Jegyzőkönyvi kivonat

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyvi kivonat"

Fruzsina Kelemen
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése január 24-ei II. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Előterjesztés a Patak utca 32. szám alatti ingatlan támfal megerősítési, illetve kerítés bontási munkálatairól 15/2013. (I. 24.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Sopron, Patak utca 32. szám alatti ingatlan támfal megerősítési, illetve kerítés bontási munkálataival és felkéri a polgármestert, hogy a évi költségvetés tervezésekor a ,- Ft összeget külön költségvetési soron betervezze, valamint a határozat szoros mellékletét képező vállalkozási szerződés aláírására. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: január 24. K.m.f. Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Dobos József jegyző

2 A 15/2013. (I. 24.) Kgy. határozat melléklete VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 9400 Sopron, Fő tér 1., képviseli: dr. Fodor Tamás polgármester, bankszámlaszám: Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett , adószáma: , törzsszám: , KSH szám: ) mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről Büki Lak-Ép Kft. (székhelye: 9737 Bük, Gyár u. 1/b., képviseli: László Ferenc, Cg: , bankszámlaszáma: , adószáma: ) mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) (együttesen: Szerződő felek) között az alábbi helyen, időben és feltételekkel: 1/ A szerződés tárgya: A Megrendelő a Sopron, Patak utca 32. sz. alatti ingatlanon a támfal építési, megerősítési munkáját a jelen szerződés rendelkezései alapján megrendeli a Vállalkozótól a mellékelt árajánlat alapján. 2/ Vállalkozási díj: A Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a szerződésben rögzített munka elvégzéséért a Vállalkozónak átutalással jelen pontban kikötött vállalkozói díjat megfizeti. Nettó vállalkozási díj összege: ,- Ft + 27% ÁFA ,- Ft Bruttó vállalkozási díj összege: ,- Ft azaz kilencmillió-hatszázhatvankettőezer-hétszázhatvankilenc forint. A számla teljesítésigazolás, illetve az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján nyújtható be. 3/ Fizetési feltételek, pénzügyi elszámolás: a/ A Megrendelő a kifizetésről a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Vállalkozó Rajka és vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számú bankszámlájára való utalással intézkedik. b/ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozó a Ptk ában meghatározott mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani, és ezt a Megrendelő köteles kiegyenlíteni.

3 4/ A Vállalkozó kötelezettségei: a/ Vállalkozó a munkanemekre érvényes Magyar Szabványnak (továbbiakban: MSZ), szabvány és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő, első osztályú minőségi teljesítést vállal. b/ Vállalkozó a kivitelezési munkát a Zeneiskola üzemelése alatt, annak zavartalan működését biztosítva a Zeneiskola vezetésével egyeztetve végzi. c/ Vállalkozó a munkaterületén belül munkavédelmi, tűzvédelmi, baleset és vagyonvédelmi felelősséggel tartozik. d/ Vállalkozó köteles az MSZ előírásainak megfelelő vizsgálatok (ellenőrzések, mérések) lefolytatására. Ezek eredményeit írásban átadja Megrendelő részére (ÉV jegyzőkönyv). e/ Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan összegyűjteni és a munkaterületről saját költségén elszállítani. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por és egyéb szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani. f/ Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítása érdekében. g/ Vállalkozó az őrzés és vagyonvédelem feladatait saját költségén látja el, egyben gondoskodik a tárolt anyagok, szerszámok őrzéséről is. h/ A Vállalkozó a munkaterületet előzetesen megismerte, azt bejárta, az elvégzendő munkákat, zavaró körülményeket az elvárható gondossággal áttanulmányozta, fentiekre hivatkozva többletköltséget nem számolhat el. i/ A Vállalkozó az egyes munkafolyamatok végzéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni, de erről a Megrendelőt előzetesen tájékoztatni köteles. Az alvállalkozó munkájáért és tevékenységéért sajátjaként felel. 5/ Felelős képviselők neve: Vállalkozó részéről: László Ferenc Tel: Megrendelő részéről: Kerekes Attila 9400 Sopron, Fő tér 1. Tel: 99/ / Káresetek: a/ Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető leggyorsabban jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a károkozónak és a Vállalkozónak is. A káresemény bekövetkeztéről a Megrendelőt, annak felelős képviselőjét haladéktalanul

4 értesíteni kell. Amennyiben a Vállalkozó nem tartózkodik a munkaterületen, úgy a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követően 24 órán belül (munkaszüneti napok ide nem számíthatóságával) a Vállalkozó észrevételeket tehet. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben nem kérdőjelezhetők meg. b/ Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni, ha harmadik fél az ő teljesítésében okozott károkat. c/ Idegen építményrészek károsodásáért, illetve harmadik személynek okozott károkért a Vállalkozó felelős. 7/ Teljesítési határidő: A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkát határidőre vállalja. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, értelmezési) nem késleltethetik jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására, ezeket Szerződő felek menet közben vagy átadás után megegyezéssel, vagy jogi úton rendezik. 8/ Teljesítés: A Vállalkozó által elvégzett feladatok akkor minősülnek teljesítettnek, ha a kiviteli feladatok hiánytalan és hibátlan, első osztályú minőségben történő átvételét a Megrendelő megbízottja, a Vállalkozó megbízottjától a kivitelezett munka műszaki átadás-átvétele során átveszi, és azt a jegyzőkönyvben igazolja. A teljesítés elfogadása a Megrendelő részéről mindaddig megtagadható, ameddig a Vállalkozó szolgáltatása nem tesz eleget az első osztályú minőségi kivitel követelményeinek, illetve az elkészült létesítmény rendeltetésszerű használatát bármilyen mértékben hátráltatják. 9/ Garanciális jótállás: Jótállás a Vállalkozó részére előírt felelősségi kör, amely a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi (minőségi, alkalmassági, mennyiségi) feltételt magában foglal. Vállalkozó a jogszabályban meghatározott garanciális időt (12 hónap) vállalja. A Vállalkozó garanciális felelősséget vállal az általa elvégzett első osztályú minőségben, első osztályú anyagból és szabályzatoknak megfelelő módon, a rendeltetésszerű használatra alkalmas munka elvégzéséért. Garanciális felelőssége alapján a Vállalkozó köteles az általa hibásan végzett munkák haladéktalan kijavítására, vagy az alkalmazott hibás anyagok cseréjére. Ezen felelőssége alapján a Vállalkozó helytállásra kötelezett mindaddig, amíg az elvégzett munkákra kötelezően érvényes, jogszabályban meghatározott alkalmassági idő el nem telt.

5 10/ Kötbér: A Vállalkozó a késedelmes teljesítés esetén napi ,- Ft, azaz húszezer forint összeget tartozik fizetni a Megrendelőnek a végszámlából történő levonással. A kötbér maximuma a nettó vállalási ár 10%-a. 11/ Egyéb megállapodások: a/ Jelen szerződés teljesítése során a feleket kölcsönös együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli. b/ Jelen szerződés véleményeltérés nélkül az aláírás napján lép hatályba. 12/ Mögöttes jogszabályok: A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései és az ágazati jogszabályok irányadók. Szerződő felek az egymás közötti jogviták eldöntésére a pertárgy értékétől függően a Sopron Városi Bíróság, illetve a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen szerződést Szerződő felek elolvasták, tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. Sopron, Sopron, Sopron MJV Önkormányzata Vállalkozó Megrendelő képviseletében Dr. Fodor Tamás ifj. László Péter polgármester

Hasonló dokumentumok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia előterjeszti: Vargáné