Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Átírás

1 Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: Cégjegyzék száma: Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint KIVITELEZŐ / továbbiakban KIVITELEZŐ / másrészről FÜLÖP ATTILA 8181 Berhida Széchenyi út 27. Névjegyzéki bejegyzés száma FMV É - B / 2010 mint MŰSZAKIVEZETŐ / továbbiakban MŰSZAKIVEZETŐ / szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között 1./ Szerződő felek megállapítják, hogy KIVITELEZŐ a 8100 Várpalota Május 1. út 18. Hrsz.: 257/1. alatti beépítetlen terület elnevezésű 1047 m 2 térmértékű ingatlanon épülő ikerház generálkivitelezője. 2./ KIVITELEZŐ megbízza MŰSZAKIVEZETŐT hogy az 1./ pontban körülírt ingatlanon, épülő ikerház munkálatai során a FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ i tevékenységet lássa el. MŰSZAKIVEZETŐ a megbízást elfogadja. A FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ tevékenysége a vállalkozó kivitelező építési szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek irányítására terjed ki. 3./ MŰSZAKIVEZETŐ a 2./ pontban körülírt feladata 191 / (IX.15) Korm. Rendelet az Építőipari kivitelezési tevékenységről az abban foglaltak szerint a következő: az építési-szerelési szakmunkák irányítása az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása a kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése az építtetővel és az esetleges alvállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetőivel való együttműködés az átadás-átvételi eljárásban, és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele A vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének feladata az (1) bekezdésben meghatározottakon túlmenően az alvállalkozó kivitelezők o felelős műszaki vezetőivel, valamint a szakági felelős műszaki vezetőkkel való együttműködés o a velük történő egyeztetések koordinálása o tevékenységük összehangolása o a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat megadása az alvállalkozói és a szakági felelős műszaki vezetői nyilatkozatok alapján 4./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy MŰSZAKIVEZETŐ feladatait a használatba vételi engedély megszerzéséig látja el.

2 5./ Felek a megbízási díjat egyhangúan bruttó Ft ban azaz negyvenezer forintban állapítják meg. A számla legkorábbi átadásának időpontja a használatbavételi engedély építésihatóságnak történő benyújtás napja. 6./ Szerződő felek cselekvőképes magyar állampolgárok, így szerződéskötési képességük korlátozva nincsen. 7./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az irányadók. Fenti szerződést felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Várpalota, augusztus 19. HORVÁTH ZOLTÁN KIVITELEZŐ FÜLÖP ATTILA MŰSZAKIVEZETŐ szig sz

3 Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről NÉMETH RÓBERT mint Tomka Bt. / Adószáma , Székhelye 8100 Várpalota Táncsics Mihály utca 23./ ügyvezetője mint MEGBÍZÓ / továbbiakban MEGBÍZÓ / másrészről FÜLÖP ATTILA 8181 Berhida Széchenyi út 27. Névjegyzéki bejegyzés száma FMV É - B / 2010 mint MŰSZAKIVEZETŐ / továbbiakban MŰSZAKIVEZETŐ / szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között. 1./ Szerződő felek megállapítják, hogy MEGBÍZÓ a 8100 Várpalota Május 1. út 18. Hrsz.: 257/1. alatti beépítetlen terület elnevezésű 1047 m 2 térmértékű ingatlanon épülő lakóház alapozás, lábazat ill. alsószint monolit födém betonozási munkálatait készíti el. 2./ MEGBÍZÓ megbízza MŰSZAKI VEZETŐT hogy az 1./ pontban körülírt ingatlanon, épülő fent szintén e pontban körül írt munkálatai során a FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ i tevékenységet lássa el. MŰSZAKIVEZETŐ a megbízást elfogadja. A FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ tevékenysége a vállalkozó kivitelező építési szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek irányítására terjed ki. 3./ MŰSZAKIVEZETŐ a 2./ pontban körülírt feladata 191 / (IX.15) Korm. Rendelet az Építőipari kivitelezési tevékenységről az abban foglaltak szerint a következő: az építési-szerelési szakmunkák irányítása az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása az átadás-átvételi eljárásban, és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele 4./ Szerződő felek megállapodnak, hogy MŰSZAKI VEZETŐ feladatait a munkálatok befejezéséig látja el. 5./ Felek a megbízási díjat egyhangúan Ft azaz húszezer forintban állapítják meg. A számla legkorábbi átadásának időpontja a 2./ pontban említett munkálatok befejezése. 6./ Szerződő felek cselekvőképes magyar állampolgárok, így szerződéskötési képességük korlátozva nincsen. 7./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az irányadók. Fenti szerződést felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Várpalota, augusztus 15. NÉMETH RÓBERT MEGBÍZÓ FÜLÖP ATTILA MŰSZAKIVEZETŐ

4 Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: Cégjegyzék száma: Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint KIVITELEZŐ / továbbiakban KIVITELEZŐ / másrészről NÉMETH RÓBERT mint Tomka Bt. / Adószáma , Székhelye 8100 Várpalota Táncsics Mihály utca 23./ ügyvezetője mint ALVÁLLALKOZÓ / továbbiakban ALVÁLLALKOZÓ / szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között 1./ Szerződő felek megállapítják, hogy KIVITELEZŐ a 8100 Várpalota Május 1. út 18. Hrsz.: 257/1. alatti beépítetlen terület elnevezésű, 1047 m 2 térmértékű ingatlanon épülő családi ház generálkivitelezője. 2./ KIVITELEZŐ megbízza ALVÁLLALKOZÓT hogy az 1./ pontban körülírt ingatlanon, épülő ikerház alapozás, lábazat ill. alsószint monolit födém betonozási munkálatait készítse el a szerződés mellékletét képező engedélyezési és kiviteli tervek alapján. ALVÁLLALKOZÓ a megbízást elfogadja. 3./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ALVÁLLALKOZÓ 2./ pontban meghatározott feladatait a legkésőbb az előkészítő munkálatok befejezése után / munkavégzési feltételek biztosítása / 10 munkanapon belül végzi el. 4./ Felek a megbízási díjat egyhangúan bruttó Ft ban azaz kettőmillió forintban állapítják meg. A számla legkorábbi kiállításának időpontja a 2./ pontban említett munkálatok befejezése. 5./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben ALVÁLLALKOZÓ a 3./ pontban megjelölt véghatáridőhöz képest késedelembe esik, a késedelem időtartamára napi 2000 Ft, azaz Kétezer forint kötbért köteles KIVITELEZŐ részére fizetni. A kötbér összege a megbízási díj összegéből beszámítás útján kerül levonásra. 6./ Szerződő felek cselekvőképes magyar állampolgárok, így szerződéskötési képességük korlátozva nincsen. 7./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az irányadók. Fenti szerződést felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Hajmáskér, augusztus 15. szig sz HORVÁTH ZOLTÁN KIVITELEZŐ NÉMETH RÓBERT ALVÁLLALKOZÓ

5 Kivitelezői Szerződés mely, létrejött egyrészről NÉNETH RÓBERT (sz.hely: Várpalota, an.: Varga Éva, szig.sz.: KA), 8220 Balatonalmádi Dr. Óváry F. út 13. szám alatti lakos ( továbbiakban ÉPÍTETŐ ) másrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: Cégjegyzék száma: Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint KIVITELEZŐ / továbbiakban KIVITELEZŐ / szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek szerint: 1. ÉPÍTETŐ megrendeli a KIVITELEZŐTŐL a 8100 Várpalota Május 1. út 18. Hrsz.: 257/1. Családi ház kivitelezési munkáit az általa készítetett tervek és műszaki leírás alapján a Kivitelező által benyújtott költségvetésnek megfelelően első osztályú minőségben. KIVITELEZŐ a megrendelést elfogadja. 2. A KIVITELEZŐ az előzetes ajánlatában szereplő munkákat, bruttó ,- azaz Huszonötmillió forint összegben vállalja. 3. A KIVITELEZŐ részszámlákat jogosult benyújtani az általa benyújtott költségvetés alapján. Fizetési határidő: a számla benyújtása után 5 munkanap. A számla késedelmes fizetése esetén a számla bruttó összegére a jegybanki alapkamat kétszerese kerül felszámításra. 4. Amennyiben a kivitelezés során pótmunka merül fel, amelyet ÉPÍTETŐ utólag a költségvetést meghaladóan kér, azt pótmunkaként KIVITELEZŐ elszámolja. Csak az ÉPÍTETŐ által építési naplóbejegyzéssel, megrendelt pótmunka számolható el. A pótmunka elszámolását az ÉPÍTETŐ tételesen ellenőrzi. A pótmunka elszámolása vállalkozó előzetes árajánlatában szereplő egységárakon történik és a szerződéses összeget meghaladóan a pótmunkákkal arányos szerződésmódosításra ad lehetőséget KIVITELEZŐ részére. A pótmunka elvégzése után, a többitől függetlenül számlázható. A pótmunka rezsióradíja: 2.000,-Ft/h+ÁFA. 5. A kivitelezéshez szükséges elektromos energiát és a szükséges vízmennyiséget a ÉPÍTETŐ biztosítja. 6. A munkaterület átadása: A szerződés teljesítési határideje: Amennyiben a KIVITELEZŐ a fenti határidőt saját magának felróhatóan nem teljesíti, úgy ,- Ft / nap azaz tízezer forint / nap kötbért köteles fizetni a ÉPÍTETŐNEK. 8. A ÉPÍTETŐ által biztosított anyagok vagy más vállalkozó által kivitelezett munkák levonásra kerülnek a számla végösszegéből melyet a ÉPÍTETŐ köteles számlával igazolni. 9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezésben résztvevő, ÉPÍTETŐ által biztosított vállalkozók esetleges késedelmes vagy hibás teljesítéséből adódó károkért a KIVITELEZŐ felelősséget nem vállal, illetve az ebből eredő késedelmes teljesítésért nem felelős.

6 10. Abban az esetben, ha az időjárás nem felel meg a kivitelezésre (Pl. anyagok beépítési útmutatójában előírt minimum külső hőmérséklet) a határidő módosulásból adódó kötbér és az egyéb felmerült költségek megfizetése alól KIVITELEZŐ mentesül.(un.: időjárási Vis Major). 11. A KIVITELEZŐ csak az általa elvégzett munkára vállal garanciát, melynek időtartama 1 év. 12. Szerződő Felek jogvita esetére a Veszprém Városi Bíróság kizárólagosságát ismerik el. Fenti szerződést felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Várpalota augusztus 19. NÉMETH RÓBERT ÉPÍTETTŐ HORVÁTH ZOLTÁN KIVITELEZŐ szig sz