A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatalának homlokzatán található erkély javítási munkálatai"

Átírás

1 U- í Q> Ö H (AA/J ^L&A^M? Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatalának homlokzatán található erkély javítási munkálatai" A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: Szelemen Építőipari Kft Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén:.év év év A szerződő partner a beszállítói listában: szerepel. Budapest, lq/!..jl.:j... Budapest, * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: ' \(\é(cli idopunl: Mairas: Fedezetigazolás Pénzügyi Osztály Némethné Révész Andrea 2010.évi előirányzat Felhasznált összeg 3!,^;.^t,rrFt Jogi és Közbeszerzési referens Jogi szakvélemény 2010 DEC 2 fi. Felhasználható összeg ttioáx--^*-^,<3üojd. Ft JH-Zl- J 10. ÁZ, 22-, minőségügyi vezető y^íj^^ 2010 DEC 20. 0/Hh Ú Ellenjegyző Némethné Révész Andrea Kötelezettségvállaló dr. Deák Erzsébet Regisztráció: Pénzügyi Osztály Jtip. IZ-'U:. 'Zoio n. 2i A v-n - ^ V S^w ^

2 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Homlokzaton található erkély javítása amely létrejött egyrészről a Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatala (1145. Budapest, Pétervárad u. 2. adószám: , képviseli: dr. Deák Erzsébet Jegyző), mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) valamint másrészről Szelemen Építőipari Kft (1025. Budapest, Törökvész u. 70/a számlaszám: , Adószám: képviseli: Geletey Árpád), mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételek szerint: 1.1 Megrendelő megrendeli Vállalkozótól a Bp. XIV. ker. Pétervárad u. 2. alatti ingatlan homlokzatán található -egy- életveszélyessé vált erkély javítási munkálatait. (A szükséges műszaki tartalom az e szerződés elválaszthatatlan részét képező költségvetés mellékletben található.) 2.1 A munkavégzés helye: Budapest XIV. kerület Pétervárad u. 2. homlokzata 3./ A munkavégzés időtartama 3.1. A munkavégzés kezdő időpontja: a szerződés hatálybalépésének ideje 3.2. A munkavégzés befejezési határideje: 60 nap, a munkaterület és egyes megrendelői igények pontosításával összhangban. A Vállalkozó a megrendelésben foglaltaktól csak a Megrendelővel történt előzetes írásbeli egyeztetés alapján térhet el. 4./ Vállalkozó a december 15-én kelt költségvetése szerint az erkélyek javítási munkákat összesen: Nettó: ,-Ft azaz egymillióháromszázhuszonötezer + 25 % ÁFA ,-Ft, azaz háromszázharmincegyezerkettőszázötven Bruttó: ,-Ft, azaz egymillióhatszázötvenhatezerkettőszázötven

3 vállalkozási díj ellenében végzi el, mely egyösszegű átalánydíjnak minősül és benne foglaltatik az anyag és munkadíj, valamint a munka elvégzésének esetleges kiegészítő költségei. (A Vállalkozó, az általa kiállított számlán, az SZJ ill. VTSZ számot feltünteti.) 5./ Fizetési feltételek 5.1. A szerződés az eredményes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel teljesül, melynek során szerződő felek megállapításaikat közösen felvett jegyzőkönyvben rögzítik A Megrendelő az elkészült munkát átveszi, ha az átadás-átvételi eljáráskor annak nincs mennyiségi és minőségi hiánya. Az esetleges hiányokat a Vállalkozó 10 napon belül pótolja Vállalkozó a megjelölt objektumok munkálatainak befejezését követően rész számlákat, majd végszámlát állít ki. A számla mellékletét képezi az átvételt igazoló, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, amely egyértelműen rögzíti az átadott munka megnevezését és az átadás időpontját Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számlák ellenértékét a teljesítésigazolás alapján a kézhezvételt követő 30 napon belül átutalással fizeti meg a Vállalkozó Í Jp0Q00000 számú számlaszámára Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a PTKban meghatározott, mindenkori törvényes mértékű késedelmi kamatot jogosult követelni a Megrendelőtől. 6./ Pótmunka és kivitelezéstől eltérő munkavégzés 6.1. Megrendelő kiköti, hogy Vállalkozó az elvégzendő munka kapcsán pótmunkát nem végezhet. E munkák esetleges felmerüléséről haladéktalanul köteles a Megrendelő képviselőjét értesíteni. Munkavégzésre csak előzetes egyeztetés alapján a Megrendelő jóváhagyásával jogosult Vállalkozó a kivitelezés során jogosult az ajánlattól eltérő de azonos értékű, helyettesítő műszaki megoldás kivitelezésére Megrendelő előzetes írásos engedélye alapján. ÍJ Kötbér 7.1. A Vállalkozó a neki felróható késedelem és hibás teljesítés esetén napi ,-Ft (azaz tízezer ) kötbért köteles megfizetni A kötbér maximális mértéke, egyben a meghiúsulás esetén fizetendő kártérítés mértéke a szerződéses összeg 20%-a A kötbér esedékessé válik: - késedelem esetén, amikor a késedelem megszűnik, ill. a póthatáridő lejár. - hibás teljesítés esetén a kifogás közlésével, illetőleg - ha a késedelemre megállapított mértékű kötbér lejár -a késedelemre vonatkozó szabályok szerint.. - egyéb esetben, amikor a jogosult a szerződésszegésről tudomást szerez.

4 8./ Vállalkozó jogosult alvállalkozó(ka)t igénybe venni. Az igénybevett alvállalkozó(k) tevékenységéért Megrendelővel szemben Vállalkozó felel. 9.1 Vállalkozó köteles 9.1. A szerződés tárgyát képező munkát első osztályú minőségben elkészíteni, az árajánlat alapján megkötött vállalkozási szerződés szerint A tevékenységgel járó károkat helyreállítani, és a munkafolyamatból eredő javításokat elvégezni Köteles tevékenysége során a Megrendelő által átadott munkaterületen a munka, baleset- és tűz - és vagyonvédelmi szabályokat betartani, és dolgozóival betartatni Vállalkozó felel az előírások megszegése miatt okozott károkért Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Ha Megrendelő a szakszerűtlen utasításhoz Vállalkozó tiltakozása ellenére ragaszkodik, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha ezzel a jogával nem él, az utasításnak köteles eleget tenni, de a Megrendelő kizárólagos kockázatára. 10./ Vállalkozó a munkát saját eszközeivel végzi. 11./ Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkavégzését folyamatosan ellenőrizni. Megrendelő ellenőrzésre és teljesítésigazolásra jogosult képviselője: Juhász István 12./ Megrendelő köteles A munkaterületet a szerződésben foglalt időpontban átadni Térítés nélkül gondoskodni a Vállalkozó munkavégzéséhez szükséges áramellátásról Megrendelő az épületeknek a munkavégzés helyére vonatkozó alaprajzait Vállalkozónak átadja. 13./ Helyszíni munkavégzés feltételei Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül bocsátja Vállalkozó rendelkezésére Vállalkozó munkavégzésre munkanapokon és munkaszüneti napokon is jogosult. Munkanapokon helyszíni egyeztetés alapján, közös megegyezéssel időszakosan munkát végezhet. Figyelemmel kell lennie azonban a működő hivatalra, valamint az ügyfélfogadás rendjére Megrendelő munkavégzésre az épületekben naponta 8,00-22,00 óra között biztosít lehetőséget. Igény esetén lehetőség van éjszakai munkavégzésre is A létesítmény nyitása, zárása Megrendelő feladata Megrendelő a munkát és a felhasznált anyagot ellenőrizheti.

5 14./ Megrendelő képviselője, telefon ill. fax száma Pálffy Imre 15. Vállalkozó képviselője, telefon ill. fax száma Geletey Árpád Fax: / Elállás a szerződéstől Megrendelő a jelen szerződéstől a munka megkezdése előtt elállhat, de ez esetben köteles a Vállalkozó kárának megtérítésére, és a megrendelt anyagok kifizetésére azok átvétele mellett Amennyiben az elállásra azért kerül sor, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés miatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, Vállalkozó köteles a Megrendelő ebből eredő kárát megtéríteni Vállalkozó elállhat a jelen szerződés 9.5 pontjában foglaltak esetén Ha a munkavégzés helyét Megrendelő a Vállalkozó által kitűzött póthatáridőre sem biztosítja, akkor a Megrendelő köteles a Vállalkozó kárának megtérítésére, és a megrendelt anyagok kifizetésére azok átvétele mellett. 17./ Garancia A Vállalkozót az elkészült munkára a hatályos jogszabályokban megállapított kötelező alkalmassági idő figyelembe vételével a PTK a szerinti szavatossági kötelezettség terheli. A garancia a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napján kezdődik. A Vállalkozó az elvégzett munkára 1 (egy) év garanciát vállal. 18./ Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során az egymás tudomására jutott műszaki, biztonsági, szolgálati és üzleti titkot az arra vonatkozó szabályok szerint kezelik, illetéktelen harmadik személyek részére semmilyen információt nem szolgáltatnak ki. Feleknek a szerződéssel kapcsolatosan foglalkoztatott munkatársai ennek a titoktartási kötelezettségnek tudatában teljesítik feladataikat és a titoktartás. alkalmazotti minőségük megszűnése után a titok jellegének megfelelő ideig áll fenn. A fenti titok megsértése polgári jogi és büntető jogi szankciót von maga után. A titoktartási' kötelezettség megszegése esetén Megrendelő "- kártalanítási kötelezettség nélkül - azonnali hatállyal jogosult a szerződést felmondani. ^r <<. 4

6 1,9./ Szerződés módosítása:' Szerződő felek a munkálatok befejezési határidejét közös megegyezéssel módosíthatják A szerződés módosítására csak írásbeli formában, a két fél cégszerű aláírásával kerülhet sor. 20./ Jelen szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozatot a Megrendelő nevében Pálffy Imre tehet. 21./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést - beleértve annak érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat - először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg mégoldani. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, úgy szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. 22./ Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 15/B. -a szerinti ( Üvegzseb"), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételhez. 23./ Jelen szerződés 6 (hat) példányban készült, minden példány 5 (öt) számozott oldalt tartalmaz. 24./ Felek jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal megegyezőt aláírják. Budapest, ^7.. ^, SZELEMEN Építőipari Kft <':-&? Törökvész út 70/A / -ián ' -/ ', "7ám pest-zugló Polgármesteri Hivatala Megrendelő 6< a Szelemen Építőipari Kft képviseletében Geletey Árpád Vállalkozó /, f4 55 ' 128.

7 Sielemen Építőipari Kft 1025 Budapest, Törökvész út 70/A. Tel: Fax: KÖLTSÉGVETÉS Készült a Bp. XIV., Pétervárad u. 2. sz. életveszélyes állapotban lévő erkély balusztradak és a mellvédfalon lévő műkő díszítő elem helyreállítási munkáiról. ÖSSZESÍTŐ Javítási munkák összesen: Anyagigazgatási ktg: 5 % Szállítási ktg.: 15 % AFA 25% Anyag Díj , , , , , , , ,- MINDÖSSZESEN: ,- azaz Egymillió- hatszázötvenhatezer-kétszázötven Ft. BlííLEMíH Budapest, december Bp., Törökvész út 70/A Adószám: Cégjegyzékszám: CÖ1128

8 1., Életveszélyes állapotban lévő erkély koriárját képező balusztradak elemeinek (fedőlemezek, talplemezek, baluszterek) bontása 1,00 db erkély D: , ,- 2., Az épület főpárkánya felett /mellvédfalon álló/ nagyméretű műkő váza bontása. 1,00 db D: , ,- 3., A balusztráda elemek sérült részei poliészteres javítóanyaggal való kezelése, a nagyobb hiányok színkevert műkővel való javítása, majd az állagmegóvás érdekében a teljes felület hidrofobizálása. 1,00 db A: , , ,- D: ,- 4., Mint az előző csak a díszítőelem váza esetén 1,00 db A: , , ,- D: ,- 5., A nagyméretű és súlyú műkőelemek eltávolítása, visszahelyezése. Homlokzati állvány építése /az erkélynél a homlokzat síkjára merőleges irányban konzol építésével/. Darus gk. igénybevételével. 1,00 db D: , ,- Összesen: , ,-