A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése"

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése""

Andrea Zita Hegedűsné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 A I? 2.sz.melléklet Ügyiratszám: /2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése" A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: Contrapposto Kft. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év év A szerződő partner a beszállítói listában: folyamatban. Budapest,.^3ífe>:..4?.:.M Budapest,.lsdS:...Í..ÍA?.. * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja Átvételi időpont: Fedezetigazolás Pénzügyi Osztály Némethné Révész Andrea 2010.évi előirányzat Felhasznált összeg Felhasználható összeg Jogi és Közbeszerzési referens JUtio. U 22 Aláírás ~~KX M-a/Mi. r Jogi szakvélemény Ellenjegyző dr. Deák Erzsébet Kötelezettségvállaló dr. Papcsák Ferenc ly Regisztráció: Pénzügyi Osztály KHO..(. i_j^ fao. h- ^ loto. H.Vt- lou IZ^ 0^ c : :^\\ dj

évi Költségvetés 841-14-081 szakfeladaton 131521 főkönyvi számon 133049 analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, 3.114.675.- Ft bruttó összegben.

2 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Galambmentesítő rendszer bővítéséről amely létrejött egyrészről a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (1145. Budapest, Pétervárad u. 2. Adószám: , képviseli: dr. Papcsák Ferenc Polgármester), mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) valamint másrészről Contrapposto Kft. (2211. Vasad, Külterület 66. Számlaszám: , Adószám: , képviseli: Pap Frigyes), mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételek szerint: 1./ Megrendelő megrendeli Vállalkozótól a Bp. XIV. ker. Pétervárad u. 2. szám alatti ingatlanon a homlokzaton telepített elektromos és mechanikus galambmentesítő rendszer bővítési munkálatait. (A szükséges műszaki tartalom az e szerződés elválaszthatatlan részét képező árajánlat mellékletben található.) 2.1 A munkavégzés helye: Budapest XIV. kerület Pétervárad u. 2. homlokzata 3./ A munkavégzés időtartama 3.1. A munkavégzés kezdő időpontja: a szerződés hatálybalépésének napja 3.2. A munkavégzés befejezési határideje: 60 nap, a munkaterület és egyes megrendelői igények pontosításával összhangban. A Vállalkozó a megrendelésben foglaltaktól csak a Megrendelővel történt előzetes írásbeli egyeztetés alapján térhet el. 4./ Vállalkozó a október 18-án kelt költségvetése szerint a galambmentesítő rendszer bővítésével kapcsolatos munkákat összesen: Nettó: ,- Ft azaz kettőmillió-négyszázkilencvenegyezerhétszáznegyven + 25 % AFA ,- Ft, azaz hatszázhuszonkettőezerkilencszázharmincöt Bruttó: ,- Ft, azaz hárommillió-száztizennégyezerhatszázhetvenöt vállalkozási díj ellenében végzi el, mely egyösszegű átalánydíjnak minősül és benne foglaltatik az anyag és munkadíj. (A Vállalkozó, az általa kiállított számlán, az SZJ ill. VTSZ számot feltünteti.) 1

Számlaszám: 11600006-00000000- 40842778, Adószám: 22635404-2-13, képviseli: Pap Frigyes), mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételek szerint: 1.

3 5./ Fizetési feltételek 5.1. A szerződés az eredményes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel teljesül, melynek során szerződő felek megállapításaikat közösen felvett jegyzőkönyvben rögzítik A Megrendelő az elkészült munkát átveszi, ha az átadás-átvételi eljáráskor annak nincs mennyiségi és minőségi hiánya. Az esetleges hiányokat a Vállalkozó 10 napon belül pótolja Vállalkozó a megjelölt objektum munkálatainak befejezését követően végszámlát állít ki. A számla mellékletét képezi az átvételt igazoló, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, amely egyértelműen rögzíti az átadott munka megnevezését és az átadás időpontját Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számla ellenértékét a teljesítésigazolás alapján a kézhezvételt követő 30 napon belül átutalással fizeti meg a Vállalkozó számú számlaszámára Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a PTK-ban meghatározott, mindenkori törvényes mértékű késedelmi kamatot jogosult követelni a Megrendelőtől. 6./ Pótmunka és kivitelezéstől eltérő munkavégzés 6.1. Megrendelő kiköti, hogy Vállalkozó az elvégzendő munka kapcsán pótmunkát nem végezhet. E munkák esetleges felmerüléséről haladéktalanul köteles a Megrendelő képviselőjét értesíteni. Munkavégzésre csak előzetes egyeztetés alapján a Megrendelő jóváhagyásával jogosult Vállalkozó a kivitelezés során jogosult az ajánlattól eltérő de azonos értékű, helyettesítő műszaki megoldás kivitelezésére Megrendelő előzetes írásos engedélye alapján. ÍJ Kötbér 7.1. A Vállalkozó a neki felróható késedelem és hibás teljesítés esetén napi ,-Ft (azaz tízezer ) kötbért köteles megfizetni A kötbér maximális mértéke, egyben a meghiúsulás esetén fizetendő kártérítés mértéke a szerződéses összeg 20%-a A kötbér esedékessé válik: - késedelem esetén, amikor a késedelem megszűnik, ill. a póthatáridő lejár. -hibás teljesítés esetén a kifogás közlésével, illetőleg - ha a késedelemre megállapított mértékű kötbér lejár - a késedelemre vonatkozó szabályok szerint. - egyéb esetben, amikor a jogosult a szerződésszegésről tudomást szerez. 8./ Vállalkozó jogosult alvállalkozó(ka)t igénybe venni. Az igénybevett alvállalkozó(k) tevékenységéért Megrendelővel szemben Vállalkozó felel. 9.1 Vállalkozó köteles 9.1. A szerződés tárgyát képező munkát első osztályú minőségben elkészíteni, az árajánlat alapján megkötött vállalkozási szerződés szerint A tevékenységgel járó károkat helyreállítani, és a munlcafolyamatból eredő javításokat elvégezni. 2

Vállalkozó a megjelölt objektum munkálatainak befejezését követően végszámlát állít ki.

4 9.3. Köteles tevékenysége során a Megrendelő által átadott munkaterületen a munka, baleset- és tűz - és vagyonvédelmi szabályokat betartani és dolgozóival betartatni Vállalkozó felel az előírások megszegése miatt okozott károkért Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Ha Megrendelő a szakszerűtlen utasításhoz Vállalkozó tiltakozása ellenére ragaszkodik, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha ezzel a jogával nem él, az utasításnak köteles eleget tenni, de a Megrendelő kizárólagos kockázatára. 10./ Vállalkozó a munkát saját eszközeivel végzi. 11./ Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkavégzését folyamatosan ellenőrizni. Megrendelő ellenőrzésre és teljesítésigazolásra jogosult képviselője: Juhász István tel.: 06-1/ / / Megrendelő köteles A munkaterületet a szerződésben foglalt időpontban átadni Térítés nélkül gondoskodni a Vállalkozó munkavégzéséhez szükséges áramellátásról Megrendelő az épületeknek a munkavégzés helyére vonatkozó alaprajzait Vállalkozónak átadja. 13./ Helyszíni munkavégzés feltételei Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül bocsátja Vállalkozó rendelkezésére Vállalkozó munkavégzésre munkanapokon és munkaszüneti napokon is jogosult. Munkanapokon helyszíni egyeztetés alapján, közös megegyezéssel időszakosan munkát végezhet. Figyelemmel kell lennie azonban a működő hivatalra, valamint az ügyfélfogadás rendjére Megrendelő munkavégzésre az épületekben naponta 8,00-22,00 óra között biztosít lehetőséget. Igény esetén lehetőség van éjszakai munkavégzésre is A létesítmény nyitása, zárása Megrendelő feladata Megrendelő a munkát és a felhasznált anyagot ellenőrizheti. 14./ Megrendelő képviselője, telefon ill. fax száma Pálffylmre Tel.: 06-1/ Vállalkozó képviselője, telefon ill. fax száma Pap Frigyes Tel/fax: /

Ha Megrendelő a szakszerűtlen utasításhoz Vállalkozó tiltakozása ellenére ragaszkodik, Vállalkozó a szerződéstől elállhat.

5 16./ Elállás a szerződéstől Megrendelő a jelen szerződéstől a munka megkezdése előtt elállhat, de ez esetben köteles a Vállalkozó kárának megtérítésére, és a megrendelt anyagok kifizetésére azok átvétele mellett Amennyiben az elállásra azért kerül sor, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés miatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, Vállalkozó köteles a Megrendelő ebből eredő kárát megtéríteni Vállalkozó elállhat a jelen szerződés 9.5 pontjában foglaltak esetén Ha a munkavégzés helyét Megrendelő a Vállalkozó által kitűzött póthatáridőre sem biztosítja, akkor a Megrendelő köteles a Vállalkozó kárának megtérítésére, és a megrendelt anyagok kifizetésére azok átvétele mellett. 17./ Garancia A Vállalkozót az elkészült munkára a hatályos jogszabályokban megállapított kötelező alkalmassági idő figyelembe vételével a PTK a szerinti szavatossági kötelezettség terheli. A garancia a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napján kezdődik. A Vállalkozó az elvégzett munkára 5 (öt) év garanciát vállal. Vállalja továbbá a rendszer félévente történő ellenőrzését, a garanciális időn belül. 18./ Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során az egymás tudomására jutott műszaki, biztonsági, szolgálati és üzleti titkot az arra vonatkozó szabályok szerint kezelik, illetéktelen harmadik személyek részére semmilyen információt nem szolgáltatnak ki. Feleknek a szerződéssel kapcsolatosan foglalkoztatott munkatársai ennek a titoktartási kötelezettségnek tudatában teljesítik feladataikat és a titoktartás alkalmazotti minőségük megszűnése után a titok jellegének megfelelő ideig áll fenn. A fenti titok megsértése polgári jogi és büntető jogi szankciót von maga után. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén Megrendelő - kártalanítási kötelezettség nélkül - azonnali hatállyal jogosult a szerződést felmondani. 19./ Szerződésmódosítása: Szerződő felek a munkálatok befejezési határidejét közös megegyezéssel módosíthatják A szerződés módosítására csak írásbeli formában, a két fél cégszerű aláírásával kerülhet sor. 20./ Jelen szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozatot a Megrendelő nevében Pálffy Imre tehet. 21./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést - beleértve annak érvényessege, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat - először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, úgy szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. 4

teljesítés miatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, Vállalkozó köteles a Megrendelő ebből eredő kárát megtéríteni. 16.3. Vállalkozó elállhat a jelen szerződés 9.5 pontjában foglaltak esetén. 16.4.

6 22./ Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az Államháztartásról szóló évi XXXVIH Törvény 15/B. -a szerinti ( Üvegzseb"), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételhez. 23./ Jelen szerződés 6 (hat) példányban készült, minden példány 5 (öt) számozott oldalt tartalmaz. 24./ Felek jelen tervezői szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján 6 példányban aláírták. A szerződés aláírása napjával lép hatályba. Budapest, ÜL-A Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Megrendelő Szsz.: ' ' Vállalkozó 5

/ Jelen szerződés 6 (hat) példányban készült, minden példány 5 (öt) számozott oldalt tartalmaz. 24.

Hasonló dokumentumok

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatalának homlokzatán található erkély javítási munkálatai"

U- í Q> Ö H (AA/J ^L&A^M? Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatalának homlokzatán található