VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET amely létrejött egyrészről név: Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC) cím: 8230 Balatonfüred, Bartók Béla utca 19. KSH szám: adószám: bankszámlaszám: képviseli: Makó István továbbiakban mint Megrendelő másrészről név:... cím:... KSH szám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli: továbbiakban mint Vállalkozó, együttes említés esetén Felek között a mai napon és helyen az alábbiak szerint: 1. Előzmények A Magyar Labdarúgó Szövetség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 71. -ának (1) bekezdése, a sportról szóló évi I. törvény 22. (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 22/C. -a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet 4. -ának (5) bekezdése alapján támogatásban részesítette a Megrendelőt. A Támogatásról szóló határozat iktatószáma: ki/jh /2014., ügyiratszáma: be/sfp-5940/ Szerződés tárgya 2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi létesítmény teljeskörű megvalósítását a jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel, a rendelkezésre bocsátott tervdokumentációk, illetőleg engedélyek alapján az Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club (BUSC), MLSZ sfp-5940 öltözőépítés kivitelezése 1

2 3. Teljesítés helye 3.1. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott beruházást Vállalkozó Balatonfüred város közigazgatási területén, az alábbi helyrajzi számú ingatlanon valósítja meg: 5454/2. hrsz. 4. Vállalkozói díj A 2. pontban körülírt munka vállalkozói átalánydíja: Vállalkozói átalánydíj: Vállalkozói átalánydíj összesen nettó:,- Ft,- Ft 27% ÁFA:,- Ft Szerződéses összeg:,- Ft azaz: forint Megrendelő és a Vállalkozó együttesen megállapítják, hogy amennyiben a jelen szerződésben felsorolt munkák az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 142. (1) b) pontjának hatálya alá tartoznak akkor az adott jogszabályban előírtak szerint kötelesek eljárni Fenti összeg rögzített egységárakon, a befejezési határidőre prognosztizált fix összegű átalányár, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak a 2. pontban meghatározott és az pályázati dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, ezért Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során a dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem emelhet A Vállalkozó a Megrendelő által kiadott pályázati felhívás, a pályázati dokumentáció és mellékletei, valamint a tervezők által készített költségvetéskiírások alapján elkészített tételes árajánlatával támasztotta alá a 4. pontban meghatározott vállalkozói díját, azonban a tételes árajánlat csak tájékoztató jelleggel készült és a Felek közötti elszámolás továbbra is az átalányáras szerződésekre vonatkozó szabályok szerint történik, feltéve, hogy a szerződés tárgyát képező létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban valósul meg Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 2

3 5. Határidők 5.1. A munkaterület átadásának határideje: szerződéskötéstől számított 3 naptári nap 5.2. A kivitelezés befejezési határideje: október Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó Megrendelő előzetes jóváhagyásával a szerződésben foglalt határidő (véghatáridő) előtt is jogosult teljesíteni. 6. Műszaki feltételek 6.1. Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján végzi a kivitelezést, a munkák végzéséről Építési naplót vezet, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat. Az Építési napló vezetése naponta és folyamatosan kell, hogy történjen egészen az építés befejezéséig. Vállalkozó köteles az Építési naplót az illetékes személyek Megrendelő és megbízott műszaki ellenőre, valamint a tervezők számára mindenkor hozzáférhető helyen tartani Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek: Megrendelő részéről cím: Tel./Fax: cím: Tel./Fax: Vállalkozó részéről: cím: Tel./Fax: cím: Tel./Fax: Megrendelő köteles a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk. 6:241. ). 3

4 6.4. A Megrendelő köteles a munkahelyet munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotban átadni A munkaterület átadását Megrendelő műszaki ellenőre kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről. Megrendelő a műszaki ellenőre(i) személyét, elérhetőségét a szerződéskötést követően közli Vállalkozóval A munkaterület állapot rögzítése átvételkor a Vállalkozó kötelezettsége, ez ekkor készített fénykép-, illetőleg video felvételeket legkésőbb a tényleges munkakezdésig köteles átadni Megrendelőnek digitális adathordozón Vállalkozó felelős a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadásátvétel lezárultáig a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, továbbá a munkahely elkerítéséről és a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséért A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárultának időpontjáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az élet- és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő, vagy Megrendelő műszaki ellenőre írásban határoz meg számára a munkaterület átadásátvételi eljárása során Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetett módon gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről. A Vállalkozó kötelezettsége a forgalomkorlátozások helyi médiában történő meghirdetése, valamint az érintett lakosok lezárásról történő értesítése a lezárást megelőzően legalább tíz nappal korábban Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és az Építési naplóban rögzíteni Felek rögzítik, hogy jelen Vállalkozási szerződésben rögzítettek módosítása (pl: határidő, összegek, stb.) az Építési naplóba történő bejegyzéssel semmilyen formában nem hajtható végre, azt külön szerződésmódosítás keretében lehet megtenni Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján vagy írásban értesíteni. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművekkel kapcsolatos káresetek megelőzése érdekében, vagy azok elhárításában 4

5 szükség szerint köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában A létesítmény megvalósításához feltétlenül szükséges esetlegesen nem jelzett közművek kiváltásában történő közreműködés a kiváltáshoz tartozó gépi illetve kézi földmunka elvégzése a Vállalkozó feladata Megrendelő a szerződéskötést követően előre nem látható okból bekövetkezett körülmény miatt a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell vennie, s szükség szerint jelen szerződést Feleknek írásban módosítaniuk kell Megrendelő a többletmunkák érvényesítésének lehetőségét kizárja A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről Felek külön írásos megállapodása szükséges Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatokról a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése A jelen Szerződés tárgyát képező építménybe építési terméket csak az építményekre vonatkozó alapvető követelmények teljesülése mellett szabad beépíteni. Az építési termék az beépítésre akkor alkalmas ha: az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 305/2011/EU rendelet) 4. cikkében meghatározott gyártói teljesítménynyilatkozatban foglaltak megfelelnek az elvárt műszaki teljesítményeknek, vagy a 305/2011/EU rendelet 37. és 38. cikkeiben körülírt egyedi műszaki dokumentáció az ott leírtak szerint rendelkezésre áll és az abban foglaltak igazolják az elvárt műszaki teljesítményeknek való megfelelést, vagy az építési termék megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelménynek. Amennyiben a munkák megítélésében véleménykülönbség van, a szerződő felek a vonatkozó jogszabályok szerint ezen jogkörrel felhatalmazott szervezet bevonásával határozzák meg a minőséget. A vizsgálatok költségeit a minőséget tévesen megítélő fél fizeti. Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártói teljesítménynyilatkozatot és beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni. 5

6 A Vállalkozó az elkészült szerkezetek minőségét próbákkal köteles ellenőrizni, mely próbák eredményét az építési naplóban rögzíti. Az egyéb építési munkákat a szakági sajátosságoknak megfelelően köteles minősíteni, ill. a minősítést dokumentálni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése. Beépítésre csak minősített, érvényes szabványoknak és az ajánlatban meghatározott műszaki feltételeket biztosító megfelelő anyagok és termékek használhatók Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti A munka minőségének meghatározására az építési engedély kiadásának időpontjában hatályos jogszabályok és az érvényben lévő műszaki specifikációk (nemzeti szabványok, ágazati műszaki szabályzatok, és a vonatkozó műszaki irányelvek) előírásai szolgálnak Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzése során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre a környezet és vízminőség védelemre vonatkozó előírásokat betartja, a munkaterületről a munkájával okozott szemetet, port, szennyeződést folyamatosan eltávolítja. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti Vállalkozó feladata munkaterületének, valamint az általa igénybevett közterületnek (járda, úttest stb.) folyamatos tisztán tartása, az építési területről közterületre kihordott sár, sitt folyamatos takarítása porszennyezés, a közterület külső csatornarendszer eldugítása nélkül, a hulladék, szemét és sitt munkaterületről történő folyamatos elszállítása. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében köteles Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívni Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel, anyagi költségátvállalás mellett felel. 6

7 6.27. Vállalkozó jogosult ajánlata szerinti mértékben Alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett. Az Alvállalkozó személyét Megrendelő felé be kell jelenteni. 7. Pénzügyi feltételek 7.1. Előleg: Ajánlatkérő előleget biztosít a szerződéskötést követő 15 napon belül kiállított előlegbekérő alapján. Az előleg összege a vállalási ár 10%-a A beszerzés elsősorban pályázati forrásból valósul meg Előleg-visszafizetési biztosíték: amennyiben Vállalkozó előleg fizetését kéri, úgy az előlegfizetés feltétele, hogy Vállalkozó legkésőbb az előlegbekérő benyújtásával egyidejűleg az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szóló hatállyal, a Vállalkozó választása szerint az összegének megfelelő mértékű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot adjon, ami Megrendelő javára szól. Megrendelő jogosult a biztosíték módjáról és annak elfogadásáról illetve el nem fogadásáról dönteni. Az előleg igényléséhez előlegbekérő levél is szükséges. A biztosítékot a Vállalkozó az előleg külön előlegbekérő okiratban történő igénylésével köteles közvetlenül a Megrendelő részére benyújtani Vállalkozó az előlegbekérőn túl 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint. A végszámla kibocsátásának feltétele a hiány- és hibamentes lezárt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és a Megrendelő műszaki ellenőre által aláírt teljesítésigazolás. Előlegbekérő: Esedékessége: Amennyiben Vállalkozó igényli, a munkaterület átadását követő 15 napon belül. Összege: A vállalási ár 10 %-a. 1. részszámla: Esedékessége:.. (szerződéskötés és a befejezési határidő közötti időszak négyfelé történő egyenlő arányában meghatározott időpont) Összege: teljesítéssel arányos, a felvett előleg összegének 25%-val csökkentve 2. részszámla: Esedékessége:.. (szerződéskötés és a befejezési határidő közötti időszak négyfelé történő egyenlő arányában meghatározott időpont) Összege: teljesítéssel arányos, a felvett előleg összegének 25%-val csökkentve 7

8 3. részszámla: Esedékessége:.. (szerződéskötés és a befejezési határidő közötti időszak négyfelé történő egyenlő arányában meghatározott időpont) Összege: teljesítéssel arányos, a felvett előleg összegének 25%-val csökkentve 4. részszámla: Esedékessége:.. (szerződéskötés és a befejezési határidő közötti időszak négyfelé történő egyenlő arányában meghatározott időpont) Összege: teljesítéssel arányos, a felvett előleg összegének 25%-val csökkentve Végszámla: Esedékessége: Összege: A műszaki teljesítés 100%-os készültégi fokánál, az átadásátvételi eljárás sikeres lezárását követően, Megrendelő és Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt teljesítés alapján. részszámlák esetében kifizetésre nem kerülő összeg. Megrendelő köteles a számlákat a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott számlájára történő átutalással kiegyenlíteni a Ptk. 6:130. (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint. Megrendelő előteljesítést elfogad, azonban ez nem jelenti automatikusan az előrehozott számlázás lehetőségét Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést nem Vállalkozónak felróható okok miatt le kell állítani, vagy azt 60 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi leigazolt teljesítményét soron kívül leszámlázni Vállalkozónak a pályázati feltételeknek és a Megrendelő támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően kell a számláit benyújtania (pl.: pályázati kódszám szerepeltetése a számlákon, stb.). A benyújtandó számlák pontos tartalmi elemeiről Vállalkozónak egyeztetnie kell Megrendelővel A Vállalkozó az érdekkörében felmerülő, bármely teljesítési határidőre vonatkozó teljesítési késedelme esetére kötbér megfizetésére köteles, amelynek napi mértéke ,- Ft, de összesen legfeljebb a nettó vállalkozói díj 30%-a. Amennyiben a fizetendő kötbér összege meghaladja a maximális mértéket, Megrendelő - Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést A Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának hibás teljesítése esetén hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapja a vállalkozói díj nettó összege. A kötbér mértéke minden hibás teljesítés után 1 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a nettó 8

9 vállalkozói díj 10 %-a. Amennyiben a fizetendő kötbér összege meghaladja a maximális mértéket, Megrendelő - Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést Vállalkozó elállása, vagy meghiúsulás esetén Megrendelőt meghiúsulási kötbér jogcímén a hátralevő munkák 30%-a illeti meg Megrendelő jogos kötbérigényét a Vállalkozó végszámlájával szemben kiállított számviteli bizonylatával érvényesíti Megrendelő Vállalkozó nem teljesítése esetén a meghiúsulási kötbér összegét meghaladó kártérítési igényét is érvényesítheti Vállalkozóval szemben Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a Ptk-ban foglalt késedelmi kamatot köteles a Vállalkozó részére megfizetni A Felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek késedelmes vagy hibás teljesítéséért, illetve elmaradásáért ha azt vis major okozta. Vis major bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt. Vis major alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. A felek nem tekintik vis major esetének a Megrendelő és Vállalkozó esetleges átalakulását, felszámolását, illetve fizetésképtelenségét. 8. Átadás-átvétel 8.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez, melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt legalább 8 munkanappal köteles értesíteni. Az eljárás során a Megrendelő az átadásátvételi jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést A műszaki átadás-átvétel feltétele a hiba- és hiánymentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas létesítmény elkészítése. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával, a szerződés teljesítése a használatbavétel feltételeinek biztosításával zárul. A használatbavétel feltételeinek megteremtésében Vállalkozó köteles együttműködni Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul, használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban elkészült létesítmények átvétele Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, amelyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák Vállalkozó kötelezettsége az Alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás. 9

10 8.6. Vállalkozónak 3 munkanappal a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt a Megrendelő részére szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját 3 példányban, benne a megvalósulási tervet, a geodéziai bemérést, a hulladék nyilvántartási lapot, az elszállított hulladék kezelői, illetve befogadói nyilatkozatait, a vállalkozó megfelelőségi nyilatkozatát, minősítési javaslatát, a beépített anyagok és szerkezetek megfelelőség igazolásait, minőségi tanúsítványait (3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint), mérési jegyzőkönyveket és szabványossági nyilatkozatokat, nyomáspróba és egyéb vizsgálati jegyzőkönyveket, a tételes létesítményjegyzéket a mennyiségek és összegek megjelölésével, valamint a felelős kivitelezői (műszaki vezetői) nyilatkozato(ka)t mely(ek)ben rögzítésre kerül, hogy Vállalkozó a munkát az engedélyezett tervek és a szerződésben foglaltak szerint teljesítette. 9. Szavatosság és jótállás 9.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett és azokat a további építési munkálatok nem érintették a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka minőségéért Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett létesítményekre, illetve létesítményrészekre 60 hónap jótállási (garanciális) időtartamot vállal. A Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett új létesítményre illetve létesítményrészekre a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja Megrendelő köteles a jótállási idő alatt fellépő hibákat haladéktalanul, de legkésőbb a vállalt jótállási idő lejártáig a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó köteles a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavítást, vagy a cserét a bejelentéstől számított 40 napon belül nem végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak költségét a Vállalkozó felé továbbszámlázni. Vállalkozó az ily módon felé leszámlázott összeg jogosságát elismeri, a felé kiállított számlát befogadja, és annak ellenértékét 30 naptári napon belül kiegyenlíti Amennyiben a jótállási időszakban olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket Vállalkozó felszólításra azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére más kivitelezővel elvégeztetni, és annak költségét a Vállalkozó felé továbbszámlázni. Vállalkozó az ily módon felé leszámlázott összeg jogosságát elismeri, a felé kiállított számlát befogadja, és annak ellenértékét 30 naptári napon belül kiegyenlíti. 10

11 10. Különleges szerződéses feltételek Amennyiben a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, köteles azt a Megrendelő felé, 3 munkanapon belül jelezni. Ezen esetben a Megrendelő jogosult a munkák szakértővel való felmérésére és a szerződés teljesülését más vállalkozó megbízásával biztosítani. Az ebből eredő költségek a Vállalkozót terhelik. 11. Záró rendelkezések A szerződő Felek vitás ügyeikben egyeztetésre kötelesek, jogi vita esetére perértéktől függően a Veszprémi Járásbíróság, vagy a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Felek a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak. 12. Szerződéshez tartozó dokumentumok A szerződés alapdokumentuma a pályázati felhívás, a pályázati dokumentáció és a Vállalkozó ajánlata, továbbá a támogatással kapcsolatos valamennyi dokumentum. A szerződés csak a fenti dokumentumokkal együtt érvényes. A szerződő felek jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 8 példányban írják alá. Balatonfüred, Vállalkozó képviseletében Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club Megrendelő képviseletében Pénzügyi ellenjegyző: 11