Ügyiratszám:, Üg>intéző: Kémeri Balázs ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Munkácsy M. Ált, Iskola, Budapest, Csáktornya park 1. 30, 33 tanterem festésének és vakolatjavításának, 54/a, 54/b tanterem festésének, vakolatjavításának és laminált parkettázásának, továbbá pincei művészeti műhely kialakításának munkái." ^ A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon,..<vá<d,?j.x'q.ty analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, 3 470 205 Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: Ligetsor-Bau Kft. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év év forint forint forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, A nem megfelelő rész kihúzandó.' Kapja : Ellenőrizte: Zuglói Zrt. Átvételi időpont: < ; * /,ll»i<>! >.1J;M, ;,. A',;, i-mino ^:,is',;b X vezérigazgató Aláírás: Jogi ellenőrzést végezte: 2012 AUG1 4 JlR ^ Fedezetigazolás 20Aé vi előirányzat Felhasznált összeg &Z. n Felhasználható összeg Ft 6U319L.O'3-0'Í> < r-0 Pénzügyi ellenjegyzés Jogi és Közbeszerzési referens Polgármesteri hivatal részéről,áma: f )4 í i Jegyzői láttamozás MBífelföbrWéfeVKiMim ENC polgármester Regisztráció: Gazdálkodási Osztály Regisztráció: Jegyzői Kabinet 2J^V~ ^, cyfj \y./*< % A = ^3- u 4.sz, melléklet <_- - 2 i i. n i\. ;oa o^.- 20 M KOT 2 4 Tk.C
Kivitelezés: Munkácsy M. Ált. Iskola 2012. évi Karbantartási munkái szerződésszám: I K K 52 / 2012 /1 Címe: Budapest, Csáktornya park 1. Szerződés összege: Bruttó 3.470.205,- Ft Konzultációs felhívás dátuma: 2012.08.10. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.; adószáma: 15735777-2-42; bankszámlaszáma: 11784009-15514004; képviseli: dr. Papcsák Ferenc polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről Zuglói Vagyonkezelő Zrí, székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. Cégjegyzékszám: 01-10-043539 Adószám: 12099461-2-42 képviselő: Mazsu Gergely vezérigazgató mint megrendelő képviseletében eljáró közreműködő (a továbbiakban Bonyolító) harmadrészről Ligetsor-Bau Kft. cégjegyzékszám: 01-09-737857 székhely: 1172 Budapest, Liget sor 21. statisztikai számjel: adószám: 13488888-2-42 bankszámlát vezető pénzintézet: OTP Bank bankszámla szám: 11713012-20000325 képviseli: Kosztolni József ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: Preambulum Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Megrendelő által keretszerződés megkötése céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) IV. Fejezet alapján Keretmegállapodás Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő lakóépületek és intézmények felújítási munkáinak elvégzésére" tárgyban kiírt, a Közbeszerzési Értesítőben K.É.-31827/2011. iktatószámon megjelent több ajánlattevővel lefolytatandó keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás eredményeként a Felek között 2012. március 28-án létrejött keretmegállapodás (a továbbiakban Keretmegállapodás) értelmében, a Keretmegállapodásban foglaltak teljesülése céljábói jött létre, ezért a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás rendelkezései irányadóak, valamint a Keretmegállapodás és a Szerződés közötti esetleges ellentmondás esetén a Keretmegállapodásban foglaltak szerint kell eljárni. t. ^ í
* 2^ ^ 1) Szerződés tárgya 1.1. A szerződés tárgya: Munkácsy M. Ált, Iskola karbantartás keretében megvalósuló; 30, 33 tanterem festésének és vakolat javításának, 54/a, 54/b tanterem festésének, vakolat javításának és laminált parkettázásának, továbbá pincei művészeti műhely kialakításának munkái. A teljesítés helye: 1142 Budapest, Csáktornya park 1. 1.2. A szerződés elválaszthatatlan része az Eljárás ajánlati felhívása, ajánlati dokumentációja és a Vállalkozó (mint ajánlattevő) részletes ajánlata (1. sz. melléklet). 1.3. A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkákat a munkaterület átadását követően azonnal megkezdi és a jelen szerződés aláírását követő 13 napon beiül teljes egészében befejezi. Az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb előírt követelménynek, minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelőírás követelményeinek. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek. 1.4. A vállalkozó köteles a jogszabályban meghatározott szavatossági időn felül az elvégzett munkára 24 hónap jótállást vállalni. 2.) A vállalkozói díj 2.1.FeIek az 1) pontban megjelölt munkák vállalkozói díját 2.732.445,- Ft +ÁFA, azaz bruttó 3.470.205,- Ft. (hárommillió-négyszázhetvenezer-kétszázöt forint) Összegben állapítják meg. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi. 2.2. A vállalkozó jogosult részszámla és végszámla benyújtására a 3 sz. mellékletben meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezés szerint. A Vállalkozó a részmunkák elvégzéséről a Megrendelőt értesíti, aki azt az egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítés átvételétől számított 15 napon belül mind mennyiségi, mind minőségi szempontból ellenőrzi és igazolja. A végszámla benyújtására a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvételt követően kerülhet sor. A teljesítésigazolás, illetve a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvétel alapján kiállított számla kiegyenlítése a Kbt. 305. (3) bekezdésében foglaltak szerint történik. Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. - ának előírásai az irányadóak. 2.3. A részszámlázásban való megállapodás miatt a Vállalkozó szolgáltatását nem lehet oszthatónak tekinteni. 3.) A munkaterület rendelkezésre bocsátása 3.1. Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés aláírása napjától számított 3 munkanapon belül bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére a Felek közös helyszíni bejárása alkalmával megismert állapotban. 3.2. Az építési terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása a munkaterület átadását követően a Vállalkozó kötelessége. A Vállalkozó köteles a napi munkák során keletkező építési törmeléket balesetveszély-mentesen tárolni és az átadást megelőzően minden maradék anyaggal együtt elszállítani. 4.) Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 4.1. A Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor.
L^ Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőt legalább 3 munkanappal korábban kell tájékoztatni, hogy a munka elkészülése mikorra várható és az ellenőrzés meddig lehetséges. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést a Vállalkozó részéről Megrendelő felé közölt eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltség kifizetését vállalja. 4.2. A Megrendelő a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. A Vállalkozó az olyan utasítást, amely tervmódosítást igényel, és a kivitelezésben pótmunkával és többletköltséggel jár, csak akkor köteles elfogadni, ha ezek valamennyi költségét, továbbá a módosítás miatt szükséges engedélyek megszerzését a Megrendelő vállalja. 4.3. A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre öt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik. 4.4. A Megrendelő felelős műszaki ellenőre: Kiss János Csaba; Tel.: 0620/ a továbbiakban műszaki ellenőr). A műszaki ellenőr a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a Vállalkozó helyszíni építésvezetőjével Spaits Miklós műszaki igazgatóval (a továbbiakban építésvezető) közölheti. Felek kölcsönösen kötelesek a műszaki ellenőr, illetve az építésvezető személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni. 4.5. A Vállalkozó a kivitelezésről állandóan helyszínen tartott építési naplót vezet. A Felek műszaki ellenőre, illetve építésvezetője a másik félnek szóló - műszaki jellegű - észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait és figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni. Ezenkívül minden egyéb, a teljesítés idejét vagy minőségét érintő tájékoztatást mindegyik félnek a másik fél székhelyére kell megküldeni. 5.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 5.1. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére vállalt, az 1.3. pontban meghatározott határidőt nem tartja meg, a késedelem minden napjára a vállalkozói díj bruttó összege 2% - ának megfelelő összegű - maximum 20 % - késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Nem számít bele a késedelem időtartamába annyi nap, amennyivel a kivitelezés a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el. 5.2. A Megrendelő a létesítmény hiány - és hibamentes átadás - átvételéig a vállalkozói díj bruttó összegének 5% - át visszatarthatja. 5.3. Ha a teljesítés jogszerű elállás, vagy valamelyik Fél felróható magatartása miatt meghiúsul, az azért felelős Fél az egyéb jogkövetkezmények mellett a vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles 5.4. A Vállalkozó teljes körű kockázati felelősség-biztosítást köteles kötni a kivitelezés idejére. 5.5. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó igazolt szerződésszerű teljesítés esetén - ideértve a Kbt. 305. (6) bekezdésében foglaltakat - a Kbt. 305. (3) bekezdése szerinti határidő eredménytelen elteltét követően beszedési megbízást nyújtson be a Kbt. 99. (1) bekezdésének megfelelő jelen megrendelői hozzájárulás alapján - a jelen szerződésben rögzített ellenérték mértékéig - a Megrendelő OTP Banknál vezetett alábbi fizetési számlája terhére: 11784009-15514004. A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásra vonatkozó Megrendelő által kiállított nyilatkozatot e Szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza. 6.) Az átadás-átvétel 6.1. A munka befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt. Az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentését követő 15 napon belüli időpontra. A
Megrendelő akkor is köteles az átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezte be. A Megrendelő csak hiánytalanul megvalósult munkát vesz át. Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy - a munkát átveszi-e, továbbá - ha a munkát átveszi, milyen hibák kijavítását követeli, - a munka átvételét megtagadja-e, továbbá - ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hibák kijavításától teszi függővé. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza. 6.2. Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapban utó felülvizsgálatra határidőt tűz ki. Olyan hiba kijavítását, amely az átadás -átvételi jegyzőkönyvben nincs feltüntetve, az utó felülvizsgálat előtt csak akkor lehet követelni, ha az akadályozza a rendeltetésszerű használatot, vagy a kijavítás késedelme a hiba súlyosbodásával járna. A Vállalkozó kötelezettséget vállat arra, hogy az utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe felvett, az általa kivitelezett munkákkal kapcsolatos valamennyi hibát kijavítja az utó felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül. 6.3. Az utó felülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hiba kijavítását a Megrendelő csak a Vállalkozót terhelő jótállás körében a jótállási időn belül követelheti. 6.4. Amennyiben az átadás - átvételre a teljesítési határidő előtt kerül sor a Vállalkozó késedelmi kötbért csak a teljesítési határidőtől kezdve köteles fizetni, ha addig a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibákat nem javítja ki. 7.) A szerződésszegés egyéb következményei 7.1. Ha a vállalkozó a javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégeztetheti. Ehhez felhasználhatja a vállalkozói díjból az 5.2. pont szerint visszatartott összeget. 7.2. Megállapítható a Vállalkozó mulasztása, ha - a kijavítást a hiba megállapítását követő 3 munkanapon belül nem kezdi el, - a kijavítást ok nélkül abbahagyja és a Megrendelő felszólítása ellenére sem folytatja, - a kijavítást a Felek által megállapított határidőn belül nem fejezi be. 7.3. A Megrendelő különösképpen akkor állhat el a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezési befejezni. Bizonyítottnak tekintendő, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni, ha a teljesítési határidő % részének elteltekor a jelen szerződés tárgyát képező munka műszaki készültsége nem éri el az 50 %-ot. 8.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Felek irányadónak tekintik az általánosan elfogadott szakmai szokásokat is. A Szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy az azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával. 9.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést - beleértve annak érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat - először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. Ha az egyeztetés eredménytelennek bizonyul a vita
eldöntésére, amely a Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 10.) A szerződést kizárólag a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok - különös tekintettel a Kbt. rendelkezéseire, és annak 303. -ára - figyelembevételével, a hatályos jogszabályok szerint, a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a Szerződés módosítását az építési naplóban rögzített megállapítás vagy egy egyoldalúan tett nyilatkozat. 11.) Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. -a szerinti ( Üvegzseb" törvény), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételhez. 12.) A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az e pontban felsorolt és Szerződéshez csatolt 2 db melléklet. A mellékletek a következők: 1. számú melléklet: Az Eljárás 9. számú konzultációs felhívása és annak dokumentumai, illetve Vállalkozónak (mint Ajánlattevőnek) a konzultációs felhívás alapján benyújtott ajánlata 2. számú melléklet: Felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás 3. számú melléklet: Pénzügyi ütemezés értelmezendő, a közte és az Eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha a Szerződés valamely lényeges szerződéses feltételről nem rendelkezik, a következő alkalmazási sorrend érvényesül: ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentáció, a Keretmegállapodás, az eljárás konzultációi keretében lefolytatott tárgyalások dokumentumai, Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata, a kiegészítő tájékoztatások, valamint a jelen Szerződés (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum). Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén érvényében megelőzi az utána következőt. 14.) Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és az elválaszthatatlan mellékleteken kívül 5 számozott oldalt tartalmaz. 15.) Felek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján aláírták. x ^os xn?\ ü >. Megrendefeképvis^ébenföA Bonyolító képviseletében: Vállalkozó képviseletében: dr, PapGsá&EerenQtó / polgármester -- Bp.,2012.Qfl.U). Mazsu Gergely vezérigazgató Bp., 2012.Q1. (o. Kosztolni i József ügyvezetc Bp.,2012.Q V"\/ h /'
A.^v LIGETSOR-BAU Kft. 1172 Bp. Liget sor 21. Tel/Fax: +36/1/ E-mail: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. részére! A munka leírása: Budapest, XIV., Csáktornya park 1. Munkácsy Mihály Általános Iskola és AMI Karbantartási munkák ÁRAJÁNLAT - n. VERZIÓ Ligetsor-Buii Kft. Kelt: 2012.08.09. Szám:A-256/2/2012 KSH besorolás: 4521 Teljesítés: 2012.08.09. Készítette: Vágáczki Edit Költségvetés főösszesítő Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 1. Építmény közvetlen költsége 1.148.386 1.584.059 1.1 Közvetlen önköltség összesen 1.148.386 1.584.059 2.1 ÁFA vetítési alap 2.2 Áfa 3. A munka ára 27.00% 2.732.445 737.760 3.470.205 í-igetsor-bau KFT. 1t?2 8p.,UgeEsor21. AílÓSZámr 13488888-2-42 ' Cg.: 01-09-737857 p,,l
Feiezet összesítő Fejezet megnevezése 30-as tanterem felújítása 33-as tanterem felújítása Pince helyiségben művészeti műhely kialakítása 54-es "a" tanterem 54-es "b" tanterem Egyéb Fejezetek 1-97 munkanemei összesen Anyagköltség 52.147 44.234 591.662 214.549 214.549 31.245 1.148.386 Díjköltség 260.398 217.678 524.485 287.789 287.789 5.920 1.584.059
30-as tanterem felújítása 1. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesén (HUF) 1 36-003-1.1.1.3.2-0218025 Oldal fal vakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat (10 %-os javításnál) 16 m2 523 1.056 8.368 16.896 2 36-003-1.1.1.3.2-0218026 Oldalfal vakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat (10 %-os javításnál) 16 m2 523 1.056 8.368 16.896 3 36-090-1.1.1-0550030 (1) Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel (ablakoknál körbe) 1 m2 259 3.718 259 3.718 4 M42-090-10-0000001 5 mm vtg. PE tömítőszalag elhelyezése (ablakoknál körbe) 9 m 105 370 945 3.330 5 47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen 76 m2 0 768 0 58.368 6 47-010-2.1.1-0157793 Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Mélyaíapozó, fehér 152 m2 147 432 22.344 65.664 Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.] - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. ^ ^ Z:\Project\ZugIo\VagyonkezeIo\lskola\Mukacsy Mihály Alt. Isk. és AMI Csáktornya park l\munkácsy Mihály Ált Isk - Kaibantartásjl verzió.stos
30-as tanterem felújítása 2. oldal 7 47-011-15.1.1.1-0151171 Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Diszperziós belső falfesték, fehér 152 m2 44 624 6.688 94.848 8 K90-008-1-0110202 Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,6 100 m2 8.625 703 5.175 422 9 K90-008-2 Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,6 100 m2 0 426 0 256 Fejezet összesen: 52.147 260.398 t Készüli a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésit tételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zugl6Wagyonkezelo\lskoia\Mukacsy Mihály Alt. Isk. és AMI Csáktornya park IVMunkácsy Mihály Alt Isk - Karbantartás_n verzió.slo8
33-as tanterem felújítása 3. oldal 1 36-003-1.1.1.3.2-0218025 Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat (10 %-os javításnál) 13 m2 523 1.056 6.799 13.728 2 36-003-1.1.1.3.2-0218026 Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 13 m2 523 1.056 6.799 13.728 3 36-090-1.1.1-0550030 Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel (ablakoknál körbe) 1 m2 259 3.718 259 3.718 4 M42-090-10-0000001 5 mm vtg. PE tömítőszalag elhelyezése (ablakoknál körbe) 9 m 105 370 945 3.330 5 47-000-1.3.1.1 Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen 63 m2 0 768 0 48.384 6 47-010-2.1.1-0157793 Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Mélyalapozó, fehér 127 m2 147 432 18.669 54.864 Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű télelek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zuglo\Vagyonkezelo\lskoIa\Mtikacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park l\munkácsy Mihály Alt Isk - KarbantartasJI verzió.slo8
33-as tanterem felújítása 4. oldal 7 47-011-15.1.1.1-0151171 Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Diszperziós belső falfesték, fehér 127 m2 44 624 5.588 79.248 8 K90-008-1-0110202 Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,6 100 m2 8.625 703 5.175 422 9 K90-008-2 Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,6 100 m2 0 426 0 256 Fejezet Összesen: 44.234 217.678 Készült a TERC Kfl, TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. Z:\Pfojecl\Ziiglo\Vagyoiikeze1o\Iskola\Mukacsy Mihály Álf. Isk. és AMI Csáktornya park IXMuiikácsy Mihály Alt Isk - KarbantartásJI verzió.slos
Pince helyiségben művészeti műhely kialakítása 5. oldal 1 33-091-21.1.1-1110112 (26) ÖN Boltozatok,födémáttörésekhelyreállítása, 0,1 m 2 felületig, tégla szerkezetű födémben Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs 1 db 336 2.882 336 2.882 2 M33-063-1.3.1 (7) Faláttörés 30x30 cm méretig, külső homlokzati fal, 40 cm vastagságig 1 db 0 9.065 0 9.065 3 36-003-1.1.1.3.2-0218025 Oldal falvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat (10 %-os javításnál) 11 m2 523 1.056 5.753 11.616 4 36-003-1.1.1.3.2-0218026 Oldal falvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat (10 %-os javításnál) 11 m2 523 1.056 5.753 11.616 5 36-090-2.1.1 (22) ÖN Vakolatok pótlása, keskenyvakol átok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig 18 m 65 440 1.170 7.920 6 36-090-2.1.2 (23) Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között (fal áttörésnél) 2 m 128 528 256 1.056 Készfllt a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű (ételek az adattárral egyeznek. \j Z:\Project\ZugloWagyonkezetoYIskola\Mijkacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csákiomya park IVMunkácsy Mihály Alt Isk - KarbantartasJ! vcrzio.slo8
Pince helyiségben művészeti műhely kialakítása 6. oldal 7 36-090-4.1.1 (40) ÖN Homlokzati nyíláskeret javítása, sarokösszedolgozással, 15 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5% alatt 2 m 68 6.094 136 12.188 8 K39-001-2.1.2-0120012 (20) UA fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, UA 75-20 mm vtg. tartóvázzal Normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés 16 m2 4.263 2.331 68.208 37.296 9 42-011-2.1.1.1-0216002 (27) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítö alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben mélyalapozó 43 m2 154 222 6.622 9.546 10 42-011-2.1.1.4.1-0212044 (31) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő félti letkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Padlókiegyenlítő 43 m2 1.189 333 51.127 14.319 11 42-022-1.1.1.1.1.3-0212003 (3) Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósán, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25-40x40 cm közötti lapmérettel Ragasztó, kül- és beltérbe, fagyálló, flex fugázó, fehér 43 m2 3,371 2.609 144.953 112.187 A 1 Készült a TERC Kft TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek Z:\Project\Zuglo\Vagyonkezel6\Iskola\Mukacsy Mihály Alt. Isk. és AMI Csáktornya park l\mnnkácsy Mihály Alt Isk Karbantartás ílveizió.slos 11
Pince helyiségben művészeti műhely kialakítása 7. oldal 12 K42-022-2.1.1.1.2-0212004 (305) Lábazatburkolat készítése, beltérben, mázas kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 10x20-20x20 cm közötti lapmérettel Flex ragasztó, kül- és beltérbe, fagyálló, flex fugázó, fehér 27 m 309 703 8.343 18.981 13 47-010-2.1.1-0157793 Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Mélyalapozó (belső festésnél és külső homlokzati javításnál) 111 m2 147 432 16.317 47.952 14 47-011-15.1.1.1-0151171 Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Diszperziós belső falfesték, fehér 110 m2 44 624 4.840 68.640 15 K47-013-15.1.U.3-0151101 (51) Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan durva felületen Külső homlokzatfesték, fehér (fal áttörés javítása) 1 m2 438 1.080 438 1.080 Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zugló\Vagyonkezel8\Iskola\Muí;ácsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park l\munkácsy Mihály Alt Isk - KaroanlartásJI verzió.slog
Pince helyiségben művészeti műhely kialakítása 8. oldal 16 71-000-1.7.1.1 (15) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, kábelárokból vagy kábelcsatornából, tömeghatár: 1,00 kg/m-ig 19 m 0 168 0 3.192 17 71-000-1.13 (30) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 6 db 0 696 0 4.176 18 71-001-1.3.2-0110053 (17) ÖN Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, könnyűszerkezetes (szerelt) falszerkezetbe, Névleges méret: 20-32 mm HYDRO-THERM Mű II. vékonyfalú védőcső, 20 mm, Kód: MU-II20 34 m 103 576 3.502 19.584 19 71-002-21.1-0221521 (26) ÖN Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm 2 NYM 300/500V 3x 1,5 mm 2, tömör rézvezetővel (MBCu) 36 m 224 408 8.064 14.688 20 71-002-21.1-0221522 (26) ÖN Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm 2 NYM 300/500V 3x 2,5 mm 2, tömör rézvezetővel (MBCu) 30 m 224 408 6.720 12.240 Készolt a TERC Kii. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattá/ral egyeznek. Z:\Projecl\Ziig1o\Vagyonkezelo\Isfco1a\Mukacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park l\munkácsy Mihály Alt Isk - KarbantartásJI verzio.slos
Pince helyiségben művészeti műhely kialakítása 9. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára Összesen (HUF) 21 71-005-1.1.2.1.1 Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A egypólusú kapcsoló IP 20 egypólusú kapcsoló kerettel, fehér 3 db 930 888 2.790 2.664 22 71-005-1.11.2.1.1 Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) 9 db 555 888 4.995 7.992 23 71-011-5.1 Fénycsövek, T12 TUNGSRAM 36W fénycső fehér 12 db 324 168 3.888 2.016 24 71-013-9 (34) Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése 1 tétel 0 28.800 0 28.800 25 K71-010-U.2.2.2 Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) 2x36W fénycsöves V-tükrös lámpatest, 1P20 6 db 9.781 4.152 58.686 24.912 26 M71-000-6.1 (45) Világítás szétválasztása 1 tétel 2.500 10.800 2.500 10.800 Készült aterc KÜ TERC VIP köllségvelés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adatlánal egyeznek. Z:\Projeci\ZiigIo\Viigyonkezelo\lskola\Mukacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park l\munkácsy Mihály Alt Isk - KarbantartásJI verzió.sios
Pince helyiségben művészeti műhely kialakítása 10. oldal 27 M71-010-12.11.1.1.1 (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, fénycsöves 1*8 W fénycsöves T5 tölthető vészvilágító lámpa, (fali) 1 db 16.021 1.968 16.021 1.968 28 M71-011-5.1 Fénycsövek hulladékkezelési költsége (13 db) 1 tétel 1.755 0 1.755 0 29 M71-011-5.3.1 Fénycsövek, T5 mini T5 fénycsövek Standard fénycső, 8W/33 TL, G5 fej 1 db 954 168 954 168 30 M71-012-3 (9) Csőventillátor elektromos bekötése 2 db 286 2.400 572 4.800 31 K83-001-2.9.2-0530637 (108) Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcsö, alumínium lemezből, NÁ 160-250 mm között PANOL SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, alumínium lemezből, v=0,8 mm, NÁ 160 mm 1 m 2.186 1.628 2.186 1.628 32 K83-001-2.9.2-0530669 (108) Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcsö, alumínium lemezből, NÁ 160-250 mm között PANOL SPIKO spiráikorcolt lemezcső borda nélkül, alumínium lemezből, v=l,0 mm, NÁ 200 mm 1 ra 3.368 1.628 3.368 1.628 KészOlt a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. AzÖN jelzésfl tétetek az adattárral egyeznek. Z:\Pfoject\ZugloWagyonkezel6\Iskola\Mukacsy Mihály Ált. Isk. cs AMI Csáktornya park ÍVMunkácsy Mihály Ált isk - KarbantartásJI verzió.slo8
Pince helyiségben művészeti műhely kialakítása 11. oldal 33 K83-006-2.1.3.1 (14) Radiál ventilátor elhelyezése, csőventilátor, fémházas falra szerelhető, járókerék-átmérő: 200 mm-ig 160-as csőventilátor 2 db 59.021 4.560 118.042 9.120 34 M83-001-7-0000001 Műanyag szúnyoghálós ventilátor szellőző rács 6 db 6.509 1.200 39.054 7.200 35 K90-008-1-0110202 Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,5 100 m2 8.625 703 4.313 352 36 K90-008-2 Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,5 100 m2 0 426 0 213 Fejezet összesen; 591.662 524.485 Készölt a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű létetek az adattárral egyeznek. Z:\Projecl\Zugto\VagyonkezclO\Iskola\Mukacsy Mihály Áll. Isk. és AM! Csáktornya park l\munkácsy Mihály Ált Isk - Karbantartásul verzvo^los
54-es "a" tanterem 12. oldal 1 36-003-1.1.1,3.2-0218025 Oldal fal vakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 10 m2 523 1.056 5.230 10.560 2 36-003-1.1.1.3.2-0218026 Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 10 m2 523 1.056 5.230 10.560 3 36-090-1.1.1-0550030 Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppcl (ablakoknál körbe) 1 m2 259 3.718 259 3.718 4 42-000-3.6 (16) Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, keményfa lábazati deszka vagy faívédő deszka, 25 cm szélességig (laminált parketta szegélyének bontása) 30 m 0 444 0 13.320 5 42-041-3.1.1.1-0310222 (64) Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban önterülő aljzatkiegyenlítő, tapadóhíd 45 m2 1.013 1.036 45.585 46.620 Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű télelek az adattárral egyeznek Z:\Projecl\ZugloWagyonkezelo\Iskola\Mukacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park l\munkácsy Mihály Ált Isk - KarbantartásJI verzió.slos
54-es "a" tanterem 13. oldal 6 42-042-4.3.1 (29) ÖN Parkettafektetés laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül 45 m2 2.988 666 134.460 29.970 7 M42-000-3.8 Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, laminált parketta bontása 45 m2 0 450 0 20.250 8 M42-Ö90-10-0000001 5 mm vtg. PE tömítőszalag elhelyezése (ablakoknál körbe) 9 m 105 370 945 3.330 9 M44-090-8.1 (13) Meglévő műanyag ablakszárnyak passzítása (3 db 1,48x2,03 cm ablak) 6 db 0 1.600 0 9.600 10 47-000-1.3.1.1 Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen 48 m2 0 768 0 36.864 11 47-010-2.1.1-0157793 Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Mélyalapozó 97 m2 147 432 14.259 41.904 12 47-011-15,1.1.1-0151171 Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Diszperziós belső falfesték, fehér 97 m2 44 624 4.268 60.528 Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012J - BRONZ programcsomagjával. AzÖN jelzésíl tételek az adattárral egyeznek. Z:\Projecl\ZugloWagyonkezeIo\Iskola\Mukacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park l\munkácsv Mihály AH Isk - KarbanlartásJI verzió.slo8
54-es "a" tanterem 14. oldal 13 K90-008-1-0110202 Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,5 100 m2 8.625 703 4.313 352 14 K90-008-2 Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,5 100 m2 0 426 0 213 Fejezet összesen: 214.549 287.789 Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\ZugloWagyonkezeIoUskola\Mukacsy Mihály Alt. Isk. és AMI Csáktornya park IVMunkácsy Mihály Ált Isk - KarbantartásJI verzió.slos
54-es "b" tanterem 15. oldal 1 36-003-1.1.1.3.2-0218025 Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból. sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 10 m2 523 1.056 5.230 10.560 2 36-003-1.1.1.3.2-0218026 Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 10 m2 523 1.056 5.230 10.560 3 36-090-1.1,1-0550030 Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-* beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel (ablakoknál körbe) 1 m2 259 3.718 259 3.718 4 42-000-3.6 Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, keményfa lábazati deszka vagy falvédő deszka, 25 cm szélességig (laminált parketta szegélyének bontása) 30 m 0 444 0 13.320 5 42-041-3.1.1.1-0310222 Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban önterülő aljzatkiegyenlítő, tapadóhíd 45 m2 1.013 1.036 45.585 46.620 KészültaTBRCKft.TERCVIPköltségvetés2012.1 -BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű (ételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zuglo\VagyonkezelOMskola\Mukacsy Mihály Ált. hk. és AMI Csáktornya park l\munkácsy Mihály Alt Isk - KarbantartásJl vcrzto.slos
! 54-es "b" tanterem 16. oldal 6 42-042-4.3.1 Parkettafektetés laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül 45 m2 2.988 666 134.460 29.970 7 M42-000-3.8 Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, laminált parketta bontása 45 ni2 0 450 0 20.250 8 M42-090-10-0000001 5 mm vtg. PE tömítőszalag elhelyezése (ablakoknál körbe) 9 m 105 370 945 3.330 9 M44-090-8.1 Meglévő műanyag ablakszárnyak passzítása (3 db 1,48x2,03 cm ablak) 6 db 0 1.600 0 9.600 10 47-000-1.3.1.1 Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen 48 m2 0 768 0 36,864 11 47-010-2.1.1-0157793 Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Mélyaíapozó 97 m2 147 432 14.259 41.904 12 47-011-15.1.1.1-0151171 Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfeíületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Diszperziós belső falfesték, fehér 97 m2 44 624 4.268 60.528 Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjáva). Az ÖN jelzésű télelek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zugl6Wagyonkeielo\Iskola\Mukacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park IVMunkácsy Mihály Ált Isk - KarbantartásJI verzió.slo8
54-es "b" tanterem 17. oldal 13 K90-OÜ8-1-0110202 Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,5 100 m2 8.625 703 4.313 352 14 K90-008-2 Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,5 100 m2 0 426 0 213 Fejezet összesen: 214.549 287.789 Készüli a THRC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésfi tételek az adattárral egyeznek. Z:\Projecl\Zuglo\Vagyorikezclo\lskola\Mukacsy Mihály Áll. Isk. és AMJ Csáktornya park l\munkácsy Mihály Áit Isk - KarbantartásJI verzíó.slos
Egyéb 18. oldal 21-011-11.6 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m 3 -es konténerbe 1 db 31.245 0 31.245 0 21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 8 m3 0 740 0 5.920 Fejezet összesen: 31.245 5.920 Készoll a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012. t - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésö (ételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zuglo\VagyonkezeloUskola\Mukacsy Mihály Alt. Isk. és AMI Csáktornya park l\munkácsy Mihály Alt Isk - KarbantartasJ! verzió.slos
2. számú melléklet Tisztelt (számlavezető neve és címe) FELHATALMAZÓ LEVÉL Tisztelt hölgyem/uram! A 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet alapján megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: A felhatalmazás időtartama: visszavonásig a) a beszedési megbízáshoz a következő okiratokat kell csatolni: lejárt fizetési határidejű számla, az adott számlához tartozó teljesítésigazolás További feltételek: a) beszedési megbízás ónkén ti felső értékhatár: Ft b) benyújtási gyakoriság: napi c) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap d) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza Kelt,,... év hó... nap Fizető fél számlatulajdonos \
PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS 1.részszámla, (50%-os teliesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított 7 nap nettó: 1.366.222,-Ft ÁFA: 368.880,- Ft bruttó 1.735.102,-Ft Végszámla, (100%-os teliesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított 13 nap nettó: 1.366.222,-Ft ÁFA: 368.881," Ft bruttó 1.735.103,- Ft