerződés teljesítése 6.1 Megrendelő és Vállalkozó a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen szerződésben vállalt munkák: - műszaki vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor a Vállalkozó a munkákat az ajánlatkérés dokumentumaiban meghatározott és általa vállalt feltételeknek megfelelően mind mennyiségi, mind minőségi értelemben rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon elvégezte, és azt a Megrendelő átvette, - pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor Megrendelő a végszámlát kifizette (Megrendelő bankszámlája megterhelésének napja.) 6.2 A teljesítések igazolása írásban történik. 6.3 A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat határidőre és I. osztályú minőségben elvégzi, valamint ha a régi kút vízhozamának és hőmérsékletének változatlan fenntartásával a hévízkút 200 liter/perc elvárt minimális vízhozamot és a 37 C elvárt minimális hőmérséklet biztosítja. MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 4/14. oldal
6.4 A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melynek során jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvételnél észlelt hibákat és kijavításuk határidejét. 6.5 Az utó-felülvizsgálati eljárást a felek a 10./ pontban meghatározott jótállási/ garanciális időszak lejártakor folytatják le. 7./ Megrendelő kötelezettségei 7.1 A Megrendelő a Vállalkozónak a szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a: - engedélyezési tervdokumentációt 1 példányban - kiviteli tervdokumentációt 2 példányban. 7.2 Megrendelő garantálja az általa szolgáltatott adatok helyességét és jogtisztaságát. 7.3 Köteles a szerződésben meghatározott időre a munkaterületet alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 7.4 A szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeit a jelen szerződés 5./ pontjában meghatározott a fizetési feltételek szerint teljesíti. 7.5 A Vállalkozó megkeresésére 5 napon belül állást foglal azon kérdésekben, amelyek a szerződés teljesítése során merülnek fel. 7.6 Megrendelő köteles a munka kivitelezését és az építési naplót műszaki ellenőr útján a szerződés teljesítése során folyamatosan, de legalább a kiviteli terv minőségbiztosítási tervében meghatározott munkafolyamatokat ellenőrizni. 7.7 A műszaki átadás-átvételt és a felülvizsgálatokat a Vállalkozó értesítése alapján a Megrendelő szervezi. 7.8. Megrendelő köteles a műszaki átadás átvételi eljárást a Vállalkozó értesítésére (készre jelentés), az abban megjelölt időpontban megkezdeni. 7.9 Megrendelő köteles a műszaki átadás átvétel megkezdésének napjától számított 15 napon belül az eljárást befejezni, kivéve, ha azt a Vállalkozó magatartására visszavezethető körülmény ellehetetleníti (például a létesítmény nem alkalmas a rendeltetésszerű és biztonságos használatra, a Vállalkozó a hibákat, hiányosságokat nem szüntette meg, stb.). 7.10. Megrendelő köteles az utó-felülvizsgálati eljárást előkészíteni, és arra a Vállalkozót meghívni. 7.11. Megrendelő köteles eleget tenni a 18./ és 20./ pontban meghatározott tájékoztatási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettségének. 8./ Vállalkozó kötelezettségei 8.1 Fő kötelezettsége kiterjed a szakmai felelősségre, a szerződésben meghatározott célra való alkalmasságra a hévízkút 200 liter/perc elvárt minimális vízhozamot és a 37 C elvárt MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 5/14. oldal
minimális hőmérséklet biztosítja, a tervben meghatározott minőség szerinti teljesítésre, illetőleg a véghatáridő maradéktalan betartására. 8.2 Vállalkozó köteles a munka elvégzésére kizárólag hozzáértő és szakképzett személyzetet alkalmazni a vonatkozó jogszabályok szerint. Köteles olyan alkalmazottjának munkavégzését, akiről megállapítják, hogy a jelen szerződés bármely rendelkezésének a megszegéseképpen jár el vagy dolgozik, felfüggeszteni. 8.3 A Vállalkozó a munkáját úgy végzi, hogy tényleges előrehaladása feleljen meg a szerződésben foglaltaknak, a beruházás követelményeinek. 8.3.1 Amennyiben Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó tényleges előrehaladása nem felel meg az általa előírt követelményeknek, Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles az előrehaladását gyorsító intézkedéseket tenni. Ha Megrendelő azt állapítja meg, hogy Vállalkozó nem gyorsította az előrehaladást, követelheti a létszám növelését és/vagy a többletmunkanapok, a túlórák és egyéb erőforrások igénybevételének elrendelését a vállalási ár növelése nélkül. 8.3.2 A 8.3.1 pontban foglaltak alkalmazása semmilyen körülmények között nem befolyásolhatja a munka minőségét. Ha a Vállalkozó nem tartja be a Megrendelő fentieken alapuló utasításait, az megfelelő indokot teremt annak megállapítására, hogy a Vállalkozó a munkát nem olyan ütemben végzi, hogy biztosítsa a meghatározott időre arányos teljesítést. 8.4 A Vállalkozó köteles a munkafolyamatait a Megrendelő által kijelölt munkaterületre korlátozni. 8.5 A vállalkozás folyamán a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. 8.5.1 Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre vonatkozóan köteles a Vállalkozó írásban felhívni a figyelmét. Amennyiben a Megrendelő az utasítását fenntartja, úgy a Vállalkozó a munkát a Megrendelő kockázatára végzi el, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős. 8.6 Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a saját vagy az alvállalkozói teljesítések vonatkozásában a minőséget, az ütemterv (4. sz. melléklet) szerinti előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát. 8.7 A Vállalkozó mindenkor köteles a munkaterületet tisztán és biztonságos állapotban tartani. A munkája befejezésével a Vállalkozó köteles azonnal visszaszállítani a munkaterületről valamennyi berendezését, ideiglenes építményét és a fel nem használt többletanyagait. 8.7.1 Az építési törmelék és hulladék kezelésével (minősítése, szállítása és tárolása) kapcsolatban a Vállalkozó köteles betartani a veszélyes hulladékokról szóló 102/1996. (VII.12.) Kormány, az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendeletben és az illetékes Önkormányzatnak a vonatkozó rendeletében foglaltakat. MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 6/14. oldal
8.8 Vállalkozó a vállalkozás tárgyát a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott ajánlati dokumentációnak, a Magyar Szabványnak, műszaki előírásoknak, valamint az illetékes hatóságok követelményeinek megfelelően, I. osztályú minőségben valósítja meg. Ha a Vállalkozó eltérést vagy összeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerződés és bármely törvény, jogszabály, szabályzat, rendelkezés vagy előírás között, köteles azt haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelőnek, aki a megfelelő, szükséges intézkedéseket megteszi. 8.9 Vállalkozó az általa biztosított anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések, illetve az elvégzett munka minőségét az átadások alkalmával bizonylatolja. Ennek keretében a Megrendelő részére átadásra kerül az átadási (megvalósítási) dokumentáció papíralapon 2 példányban (tartalomjegyzékkel) és digitálisan PDF formátumban (egy file-ben) 1 példányban, mely az alábbiakat tartalmazza: - felhasznált anyagok és beépített elemek/berendezések minőségét tanúsító műbizonylatai, - garancialevelek, illetve jótállási jegyek, - minőségvizsgálati, illetve minőségtanúsító jegyzőkönyvek és bizonylatok, - üzembe helyezési és üzemben tartási (használati) útmutatók, - próbaüzemi jegyzőkönyvek, - vízföldtani napló, (+ 1 példány a MÁFI Földtani és Geofizikai adattára részére) - geofizikai, kútszerkezeti és hidrodinamikai vizsgálatok dokumentumai, - vízminőség vizsgálat (kémiai, bakterológiai) dokumentumai, - termelt víz gáztartalmának vizsgálati dokumentumai, - földtani laboratóriumi anyagvizsgálatok dokumentumai, - kút helyének geodéziai bemérése, - kútról készült műszaki adatlap, - véglegesen kiépített közművek nyíltárkos geodéziai bemérési jegyzőkönyvei, összközműves térképre való felvezetés megvalósításához, - megvalósulási terv (dokumentáció) a kútról és a véglegesen kiépített közművekről, - céges kivitelezői nyilatkozatok, - felelősműszaki vezetői nyilatkozatok, - építési naplópéldány és az építési napló összes melléklete. 8.10 A Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles építési naplót vezetni és azt a helyszínen, elzárt helyen őrizni. Vita esetén az építési napló bejegyzései, valamint a megrendelő műszaki ellenőrének véleménye az irányadók. Amennyiben a Vállalkozó nem ért egyet a Megrendelő műszaki ellenőrének véleményével, észrevételeit az építési naplóba bejegyzi. 8.10.1 Amennyiben a Vállalkozó a jogszabályoknak megfelelő építési napló vezetési kötelezettségét elmulasztja, Megrendelő jogosult a munka végzését a kötelezettség teljesítéséig felfüggeszteni. 8.11 Vállalkozó csak az ajánlatában megnevezett alvállalkozót veheti igénybe, annak magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. 8.12 A műszaki átadás-átvételi eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat beszerzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó, illetve megbízottja köteles jelen lenni a kivitelezéssel kapcsolatos hatósági ellenőrzésnél, műszaki átvételnél, eleget tenni az engedélyező (jóváhagyó) szervek utasításának, ideértve például az esetleges kijavítási, MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 7/14. oldal
átalakítási munkákat is. A Vállalkozó ilyen jellegű hibás tevékenységéből eredő károkat (költségeket) maga viseli. A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésből, bírságból eredő következmények a Vállalkozót terhelik. 8.13 A munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a vagyonvédelemről és arról, hogy a környezet legkisebb zavarásával végezze a munkát. 8.14 A kivitelezéssel kapcsolatos balesetvédelmi és egyéb előírások megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. A tervekben foglalt feltételektől történő eltéréssel kapcsolatos következmények és bírságok, abban az esetben, ha a Vállalkozó részéről elkövetett hibákból fakadnak, a Vállalkozót terhelik. Vita esetén az építési naplóban rögzítettek az irányadók. Az építési napló nem vagy nem megfelelő vezetéséből fakadó jogkövetkezmények a Vállalkozót terhelik. 8.14.1 A Vállalkozó Megrendelői utasításra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasítást az építési naplóba bejegyezték, vagy ha a Megrendelői utasítás írásban igazolható. 8.15 Vállalkozó a szerződéskötés időpontjáig köteles a szerződés tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítási kötvényt (5. számú melléklet) Megrendelő részére bemutatni, és annak egyszerű másolatát átadni. 8.16 Vállalkozó a szerződés 2. pontjában megadott műszaki átadás átvételi eljárás időpontja előtt 10 nappal köteles a Megrendelőnek készre jelentést küldeni. 8.17 Vállalkozó a sikeres műszaki átadás átvételt követően, a szerződésben rögzített végszámla Megrendelő általi kiegyenlítés napján köteles a kutat a Megrendelőnek birtokba adni. 9./ A felek együttműködése 9.1 Jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni, mely értesítések személyesen, postai úton vagy telefaxon a kijelölt képviselő részére foganatosíthatóak. Az értesítés hatályossá válik, amikor a címzett azt kézhez kapja. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felelős. A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. Írásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon megtett nyilatkozat is. 9.2 A felek az építési naplóba történő bejegyzéssel kötelesek egymást értesíteni azokról a tudomásukra jutott tényekről és körülményekről, amelyek a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését veszélyeztetik. 9.3 Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni. MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 8/14. oldal
9.4 A Megrendelő a kivitelezés során jogosult fénykép-, illetve videofelvételt készíteni a munkálatokról. 10./ Jótállási biztosíték, szavatosság, garancia 10.1 Vállalkozó a nettó vállalási ár 6%-nak megfelelő összegű és 60 hónapig fennálló, bankgarancia biztosításával jótállási biztosítékot bocsát Megrendelő rendelkezésére. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot (bankgarancia biztosítása esetén a bank által kiadott bankgarancia levél eredeti vagy egyszerű másolati példányát) a műszaki-átadás átvételi eljárásról készült jegyzőkönyv mellékleteként a Vállalkozó köteles átadni. Megrendelőt a Jótállási biztosíték összegéből véglegesen megilleti mindazon költség, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti. Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a jótállási biztosítékot a garanciális/jótállási idő lejártakor lefolytatott utó-felülvizsálati eljárás időpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére visszaszolgáltatni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása nem mentesíti a Vállalkozót az úgynevezett "rejtett hibákkal" kapcsolatos felelősség alól. 10.2 A Polgári Törvénykönyv, a 11/1985.(IV.22.)ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet, valamint a 3/2003. (II.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint Vállalkozó szavatolja, hogy: - a szerződés tárgyát képező munkát az ajánlati dokumentáció, az ajánlat, a Megrendelő által megadott kiindulási adatok, közbenső adatszolgáltatások és a megrendelői utasítások alapján, továbbá a megvalósítás ideje alatt érvényben lévő hazai és közösségi normatíváknak, műszaki előírásoknak, szabványoknak, az illetékes hatóságok követelményeinek és szabályzatainak megfelelően valósítja meg; - a jelen szerződés értelmében beépített anyag és berendezés mentes lesz minden olyan hibától, ami a Vállalkozó, az alvállalkozója, vagy a szállítója cselekedetéből vagy mulasztásából származhat; - szavatolja továbbá az általa elvégzett tevékenység, a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések megfelelőségét és minőségét a hosszú távú üzemeltetés biztosíthatósága érdekében. 10.2.1 Megrendelő a szavatossági jogait a teljesítés időpontjától a kötelező alkalmassági idő lejártáig érvényesítheti. 10.3 Vállalkozó garantálja a kútból kitermelhető vízhozam (200 liter/perc) elvárt mennyiségét és az elvárt (37 C) vízhőfokot, a megvalósított építmény(ek), a szerződés szerint beépített anyagok, szerkezetek, alkatrészek és berendezések minőségét,valamint az elvégzett munkák szakmai és minőségi megfelelőségét a teljesítést követő időszakra. 10.3.1 A jótállási/garanciális időszak a sikeres műszaki átadás-átvételt, próbaüzemeltetés esetén annak sikeres befejezését rögzítő bizonylat kiállításától számítottan indul. A jótállási/garanciális időszak 60 hónapig tart. A jótállási/garanciális időszak alatt a Vállalkozó a Megrendelői igény kézhezvételét követő lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 15 naptári napon belül minden hibát megszüntet. MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 9/14. oldal
10.4 Amennyiben a Vállalkozó a szavatossági vagy jótállási/garanciális kötelezettsége teljesítését elmulasztaná, Megrendelő jogosult a szükséges javításokat harmadik féllel a Vállalkozó költségterhére elvégeztetni, anélkül, hogy a Vállalkozóval szemben fennálló bármely joga ezzel csorbát szenvedne. 11./ Minőségvizsgálat, minőségellenőrzés 11.1 A Vállalkozó teljes mértékben felelős azért, hogy a szerződésben foglalt munka a szerződés dokumentumainak mennyiségileg és minőségileg megfeleljen. 11.2 Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelőnek - törvényileg szabályozott keretek között - saját területén és alvállalkozói körében a munkavégzés folyamán a minőségvédelmi és megbízhatósági, az előírt tárgyi, személyi követelmények ellenőrzését. 11.3 A Vállalkozó az anyagokat úgy köteles rendelkezésre bocsátani (dokumentálni), hogy azok minősége utólag ellenőrizhető legyen. 11.3.1 A felhasznált anyagok és az elvégzett munka minőségével kapcsolatos vita esetén - amennyiben a vitát a szerződő felek megegyezéssel rendezni nem tudják - igazságügyi műszaki szakértő vagy a szakértői intézet állásfoglalása az irányadó. A szakértői díjat az a fél előlegezi meg, akinek a szakértő igénybevétele érdekében áll, és az viseli, akinek a hibájából a szakértő igénybevételére sor került. 11.4 A takarásra, beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek, berendezések, munkák ellenőrzése érdekében, vagy hatósági munkák megkezdése előtt vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 5 munkanappal korábban az építési naplóba bejegyezni, és a Megrendelőt, valamint a műszaki ellenőrt egyidejűleg telefax útján értesíteni. 11.5 Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 12./ A szerződés módosítása 12.1 Jelen szerződés módosítása a vonatkozó előírások szerint csak szerződésmódosító közös nyilatkozatban, mindkét fél által történő cégszerű aláírással érvényes. 12.2 A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti és ha azt a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik.. A szerződés módosítás során a közbeszerzési törvény előírásai szerint kell eljárni. 13./ Alvállalkozói szerződések 13.1 Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében csak az ajánlatában megjelölt alvállalkozó közreműködését jogosult igénybe venni. 13.1.1 Ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része a MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 10/14. oldal
megjelölt alvállalkozóval nem lenne teljesíthető, Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek megfelel. 13.2 Az alvállalkozók adatai: Munkanem: Bruttó értéke (Ft): xxxxxxx xxxxxxx 13.3 A jelen szerződésben foglalt általános feltételek az alvállalkozókra is értelemszerűen kiterjednek. 13.4 Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy az alvállalkozói szerződésekbe a jelen szerződésben megfogalmazott - alvállalkozóra is értelemszerűen vonatkozó - követelmények ellenőrzése érdekében betekintést nyerjen. 13.5 Harmadik fél által elvégzett munkák és azok értéke: xxxxxxx xxxxxxx 13.6 Külső erőforrás szervezet által elvégzett munkák: xxxxxxx xxxxxxx 14./ Felfüggesztés 14.1 Megrendelő írásbeli értesítés útján bármikor felfüggesztheti a jelen szerződés szerinti munka egészének, vagy bármely részének az elvégzését. 14.1.1 Ilyen értesítés kézhezvétele után, hacsak az értesítés más igényt nem támaszt, a Vállalkozó köteles: - a munkát az értesítésben meghatározott időpontban és mértékben azonnal megszakítani; - a felfüggesztett munkával kapcsolatban további megrendelések feladását, vagy alvállalkozói szerződések kötését az értesítésben meghatározott mértékben megszüntetni; - valamennyi megrendelés, alvállalkozói szerződés felfüggesztésére minden ésszerű erőfeszítést haladéktalanul megtenni oly módon, hogy a feltételek a Megrendelő számára kielégítőek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfüggesztett munka teljesítésével kapcsolatosak; - a felfüggesztéssel járó költségek minimalizálására minden ésszerű intézkedést megtenni. MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 11/14. oldal
14.2 A szerződés teljes, vagy részleges felfüggesztéséért - amennyiben annak oka nem a Vállalkozó érdekkörében merült fel - a Vállalkozót kártalanítani kell. 15./ Vis maior Vállalkozó nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye. A Vállalkozó csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesítette a Megrendelőt a vis maior eseményről, annak okairól és várható időtartamáról. A szerződésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett határidőket a vis maior időtartamával a felek külön megállapodása alapján módosítani kell. 16./ Meghatalmazott képviselők Megrendelő meghatalmazott képviselője: Hum Ferenc műszaki osztályvezető tel.: 06-20/9707-514 Takács László beruházási ügyintéző tel.: 06-75/500-569 Műszaki ellenőr (vízépítési): Nád Béla vízépítési műszaki ellenőr tel.: 06-20/5781-871 Vállalkozó meghatalmazott képviselője: Bitay Endre vezérigazgató tel.: 06-53/310-922 Felelős műszaki vezető (vízépítési): Gombos Géza üzemvezető tel.: 06-52/471-661 Építésvezető: Tóth József körzetvezető tel.: 06-53/310-922 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. (7) bekezdés szerinti szakember: Pálfalvi Ferenc vállalkozási osztályvezető tel.: 06-1/303-4260 Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor: Magyar László üzemvezető tel.: 06-82/316-822 A képviselők jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítés igazolására, építési naplóba történő bejegyzésre és minden olyan megállapodásra, amely a szerződés teljesítésével összefügg, de nem jelenti annak módosítását. Az együttműködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kötelesek írásba foglalni. A kijelölt képviselők kinevezhetnek további kapcsolattartó személyeket, akik nevét és hatáskörét kölcsönösen közlik egymással. A kijelölt képviselők személyének változásáról a felek kölcsönösen értesítik egymást. Az értesítést a változás előtt 3 nappal levélben, vagy az építési naplóba történő bejegyzéssel kell megtenni. 17./ Kötbérek, kártérítések 17.1 Vállalkozó a 17.3 pontban meghatározott mértékű kötbér fizetésére és az azt meghaladó kár megtérítésére, illetve térítésmentes kijavításra köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít. 17.2 A jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott véghatáridő kötbérterhes határidő. Késedelem esetén a Vállalkozó a Megrendelő részére késedelmi kötbért köteles fizetni. MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 12/14. oldal
17.2.1 Amennyiben a késedelem a 10 napot eléri vagy meghaladja, a Megrendelő jogosult jelen szerződéstől bármely jogkövetkezmény nélkül elállni. A Megrendelő az elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér - és kártérítés - fizetési kötelezettségét nem érinti. A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az a Megrendelő szerződésben vállalt kötelezettségének hibás teljesítéséből fakad. 17.3 A kötbér mértéke: - késedelem esetén minden megkezdett nap után 100.000,- Ft, mely a teljesítési határidőt követő napon külön bejelentés nélkül esedékes; - hibás teljesítés esetén a közvetlenül és közvetetten érintett szerkezetek, anyagok szerződéses árára vetített 8 %, mely abban az esetben vethető ki, ha a hiba a Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza (a minőségcsökkenés hosszú távú hatását, a használhatóságot és az esztétikai értékcsökkenést is figyelembe kell venni); - lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a szerződéses árra vetített 25 %, mely abban az esetben vethető ki, ha a meghiúsulás a Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza. Ha a vállalkozó tevékenysége során egyáltalán nem, vagy nem a szerződésben meghatározott mennyiségű és hőfokú vizet talál és hoz fel a felszínre, ezen lehetetlenülési (meghiúsulási) ok a Vállalkozó érdekkörébe tartozó lehetetlenülési (meghiúsulási) oknak minősül. Vállalkozó ez esetben nem tarthat igényt a szerződéses összeg kifizetésére. 17.4 Megrendelő a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült fel. Megrendelő a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogai érvényesítésére is jogosult. 17.5 Megrendelő a kötbértartozást a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározottak szerint a számlákba jogosult beszámítani. 18./ Tájékoztatás a szerződés módosításáról és teljesítéséről Megrendelő - ha azt a közbeszerzésekről szóló törvény előírja - köteles a szerződés módosításáról, valamint a szerződés teljesítéséről jogszabályban meghatározott minta szerint tájékoztatót készíteni, és hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni. A hirdetményt legkésőbb a szerződés módosításától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 munkanapon belül kell feladni. A tájékoztatóban a Vállalkozónak nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e az abban foglaltakkal. 19./ Jogi viták rendezése 19.1 Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülő mindenféle jogvitát, vagy nézeteltérést. Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, felek a perértéktől függően a Paksi Városi Bíróság vagy a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 13/14. oldal
19.2 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. 19.2.1 Amennyiben a kivitelezés során az azzal kapcsolatos jogszabályok (szabványok) változnak, és ezen változások a kivitelezést befolyásolják, az ebből eredő költségek a Megrendelőt terhelik. 20./ A szerződés nyilvánossága, adatszolgáltatás 20.1 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezése alapján nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. 20.2 A 20.1 pont alól kivételt képez a Vállalkozó által az ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titok, melynek nyilvánosságra hozatalát megtiltotta. 20.2.1 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem jogosult korlátozni vagy megtiltani nevének, székhelyének, továbbá olyan adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a közbeszerzési eljárás során bírálati szempont alapján értékelésre került, amelyet a Megrendelő az ajánlat elbírálása során döntése meghozatalával összefüggésben figyelembe vett, valamint amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 21./ A szerződés hatályba lépése Jelen szerződés négy egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, oly módon, hogy a felek eredeti aláírásukkal (szignóval) ellátják a szerződés minden egyes oldalát. Jelen szerződés a mindkét fél általi cégszerű aláírást követően lép hatályba. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az 1.3 pontban felsorolt mellékletek, az abban foglalt dokumentumokkal. A szerződés csak a mellékletekkel együtt értelmezhető és csak azzal együtt érvényes. Paks, 2009. január 14. Megrendelő Vállalkozó MO/2/2009 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 14/14. oldal