Yellow book Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KDV- KOVIZIG) H-1088 Budapest, Rákóczi út 41. Magyarország Tel: +36 1 477 3510 Fax: +36 1 477 3519 E-mail: titkarsag@kdvkovizig.hu VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Projekt címe: Az "Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése" projekt kivitelezési munkáinak elvégzése Projekt száma: CCI2006/HU/16/C/PE/001 EU-KA finanszírozás Ajánlatkérő: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2008. június
SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
A FIDIC kiadvány pontos címe: SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT GÉPÉSZETI ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK TERVEZÉSE-ÉPÍTÉSE SZERZŐDÉSES FELTÉTELEI A KIEGÉSZÍTŐ MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI MUNKÁKKAL Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999 ISBN 2-88432-023-7 magyar nyelvű kiadás 2001 ISSN 12 18 6120 ISBN 963 85287 8 8 Megvásárolható: Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz) Cím: H-1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406 Tel: (+36-1) 488-2037 Fax: (+36-1) 375-7982
Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 2. FEJEZET ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. FEJEZET KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 4. FEJEZET TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK FORMANYOMTATVÁNYA 5. FEJEZET TELJESÍTÉSI KEZESSÉGVÁLLALÁS GARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA 6. FEJEZET ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BIZTOSÍTÉK FORMANYOMTATVÁNYA 7. FEJEZET DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS
2. KÖTET 1. FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS
SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS Az Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése projekt kivitelezési munkáinak elvégzése amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (címe: H-1088 Budapest, Rákóczi út 41.) képviseli: Kabay Sándor, igazgató számlavezető pénzintézet neve, számlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-01712010- 00000000 (a továbbiakban Megrendelő ), másrészről GT-2008 Konzorcium (GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. és TERSZOL Kft.) címe: 1116 Budapest, Temesvár u.20. képviseli: Radics Róbert ügyvezető számlavezető pénzintézet neve,számlaszáma: OTP Bank Nyrt. IBAN: HU91-11763945-00872881-00000000 cégjegyzékszáma: 01-09-071926 adószáma: 10499449-2-43 (a továbbiakban Vállalkozó ) között. 1. Preambulum 1.1 A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítő 2008.március hó 21-én megjelent 35. számában 3813/2008. számon ajánlati felhívást tett közzé Az Üröm- Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése projekt kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyban. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2008.június hó 13. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 99. (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen Szerződéses Megállapodás és a 6.2 pont szerint hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint. 1.2 A felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, mint Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet útján Kohéziós Alap támogatásért folyamodott az Európai Bizottsághoz. Az Európai Bizottság CCI2006/HU/16/C/PE/001 számon kötelezettséget vállalt arra, hogy az Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése projekt megvalósításához 20.382.150 EUR Kohéziós Alap-támogatással hozzájárul. 1
2. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai 2.1 A Megrendelő Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Magyarország) a jelen Szerződés szerinti kivitelezési munkákat (a továbbiakban: Létesítmény) kívánja megvalósítani. 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó a Szerződés értelmében köteles a szükséges terveket elkészíteni és a kármentesítési műszaki beavatkozást (beleértve az anyagok teljes mennyiségének kezelését) szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elvégezni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy az Üröm-Csókavár területén található, a gáztisztító massza lerakása miatt szennyezett területen (munkaterület) Kármentesítési Műszaki Beavatkozást végez el az ajánlatkérési dokumentáció 3. (Megbízó követelményei), 4. (Egyösszegű ajánlati ár felbontása) és 5. (Tervdokumentáció) kötetei, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség KF-21379-2/2004. és 38.237/2006 számú határozataiban, valamint az ajánlati dokumentációban (a továbbiakban: dokumentáció) foglaltak szerint. Vállalkozó köteles a munkaterületen található környezetszennyezést megszüntetni, az általa kitermelt és elszállított szennyező anyagot és szennyezett talajt az ajánlatában vállaltak szerint ártalmatlanítani és/vagy hasznosítani, valamint az ártalmatlanításhoz és/vagy hasznosításhoz szükséges előkezelés(eke)t elvégezni, valamint a kitermelt csurgalékvizet kezelni. Vállalkozó nem jogosult az ajánlatban vállalt százalékos mennyiségektől eltérni, valamint arra sem, hogy a vállalt ártalmatlanítási, hasznosítási, technológiától eltérjen. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 2.3 A jelen szerződés célja az Üröm-Csókavár területén található környezetszennyezés megszüntetése és a munkaterületek rekultivációja. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az általa javasolt ártalmatlanítási és hasznosítási és előkezelési technológia alkalmas arra, hogy a szerződés célját megvalósítsa, azaz a munkaterületen található környezetszennyezést megszüntesse, a szennyező anyagot és szennyezett talajt teljes mennyiségben kitermelje, a szükséges módon és mértékben előkezelje, elszállítsa, ártalmatlanítsa, hasznosítsa, valamint a kitermelt csurgalékvizet kezelje. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa javasolt kitermelési, előkezelési, szállítási, ártalmatlanítási, hasznosítási, technológia alkalmazásának nincs jogi, szakmai vagy egyéb akadálya. 2
2.4 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakcég saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti szerződéses árat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és a Helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához, a teljes körű, a hatóság és a jogszabályok által előírt mértékű, I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához, zavartalanul használható állapotához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta. 2.5 A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az 1.2 pont szerinti közösségi támogatás ill. a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása ill. a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás ill. a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályoknak. 3
3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek 3.1 A Szerződés Elfogadott Végösszege: 18.461.538 EUR, azaz tizennyolcmilliónégyszázhatvanegyezer-ötszázharmincnyolc EUR, amely azonos az Ellenszolgáltatás Összegével és amelyből tartalékkeretnek (feltételes összegek) minősül 1.900.000 EUR, azaz egymillió-kilencszázezer EUR. A Szerződés Elfogadott Végösszegére eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő, figyelemmel a közösségi támogatás ÁFA-mértékére is. A Szerződés Elfogadott Végösszegének 85%- a, azaz 15.692.307,3 EUR tizenötmillió-hatszázkilencvenkettőezer-háromszázhét EUR harminc Eurocent Kohéziós Alap támogatás, 15%-a, azaz 2.769.230,7 EUR kettőmillió- hétszázhatvankilencezer- kettőszázharminc EUR hetven Eurocent hazai költségvetési támogatás. 1. A Vállalkozó a Szerződés Elfogadott Végösszege fejében teljes körűen (ideértve az esetleg felmerülő többlet- és a Szerződés teljes körű megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik a Létesítmény megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A Szerződés Elfogadott Végösszege magában foglalja azt az esetlegesen bekövetkező árkülönbözetet, amely a Szerződés aláírását megelőzően az ajánlatadásra átadott dokumentáció alapján kalkulált beruházási/kivitelezési összköltség, illetve a konkrét kiviteli tervek alapján megvalósításra kerülő beruházás/kivitelezés összköltsége közötti eltérés összege. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés Elfogadott Végösszege a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől. 3.2 A Vállalkozó a 3.1 pont szerinti ellenérték 10 %-ának megfelelő, 1.846.153,8. EUR, azaz egymillió-nyolcszáznegyvenhatezer-egyszázötvenhárom EUR nyolcvan Eurocent előlegre jogosult, az előleg összegével azonos összegű előleg-visszafizetési bankgarancia vagy más, a Kbt. szerinti biztosíték ellenében. A további kifizetések a Fizetési Ütemterv szerint történnek. 3.3 A Megrendelő a Vállalkozó Rész-számláiból 10 % visszatartásra jogosult mindaddig, amíg az összes visszatartás eléri a 3.1 pont szerinti ellenérték 5 %-át. Az így visszatartott összeg a sikeres Átadás-átvételkor esedékes. 3.4 A Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával egyidejűleg köteles teljesítési bankgaranciát, vagy más, a Kbt. 53. (5) bekezdés a) szerinti biztosítékot (Teljesítési Biztosíték) nyújtani a Megrendelőnek. A teljesítési biztosítéknak a jótállási idő lejártát követő 70. napig hatályban kell maradnia. A teljesítési biztosíték összege az átadás-átvételi igazolás kibocsátását követő 21. napig a Szerződés Elfogadott Végösszegének 10 %-a, attól kezdve a jótállási időszak leteltét követő 70. napig a Szerződés Elfogadott Végösszegének 5%-a. 3.5 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésszerű teljesítést követően kibocsátandó számlán a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. -ban meghatározott kötelező tartalmi elemeken, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 13. (1) bekezdése 16-17. pontjában meghatározottakon túl köteles feltüntetni nemzetközi bankszámlaszámá(ai)t (IBAN), a Megrendelő által megadott beruházási egységszámot, a Projekt számát (CCI2006/HU/16/C/PE/001), a beszállítói szerződés számát (ha van ilyen), a teljesítés jogcímét (a szerződés tárgya, valamint a számlához 4
kapcsolódó teljesítés rövid megnevezése), illetve az általános forgalmi adó alapjának meghatározásához szükséges, az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 26. alapján előírt, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott HUF/EUR devizaközép árfolyamot, amennyiben a számlázás euróban történik. Továbbá, Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a számla összegének az alábbi pénzügyi források szerinti megbontását is: a) KA forrás (nettó számlaérték 85%-a, ÁFA ): b) állami forrás (nettó számlaérték 15%-a, ÁFA): A számlát 4 példányban kell kiállítani. Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla miatt nem tud eleget tenni, úgy ez Vállalkozó késedelmi kamat iránti követelését kizárja. A számla benyújtása a teljesítés igazolása után történhet meg. 3.6 A Vállalkozó számlája a kincstári fizetési rend, a Támogatási szerződés, valamint az alábbi szabályok alapján kerül kiegyenlítésre a Közreműködő szervezet projektlebonyolítási számlájáról: a) a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény, b) 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, c) a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM- PM együttes rendelet. A támogatásokra és a kincstári kifizetésekre egyebekben a szerződés végrehajtása során a mindenkor hatályos előírások az irányadóak. A szerződés fedezetének részbeni elvonása esetén a felek a Kbt. 303. -a alapján járnak el, teljes körű elvonás esetén pedig a szerződés megszűnik. 3.7 A szerződéses munkákat az Európai Unió Kohéziós Alapja, és a magyar költségvetés együttesen finanszírozza. 3.8 A számla kifizetése banki átutalással a számlán megadott bankszámlára történik. A számla formátumára a magyar jog előírásai az irányadóak, azaz csak olyan számlát fogad be a Megrendelő, amelynek befogadására a magyar jog szabályai szerint jogosult, illetve a szerződés szerint kifizetésére kötelezett. A teljesítésigazolásnak és a számla indikátor alapú felbontásának a számla mellékletét kell képeznie. 3.9 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak címzettje a Megrendelő, azonban a számlák kiegyenlítéséről a Közreműködő szervezet (KvVM) gondoskodik a Kohéziós Alap támogatású projektek kincstári kifizetési rendjének megfelelően. 5
4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól 2010. 06. 30.-ig köteles teljesíteni. 4.2 Vállalkozó jogosult a Megrendelő előzetes írásbeli értesítésével az előző pontban meghatározott határidő előtt is teljesíteni feltéve, hogy valamennyi szükséges hatósági engedéllyel rendelkezik. Megrendelő a határidő előtti szabályszerű teljesítést köteles elfogadni. Vállalkozó előteljesítés esetén is köteles a jelen szerződésnek a teljesítésre vonatkozó rendelkezéseit betartani. 4.3 A Szerződés szerinti bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó a 3.1. pont szerinti ellenérték napi 0,5 %-nak megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a Szerződés teljesítése során az Ajánlati Nyilatkozat 3.2; 3.3; 3.4 bármely pontjában vállalt kötelezettségének azzal, hogy az ajánlati nyilatkozatában szereplő részszempontokra tett egyes vállalásaihoz képest a Különleges Feltételek 8.7 Alcikkelyében foglalt mértékben eltér, akkor a 8.7 szerint meghatározott hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a 3.1. pont szerinti ellenérték 25%-a. A hibás teljesítési kötbér maximuma a Különleges Feltételek 8.7 Alcikkelyében foglalt mértékű. 4.4 Amennyiben a Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, így különösen a Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása vagy a Vállalkozó egyéb felróható magatartása miatt a Megrendelő által gyakorolt elállás ill. felmondás esetén, a Vállalkozó a 3.1. pont szerinti ellenérték 25 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 4.5 A jelen szerződés szerinti bármilyen kötbérigényét a Megrendelő jogosult a Teljesítési Biztosíték terhére, a Teljesítési Biztosíték megfelelő igénybevételével is érvényesíteni. Megrendelő jogosult bármilyen, a Vállalkozóval szemben fennálló követelését bármilyen biztosíték felhasználásával vagy a Vállalkozó részére, bármilyen jogcímen járó összeg visszatartásával kiegyenlíteni. 4.6 Amennyiben a Vállalkozónak felróható okból, esetleg a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból a Megrendelőnek a támogatást illetően visszafizetési kötelezettsége keletkezik, ezért a Vállalkozó egészben vagy részben kártérítési felelősséggel tartozik. 6
5. A vállalkozó által nyújtott jótállás (Hiba kijavítási kötelezettség) 5.1 A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a sikeres Átadás-átvételtől számított 12 hónap. 5.2 Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 6. Egyéb rendelkezések 6.1 A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésből származó jogvitákat a felek a - Különleges feltételekkel módosított - Általános feltételek 20. Cikkelyének feltételei szerint egyszemélyes Döntőbizottság (Döntnök) ill. Választottbíróság útján rendezik. 6.2 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékelt alábbi dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit. 6.2.1 Jelen Szerződéses Megállapodás 6.2.2 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke 6.2.3 Kiegészítő tájékoztatás 6.2.4 Az ajánlati felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció minden módosítása 6.2.5 Különleges Feltételek 6.2.6 FIDIC Általános Feltételek ( Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei, 2001. évi magyar nyelvű kiadás), amit a Vállalkozó az Ajánlati dokumentáció megvásárlásával átvett 6.2.7 Megbízó követelményei annak összes mellékletével, Tervdokumentáció 6.2.8 Jegyzékek 6.2.9 Egyösszegű Ajánlati Ár Felbontása 6.2.10 A Vállalkozó Javaslata 6.2.11 minden, a Szerződés részét alkotó egyéb dokumentum. A Szerződésre, mint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Formázott: Normál, Sorkizárt, Behúzás: Első sor: 0 pt, Jobb: 0 pt, Térköz Előtte: 12 pt Törölt: 6.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban használt kifejezések jelentése azonos a fenti 6.2.5 és 6.2.6 pontok szerinti FIDIC - feltételekben meghatározott kifejezésekéivel. Törölt: <#>Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel aláírják a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, mint Kohéziós Alap Közreműködő szervezet által ellenjegyzett jelen Szerződéses Megállapodást. <#>Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel aláírják a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint Kohéziós Alap Közreműködő szervezet által ellenjegyzett jelen Szerződéses Megállapodást. <#> A jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 303. -ában meghatározott feltételek fennállása esetén kerülhet sor. A jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány a vállalkozóé, 4 példány a Megrendelőé. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. MEGRENDELŐ:... [1] 7
8
2. KÖTET 2. FEJEZET ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT GÉPÉSZETI ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK TERVEZÉSE-ÉPÍTÉSE SZERZŐDÉSES FELTÉTELEI A KIEGÉSZÍTŐ MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI MUNKÁKKAL Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999 ISBN 2-88432-023-7 magyar nyelvű kiadás 2001 ISSN 12 18 6120 ISBN 963 85287 8 8 World Trade Center II Geneva Airport Box 311, CH-1215 Geneva 15 29 route de Pré-Bois, Cointrin CH-1215 Geneva 15 Tel +41-22-799 49 00 Fax +41-22-799 49 01 Cell +41-79-298 96 66 fidic@fidic.org Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz) Cím: H-1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406 Tel: (+36-1) 488-2037 Fax: (+36-1) 375-7982
2. KÖTET 3. FEJEZET KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK (Az Általános Feltételek módosított és új Alcikkelyei) 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Meghatározások 1.4 Törvény és nyelv 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje 1.6 Szerződéses Megállapodás 1.13 Törvények betartása 3 A MÉRNÖK 3.1 Mérnök feladatai és hatásköre 3.6 Irányítói értekezletek (új Alcikkely) 4 A VÁLLALKOZÓ 4.1 Vállalkozó általános kötelezettségei 4.2 Teljesítési Biztosíték 4.3 Vállalkozó Képviselője 4.4 Alvállalkozók 4.6 Együttműködési Kötelezettség 4.7 Kitűzés 4.8 Biztonsági eljárások 4.15 Megközelítési utak 4.18 Környezetvédelem 4.21 Előrehaladási Jelentések 4.23 Vállalkozó tevékenységei a Helyszínen 4.25 Meglévő közművek (új Alcikkely) 5 TERVEZÉS 5.1 Általános tervezési kötelezettségek 5.2 A Vállalkozó dokumentumai 6 SZEMÉLYZET ÉS MUNKAERŐ 6.5 Munkaidő 6.7 Egészségügy és biztonság Tartalomjegyzéke 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS 7.3 Ellenőrzés 7.9 Anyagok, Berendezések és Áruk származása (új Alcikkely) 8 KEZDÉS, KÉSEDELMEK ÉS FELFÜGGESZTÉS 8.7 Késedelmi és hibás teljesítési kötbér i
10. A MEGBÍZÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ ÁTVÉTEL 10.1 Létesítmények vagy szakaszok átvétele 11. HIBA KIJAVÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG (JÓTÁLLÁS) 11.11 Felvonulási létesítmények elszállítása 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak (új Alcikkely) 12. BEFEJEZÉS UTÁNI ÜZEMPRÓBÁK 12.1 Befejezés utáni üzempróbák 13 VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK 13.3 Módosítási eljárás 13.9 A szerződés módosítása (új Alcikkely) 14 SZERZŐDÉSES ÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK 14.1 A Szerződéses Ár 14.4 Fizetési ütemterv 14.6. Rész-számla Fizetési Igazolások kiadása 14.7 Fizetés 14.8 Késedelmes fizetés 14.9 Visszatartott Összeg kifizetése 15 A MEGBÍZÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ SZERZŐDÉSBONTÁS 15.1 Felszólítás kijavításra 15.2 Megbízó által történő szerződésbontás 16 A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ FELFÜGGESZTÉS ÉS SZERZŐDÉSBONTÁS 16.3 Tevékenység megszűntetése és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása 17 KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG 17.6 Korlátozott felelősség 20 KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS DÖNTŐBÍRÁSKODÁS (VÁLASZTOTT BÍRÓSÁG) 20.2 A Döntőbizottság kinevezése 20.4 Döntőbizottság határozatának végrehajtása 20.5 Békés megegyezés 20.6. Döntőbíráskodás (Választott bíróság) 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL (új Cikkely) ii
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK A jelen Különleges Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különleges Feltételekben foglalt kikötések az irányadók. 1. Általános rendelkezések 1.1 Meghatározások 1.1.1 A Szerződés MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK Az alábbi bekezdések törlendők és helyettesítendők: 1.1.1.3. "Elfogadó levél" nem kerül kiadásra jelen szerződés keretében. Az Elfogadó levél kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhez vételének időpontját a Szerződéses Megállapodás aláírásának dátuma jelenti. 1.1.1.10 Egyösszegű Ár Felbontása jelenti azt a formanyomtatványt / Jegyzéket, amelyet a Ajánlatkérési Dokumentáció 4. kötete tartalmaz, ahogyan azt a Vállalkozó Ajánlata részeként kitöltve benyújtotta, illetve ahogyan azt a Megbízó a Szerződés kötést megelőzően elfogadta. Az Egyösszegű Ár Felbontása tartalmazza a Kármentesítési műszaki beavatkozás főbb egységeinek külön árajánlatát. Az Egyösszegű Ár Felbontása képezi az alapját a Szerződés végrehajtása során a Vállalkozóval történő elszámolásnak. Az alábbi bekezdések hozzáadandók: 1.1.1.11 "Építési tervek" vagy "Kiviteli tervek jelentik mindazon Vállalkozó által készítendő tervet, amely szükséges a Kármentesítési műszaki beavatkozás teljes elvégzéséhez és a hibák kijavításához. 1.1.1.12 "Részlettervek" jelentik mindazon a Vállalkozó által, a Kiviteli tervek alapján készített terveket, melyek szükségesek a Szerződésben foglalt műszaki tartalom (Kármentesítési műszaki beavatkozás) teljes elvégzéséhez és a hibák kijavításához. 1.1.1.13 "Megvalósulási tervek" jelentik mindazon a Vállalkozó által készített tervet, amely a megvalósult Kármentesítési műszaki beavatkozást mutatja be, különös tekintettel a környezetvédelmi hatóság számára benyújtandó Kármentesítési Műszaki Beavatkozási Záródokumentációra. 1.1.1.14 "Kiegészítő tervek jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Kármentesítési műszaki beavatkozás teljes elvégzéséhez és a hibák kijavításához. 1
1.1.1.15 "Engedélyezési tervek jelentik mindazon terveket, amelyeket a Szerződés keretében Vállalkozó köteles elkészíteni azokra a létesítményekre, munkálatokra amelyek megépítéséhez, elvégzéséhez az illetékes hatóság engedélyének (építési, vízügyi, műszaki beavatkozási, ártalmatlanítási, hasznosítási, kezelési, szállítási, stb.) kiadása szükséges. 1.1.2 Felek és személyek 1.1.2.2 Megbízó Kiegészítendő: A Megbízó alatt a Ptk. (1959. évi IV. törvény) vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezései szerinti Megrendelő értendő. 1.1.2.4 "Mérnök" Kiegészítendő: A Mérnök jelenti a 244/2006 (XII.5.) Korm. Rendelet szerinti műszaki ellenőr fogalmát is. 1.1.2.8 "Alvállalkozó" Kiegészítendő: Alvállalkozó az a szervezet (személy), amellyel (akivel) az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésre tekintettel fog szerződést kötni vagy módosítani, kivéve, ha a szervezet (személy) tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi. A következő új bekezdés hozzáadandó: 1.1.2.11 "Döntőbíróság" jelenti a Szerződéses Feltételeken belül a Ptk. 7. (2) bekezdése, valamint a Választott bíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. tv. rendelkezései szerint a Felek által kikötött Választottbíróság -ot és viszont. 1.1.3 Dátumok, próbák, időtartamok és Befejezés A következő új bekezdés hozzáadandó: 1.1.3.5 A Létesítményre vonatkozó átadás-átvételi igazolás kibocsájtása (amely a műszaki beavatkozást lezáró dokumentáció környezetvédelmi hatóság általi elfogadása és a hulladékok teljes mennyiségének hasznosításának, kezelésének befejeződése után esedékes) jelenti a Kbt. 305. (1) bekezdés szerinti teljesítésigazolás kibocsátását is. 1.1.3.7 "Hiba bejelentési időszak" jelenti e Szerződéses Feltételekben a magyar jog szerinti Jótállás időtartamot és viszont, valamint a kármentesítési műszaki beavatkozást lezáró hatósági határozat kiadásától a Vállalkozó által végzendő utóellenőrzés első évére kiterjedő időtartamot. A következő új pontok hozzáadandók: 2
1.1.3.10 "Kötelező Alkalmassági időszak" jelenti e Szerződéses Feltételekben a 11/1985 (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet (Kötelező Alkalmassági Időszak), valamint a 12/1988 (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján a Ptk. szerinti szavatossági időszakot. 1.1.3.11 "Hiba kijavítási kötelezettség jelenti a Vállalkozónak a Szerződés és a magyar jog szerinti jótállási kötelezettségeit és viszont. 1.1.4 Pénz és kifizetések 1.1.4.3. "Költség" A bekezdés törlendő és az alábbiak szerint módosítandó: A Költség a Vállalkozó minden indokoltan felmerülő és igazolt kiadását jelenti, akár a Helyszínen, akár azon kívül beleértve az általános költségeket, de nem foglalja magában a nyereséget. 1.1.5 Létesítmények és Áruk 1.1.5.8 Létesítmények A bekezdés törlendő és az alábbiak szerint módosítandó: A Létesítmények a 219/2004 (VII. 21.) kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről szerinti Kármentesítési Műszaki Beavatkozás fogalmát, valamint a Kármentesítési Műszaki Beavatkozás elvégzése érdekében a Szerződés teljesítése során létrehozandó Ideiglenes és Végleges Létesítményeket továbbá a hasznosítás/kezelés helyszínét jelenti, vagy értelemszerűen ezek közül bármelyiket. Az alábbi új definíció hozzáadandó: 1.1.5.9 "Kármentesítési Műszaki Beavatkozás a 219/2004 (VII. 21.) kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről Kármentesítési Műszaki Beavatkozás fogalmát jelenti. 1.1.6 Más megnevezések Az alábbi új definíciók hozzáadandók: 1.1.6.10 "Szerződésbontás" a Ptk. szerinti felmondás fogalmát jelenti. 1.1.6.11 Teljesítési biztosíték A Szerződéses Dokumentumban bárhol, ahol Teljesítési Bankgarancia szerepel, azt egyenértékű kifejezésnek kell tekinteni a Kbt. szerinti Teljesítési Biztosítékkal, és viszont. 3
1.1.6.12 Előleg-visszafizetési biztosíték A Szerződéses Dokumentumban bárhol, ahol Előleg-visszafizetési Bankgarancia szerepel, azt egyenértékű kifejezésnek kell tekinteni a Kbt. szerinti Előlegfizetési Garanciával, és viszont. 1.4. Törvény és nyelv Az Alcikkely kiegészítendő: A kiviteli terveket kizárólag magyarul, a Mérnöknek leadandó egyéb dokumentumokat magyar és angol nyelven egyaránt el kell készíteni. Az alábbi Alcikkely törlendő és helyettesítendő: 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje A Szerződést alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje az alábbi kell legyen: 1. Szerződéses Megállapodás 2. Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke 3. Kiegészítő tájékoztatás 4. Az ajánlati felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció minden módosítása 5. Különleges Feltételek 6. FIDIC Általános Feltételek (Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei a kiegészítő magas és mélyépítő munkákkal 2001. évi magyar nyelvű kiadás) 7. Megbízó követelményei és mellékletei, Tervdokumentáció 8. Jegyzékek 9. Egyösszegű Ajánlati Ár Felbontása 10. A Vállalkozó Javaslata 11. minden, a Szerződés részét alkotó egyéb dokumentum. Ha az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a Mérnöknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást, utasítást. Az alábbi Alcikkely törlendő és helyettesítendő: 1.6 Szerződéses Megállapodás A Feleknek a Szerződéses Megállapodást 2003. évi CXXIX tv. (A közbeszerzésekről) 99. (2) összhangban kell megkötniük. 1.13 Törvények betartása Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésekor betartani a vonatkozó hatályos, Európai Uniós irányelveket, országos és helyi érvényű jogszabályokat. 4
3. A Mérnök 3.1 Mérnök feladatai és hatásköre Az Alcikkely kiegészítendő: Amennyiben a Szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz, a Mérnök a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört látja el és ennek megfelelő hatáskörrel rendelkezik. A Mérnök a Változtatási utasítás kiadására vonatkozó jogkörét a 13.3 Alcikkely szerint a Megbízó előzetes jóváhagyásával gyakorolhatja, kivéve vészhelyzetben, a Mérnök által meghatározott módon. A jóváhagyás megszerzésére vonatkozó fenti kötelezettség ellenére, ha a Mérnök véleménye szerint olyan vészhelyzet áll elő, amely emberéletet vagy a Létesítményt vagy kapcsolódó ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérnök jogosult, anélkül, hogy a Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége és felelőssége alól felmentené, utasítani a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére illetve intézkedés megtételére, amely a véleménye szerint a kockázat csökkentéséhez, vagy megszüntetéséhez szükséges. A Vállalkozó köteles, megbízói jóváhagyás hiányától függetlenül, azonnal a Mérnök ezen utasításait végrehajtani. A Mérnök köteles meghatározni a 3.5 Alcikkellyel összhangban a Szerződéses Ár kiigazításának mértékét és erről értesíteni a Vállalkozót valamint egy másolatban a Megbízót (és a PIU-t). 5
A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó: 3.6 Irányítói értekezletek A Mérnök, vagy a Vállalkozó Képviselője felszólíthatja a másikat, hogy vegyen részt egy irányítói értekezleten a következő időszakban elvégzendő tevékenységek áttekintése céljából. A Vállalkozó köteles emlékeztetőt készíteni az irányítói értekezleten elhangzottakról, és azt a résztvevők, valamint a Megbízó (és a PIU) részére egy-egy másolatban megküldeni. 4. A Vállalkozó 4.1 Vállalkozó általános kötelezettségei Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdésekkel: A Vállalkozó által a munkák megvalósítására a Helyszínen alkalmazott felelős műszaki vezető képesítése feleljen meg a 244/2006. (XII.5) Korm. rendelet a felelős műszaki vezetőkről szóló előírásainak. Vállalkozó Építési Naplót, valamint a jogszabályokban és a dokumentációban meghatározott egyéb bizonylatokat köteles vezetni, melyben Vállalkozó, a műszaki ellenőr, a környezetvédelmi hatóság és szakhatóságok képviselői észrevételeit, igazolásait rögzíti. Megbízó és képviselője bármikor betekinthet és ellenőrizheti az Építési Naplót. Az Építési Naplót az egész Létesítményre érvényesen, vagy annak helyszíneire külön-külön kell vezetni, a Mérnök utasításai szerint. Minden az építési tevékenységgel kapcsolatos fontos adatot be kell vezetni az Építési Naplóba, amint ezt a 290/2007. (X. 31.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról, és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szabályozza. Az Építési Naplót egy eredeti és legalább két másolati példányban kell elkészíteni, és az eredetit és az első másolati példányt be kell nyújtani a Mérnöknek. Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megbízó által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megbízó számára a Kbt. 307. (1) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítésében. Az ajánlati dokumentáció 3. kötete szerinti engedélyek megszerzése a Vállalkozó költségére a Vállalkozó kötelezettsége. 4.2 Teljesítési Biztosíték Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megbízó számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 53. (5) a) alapján. A készfizető kezesség esetében, valamint bankgarancia nyújtása esetén a jelen Feltételekhez csatolt formanyomtatványt kell alkalmazni. Megbízó fenntartja a jogát a 6
biztosíték nyújtó intézmény (biztosító v. bank) kilétének előzetes elfogadására. A Vállalkozó köteles a Teljesítési Biztosítékot a Szerződés aláírásával egyidejűleg a Megbízó rendelkezésére bocsátani, valamint a Biztosíték másolatát a Mérnök részére megküldeni. A Teljesítési Biztosíték elfogadásáról a Megbízó köteles haladéktalanul értesítést küldeni a Vállalkozó és egy másolattal a Mérnök részére. 4.3 Vállalkozó Képviselője Az Alcikkely végéhez hozzáadandó: Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni arról, hogy tolmács álljon rendelkezésre a teljes munkaidőben. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződés mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes. 4.4 Alvállalkozók Az Alcikkely kiegészítendő a következő (d) ponttal és bekezdéssel: d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a Megbízót arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (Megbízó általi felmondás) alapján. Vállalkozó az alvállalkozók bevonásának tekintetében köteles a Kbt. 304. (2) bekezdése szerint eljárni. Amennyiben előre nem látható ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a Vállalkozó más alvállalkozót kíván igénybe venni, a Megbízó hozzájárulásával és csak olyan alvállalkozót vehet igénybe, amely megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozóikra meghatározott követelményeknek (Kbt. 304. (2) bek.). 4.6 Együttműködési Kötelezettség Az Alcikkely második bekezdése törlendő és helyettesítendő az alábbi bekezdéssel: Bármely ilyen utasításnak Változtatást kell eredményeznie, amennyiben az a Vállalkozónak előre nem látható többletköltségek viselését eredményezi. Ezen vállalkozók és személyzetük részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják a Vállalkozó Eszközei, az Ideiglenes Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Az Alcikkely végéhez hozzáadandó: A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles: 7
(i) (ii) (iii) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatainak megkezdését megelőző 7. napig; és haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza; és részt venni minden olyan 3.6 Alcikkely szerinti Irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze. 4.7 Kitűzés Az Alcikkely első bekezdéséhez hozzáadandó: A kitűzési feladatokat a Magyar Mérnök-geodéziai Szabályzat előírásaival teljesen megegyezően kell elvégezni. 4.8 Biztonsági eljárások Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdésekkel: A Vállalkozó kötelezettsége, hogy biztonságos és egészséges munkafeltételeket biztosítson az építés teljes időszaka alatt minden munkahelyre. A balesetek megelőzése érdekében meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket (információ, védőkorlát) az építési területre való jogosulatlan belépés érdekében. A Vállalkozó tevékenysége során, csakúgy, mint bármely szerkezet befejezése után az irányadó jogszabályokban és a vonatkozó Magyar Szabványokban lefektetett munkabiztonsági, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat be kell tartani. A Vállalkozói tevékenységek, így meglévő utak átvágása, vagy lezárása, vízvezetékek, vagy egyéb közművek keresztezése, helyreállítása, kitermelés, előkezelés, szállítás, kezelés során csak a Mérnök egyetértésével hajthatók végre. A Vállalkozónak írásban kell értesítenie a Mérnököt legalább két (2) nappal az ilyen munka megkezdése előtt. 4.15 Megközelítési utak Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel: A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek az ÚT 2-1. 119:1998. továbbá a mindenkor érvényes előírások, valamint a Megbízó Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződés Elfogadott Végösszegében kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka és szállítási tevékenység mellett biztosítani kell. 4.18 Környezetvédelem Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel: 8
A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania. A munkaterületen keletkező szennyvíz megfelelő, a vonatkozó hatósági előírások szigorú betartásával történő elhelyezéséért a kivitelező felel. 4.21 Előrehaladási Jelentések Az Alcikkely (b) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: (b) Fényképek és videofelvételek, amelyek bemutatják a gyártás és az építési területen, a kezelés helyszínén való előrehaladás állapotát. A teljes projektre vonatkozó aktualizált ütemterv a kritikus út megjelölésével. Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel: (i) az Ajánlati Nyilatkozatban tett vállalások teljesítésülésének tényleges értékeit anyagmérlegekkel, teljes dokumentációval alátámasztva. 4.23 Vállalkozó tevékenységei a Helyszínen Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal: Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 7 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a bontást és az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel: Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének az Átadás-átvételi Igazolás dátumától számított legkésőbb 7 napon belül nem tesz eleget, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen alcikkely szerinti kötelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesítése esetén a Megbízó jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is. Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó: 4.25 Meglévő közművek A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és hasonlók helyzetével (beleértve a kézi feltárás elvégzését). A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani. 9
A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Az ilyen jellegű munkák költségeit az Egyösszegű Ajánlati Ár részeként kell tekinteni, kivéve azon eseteket, amelyeknél a Szerződés másképpen rendelkezik. 5. Tervezés 5.1 Általános tervezési kötelezettségek Az Alcikkely végéhez hozzáadandó: A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 3. kötet (Megbízó követelményei) tartalmazza. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződésben vállalt bármilyen felelősségtől. 5.2 A Vállalkozó dokumentumai Az Alcikkely végéhez hozzáadandó: Megbízó jelen megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is. A terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra a Mérnöknek átadni. Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési-, (Kiviteli-) projekt specifikus munkabiztonsági-, havária-, és környezetvédelmi tervek alapján kell, hogy folyjék. A vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 30 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 30 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyeztetéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges. 10
Bármely költséget, amely a Létesítmények megvalósításával összefüggő tervdokumentáció előállításával, engedélyeztetésével, stb. kapcsolatosan merül fel, az Egyösszegű Ajánlati Ár részeként kell tekinteni, hacsak a kérdéses terv elkészítése olyan Változtatás végrehajtása miatt vált szükségessé, amely Változtatás nem a Vállalkozó mulasztására visszavezethető okból vált szükségessé. 6. Személyzet és Munkaerő 6.5 Munkaidő Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel: A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösd Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26. Amennyiben a Vállalkozó a törvényes ünnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez szükséges engedélyeket a Mérnöktől kérendő hozzájárulás megkérése előtt be kell szereznie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell hogy döntsön a hozzájárulásról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a beterjesztést a Mérnök által jóváhagyottnak kell tekinteni. A rendes munkaidőn túli, az éjszakai, valamint a pihenő- és ünnepnapokon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik. Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák éjszakai, pihenő, és ünnepnapokon való végzésétől tartózkodni. Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megbízó, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik. 6.7 Egészségügy és biztonság Az Alcikkely végéhez hozzáadandó: A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is. 11
7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés 7.3 Ellenőrzés Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő. A Vállalkozónak minden esetben legalább három nappal a betakarás előtt értesítenie kell a Mérnököt, amikor valamilyen munka elkészült, mielőtt még betakarnák, láthatóságát megszűntetnék, vagy becsomagolnák tárolás, vagy szállítás céljából. A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó: 7.9 Anyagok, Berendezések és Áruk származása A Vállalkozó által a Szerződés teljesítéséhez felhasznált összes anyagnak, berendezésnek és árunak olyannak kell lennie, amely számára a Kbt. 1. (3) ill. 88. (4) bekezdése értelmében nemzeti elbánást kell nyújtani. A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz ezen feltételeknek, megjelölve az eredet országát. A Vállalkozót utasíthatják részletesebb információ biztosítására. 8 Kezdés, Késedelmek és Felfüggesztés 8.7 Késedelmi és a hibás teljesítés kötbére Az Alcikkely végéhez hozzáadandó: Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a Szerződés teljesítése során az Ajánlati Nyilatkozat 3.2; 3.3; 3.4 pontjában vállalt bármelyik alábbi kötelezettségének: (i) A teljesítési helyről kitermelt gázmassza és szennyezett talaj hasznosított mennyiségének aránya a teljes kitermelt mennyiséghez képest, (ii) Az összes keletkező veszélyes hulladék aránya az összes kitermelt hulladék mennyiségéhez képest, %-os értékének, (iii) A kitermelés és a hasznosítás / ártalmatlanítás helye közötti - a tervezett szállítási útvonal szerinti súlyozott szállítási távolság, akkor a Vállalkozó köteles a 2.5 [Megbízó követelései] Alcikkelynek megfelelően a Megbízónak minden egyes az Ajánlati Nyilatkozatban foglalt vállalás értékéhez képest 5%- onkénti a Megbízó szempontjából kedvezőtlen irányú eltérés esetében hibás teljesítési kötbért fizetni (részvállalásonként maximálisan 25% eltérésig) a kiértékelési időszakot követően. A hibás teljesítési kötbér mértéke minden egyes 5%-os eltérés esetén a Szerződés Elfogadott Végösszegének 1 %-a, amely kumuláltan számítandó, de vállalásonként az adott kiértékelési időszakra vonatkoztatva maximum 5%, az összes vállalásra együttesen számolva pedig adott kiértékelési időszakban maximum 10%. A Megbízó a Vállalt kötelezettségek teljesülését minden 12.000 tonna (továbbá a legutolsó mennyiség) kitermelt anyag teljes kezelését követően értékeli, amelyhez a Vállalkozónak adatszolgáltatást kell biztosítania a Megbízó 12
részére. A hibás teljesítés kötbére az egyes kiértékelési időszakokra (12.000 tonnánként, továbbá a legutolsó mennyiség) vonatkozóan kerül megállapításra. A késedelmi és a hibás teljesítés kötbére, beleértve a 4.23 Alcikkely [Vállalkozó tevékenységei a Helyszínen] alapján felszámított kötbért is, mindenkori összege a Vállalkozónak járó kifizetés összegéből a 14.3 [Rész-számla Igazolások igénylése] Alcikkely (f) bekezdése alapján kerülhet levonásra (beszámítás alapján). Megbízó jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére minden esetben. Továbbá a meghiúsulási és a késedelmi kötbér kumulatívan is érvényesíthető. 10. A megbízó által történő átvétel 10.1 Létesítmények vagy szakaszok átvétele Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: A Vállalkozó az Átadás-átvételi Igazolás kiadását csak abban az esetben kérelmezheti a Mérnöktől, ha a Létesítmény a szükséges összes hatósági engedélyt megszerezte és a Vállalkozó által készített Kármentesítési Műszaki Beavatkozási Záródokumentációt az illetékes hatóság határozatában elfogadta, továbbá a teljes kitermelt anyag kezelése megtörtént. 11. Hiba kijavítási kötelezettség (Jótállás) 11.11 Felvonulási létesítmények elszállítása Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás másolatának Megbízó általi átvételét követő 28 napon belül, a Megbízó a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó kockázatára és költségére eltávolíttathatja. A következő új Alcikkely hozzáadandó: 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit: (a) a Ptk. vonatkozó előírásai és 13