VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név: cím: adószám: bankszámlaszám: KSH szám: képviseli: Hidegkút Község Önkormányzata Pénzes Erzsébet polgármester továbbiakban mint Megrendelő másrészről név: cím: adószám: bankszámlaszám: képviseli: STRABAG Általános Építő Kft. továbbiakban mint Vállalkozó, együttes említés esetén Felek között a mai napon és helyen az alábbiak szerint. 1. Szerződés tárgya Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a helyszín Megrendelő képviselőjével történt megtekintése után ajánlott műszaki tartalommal a Hidegkút, Hosszú utca aszfaltozása a Hosszú utca 31 54. sz. közötti szakasz (hrsz. 138/1.) kivitelezése tárgyú munka jelen szerződésben és mellékletében, valamint az ajánlattételi dokumentációban rögzített feltételekkel I. osztályú minőségben történő teljeskörű megvalósítását. 2. A teljesítés helye 2.1 Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott beruházást Vállalkozó Hidegkút község közigazgatási területén, az alábbi ingatlanon valósítja meg: Belterület: 138/1 hrsz., Hosszú utca 31 54 sz. előtti szakasz; 3. Vállalkozói díj 3.1 Az 1. pontban körülírt munka vállalkozói díja: Vállalkozói díj nettó:... 3 936 837,- Ft 27% ÁFA: 1 062 946,- Ft Vállalkozói díj összesen:... 4 999 783,- Ft 1
3.2 Fenti összeg rögzített egységárakon, a befejezési határidőre prognosztizált fix összegű átalányár, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak az 3.1. pontban és a mellékletben meghatározott műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, ezért Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során az esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem emelhet. 3.3 Vállalkozó a Megrendelő által az ajánlatkérési eljárásban kiadott dokumentumok alapján elkészített tételes árajánlatával támasztotta alá a 3.1. pontban meghatározott, egyösszegű, átalányáras vállalkozói díját. 4. Teljesítési határidők 4.1 A munkaterület átadásának határideje: szerződéskötés napján. 4.2 A kivitelezés befejezési határideje: 2014.szeptember 10. 4.3 Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó Megrendelővel folytatott előzetes egyeztetés esetén a szerződésben foglalt véghatáridő előtt is jogosult teljesíteni. 5. Műszaki feltételek 5.1 Megrendelő köteles a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni. 5.2 Megrendelő köteles a munkahelyet a munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotban átadni. 5.3 A munkaterület átadását a Vállalkozó kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről. 5.4 A munkaterület állapot rögzítése átvételkor a Vállalkozó kötelessége. 5.5 Vállalkozó a munkálatok tényleges megkezdése előtt egy naptári nappal írásban értesíti Megrendelőt. 5.6 A munkavégzés idején a munkaterület lehatárolásának a KRESZ; a Közlekedési és Vízügyi miniszter 3/2001.(I.31.) KöViM rendelete a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről; valamint az ÚT 2-1.119. 2010. A közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása útügyi műszaki előírás követelményeinek meg kell felelnie. 5.7 Vállalkozó felelős a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-átvétel lezárultáig a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, továbbá a munkahely elkerítéséért és a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséért. 5.8 A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárultának időpontjáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az élet- és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is. 2
5.9 Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadás-átvételi eljárása során. 5.10 Megrendelő jogosult és köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit a megadott kapcsolattartási úton Vállalkozó felé írásban jelezni. 5.11 Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően írásban, legalább 3 munkanappal korábban értesíteni. 5.12 A munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében, vagy azok elhárításában szükség szerint köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. 5.13 Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 5.14 Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatokról a minőségi tanúsítványt, megfelelőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése. 5.15 Beépítésre csak Magyarországon minősített, érvényes szabványoknak és az ajánlatban meghatározott műszaki feltételeket biztosító megfelelő I. osztályú anyagok és termékek használhatók. 5.16 A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványok, az ágazati műszaki szabályzatok és vonatkozó a műszaki irányelvek előírásai szolgálnak. 5.17 A kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó saját költségén köteles. 5.18 Vállalkozó köteles a munkavégzésével kapcsolatosan okozott károkat megtéríteni, illetőleg a munkaterületet az eredeti állapotnak megfelelően saját költségén helyreállítani. 5.19 Vállalkozó Megrendelő előzetes hozzájárulásával jogosult alvállalkozó igénybevételére, akinek tevékenységéért sajátjaként felelős. 6. Pénzügyi feltételek 6.1 Megrendelő nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 6.2 Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően Megrendelő képviselője által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújthatja be végszámláját a Megrendelőnek. Megrendelő köteles a számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott számlájára történő átutalással kiegyenlíteni. 3
6.3 Megrendelő előteljesítést elfogad, azonban ez nem jelenti automatikusan az előrehozott számlázás lehetőségét. 6.4 Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a PTK-ban meghatározott késedelmi kamatot köteles Vállalkozó részére megfizetni. 6.5 Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést nem Vállalkozónak felróható okok miatt le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi leigazolt teljesítményét soron kívül leszámlázni. 6.6 Hibás teljesítés esetén a javítás értékének megfelelő összeg kifizetése tartható vissza a számlából. A javítás értékét Felek a vállalkozás díjának alapjául szolgáló árak segítségével közösen határozzák meg. 7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 7.1 Késedelmi kötbér Vállalkozó hibájából fakadó késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó köteles Megrendelőnek naponta a nettó vállalkozói díj 1%-ának megfelelő, de összesen maximum a nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő késedelmi kötbért megfizetni. 7.2 Hibás teljesítési kötbér A szerződésben vállalt közbenső intézkedések elmulasztása, vagy hibás teljesítés esetén a Vállalkozó kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett munkának a Megrendelő által meghatározott értéke. A kötbér mértéke legfeljebb a nettó vállalkozói díj 30 %-a. 7.3 Meghiúsulási kötbér Harminc napot meghaladó, a Vállalkozónak felróható okból származó, jegyzőkönyvben, vagy egyéb írásos dokumentumban (pl.: megrendelői felszólítás) rögzített késedelem esetén a vállalkozói teljesítés meghiúsultnak tekintendő, amely esetben Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni Megrendelőnek. 7.4 Megrendelő a jogos kötbérigényét a Vállalkozó (vég)számlájával szemben kiállított számviteli bizonylatával érvényesíti. 7.5 Harminc napot meghaladó, a Vállalkozónak felróható okból származó, jegyzőkönyvben rögzített késedelem esetén a Megrendelő díjazás nélkül elállhat a szerződéstől. 7.6 A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó elvégzett és dokumentálható munkájának költségeit és az elállásból származó kárát megtéríteni. 7.7 A Megbízó a szerződésszegésből eredő, kötbér mértékét meghaladó kárának megtérítésére is igényt tart. 8. Átadás-átvétel 8.1 A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez, melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt 8 naptári nappal köteles értesíteni. Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi 4
jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést. 8.2 A műszaki átadás-átvétel feltétele a hiba és hiánymentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas létesítmény elkészítése. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával történik meg. 8.3 Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul, I. osztályú minőségben, használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban elkészült létesítmények átvétele. 8.4 Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás. 8.5 Vállalkozónak 3 munkanappal a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt Megrendelő részére szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját 1 példányban, benne a megvalósulási dokumentációt, melyben rögzítésre kerül, hogy Vállalkozó a munkát a hatályos jogszabályok és a szerződésben foglaltak szerint teljesítette, 9. Szavatosság és jótállás 9.1 Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődik. 9.2 Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka minőségéért. 9.3 Vállalkozó az általa, vagy Alvállalkozói által végzett kivitelezési munkákra 24 hónap jótállási (garanciális) időtartamot vállal. A Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett új létesítményre, illetve létesítményrészekre a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja. 9.4 Megrendelő köteles a jótállási idő alatt fellépő hibákat haladéktalanul, de legkésőbb a vállalt jótállási idő lejártáig a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó köteles a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 45 napon belül nem végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére és kockázatára azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak költségét Vállalkozó felé leszámlázni. Vállalkozó az ily módon felé leszámlázott összeg jogosságát elismeri, a felé kiállított számlát befogadja, és annak ellenértékét 30 naptári napon belül kiegyenlíti. 9.5 Amennyiben a jótállási időszakban olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket Vállalkozó felszólításra azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek jogosult a munkát Vállalkozó költségére és kockázatára azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak költségét Vállalkozó felé leszámlázni. Vállalkozó az ily módon felé leszámlázott összeg jogosságát elismeri, a felé kiállított számlát befogadja, és annak ellenértékét 30 naptári napon belül kiegyenlíti. 10. Felek kapcsolattartása 5
Megrendelő részéről: Név Cím Tel.: Fax: Mobiltel.: E-mail: Vállalkozó részéről: cím: Tel/Fax: E-mail: 11. Különleges szerződéses feltételek 11.1 Amennyiben a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, köteles azt a Megrendelő felé, 3 munkanapon belül jelezni. Ezen esetben a Megrendelő jogosult a munkák szakértővel való felmérésére és a szerződés teljesülését más vállalkozó megbízásával biztosítani. Az ebből eredő költségek a Vállalkozót terhelik. 12. Záró rendelkezések 12.1 A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. rendelkezéseit 12.2 Szerződő Felek e szerződés aláírásával minden, a szerződésből fakadó esetleges jogvitájuk esetére a Veszprémi Járásbíróság hatáskör hiányában a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 12.3 Szerződő Felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 4 példányban készült Vállalkozási szerződést elolvasták, annak tartalmát részükre megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírták. 13. Szerződéshez tartozó dokumentumok 13.1 Szerződő Felek a szerződés alapdokumentumaiként a Vállalkozó ajánlatát tekintik. A szerződés csak a fenti dokumentumokkal együtt érvényes. Kelt: Veszprém, 2014..hó.nap...... Hidegkút Község Önkormányzata STRABAG Általános Építő Kft Megrendelő Vállalkozó Pénzügyi ellenjegyző: 6