KÉ 5485/2011. Szállítási Szerződés 1

Hasonló dokumentumok
Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Bólyi 49,4 kwp napelemes villamosenergia termelő rendszer építési munkái.

Lakiteleki Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett számú számlájára. A munkálatok 50 %-ának az elkészülte és leigazolását követőe

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 29-i nyílt üléséről

Kivitelezési szerződés

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S


Előterjesztés. A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre

Vállalkozási Szerződés

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Szállítási szerződés

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ NONPROFIT KFT. LABORATÓRIUMI REAGENSEK ÉS EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK BESZERZÉSE

Acél vázszerkezetes üzemépület építése

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban m

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Építési alvállalkozói szerződés

2/F. SZÁMÚ MELLÉKLET: TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTENDŐ MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

Szállítási szerződés

2/D. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOSAN SZABADFOGLALKOZÁSÚ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről , mint Megrendelők. Valamint....

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

Vállalkozási szerződés

ME Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Vállalkozói szerződés

"Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata Petőháza Kinizsi Pál u.

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban m

Szerződés száma:. Megbízási szerződés

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS


A szerződés tárgya: ŰSZT-2011-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés. Felhasználható összeg. tó.'ira*t2. ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r.

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

E L Ő T E R J E S Z T É S

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen Ft + áfa, azaz bruttó Ft-ba kerülne.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Jegyzőkönyvi kivonat

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Útkarbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

A szerződés időtartama: a munkaterület átadásától (várhatóan július 1.) február 28-ig terjedő időtartamra.

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása. Kétviselő-testületi döntés alapján közlekedésfejlesztési pályázatot nyújtottunk be.

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

Átírás:

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS NAPELEM TELEPÍTÉSE A BÓLYI TERÜLETI KÖZPONTI MŰHELY TETEJÉN. KÉ 5485/2011. Szállítási Szerződés 1

amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi u. 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József - polgármester Adószám: 15330781-2-02 Számlaszám: 50100019-12001149 Számlavezető pénzintézet: Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Kapcsolattartó: Hárs József - polgármester Telefon: (+36) 69 / 368 900 Telefax: (+36) 69 / 869 440 E-mail: hivatal@boly.hu továbbiakban, mint Megrendelő másrészről: Szállító neve: STS GROUP Mérnöki Iroda Zrt. Székhelye: 9027 Győr, Juharfa utca 24. Teljes jogú képviselője: Gyepes Tamás Cégjegyzék szám: 058-10-001800 Adószám: 13769167-2-08 Számlaszám: 10400401-50485248-54491003 Számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Kapcsolattartó: Tunner Levente Telefon: 06-96/518-420 Fax: 06-96/518-421 E-mail: tunner.levente@stsgroup.hu továbbiakban, mint Szállító Előzmény A szerződés feltételesen lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján feltételesen kerül megkötésre, tekintettel arra, hogy a Megrendelő aláírt támogatási szerződéssel nem rendelkezik, ezért Megrendelő a Kbt. 48. (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazza. Ebben az esetben a Kbt. 82. -t, a 99/A. (1) bekezdését és a 303. -t úgy kell alkalmazni, hogy az ott írt oknak, illetőleg körülménynek minősül a támogatásra irányuló igény el nem fogadása. A szerződés szerinti megvalósításra csak a megrendelő által benyújtandó sikeres KEOP pályázat esetén kerülhet sor. A munka kezdési időpontja függ a pályázat elbírálásának időtartamától. A megajánlott árat a Szállító 2012. június 30. napjáig történő munkakezdési időpontig köteles fenntartani. Amennyiben a Megrendelő ezt követően ad csak ilyen utasítást, akkor a Szállító jogosult a szerződéstől minden kötelezettség nélkül elállni. Szállítási Szerződés 2

1. Szerződés tárgya: Megrendelő megrendeli Szállító pedig vállalja a Napelem telepítése a Bólyi Területi Központi Műhely tetején. elnevezésű beruházás tárgyát képező napelemes rendszer teljeskörű szállítását, telepítését és üzembe helyezését a szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlati felhívás és dokumentáció, illetve a nyertes Szállítói ajánlat alapján. A részletes műszaki specifikációt az Ajánlatkérési Dokumentációval összhangban elkészített és benyújtott Ajánlati Dokumentáció tartalmazza, mely a szerződéshez nem csatolt, de annak tartalmilag elválaszthatatlan része. A feladat a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot megvalósításával teljesül a vonatkozó szabványokban, szakmai előírásokban továbbá a tervekben foglaltaknak megfelelően. Szállító a munkákat a szerződéskötés időpontjában érvényes magyar szabványok szerinti I. osztályú minőségben teljesíti, feladata továbbá, hogy a művet a vonatkozó hatályos jogszabályok és műszaki előírások maradéktalan betartása mellett határidőre teljes körűen elkészítse és elvégezze, a megvalósításhoz és az üzembe helyezéshez esetlegesen szükséges engedélyeket beszerezze, a létesítmény próbaüzemét elvégezze. 2. Vállalkozói díj összege: Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Szállítót az 1. pont alatti feladatok teljesítéséért Nettó vállalkozói díj:... 21.550.000,-Ft ÁFA (25%)... 5.387.500,-Ft Vállalkozói díj összesen:... 26.937.500,-Ft, azaz: Huszonhatmillió-kilencszázharminchétezer-ötszáz forint. A szerződés árképzése átalánydíjas, így a szerződéses összegen felül többletmunka nem számolható el, csak pótmunka elszámolására van lehetőség. Pótmunka az Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlattételi Dokumentáció és a Műszaki tervek ill. azok mellékleteinek egyikében sem szereplő műszaki tartalom, amely műszaki tartalom nélkülözhetetlen a megvalósítandó mű üzemszerű működéséhez. Pótmunka összegének meghatározása a megépített műszaki mennyiségek és az ajánlattevő ajánlatában szereplő egységárak felhasználásával történik. A szerződés megkötését követően a szállító viseli annak jogkövetkezményét, amely a terv, műszaki specifikáció olyan hiányosságaiból adódik, melyet a szállítónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellet volna, de a szerződéskötést megelőzően a kiegészítő tájékoztatás során azt nem jelezte. A szállító köteles megfizetni minden illetéket, díjat, vámot, bérletet, adót és járulékot, ill. bármely más kiadást, mely a szerződésben szereplő műszaki tartalom teljes körű elvégzéséhez szükségeltetik. Szállítási Szerződés 3

A megajánlott árat a Szállító 2012. június 30. napjáig történő munkakezdési időpontig köteles fenntartani. Amennyiben a Megrendelő ezt követően ad csak ilyen utasítást, akkor a Szállító jogosult a szerződéstől minden kötelezettség nélkül elállni. Az ajánlattételi árnak fedezetet kell nyújtania a járulékos költségek fedezetére is, különösen: - fel,- és levonulás - építés ideje alatti esőzések elleni védelem - biztosítási költség - minőségvizsgálatok - kalkulált árváltozások - finanszírozás, garanciák költségei - szállító útvonalak karbantartása - munkaterület őrzése - terület folyamatos tisztántartása, takarítása - kivitelezéshez felhasznált villamos energia díja 3. Teljesítési határidők: Az 1. pont alatti feladatok teljesítésének határideje: Munka kezdés időpontja: a megrendelő írásos értesítése alapján, mely ha 2012. június 30. napját követően kerül kiadásra a szállítónak elállási joga van a szerződést minden következmény nélkül Munka időtartama: 4 hónap Szerződő Felek megállapodnak, hogy Szállító jogosult előteljesítésre. A Szállító a berendezéseket csak a Megrendelő írásos beleegyezésével jogosult telepíteni november 30 és március 1 közötti időtartamban. Amennyiben a Megrendelő a hozzájárulást megtagadja, ezen időszak a teljesítés időtartamába nem számít bele. Késedelmes teljesítés esetén a szállító kötbér fizetésére kötelezett. 4. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 4.1. Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú teljesítést fogad el. 4.2. A berendezések telepítése oktatási intézmény területén kerül sor, így a szállító folyamatosan egyeztetni köteles a megrendelővel a szükséges munkaterület vonatkozásában. 4.3. A Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges pótmunka elvégzése érdekében adhat utasítást a Szállítónak. 5. Szállító jogai és kötelezettségei: 5.1. A Szállító a telepítés helyszínét megtekintette annak ismeretében és a telepítéshez szükséges információk birtokában vállalkozik a beruházás megvalósítására. Szállítási Szerződés 4

5.2. Szállító teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződés alapján elvégzendő munkákat a terveknek és hatósági előírásoknak megfelelően, határidőre és jelen szerződésnek megfelelően elvégzi, valamint a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas. 5.3. A Szállító vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező feladatokat, munkákat az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik. 5.4. A Szállító vállalja a telepítéshez az ideiglenes elektromos energia vezetékek kiépítését saját költségén, a meglévő hálózatról almérők beépítésével. A telepítés ideje alatt a felszerelt almérőkön keletkező fogyasztások költségeit is a Szállító vállalja. 5.5. Szállító köteles a jogszabályok és szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszűntetni. A szállító csak Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró I. o. anyagot, berendezéseket használhat fel. A beépített anyagok műbizonylatait a szállítónak magyar nyelven kell szolgáltatnia. Az ezekkel kapcsolatos költségeket a szállítónak kell viselnie. 5.6. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt, ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-felszámolási végelszámolási eljárás indul. Szállító ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, vagy összeolvadásra kerül sor. A Szállító felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 5.7. A Szállító köteles a teljesítés során gondoskodni az érvényben lévő munkavédelmi, a biztonságtechnikai, a tűzrendészeti, a balesetvédelmi, az érintésvédelmi és a környezetvédelmi előírások betartásáról. 5.8. A Szállító feladata a tárgyi beruházás megvalósítása, függetlenül attól, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező tételes költségvetés tartalmaz-e minden munkarészt, mennyiséget. 5.9. Ha a Szállító anyagbeszerzési akadály miatt a szerződés elválaszthatatlan részét képező tételes költségvetésben kiírt anyagot nem tudja beszerezni, úgy a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult attól eltérő, de azonos műszaki paraméterekkel rendelkező és műszaki színvonalú más anyagot beépíteni. 5.10. A Szállító felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező munka végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni. 5.11. A felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni. A Szállító köteles Megrendelőt haladéktalanul írásban étesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében. 1. Műszaki átadás-átvétel 6.1. A szerződésben szereplő munkák teljes elkészülte után (azaz rész műszaki átadásra nincs lehetőség) a Szállítónak készrejelentést tesz a Megrendelő felé.. Szállítási Szerződés 5

6.2. Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére vonatkozó határidőket megjelölni. Az átadás-átvételi eljárásról a Felek mindkét fél részéről aláírt jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a létesítmény átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat a Szállítónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie, továbbá el kell végeznie az átadás-átvételi eljárás során valamely hatóság által előírt munkákat is. 6.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele valamennyi létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas készültsége. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele 6.6. pontban meghatározott feltételek teljesítése és az ott meghatározott dokumentumok szolgáltatása. 6.4. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény rendeltetésszerű használatát nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. Ha az átvétel megtörtént, az észlelt kisebb hibákat, hiányosságokat azonban a Szállító a jegyzőkönyvben megjelölt határidőre mégsem küszöböli ki, akkor a Megrendelő jogosult a javítást (a hiányzó munkát) a Szállító költségére mással elvégeztetni, illetve díjleszállításra jogosult. A hibák kijavításához (hiányok pótlásához) szükséges összeget és a díjleszállítás összegét a Megrendelő jogosult az átadás-átvételt követően a Szállító által kiállított végszámlából visszatartani. 6.5. Amennyiben a Megrendelő az átvételt a rendeltetésszerű használatot akadályozó nagyobb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt jogszerűen megtagadta, akkor a jegyzőkönyvben a felek az átadás-átvételre újabb határidőt tűznek ki, ezek a határidők azonban nincsenek befolyással a szerződés kötbér megállapításaira. 6.6. A műszaki átadás-átvétel eljárás keretében a Szállító a megrendelőnek köteles átadni az alábbi dokumentumokat: - kivitelezői nyilatkozat, - a beépített anyagok műbizonylatai, - beépített berendezések, gépek gépkönyvei, használati útmutatója - minőségvizsgálat jegyzőkönyvei - garanciajegyek 6.7. A sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kezdődik a Szállító által vállalt jótállási és szavatossági idő. 6.8. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejárás). A Megbízott lebonyolító készíti elő az utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket. 6.9. A Szállító a 60 hónap jótállási időszakban évenként egy alkalommal térítésmentesen átvizsgálja az általa épített létesítmény(eke)t, ill. az üzemeltetői jelzés alapján elvégzi a szükséges ellenőrzést. 7. Kapcsolattartás A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a cégszerűen aláírt levél vagy okirat. Szállítási Szerződés 6

Szállító részéről: név: Tunner Levente tel és faxszám: 06-96/518-420, Fax: 06-96/518-421 Megrendelő részéről: név: Hárs József polgármester tel és faxszám: 69/368-900, 69/869-405; 69/869-440 8. Pénzügyi feltételek: 8.1. Amennyiben a Szállító bármilyen olyan munkát elvégez, amelyet a Megrendelő nem szabályszerűen rendelt meg, akkor azok megtérítésére, kifizetésére Megrendelő nem kötelezhető. 8.2. A Szállító a számlát a Megrendelő nevére és címére kiállítva Megrendelőnek küldi meg teljesítésigazolás végett. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szállító a határidőre elkészült és leigazolt munkák átadását követően haladéktalanul jogosult számlázni. A Megrendelő a kiállított számlák alapján a teljesítés ellenértékét a Kbt. 305. (3) bekezdés c) pont szerinti számla ellenértékét 45 napon belül teljesíti az ajánlatkérőként szerződő fél [Kbt. 305. (3) bekezdés i) pont alapján], a Kbt. 305. (3) bekezdés g) pontjában meghatározott ellenérték teljesítésének határideje 15 nap [Kbt. 305. (3) bekezdés g) pont] a Szállítónak 10400401-50485248-54491003 számú a(z) Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. pénzintézetnél vezetett számlájára. 8.3. A Megrendelő előleget nem ad, részszámla benyújtására nincs lehetőség. A Szállító díjbekérőt jogosult benyújtani, melynek saját forrás részét a Megrendelő, a támogatási részét pedig a Támogató fizeti meg közvetlenül a Szállító által vállalt fizetési határidőn belül. A díjbekérő pénzügyi teljesítését követően a Szállító köteles számla kiállítására 2 munkanapon belül. 8.4. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetendő késedelmi kamatra a Ptk. ide vonatkozó szabályai az irányadók. 8.5. A Megrendelőt kötbér illeti meg akkor, ha a Szállító szerződéses kötelezettségeinek bármelyikét késedelmesen teljesíti. A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A Szállító köteles az ajánlatában vállalt kivitelezési véghatáridő betartására. A véghatáridő elmulasztása kötbérterhes. A késedelmi kötbér összege: a Megrendelőt a késedelem napjaira a bruttó vállalási ár 0,5 %-a mértékű napi kötbér illeti meg. 8.6. A Szállító hibájából történő meghiúsulás esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesíthet. A meghiúsulási kötbér összege az ÁFA nélküli vállalási összeg 7,0 %-a. A kötbért a Megrendelő jogosult a benyújtott végszámla összegéből levonni. 9. Záró rendelkezések: 9.1. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Szállító kárát megtéríteni. Szállítási Szerződés 7

9.2. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Szállító a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Ez értelemszerűen vonatkozik a határidők betartására is. 9.3. A Megrendelőnek és a Szállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merült fel. 9.4. Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel módosítható és egészíthető ki. Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen. 9.5. Jelen szerződés akkor is érvényes, ha bármelyik rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, vagy a bíróság azzá nyilvánítja. Az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést Szerződő Felek szerződésének megkötése időpontjában fennállott szándékának megfelelő, érvényes rendelkezéssel kell pótolni. 9.6. Ha a Megrendelő és a Szállító az említett közvetlen és közvetett tárgyalások megkezdésétől számított 14 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján, vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, ideértve a szerződés létrejöttével, érvényességével, megszüntetésével stb. kapcsolatos jogvitákat is, úgy e jogviták eldöntésére kikötik hatáskörtől függően a Mohács Városi Bíróság, illetve a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 9.7. VIS MAIOR: Felek befolyásán kívül álló következő körülmények tekintendők felmentő okként és nem képezik kötbérigény tárgyát, ha a jelen Szerződés aláírása után merültek fel, vagy ha a jelen Szerződés aláírása előtt merültek fel, és a következményeiket nem lehetett az említett időpont előtt előre látni, és a Szerződés teljesítését ezáltal akadályozzák: - természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.)- tüzek, robbanások, járványok, - ionsugárzás, vagy radioaktív tevékenységből származó szennyeződés, - olyan hatósági intézkedés(ek), amely(ek) a szerződés teljesítését változatlan feltételek mellett ellehetetleníti(k), - háború vagy egyéb ellenségeskedés (hadüzenettel vagy anélkül), megszállás, ellenséges cselekmény, mozgósítás, katonai igénybevétel, embargó, - lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, terrorista cselekmény, - sztrájk, zendülés, villongás vagy rendzavarás. Ha bármely Felet vis maior által károsodás éri, a másik Felet annak megtörténtéről haladéktalanul írásban értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vis maior részleteit, valamint annak bizonyítékát, hogy az eset elkerülhetetlen volt, és hogy ez késlelteti a Fél szerződésbeli kötelezettségeinek teljesítését. Az értesítésben a vis maior becsült időtartamát is meg kell határozni, valamint annak kinyilatkoztatását, hogy a károsult Fél a vis maior fennállása képtelen szerződéses kötelezettségeinek eleget tenni. 9.8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre, beleértve a szerződés egészének, vagy részének érvényességét, a Ptk. szabályait és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. x x x Szállítási Szerződés 8

Jelen szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, elolvasás és megértés után saját kezűleg írták alá. Jelen szerződés 5 példányban jött létre, melyből 3 példány a Megrendelőt, 2 példány pedig a Szállítót illeti meg. Bóly, 2011. május hó 31. nap MEGRENDELŐ: Aláírta és lepecsételte: SZÁLLÍTÓ: Aláírta és lepecsételte:. Hárs József - polgármester BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA nevében P.H.... Gyepes Tamás - ügyvezető STS Group Mérnöki Iroda Zrt. nevében. P.H ELLENJEGYEZTE: Aláírta és lepecsételte:. Dr. Morvay Gyula - jegyző P.H. Szállítási Szerződés 9

FELHATALMAZÓ LEVÉL 1. melléklet Tisztelt Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 7/A (hitelintézet neve és címe) Megbízom/megbízzuk Önöket a Kbt. 99. (1) bekezdésében foglaltak alapján, hogy az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult szervezet mint a Napelem telepítése a Bólyi Területi Központi Műhely tetején. közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Kbt. 305. (6) bekezdésben szereplő feltételek megvalósulása esetén - az ajánlatkérő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, az ajánlattevővel kötött vállalkozási szerződés szerinti fizetési határidő eredménytelen elteltét követően - az igazolt teljesítéssel fedezett vállalkozói díj pénzügyi teljesítésére benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Számlatulajdonos megnevezése: Bóly Város Önkormányzata Számlatulajdonos székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Felhatalmazással érintett 50100019-12001149 bankszámla száma: Jogosult neve: STS Group Mérnöki Iroda Zrt. Jogosult székhelye/címe: 9027 Győr, Juharfa utca 24. Jogosult bankszámla száma: 10400401-50485248-54491003 Jogosult számlavezetőjének megnevezése: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig. A felhatalmazás a Jogosult szervezet írásbeli hozzájárulásával vonható vissza, vagy amennyiben a számlatulajdonos a szerződésben foglalt összeg kifizetését igazolni tudja. Kelt : Bóly, 2011. május hónap 31. nap. Záradék:.. Számlatulajdonos A Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Bóly Város Önkormányzata Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti. Kelt : Bóly, 2011. május hónap 31. nap... Hitelintézet Szállítási Szerződés 10

NYILATKOZAT A Támogatási Okirat kézhezvételekor lép életbe a feltételes eszközbeszerzési szerződés. A beruházás kivitelezőjének ezen nyilatkozatot a műszaki megvalósítás előtt 3 példányban alá kell írnia (1 példány a kivitelezőé, 1 példány a pályázóé, 1 példányt be kell nyújtania a Közreműködő Szervezethez). Alulírott Gyepes Tamás (MV-VI/A-08-5372), mint az STS Group Zrt. kivitelező cég felelős műszaki vezetője büntetőjogi és anyagi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a természetben a 7754 Bóly, Hunyadi utca 2-3. található, Bóly 853, 855 helyrajzi számú ingatlanon cégünk a TPV180-MO/190 napelem eszközök beszerelését és az ezzel járó kiviteli munkákat a Szakács Péter auditor (név) által javasoltaknak megfelelően (és amennyiben engedélyköteles, akkor a vonatkozó engedélynek megfelelően), a KEOP 4.2.0/A pályázati útmutató E fejezetében meghatározott technológiaspecifikus szakmai jogosultsági kritériumoknak, valamint a vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásával, szakszerűen végzi, továbbá, a kivitelezés során a vonatkozó szabványok előírásait betartja. Kelt: 2011. május 31... felelős műszaki vezető.. vállalkozó Átvettem: Kedvezményezett nevében: Szállítási Szerződés 11