ny. száma: MO / 119 / ny. száma: ikt. száma: II/4393/2010. ikt. száma: 946/2010 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

Átírás

1 Megrendelõ Vállalkozó ny. száma: MO / 119 / ny. száma: ikt. száma: II/4393/2010. ikt. száma: 946/2010 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati) ár 4./ Elszámolás 5./ Fizetési feltételek 6./ A szerzõdés teljesítése 7./ Megrendelõ kötelezettségei 8./ Vállalkozó kötelezettségei 9./ A felek együttmûködése 10./ Jótállás, szavatosság (garancia) 11./ Minõségvizsgálat, minõségellenõrzés 12./ A szerzõdés módosítása 13./ Alvállalkozói, erõforrást nyújtó szervezeti szerzõdések 14./ Felfüggesztés 15./ Vis maior 16./ Meghatalmazott képviselõk 17./ Kötbérek, kártérítések 18./ Tájékoztatás a szerzõdés módosításáról és teljesítésérõl 19./ Jogi viták rendezése 20./ A szerzõdés nyilvánossága, adatszolgáltatás 21./ A szerzõdés hatályba lépése 1/15. oldal

2 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS amelyet egyrészrõl Paks Város Önkormányzata (7030 Paks, Dózsa Gy. u , adószám: ) képviseli: Hajdú János polgármester (7030 Paks, Dózsa Gy. u , tel.: 06-75/ ), mint megrendelõ a továbbiakban: Megrendelõ, másrészrõl Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34., adószám: , kamarai nyilvántartási szám/regisztrációs szám/: 34A00064) képviseli: Kiszli László ügyvezetõ, (cím: 6320 Solt, Kecskeméti út 34., tel.: 06/78/ ), mint vállalkozó a továbbiakban: Vállalkozó egyben, mint a KÉ 21633/2010 szám alatt a Közbeszerzési törvény szerint lefolytatott általános egyszerû közbeszerzési eljárás 2. rész nyertes ajánlattevõje a mai napon, az alábbiakban rögzített tartalommal és feltételekkel megkötöttek: 1./ A szerzõdés tárgya 1.1 Prognosztizált, fixáras vállalkozási szerzõdés a járulékos munkákkal együtt, az ajánlatkérési dokumentációban szereplõk szerint. 1.2 A Vállalkozó a Megrendelõ által rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentáció, kiviteli tervdokumentációk, részletes mûszaki leírások, költségvetési kiírások, adatszolgáltatás keretében átadott egyéb dokumentumok, adatok és információk, a kiegészítõ tájékoztatások, valamint a benyújtott ajánlata alapján a szerzõdés tárgyaként rögzített építési munkákat elvégzi. 1.3 Az alábbi mellékletek jelen szerzõdés elválaszthatatlan részét képezik: - felelõsségbiztosítás(ok) (1. sz. melléklet) - megvalósítási ütemterv (2. sz. melléklet) - számlázási ütemterv (3. sz. melléklet) 2./ Teljesítési határidõ 2.1 Vállalkozó az 1./ pontban rögzített feladatokat (a munkáknak az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott mind mennyiségi, mind minõségi és a Vállalkozó által vállalt feltételeknek megfelelõ, rendeltetésszerû és biztonságos használatra alkalmas módon történõ elvégzése, és azok Megrendelõ általi átvétele) november 24. véghatáridõvel (kötbér köteles határidõ) köteles elvégezni. 2.2 A munka megkezdésének (munkaterület átadás-átvétel, az építési napló megnyitásának) idõpontja: szeptember Felek a véghatáridõn belül a 3. sz. mellékletben szereplõ részhatáridõkben állapodnak meg. 2/15. oldal

3 3./ Szerzõdéses (ajánlati) ár Nettó: ,- Ft 25 % áfa: ,- Ft Összesen: ,- Ft azaz nyolcvannégymillió - hétszázhetvenkettõezer - kilencszáznegyvennégy forint. 3.1 A szerzõdõ felek ütemezett fizetésben állapodnak meg. Megrendelõ az általa fizetendõ szerzõdéses (ajánlati) ár a számlázási ütemterv (3. sz. melléklet) szerint egyenlíti ki. 3.2 Megrendelõ kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésére áll. 4./ Elszámolás A szerzõdés alapján végzett munkák elszámolása fix áron történik. A Vállalkozó jogosult 2 részszámlát, illetve a végteljesítéskor végszámlát benyújtani. Az elvégzett teljesítésrõl teljesítés igazolást kell felvenni. Ez a teljesítés igazolás képezi a számla kiállításának alapját és annak mellékletét. 5./ Fizetési feltételek 5.1 Megrendelõ fizetési kötelezettsége az 1./ pontban meghatározott munkák (jelen szerzõdésben rögzített minõségben és határidõre történõ) teljesítésekor átutalással esedékes a Vállalkozó által kiállított részszámla (végszámla) alapján. 5.2 A számlát a Vállalkozó 4 példányban (3 példány a Megrendelõnél marad) a Paksi Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályára köteles benyújtani. 5.3 A számlák kifizetésénél Megrendelõnek alkalmaznia kell az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény (Árt) 36/A. (6) bekezdése alapján a törvény 36/A. -ában foglalt elõírásokat. Ez alapján a számlák kifizetésének az is feltétele, hogy a Vállalkozó a számla tényleges kifizetése elõtt bemutat, átad vagy megküld a Megrendelõnek egy 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolást; vagy ha a Vállalkozó a kifizetés idõpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ha a Vállalkozó nem tud az Megrendelõnek a tényleges kifizetés elõtt 30 napnál nem régebbi nemleges ( nullás ) együttes adóigazolást bemutatni, vagy nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, Megrendelõ az adóhatóság intézkedéséig visszatartja a kifizetést. 5.4 Ha a Vállalkozó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban és nem juttatja el a nemleges adóigazolást a Megrendelõnek, vagy eljuttatja, de az régebbi, mint amit az Art. elõír, úgy a számla a nemleges együttes adóigazolás törvény szerinti pótlásáig nem fizethetõ ki. 5.5 Az Art 36/A. elõírásait a Vállalkozó is köteles alkalmazni az alvállalkozójával szemben és ezen tényrõl köteles az alvállalkozót tájékoztatni. 5.6 Megrendelõ a számlát annak teljesítésétõl számított 30 napon belül az Erste Bank Hungary Nyrt. Paksi Fiókjánál (Paks, Barátság út 1.) vezetett számú 3/15. oldal

4 számlájáról a Vállalkozó UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett számú számlájára átutalással egyenlíti ki A számlák határidõn belüli kiegyenlítésének feltétele, hogy azon a Vállalkozó a Megrendelõ szerzõdés számát feltünteti, a teljesítés igazolást mellékeli. 5.7 Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult. Ha a fizetési késedelem a 20 napot eléri, a Vállalkozó a szerzõdéstõl bárminemû jogkövetkezmény nélkül elállhat. 5.8 Megrendelõ tudomással bír arról, hogy a közbeszerzésekrõl szóló törvény rendelkezései értelmében a Vállalkozó a Kbt (4) bekezdése alapján, az abban foglaltak szerint, beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelõ fizetési számlája terhére. Megrendelõ ezen körülmény bekövetkezte esetére hozzájárulását adja, hogy pénzforgalmi szolgáltatója a Vállalkozó kezdeményezésére a Kbt-ben foglalt feltételek teljesülése alapján beszedési megbízásnak eleget tegyen. 5.9 A fizetést a Megrendelõ bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni Ajánlatkérõ mûszaki elõteljesítést elfogad, de az ahhoz tatozó számlák kiegyenlítésére a számlázási ütemtervben (3. sz. melléklet) megadott határidõk napjától számított 30 napon belül kerülhet sor. 6./ A szerzõdés teljesítése 6.1 Megrendelõ és Vállalkozó a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen szerzõdésben vállalt munkák: - mûszaki vonatkozásban részleteiben teljesítettnek tekintendõk, amikor Vállalkozó a munkákat a részteljesítés mûszaki tartalmában rögzítetteknek megfelelõen elvégezte, teljesítés igazolásuk megtörtént; - mûszaki vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendõk, amikor a Vállalkozó a munkákat az ajánlatkérés dokumentumaiban meghatározott és általa vállalt feltételeknek megfelelõen mind mennyiségi, mind minõségi értelemben rendeltetésszerû és biztonságos használatra alkalmas módon elvégezte, és azt a Megrendelõ átvette; - pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendõk, amikor Megrendelõ a végszámlát kifizette (Megrendelõ bankszámlája megterhelésének napja). 6.2 A teljesítések igazolása írásban történik. 6.3 A teljesítési igazolás kiadására: - hiba- és hiánymentes mûszaki teljesítés esetében a mûszaki átadás átvételi eljárás lezárása napján, - a rendeltetésszerû és biztonságos használatot nem akadályozó hibák, hiányok esetében azok kijavítása, pótlása napján, kerülhet sor. 6.4 A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerzõdésben foglalt munkákat határidõre és I. osztályú minõségben elvégzi, valamint a kivitelezett/felújított építmény rendeltetésszerû és biztonságos használatra alkalmas. 4/15. oldal

5 Az I. osztályú minõség megállapítása a Magyar Szabvány szerint történik. Ha a munkatétel teljesítése nem I. osztályú, de visszabontásától Megrendelõ eltekint, a II. vagy III. osztályú minõség miatt Megrendelõ az adott munkatételnél jogosult II. osztály esetén 10 %, III. osztály esetén 20 %-os árcsökkentésre. 6.5 A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melynek során jegyzõkönyvben rögzítik az átadás-átvételnél észlelt hibákat és kijavításuk határidejét. 6.6 Az utó-felülvizsgálati eljárást a felek a 10./ pontban meghatározott jótállási/garanciális idõszak lejártakor folytatják le. 7./ Megrendelõ kötelezettségei 7.1 A Megrendelõ a Vállalkozónak a szerzõdés aláírásával egyidejûleg átadja a: - kiviteli terveket 2 példányban. 7.2 Megrendelõ garantálja az általa szolgáltatott adatok helyességét és jogtisztaságát. 7.3 Köteles a szerzõdésben meghatározott idõre a munkaterületet alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 7.4 A szerzõdésben foglalt fizetési kötelezettségeit a jelen szerzõdés 5./ pontjában meghatározott a fizetési feltételek szerint teljesíti. 7.5 A Vállalkozó megkeresésére 5 munkanapon belül állást foglal azon kérdésekben, amelyek a szerzõdés teljesítése során merülnek fel. 7.6 A mûszaki átadás-átvételt és a felülvizsgálatokat a Vállalkozó értesítése alapján a Megrendelõ szervezi. 7.7 Megrendelõ köteles a munka kivitelezését és az építési naplót mûszaki ellenõr útján a szerzõdés teljesítése során folyamatosan, de legalább 10 naponta ellenõrizni. 7.8 Köteles az utó-felülvizsgálati eljárást elõkészíteni, és arra a Vállalkozót meghívni. 7.9 Köteles eleget tenni a 18./ és 20./ pontban meghatározott tájékoztatási, illetõleg adatszolgáltatási kötelezettségének. 8./ Vállalkozó kötelezettségei 8.1 Fõ kötelezettsége kiterjed a szakmai felelõsségre, a szerzõdésben meghatározott célra való alkalmasságra, a tervben meghatározott minõség szerinti teljesítésre, illetõleg a véghatáridõ maradéktalan betartására. 8.2 Vállalkozó köteles a munka elvégzésére kizárólag hozzáértõ és szakképzett személyzetet alkalmazni. Köteles olyan alkalmazottjának munkavégzését, akirõl megállapítják, hogy a jelen szerzõdés bármely rendelkezésének a megszegéseképpen jár el vagy dolgozik, felfüggeszteni. 5/15. oldal

6 8.3 A Vállalkozó a munkáját úgy végzi, hogy tényleges elõrehaladása feleljen meg a megvalósítási ütemtervben (2. sz. melléklet) foglaltaknak, a beruházás követelményeinek Amennyiben Megrendelõ megállapítja, hogy a Vállalkozó tényleges elõrehaladása nem felel meg az általa elõírt követelményeknek, Vállalkozó a Megrendelõ felszólítására köteles az elõrehaladását gyorsító intézkedéseket tenni. Ha Megrendelõ azt állapítja meg, hogy Vállalkozó nem gyorsította az elõrehaladást, követelheti a létszám növelését és/vagy a többletmunkanapok, a túlórák és egyéb erõforrások igénybevételének elrendelését a szerzõdéses ár növelése nélkül A pontban foglaltak alkalmazása semmilyen körülmények között nem befolyásolhatja a munka minõségét. Ha a Vállalkozó nem tartja be a Megrendelõ fentieken alapuló utasításait, az megfelelõ indokot teremt annak megállapítására, hogy a Vállalkozó a munkát nem olyan ütemben (2. sz. melléklet) végzi, hogy biztosítsa a meghatározott idõre arányos teljesítést. 8.4 A Vállalkozó köteles a munkafolyamatait a Megrendelõ által kijelölt munkaterületre korlátozni. 8.5 A vállalkozás folyamán a Megrendelõ utasítása szerint köteles eljárni Amennyiben a Megrendelõ szakszerûtlen utasítást ad, erre vonatkozóan köteles a Vállalkozó írásban felhívni a figyelmét. Amennyiben a Megrendelõ az utasítását fenntartja, úgy a Vállalkozó a munkát a Megrendelõ kockázatára végzi el, vagy választása szerint elállhat a szerzõdéstõl. A figyelmeztetés elmulasztásából eredõ kárért a Vállalkozó a felelõs. 8.6 Vállalkozó köteles a Megrendelõt minden olyan körülményrõl haladéktalanul értesíteni, amely a saját vagy az alvállalkozói teljesítések vonatkozásában a minõséget, a szerzõdés szerinti elõrehaladást, a határidõk betartását gátolja, illetve veszélyezteti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható idõtartamát. 8.7 A Vállalkozó mindenkor köteles a munkaterületet tisztán és biztonságos állapotban tartani. A munkája befejezésével a Vállalkozó köteles azonnal visszaszállítani a munkaterületrõl valamennyi berendezését, ideiglenes építményét és a fel nem használt többletanyagait Az építési törmelék és hulladék kezelésével (minõsítése, szállítása és tárolása) kapcsolatban a Vállalkozó köteles betartani a veszélyes hulladékokról szóló 98/2001.(VI.15.) Kormány, és Paks Város Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról szóló 11/2003. (V.6.) számú rendeletében foglaltakat. 8.8 Vállalkozó a vállalkozás tárgyát a Megrendelõ által rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentációnak, a Magyar Szabványnak, mûszaki elõírásoknak, valamint az illetékes hatóságok követelményeinek megfelelõen, I. osztályú minõségben valósítja meg. Ha a Vállalkozó eltérést vagy összeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerzõdés és bármely törvény, jogszabály, szabályzat, rendelkezés vagy elõírás között, köteles azt haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelõnek, aki a megfelelõ, szükséges intézkedéseket megteszi. 8.9 Vállalkozónak az általa biztosított anyagok, szerkezetek, elemek/berendezések, és az elvégzett munka minõségét bizonylatolnia kell. 6/15. oldal

7 8.10 A Vállalkozó a kivitelezés teljes idõtartama alatt köteles építési naplót vezetni és azt a helyszínen, elzárt helyen õrizni. Vita esetén az építési napló bejegyzései, valamint a megrendelõ mûszaki ellenõrének véleménye az irányadók. Amennyiben a Vállalkozó nem ért egyet a Megrendelõ mûszaki ellenõrének véleményével, észrevételeit az építési naplóba bejegyzi Amennyiben a Vállalkozó a jogszabályoknak megfelelõ építési napló vezetési kötelezettségét elmulasztja, Megrendelõ jogosult a munka végzését a kötelezettség teljesítéséig felfüggeszteni Vállalkozó csak az ajánlatában megnevezett alvállalkozót, erõforrás szervezetet veheti igénybe, annak magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el A birtokbaadási eljáráshoz szükséges felelõs mûszaki vezetõi nyilatkozatok beszerzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó, illetve megbízottja köteles jelen lenni a kivitelezéssel kapcsolatos hatósági ellenõrzésnél, mûszaki átvételnél, eleget tenni az engedélyezõ (jóváhagyó) szervek utasításának, ideértve például az esetleges kijavítási, átalakítási munkákat is. A Vállalkozó ilyen jellegû hibás tevékenységébõl eredõ károkat (költségeket) maga viseli A munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a vagyonvédelemrõl és arról, hogy a környezet legkisebb zavarásával végezze a munkát A kivitelezéssel kapcsolatos balesetvédelmi elõírások megszegésébõl származó következmények a Vállalkozót terhelik. A tervekben foglalt feltételektõl történõ eltéréssel kapcsolatos következmények és bírságok, abban az esetben, ha a Vállalkozó részérõl elkövetett hibákból fakadnak, a Vállalkozót terhelik. Vita esetén az építési naplóban rögzítettek az irányadók. Az építési napló nem vagy nem megfelelõ vezetésébõl fakadó jogkövetkezmények a Vállalkozót terhelik A Vállalkozó Megrendelõi utasításra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasítást az építési naplóba bejegyezték, vagy ha a Megrendelõi utasítás írásban igazolható Vállalkozó a szerzõdéskötés idõpontjáig köteles a szerzõdés tárgyára vonatkozó felelõsségbiztosítás(oka)t (1. számú melléklet) Megrendelõ részére bemutatni, és annak egyszerû másolatát átadni Vállalkozó a mûszaki átadás átvételi eljárás megkezdésének tervezett idõpontja (legkésõbb a 2.1 pontban megadott véghatáridõ) elõtt 10 nappal köteles a Megrendelõnek készre jelentést küldeni. A készre jelentésben a Vállalkozónak meg kell jelölnie a munkák elkészültének idõpontját, mely egyben a mûszaki átadás átvételi eljárás napja. A Megrendelõ erre a napra hívja össze az eljárást Vállalkozó a mûszaki átadás - átvételi eljárás sikeres lezárását követõen, a vonatkozó jogszabályok elõírásai szerint (a Megrendelõ bankszámlájának végszámla összegével történõ megterhelését követõ 5 munkanapon belül) köteles az elkészült mûszaki alkotást a Megrendelõnek birtokba adni. Ennek keretében a Megrendelõ részére átadásra kerül a megvalósítási dokumentáció papír alapon 1 példányban és digitálisan (PDF formátumban) 1 példányban, mely az alábbiakat tartalmazza: - felhasznált anyagok és beépített elemek/berendezések minõségét tanúsító mûbizonylatai, - céges kivitelezõi nyilatkozatok, jegyzõkönyvek, 7/15. oldal

8 - minõségvizsgálati, illetve minõségtanúsító jegyzõkönyvek és bizonylatok, - negatív vízmintavételi jegyzõkönyvek, - nyomáspróba jegyzõkönyvek, - tömörségvizsgálati jegyzõkönyvek, - geodéziai bemérések (záradékolt földhivatali átvezetésre alkalmas változási vázrajz /5 példányban/ papír alapon, valamint digitálisan ITR és/vagy DXF formátumban is), - közmûvek nyíltárkos geodéziai bemérési jegyzõkönyvei (digitálisan ITR és/vagy DXF formátumban is), - közmû üzemeltetõi nyilatkozatok, - az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó kitöltött hulladék-nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelõ átvételi igazolása, - a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét, - az építmény használatával összefüggõ késõbbi munkákhoz kapcsolódó külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi tervet, - kivitelezéssel érintett ingatlantulajdonosok hozzájáruló nyilatkozata, - kezelési útmutató, - üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást, - a rendeltetésszerû és biztonságos használhatóságot igazoló felelõs mûszaki vezetõi nyilatkozatokat, - megvalósítási terveket aláírva és lepecsételve (+1 példányban útépítés megvalósítási tervet, + 1 példányban ivóvíz vezeték megvalósítási tervet), - építési napló másolatát, annak lezárása után Esetlegesen felmerülõ pótmunka jelen szerzõdés keretében nem vehetõ igénybe és nem számolható el. Pótmunka szükségessége esetén a Megrendelõ azt új a Közbeszerzési törvénynek megfelelõ eljárás lefolytatása eredményeként külön, önálló szerzõdés keretében fogja megrendelni, és az ott rögzített módon fogja elszámolni. 9./ A felek együttmûködése 9.1 Jelen szerzõdésben foglaltakkal kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni, mely értesítések személyesen, postai úton vagy telefaxon a kijelölt képviselõ részére foganatosíthatóak. Az értesítés hatályossá válik, amikor a címzett azt kézhez kapja. Az értesítés elmulasztásából eredõ károkért a mulasztó fél felelõs. A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely fél fõ kötelezettségeit érinti, haladéktalanul írásban is meg kell erõsíteni. Írásbeli megerõsítésnek minõsül a telefaxon megtett nyilatkozat is. 9.2 A felek az építési naplóba történõ bejegyzéssel kötelesek egymást értesíteni azokról a tudomásukra jutott tényekrõl és körülményekrõl, amelyek a jelen szerzõdésen alapuló kötelezettségeik szerzõdésszerû teljesítését veszélyeztetik. 9.3 Mindegyik fél köteles a károk megelõzése, valamint a bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tõle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelõzés vagy kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetõség nincs - mindegyik fél köteles elõzetes értesítés nélkül eljárni. 9.4 A Megrendelõ a kivitelezés során jogosult fénykép-, illetve videofelvételt készíteni a munkálatokról. 8/15. oldal

9 10./ Jótállás, szavatosság (garancia) VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS 10.1 Vállalkozó a nettó szerzõdéses (ajánlati) ár 5%-nak megfelelõ összegû és hónapig fennálló, bankgarancia biztosításával teljes körû jótállási biztosítékot bocsát Megrendelõ rendelkezésére. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot (bankgarancia biztosítása esetén a bank által kiadott bankgarancia levél eredeti vagy egyszerû másolati példányát) a mûszaki átadás - átvételi eljárás sikeres lezárása napjára keltezetten a végszámla mellékleteként köteles a Vállalkozó a Megrendelõnek átadni. Megrendelõt a Jótállási (garanciális) biztosíték összegébõl véglegesen megilleti mindazon költség, amely a mûszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelõ harmadik féllel elvégezteti. Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelõ köteles a jótállási (garanciális) biztosítékot a jótállási (garanciális) idõ lejártakor lefolytatott utó-felülvizsálati eljárás lezárásának idõpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére felszabadítani. A jótállási (garanciális) biztosíték rendelkezésre bocsátása nem mentesíti a Vállalkozót az úgynevezett "rejtett hibákkal" kapcsolatos felelõsség alól A Polgári Törvénykönyv, a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet, valamint a 3/2003. (II.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint Vállalkozó szavatolja, hogy: - a szerzõdés tárgyát képezõ munkát az ajánlatkérési dokumentáció, az ajánlat, a Megrendelõ által megadott kiindulási adatok, közbensõ adatszolgáltatások és a megrendelõi utasítások alapján, továbbá a megvalósítás ideje alatt érvényben lévõ hazai normatíváknak, mûszaki elõírásoknak, szabványoknak, az illetékes hatóságok követelményeinek és szabályzatainak megfelelõen valósítja meg; - a jelen szerzõdés értelmében beépített anyag, szerkezet és elemek/berendezés mentes lesz minden olyan hibától ami a Vállalkozó, az alvállalkozója, vagy a szállítója cselekedetébõl vagy mulasztásából származhat; - szavatolja továbbá az általa elvégzett tevékenység, a beépített anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések megfelelõségét és minõségét a hosszú távú üzemeltetés biztosíthatósága érdekében Megrendelõ a szavatossági jogait a teljesítés idõpontjától a kötelezõ alkalmassági idõ lejártáig érvényesítheti Vállalkozó garantálja a szerzõdés szerint beépített anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések minõségét, az elvégzett munkák szakmai és minõségi megfelelõségét a teljesítést követõ idõszakra A jótállási (garanciális) idõszak a sikeres mûszaki átadás-átvételt, próbaüzemeltetés esetén annak sikeres befejezését rögzítõ bizonylat kiállításától számítottan indul. A jótállási (garanciális) idõszak 60 hónapig tart. A jótállási (garanciális) idõszak alatt a Vállalkozó a Megrendelõi igény kézhezvételét követõ lehetõ legrövidebb idõn, de legfeljebb 15 naptári napon belül minden hibát megszüntet Amennyiben a Vállalkozó a szavatossági vagy jótállási (garanciális) kötelezettsége teljesítését elmulasztaná, Megrendelõ jogosult a szükséges javításokat harmadik féllel a Vállalkozó költségterhére elvégeztetni, anélkül, hogy a Vállalkozóval szemben fennálló bármely joga ezzel csorbát szenvedne. 9/15. oldal

10 11./ Minõségvizsgálat, minõségellenõrzés VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS 11.1 A Vállalkozó teljes mértékben felelõs azért, hogy a szerzõdésben foglalt munka a szerzõdés dokumentumainak mennyiségileg és minõségileg megfeleljen Vállalkozó lehetõvé teszi a Megrendelõnek - törvényileg szabályozott keretek között - saját területén és alvállalkozói körében a munkavégzés folyamán a minõségvédelmi és megbízhatósági, az elõírt tárgyi, személyi követelmények ellenõrzését A Vállalkozó az anyagokat úgy köteles rendelkezésre bocsátani (dokumentálni), hogy azok minõsége utólag ellenõrizhetõ legyen A felhasznált anyagok és az elvégzett munka minõségével kapcsolatos vita esetén - amennyiben a vitát a szerzõdõ felek megegyezéssel rendezni nem tudják - igazságügyi mûszaki szakértõ vagy a szakértõi intézet állásfoglalása az irányadó. A szakértõi díjat az a fél elõlegezi meg, akinek a szakértõ igénybevétele érdekében áll, és az viseli, akinek a hibájából a szakértõ igénybevételére sor került A takarásra, beépítésre kerülõ munkák ellenõrzése érdekében, vagy hatósági ellenõrzések megkezdése elõtt vállalkozó köteles az ellenõrzések és vizsgálatok várható idõpontját 3 munkanappal korábban az építési naplóba bejegyezni, és a Megrendelõt egyidejûleg telefax útján értesíteni Ha a Megrendelõ az értesítés ellenére az ellenõrzést elmulasztja, késõbb a beépített munkarészt csak akkor ellenõrizheti, ha az újból elvégzett munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak megfizeti. Ha az ellenõrzés során az ellenõrzést végzõ megállapítja a Vállalkozó szakszerûtlen munkavégzését, ez esetben az ellenõrzés és az újraépítés költségei a Vállalkozót terheli Nem mentesül a Vállalkozó a felelõsség alól, ha a Megrendelõ az ellenõrzést elmulasztotta vagy nem megfelelõen végezte el. 12./ A szerzõdés módosítása 12.1 Jelen szerzõdés módosítása a vonatkozó elõírások szerint mindkét fél által történõ cégszerû aláírással érvényes A felek csak akkor módosíthatják a szerzõdésnek az ajánlattételi felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció feltételei, illetõleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerzõdéskötést követõen a szerzõdéskötéskor elõre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerzõdés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A szerzõdés módosítására a Közbeszerzési törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok elõírásai szerint van lehetõség. 13./ Alvállalkozói, erõforrást nyújtó szervezeti szerzõdések 13.1 Vállalkozó a szerzõdés teljesítése érdekében csak az ajánlatában megjelölt alvállalkozó közremûködését jogosult igénybe venni. 10/15. oldal

11 Ha a szerzõdéskötést követõen a szerzõdéskötéskor elõre nem látható ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerzõdés vagy annak egy része a megjelölt alvállalkozóval nem lenne teljesíthetõ, Megrendelõ más megjelölt szervezet (személy) közremûködéséhez is hozzájárulhat, ha az a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek megfelel A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozók által elvégzett munkák és értékük: A közbeszerzés értékének 10 % - át meghaladó alvállalkozók adatai (név, cím, adószám, kamarai nyilvántartási szám /regisztrációs szám/): Hegedûs és Schmidt Kft Tolna, Bajcsy Zsilinszky u. 33. Adószám: Knysz.: 34A33215 Munka megnevezése: Viziközmûvek építése Munka nettó értéke (Ft): ,- Ft 13.3 A jelen szerzõdésben foglalt feltételek az alvállalkozókra is értelemszerûen kiterjednek Megrendelõ fenntartja magának a jogot, hogy az alvállalkozói szerzõdésekbe a jelen szerzõdésben megfogalmazott - alvállalkozóra is értelemszerûen vonatkozó - követelmények ellenõrzése érdekében betekintést nyerjen A közbeszerzés értékének 10 %-át el nem érõ alvállalkozók által elvégzett munkák: Munka megnevezése: Gázvezeték kiváltási munkák, geodéziai munkák, aknafedlap szintre emelések, szakfelügyelet, laborvizsgálatok, ideiglenes forgalomtechnika, kertészeti munkák (csak munkadíj), gázvezeték építés (csak munkadíj, földmunka nélkül) 13.6 Az erõforrást nyújtó szervezetek által elvégzett munkák: Erõforrást nyújtó szervezet adatai Munka megnevezése: (név, cím, adószám, kamarai nyilvántartási szám /regisztrációs szám/): / Felfüggesztés 14.1 Megrendelõ írásbeli értesítés útján bármikor felfüggesztheti a jelen szerzõdés szerinti munka egészének, vagy bármely részének az elvégzését. 11/15. oldal

12 Ilyen értesítés kézhezvétele után, hacsak az értesítés más igényt nem támaszt, a Vállalkozó köteles: - a munkát az értesítésben meghatározott idõpontban és mértékben azonnal megszakítani; - a felfüggesztett munkával kapcsolatban további megrendelések feladását, vagy alvállalkozói szerzõdések kötését az értesítésben meghatározott mértékben megszüntetni; - valamennyi megrendelés, alvállalkozói szerzõdés felfüggesztésére minden ésszerû erõfeszítést haladéktalanul megtenni oly módon, hogy a feltételek a Megrendelõ számára kielégítõek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfüggesztett munka teljesítésével kapcsolatosak; - a felfüggesztéssel járó költségek minimalizálására minden ésszerû intézkedést megtenni A szerzõdés teljes, vagy részleges felfüggesztéséért - amennyiben annak oka nem a Vállalkozó érdekkörében merült fel - a Vállalkozót kártalanítani kell. 15./ Vis maior Vállalkozó nem felelõs a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye. A Vállalkozó csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesítette a Megrendelõt a vis maior eseményrõl, annak okairól és várható idõtartamáról. A szerzõdésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett határidõket a vis maior idõtartamával a felek külön megállapodása alapján módosítani kell. 16./ Meghatalmazott képviselõk Megrendelõ meghatalmazott képviselõje: Hum Ferenc mûszaki osztályvezetõ tel.: 06/75/ fax: 06/75/ Mûszaki ellenõr (közlekedési sajátos építmények építése) Mûszaki ellenõr (vízgazdálkodási sajátos építmények építése): Alpekné Lovász Aranka beruházási ügyintézõ tel.: 06/75/ fax: 06/75/ Szeleczki József (KÉ/I.) tel.: 06/30/ fax: ---- Szeleczki József (VZ/I.) tel.: 06/30/ fax: ---- Vállalkozó meghatalmazott képviselõje: Kiszli László tel.: 06/78/ fax: 06/78/ /15. oldal

13 Felelõs mûszaki vezetõ (közlekedési építmények-utak építése): Felelõs mûszaki vezetõ (vízgazdálkodási építmények építése): Biztonsági és Egészségvédelmi koordinátor: munkavédelmi képesítése: Lõrincz Zoltán (KÉ/A) tel.: 06/78/ fax: 06/78/ Bodás János (VZ/B) tel.: 06/78/ fax: 06/78/ Filus János Gépész és Munkabiztonsági szakmérnök, Munkabiztonsági szakértõ Szakértõi engedély száma: 233/1998 tel.: 06/76/ fax: 06/76/ A képviselõk jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítés igazolására, építési naplóba történõ bejegyzésre és minden olyan megállapodásra, amely a szerzõdés teljesítésével összefügg, de nem jelenti annak módosítását. Az együttmûködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kötelesek írásba foglalni. A kijelölt képviselõk kinevezhetnek további kapcsolattartó személyeket, akik nevét és hatáskörét kölcsönösen közlik egymással. A kijelölt képviselõk személyének változásáról a felek kölcsönösen értesítik egymást. Az értesítést a változás elõtt 3 nappal levélben, vagy az építési naplóba történõ bejegyzéssel kell megtenni. 17./ Kötbérek, kártérítések 17.1 Kötbérterhes határidõ a 2.1 pontban rögzített idõpont. A kötbérterhes határidõ megnyílik többek között, ha a Vállalkozó a 2.1 pontban rögzített véghatáridõre a munkák elvégzését a Megrendelõ felé a szerzõdés 8.16 pontban rögzített módon nem jelenti le (nem kezdeményezi a mûszaki átadás átvételi eljárást), vagy a munkák elkészültét lejelenti (kezdeményezi a mûszaki átadás átvételi eljárást) de azok olyan hibákat, hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerû és biztonságos használatot akadályozzák Vállalkozó a 17.5 pontban meghatározott mértékû kötbér fizetésére és az azt meghaladó kár megtérítésére, illetve térítésmentes kijavításra köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelõs, nem vagy nem szerzõdésszerûen teljesít Késedelem esetén a Vállalkozó a Megrendelõ részére késedelmi kötbért köteles fizetni Amennyiben a késedelem - akár a részteljesítés tekintetében is - a 10 napot eléri vagy meghaladja, a Megrendelõ jogosult jelen szerzõdéstõl bármely jogkövetkezmény nélkül elállni. A Megrendelõ az elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér - és kártérítés - fizetési kötelezettségét nem érinti. A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az a Megrendelõ szerzõdésben vállalt kötelezettségének hibás teljesítésébõl fakad Kötbér esetén a Megrendelõ a szerzõdéses (ajánlati) ár esedékes részletébe a Közbeszerzési törvényben meghatározott módon beszámíthatja a kötbér összegét. 13/15. oldal

14 17.5 A kötbér mértéke: - késedelem esetén minden megkezdett nap után ,- Ft, mely a teljesítési határidõt követõ napon külön bejelentés nélkül esedékes; - hibás teljesítés esetén a közvetlenül és közvetetten érintett szerkezetek, anyagok szerzõdéses árára vetített 8 %, mely abban az esetben vethetõ ki, ha a hiba a Vállalkozónak felróható okra vezethetõ vissza (a minõségcsökkenés hosszú távú hatását, a használhatóságot és az esztétikai értékcsökkenést is figyelembe kell venni); minõségi hiba esetén kötbér helyett a 6.4 pont irányadó; - lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a nettó szerzõdéses (ajánlati) árra vetített 7 %, mely abban az esetben vethetõ ki, ha a meghiúsulás a Vállalkozónak felróható okra vezethetõ vissza Megrendelõ a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült fel. Megrendelõ a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerzõdésszegésbõl eredõ egyéb jogai érvényesítésére is jogosult. 18./ Tájékoztatás a szerzõdés módosításáról és teljesítésérõl Ha módosításra kerül sor Megrendelõ köteles a jelen szerzõdés módosításáról, továbbá köteles a szerzõdés teljesítésérõl jogszabályban meghatározott módon tájékoztatót közzétenni. 19./ Jogi viták rendezése 19.1 Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülõ mindenféle jogvitát, vagy nézeteltérést. Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, felek per étéktõl függõen a Paksi Városi Bíróság vagy a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki A jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekrõl szóló évi CXXIX. tv., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok elõírásai irányadóak Amennyiben a kivitelezés során az azzal kapcsolatos jogszabályok (szabványok) változnak, és ezen változások a kivitelezést befolyásolják, az ebbõl eredõ költségek a Megrendelõt terhelik. 20./ A szerzõdés nyilvánossága, adatszolgáltatás 20.1 Szerzõdõ felek tudomásul veszik, hogy jelen szerzõdés a közbeszerzésekrõl szóló törvény rendelkezése alapján nyilvános, annak tartalma közérdekû adatnak minõsül A 20.1 pont alól kivételt képez a Vállalkozó által az ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titok, melynek nyilvánosságra hozatalát megtiltotta. 14/15. oldal

15 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem jogosult korlátozni vagy megtiltani nevének, székhelyének, továbbá olyan adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a közbeszerzési eljárás során bírálati szempont alapján értékelésre került, amelyet a Megrendelõ az ajánlat elbírálása során döntése meghozatalával összefüggésben figyelembe vett, valamint amely a közérdekû adatok nyilvánosságára és a közérdekbõl nyilvános adatra vonatkozó törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 21./ A szerzõdés hatályba lépése Jelen szerzõdés négy egymással szó szerint megegyezõ eredeti példányban készült. Jelen szerzõdés a mindkét fél általi cégszerû aláírást követõen lép hatályba. A jelen szerzõdés csak az ajánlatkérési dokumentációval, az eljárás során keletkezett iratokkal, a Vállalkozó által benyújtott ajánlattal és az 1.3 pontban felsorolt mellékletekkel együtt érvényes és értelmezhetõ. Paks, szeptember 14. Megrendelõ Vállalkozó 15/15. oldal