vezérigazgató i/'/i * A nem megfelelő rész kihúzandó l Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: hl o\ \\ V q^oal. 40-2,0. atturovoa Felhasználható összeg
|
|
- Alíz Székely
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 o 0) h? -Í Y(> br/, u \L^t^ Ügyiratszám: C ltkl40/'fo PO 009/03 Ügyintéző: Csanádi Erzsébet Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Meseház Óvoda, XIV. Őrnagy u felújítási munkái. A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés íftoám \ Á96 szakfeladaton főkönyvi számon ÁQfQQ 1*4 analitikus tételén, megtervezett kiadás terhére történik, bruttó összegben. A szerződő partner neve: HBF Építőipari Kft. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: ev forint év forint év forint «Wón, A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*' i/, Budapest, szeptember 08. Ivhr. ^ÜA. vezérigazgató i/'/i * A nem megfelelő rész kihúzandó l Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: Ellenőrizte: Zuglói Zrí. Kiss János Csaba divízióvezető Jogi ellenőrzést végezte: Dr. Csikós Tibor jogtanácsos hl o\ \\ V q^oal. 40-2,0. Fedezetigazolás - PMH ái Pénzügyi Osztály atturovoa Némethné Révész Andrea oszt.vez 20(1.évi előirányzat w Felhasznál! Összeg Jogi és Közbeszerzési referens.ft Felhasználható összeg Zv((M.o% FI 12e/í <r\fi.4j r W!t-^A.\. C.K^_^ Polgármesteri hivatal részéről látt3: 2#/f<f. fájti Ellenjegyző t^9^ ' 2011MOV i 5. l>frsá^áirferzs^fae^a^j gyző Kötelezettségvállaló Dr. Papcsák Ferenc polgármester Regisztráció: PMH Pénzügyi Osztály J?/J?, Í--P/ÍH, h*~u fas. g_o^. /! U U{\ 11 ot. I u ' l
2 Kivitelezés: Meseház Óvoda felújítási munkái szerződés sorszám: IF.-í^G/ /.{<. Z- Címe: 1143 Budapest, Őrnagy u Szerződés összege: Bruttó: ,,-Ft Kivitelezési időtartama: tői, ig VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - engedélyhez nem kötött munkák esetében - amely létrejött egyrészről, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.; adószáma: ; bankszámlaszáma: ; képviseli: dr. Papcsék Ferenc polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről Zuglói Vagyonkezelő Zrt. székhelye: 1145 Budapest Pétervárad u Cégjegyzékszám: Adószám: képviselő: Mazsu Gergely vezérigazgató mint megrendelő képviseletében eljáró közreműködő (a továbbiakban Bonyolító) harmadrészről HBF Építőipari Kft. Cégjegyzékszáma: Székhelye: Budapest, Füredi utca Adószáma: Bankszámlaszáma: Képviselője: Katona Zoltán Fő tevékenységi köre:generá! kivitelezés mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó), között (a továbbiakban együtt Felek), az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: far K v 1/7
3 Preambulum Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Megrendelő által keretszerződés megkötése céljából a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) IV. Fejezet 7/A. Cím alapján Keretmegállapodás Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő lakóépületek és intézmények felújítási munkáinak elvégzésére" tárgyban kiírt több ajánlattevővel lefolytatandó keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás eredményeként a Felek között én létrejött keretmegállapodás (a továbbiakban Keretmegállapodás) értelmében, a Keretmegállapodásban foglaltak teljesülése céljából jött léire, ezért a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás rendelkezései irányadóak, valamint a Keretmegállapodás és a Szerződés közötti esetleges ellentmondás esetén a Keretmegállapodásban foglaltak szerint kell eljárni. 1.) Szerződés tárgya: A szerződés tárgya: 609 m2 tetőszigetelési munka, fűtési hálózat részleges felújítása, elzárók beépítése, kazántöltő ürítők cseréje, födémáttörések, kőműves helyreállítás, kv. szerint A Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatot minden vonatkozásában megismerte, ismeri az építkezés körülményeit, kijelenti továbbá, hogy a meghatározott feladat teljesítésében gyakorlattal rendelkezik, rendelkezésre áll az összes személyes és technikai feltétel A teljesítés helye: 1143 Budapest, Őrnagy u A szerződés elválaszthatatlan része a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, az ajánlattételhez biztosított dokumentáció a Vállalkozó részletes ajánlata (1. sz. melléklet) A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkákat a munkaterület átadását követően azonnal megkezdi és a jelen szerződés aláírását követő 13 naptári napon belül teljes egészében befejezi (hatósági engedélyek beszerzésének ideje, ezt az időtartamot meghaladhatja). Az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb előírt követelménynek, minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelőírás követelményeinek. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek A vállalkozó köteles a jogszabályban meghatározott szavatossági időn felül az elvégzett munkára 12 hónap jótállást vállalni. 2.) A vállalkozói díj 2.1. Felek az 1) pontban megjelölt munkák vállalkozói díját , +ÁFA, azaz bruttó: ,-Ft (kilencmillió kilencszázhatvannyolcezer kilencszázhuszonhat forint) összegben állapítják meg. A vállalkozói díj (a tételes árajánlat alapján meghatározott) átalányár a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi. A Vállalkozó eredménykötelezett, a munkáját a jelen szerződés mellékletét képező kiviteli terv alapján köteles elvégezni (kiviteli terv hiányában a tételes költségvetés, és a helyszíni bejárás jegyzőkönyve 2/7
4 U-4 S alapján). A vállalkozói díj a szerződés eredményes teljesítéséhez szükséges minden körülmény kialakítására és munkára (beleértve a mellékmunkákat is) fedezetet nyújt A vállalkozó jogosult részszámla és végszámla benyújtására a 2 sz. mellékletben meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezés szerint. A Vállalkozó a részmunkák elvégzéséről a Megrendelőt értesíti, aki azt az egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítés átvételétől számított 15 napon belül mind mennyiségi, mind minőségi szempontból ellenőrzi és igazolja. A végszámla benyújtására a hiány mentes műszaki átadás - átvételt követően kerülhet sor. A teljesítés igazolás, illetve a hiány mentes műszaki átadás - átvétel alapján kiállított számla kiegyenlítése a Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerint történik. Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. (Art) 36/A. - ának előírásai az irányadóak. A Vállalkozó az átadás során átadja a vállalkozás tárgyát képező munka teljes átadási dokumentációját -beleértve a gépek, berendezések gépkönyveit, garancia leveleit és nyilatkozatát, amelyben igazolja a hatályos szabvány szerinti anyagok és szerelvények felhasználását, a nyomás próba és mérések jegyzőkönyveit, gépek esetében magyar nyelvű kezelési utasítást A részszámlázásban való megállapodás miatt a Vállalkozó szolgáltatását nem lehet oszthatónak tekinteni. 3.) A munkaterület rendelkezésre bocsátása 3.1. Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés aláírása napjától számított 1. munkanapon belül bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére a Felek közös helyszíni bejárása alkalmával megismert állapotban. 3.2, Az építési terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása a munkaterület átadását követően a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. A Vállalkozó köteles a napi munkák során keletkező építési törmeléket balesetveszély-mentesen tárolni és az átadást megelőzően minden maradék anyaggal együtt elszállítani. 4.) Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 4.1. A Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőt legalább 3 munkanappal korábban kell tájékoztatni, hogy a munka elkészülése mikorra várható és az ellenőrzés meddig lehetséges. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést a Vállalkozó részérő! Megrendelő felé közölt eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltség kifizetését vállalja A Megrendelő a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, amennyiben az a 3/7
5 k\^ Od. munkaszervezésre nem terjed ki. A Vállalkozó az olyan utasítást, amely tervmódosítást igényel, és többletköltséggel jár, csak akkor köteles elfogadni, ha ezek valamennyi költségét, továbbá a módosítás miatt szükséges engedélyek megszerzését a Megrendelő vállalja A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik A Megrendelő felelős műszaki ellenőre Kiss János Csaba (tel.: ) és Csanádi Erzsébet (tel.:, a továbbiakban műszaki ellenőrök. A műszaki ellenőre a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a Vállalkozó helyszíni építésvezetőjével (tel.: ) közölheti. Felek kölcsönösen kötelesek a műszaki ellenőr, illetve az építésvezető személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni A Vállalkozó a kivitelezésről állandóan helyszínen tartott építési naplót vezet. A Felek műszaki ellenőre, illetve építésvezetője a másik félnek szóló - műszaki jellegű - észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait és figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni. Az építési naplóban történő szerződésmódosítás érvénytelen. Ezen kívül minden egyéb, a teljesítés idejét vagy minőségét érintő tájékoztatást mindegyik félnek a másik fél székhelyére kell megküldeni. 5.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 5.1. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére vállait, az 1.4. pontban meghatározott határidőt nem tartja meg, a késedelem minden napjára a vállalkozói dlj bruttó összege 0,5 % - ának megfelelő összegű - maximum a vállalkozói díj bruttó összegére vetített 10 % - késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri az előző mondatban meghatározott 10 %-os mértéket, Megrendelő a Vállalkozó kártalanítása nélkül elállhat a szerződéstől és az addig felmerült késedelmi kötbéren felül az 5.3. pontban meghatározott mértékű meghiúsulási kötbérre is igényt tarthat. Nem számít bele a késedelem időtartamába annyi nap, amennyivel a kivitelezés a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el A Megrendelő 6.2. pontban meghatározott utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvezett hiányosságok kijavításáig, a vállalkozói díj bruttó összegének 5 % - át visszatarthatja Ha a teljesítés jogszerű elállás, vagy valamelyik Fél felróható magatartása miatt meghiúsul, az azért felelős Fél az egyéb jogkövetkezmények mellett a vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. i 4/7 ><T
6 5.4. A Vállalkozó teljes körű és megfelelő biztosítási megtérülést kikötő kockázati felelősségbiztosítást köteles kötni a kivitelezés idejére, amely biztosítás kötvényét másolatban köteles Megrendelőnek átadni, az első részszámla benyújtásáig Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, ideértve a Kbt 305. (4) bekezdésében foglalt halasztás lehetőségét, a Kbt (3) bekezdése szerinti határidő eredménytelen elteltét követően beszedési megbízást nyújtson be a Kbt. 99. (1) bekezdésének megfelelő jelen megrendelői hozzájárulás alapján - a jelen szerződésben rögzített ellenérték mértékéig - a Megrendelő alábbi fizetési számlája terhére: ) Az átadás-átvétel 6.1. A munka befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt. Az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentését követő 15 napon belüli időpontra. A Megrendelő akkor is köteles az átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezte be.. A Megrendelő csak hiánytalanul megvalósult munkát vesz át. Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy - a munkát átveszi-e, továbbá - ha a munkát átveszi, milyen hibák kijavítását követeli, - a munka átvételét megtagadja-e, továbbá - ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hibák kijavításától teszi függővé. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapban utó felülvizsgálatra határidői tűz ki. Olyan hiba kijavítását, amely az átadás -átvételi jegyzőkönyvben nincs feltüntetve, az utó felülvizsgálat előtt csak akkor lehet követelni, ha az akadályozza a rendeltetésszerű használatot, vagy a kijavítás késedelme a hiba súlyosbodásává! járna. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe felvett, az általa kivitelezett munkákkal kapcsolatos valamennyi hibát kijavítja az utó felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül Az utó felülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hiba kijavítását a Megrendelő csak a Vállalkozót terhelő jótállás körében a jótállási időn belül követelheti. 5/7 far- l.jjm
7 6.4. Amennyiben az átadás - átvételre a teljesítési határidő előtt kerül sor a Vállalkozó késedelmi kötbért csak a teljesítési határidőtől kezdve köteles fizetni, ha addig a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibákat nem javítja ki. 7.) A szerződésszegés egyéb következményei 7.1. Ha a vállalkozó a javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégeztetheti. Ehhez felhasználhatja a vállalkozói díjból az 5.2. pont szerint visszatartott összeget Megállapítható a Vállalkozó mulasztása, ha - a kijavítást a hiba megállapítását követő 3 munkanapon belül nem kezdi el, - a kijavítást ok nélkül abbahagyja és a Megrendelő felszólítása ellenére sem folytatja, - a kijavítást a Felek által megállapított határidőn belül nem fejezi be A Megrendelő különösképpen akkor állhat el a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyítottnak tekintendő, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni, ha a teljesítési határidő % részének elteltekor a jelen szerződés tárgyát képező munka műszaki készültsége nem éri el az 50 %-ot. 8.) A Vállalkozó közreműködik a használatba vételi engedély megszerzésében. 9.) A jelen szerződés terhére pótmunka nem számolható el, arra a felek külön, cégszerűen aláírt szerződést kötelesek kötni. 10.) Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerződés nem tartalmaz, a Ptk. rendelkezéseit, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat kell irányadónak tekinteni. 11.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést - beleértve annak érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat - először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. 12.) A szerződést kizárólag a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, a hatályos jogszabályok szerint, a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a Szerződés módosítását az építést naplóban rögzített megállapítás vagy egy egyoldalúan tett nyilatkozat, az ilyen nyilatkozatot a felek érvénytelennek tekintik. 13.) Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15/B. -a szerinti ( Üvegzseb" törvény), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételhez. 14.) Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és az elválaszthatatlan mellékleteken kívül hét számozott oldalt tartalmaz. far (,.. 6/7 ti\ ' " 0 Be ÍÍK
8 15.) Feíek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosuit képviselőik útján aláírták. Budapest, iseletében: Bonyolító képviseletében: Vállalkozó képviseletében: -%Wi.fcs Mazsu Gergely vezérigazgató "'-'í/j W, '^'V^v).-, Katona Zoltán '* ügyvezető Intézményvezető AdóGz: Túri Istvánné 7/7 O^ c^fia
9 Intézmény neve Meseház Óvoda - felújítás Intézmény címe Őrnagy u szeptember 07. Megnevezés Költségvetés főösszesítő Anyagköltség Díjköltség 1. Építmény közvetlen költségei Közvetlen önköltség összesen ÁFA vetítési alap Áfa 25,00% A munka ára Aláírás HBF Építőipari KFT, "1144 Bp., Füredi út Adószám: ? <S v
10 Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj egységár egységre Összesen összesen l-l 1.6 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása. 3 db (26) ÖN Lerakóheivi díjjal, 8 m3-cs konténerbe Munkahelyi depóntából építési tömtelek konténerbe 24 m (19) ÖN ' rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül Viharléc szerelés, horganyzott acéllemezből, 10 cm 30 m (70) kiterített szélességei, építmény lábazati szigetelésének rögzítésére Cseppentőszegély szerelése attikafal ktllső szélére, 168 m cm kit.szél. Horganyzott acéllemezből, 0,55mrn 0! vtg. (150) (3) Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott 609 ni ÖN bitumenes lemez szigetelés bontása, kettő vagy több réteg lemez esetén, vízszintes felniéiről (4) Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott 183 m ÖN bitumenes lemez szigetelés bontása, kettő vagy több réteg lemez esetén, függőleges felületről Tetöösszefolyók vagy oldatkifolyók bontása 4 db (26) ÖN Ipmbkosárral, ősszefolyóval összeépíthető ráccsal vagy anélkül, egy- vagy kéttagú tetöösszefolyók, oldal kifolyók Pára- vagy salakszellözök bontása, egy - vagy 47 db (27) ÖN kéttagú pára- vagy salakszellőzők Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez 183 m szigetelés aljzatának kellősitése, egy rétegben, (3) függőleges felületen, oldószeres hideg ÖN bilumenmázzal (száraz felületen) EUROSZ1G VIABIT PRIMER oldószeres bitumenmáz Csapadékvíz ellent szigetelés; Hajlaték elhelyezése 183 m (5) fallőben, expandált polisztirolhab (EPS), poliuretán ÖN hab (PUR) vagy kőzetgyapot anygú hajlaték ISO-ÉK kőzetgyapot hajlaték 1000x120x40 mm Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű 609 m csapadékvíz elleni szigetelés páratechnikai rétege, (14) vízszintes felületen, egy rétegben, filces felületű, plasztomerbitumenes (APP modifikált) lemezzel, az aljzathoz bitumenes hidegragasztóval vagy PUR bázisú ragasztóval rögzítve EUROSZIO POLYBASE ECONOMY üvegfátyol hordozórétegö, 3 mm vastagságú, alul poliészterfilces lemez Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen 183 m (épületlábazaton vagy attikafalon), egy rétegben, (24) minimum 4,0 mm vastag poliészterfátyol hordozójú, ÖN kiemelkedő műszaki tulajdonságú, egyrétegű alkalmazásra minősített, plasztomerbitumenes (APP modifikált) lemezzel, az aljzaüioz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapotások teljes felületű hegesztésével EUROSZ1G V1APOL POLYEXTRA 5 KG MIN, APP poliészter, palaörtemény
11 Csapadékvíz ellni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes (36) felületen, nehéz felolelvédelem nélküli tetőkön, ÖN minimum 4,0 mm vastag pataörlnnény liintésü plasztomerbitumenes (APP modifikált) lemezzel, az alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel, fél lemezszélességei eltolássalfektetveeurosz1g VIAPOL POLVEXTRA 5 KG MIN. APP poliészter, palaörlemény 609 m Csapadékvíz elleni szigetelés; Szegélysáv készítése cseppentőszegély csatlakozásnál attikafalon, egy (62) rétegben, minimum 4,0mm vastag, 20cm kiterített : szélességgel, plasztomerbitumenes (APP modifikált) lemezzel, az aljzathoz teljesfelületűolvasztásos ragasztással, NOVAGLASS POL1BIT GG 4 mm üvegszövet hordozószerkezetfi, 4 mm vastagságii plasztomerbitumenes (APP modifikált) lemez 168 m , Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyrétegű modifikált bitumenes lemez szigetelés hajlaterősitésre, 33 cm széles modifikált bitumenes lemez sávval, minimum (237) ÖN 4,0 mm vastag plasztomerbitumenes (APP modifikált) lemezzel, az aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, az állapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve ISO-L1NE FIX 4,5 PLAST üvegszövet hordpzórétegü, 4 mm névleges.vastagságú plasztomerbitumenes (APP modifikált) lemez 183 m Csapadékvíz elfeni szigetelés; Egytagú tetőösszefolyó beépítése, csapadékvíz elleni (281) szigeteléshez vízhatfanul csatlakoztatva, termopfasztikus műanyag tetőösszefolyó, bitumenes lemez szigetelésű tetőben (szűkség esetén fűtőkábel elhelyezése külön tételben) EUROSZ1G ITALPROFILI ART. 12 termoplasztikus műanyag tetőösszefolyó 125/250 mm 4 db K Csapdékvíz elleni szigetelés strang szellőző beépítése CsapadékvfzelIeni szigetelés; Lombkosár elhelyezése, tetoösszefotyóknál vagy oldalkifolyónál (293) ÖN EUROSZIG ITALPROFILI ART. 26 flexibilis! lombkosár 70x125 mm Csapadékvíz elleni szigetelés; Páraszellőzö elhelyezése, termoplasztikus műanyag páraszellőző (295) ÖN beépítése bitumenes lemez szigetelésű tetőben, csapadékvíz ellent szigeteléshez vfzhatlanu! csatlakoztatva EUROSZIG T Plusz páraszellőző 5 db db db K Építési felvonó le- fel szerelése, működtetése 1 db /s i " h "V- \ /
12 Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag Dfj egységár egységre összesen összesen Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 ni. között ÖÍ-5- Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m3/m kikeményedelt habtérfogattal, ktlísö - belső oldalon Rögzítés noliuretán habbal 23 K Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyilásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 ÜÍ kerület felett négykamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló :REHAU Euro-Design 86 bukó-nyíló 0m2 692 Om Odb ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K3,6x 1,46cm 23 K Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett négykamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-Design 86 bukó-nyíló 0 db ; ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 2,70 x 1,46 cm 23 K Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 0 db légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyilásba, tömítés nélkül {szerelvényezve, fmombeállftással), 4,00 m kerület felett négykamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-Design 86 bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 0,90 x 2,59 cm K Spaletta javítás, zsákos kiszerelésű anyagból 15cm ; szélességig Om Műanyag könyöklő elhelyezése 10 cm Om Spaletta és környékén festéa javítása Om Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 300x2OOx 100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva 0m i.í- Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60- cm, felülelképző (simító), meszes cementhabarccsal 0m í Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó falfelületek felületmegerösítő mélyalapozása, vizesdiszperziós mélyalapozóval, tagolatlan felületen Héra falfix vizes diszperziós mélyalapozó, EAN: m ^r ík ik '^*VJju
13 Diszperziós festés műanyag bázisú vizes diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfeloleten, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: SQq.fflfilMqiltt 0m dt 4Í\ K
14 őrnagy utca 9-11 fűtési rendszer csere Fűtési rendszer leürítése, feltöltése Acél csővezetékek bontása Kazántöltő ürítő Golyós strangelzárók beépítése 1/2" 3/4" 1" 6/4" Slrangszabályzó szelep beépítése 1/2" 3/4" 1" 6/4" Lágyacél fűtési acélcső külön tételben kiírt préskötéses Idomokkal, és tartószerkezetre szerelve 1/2" 3/4" 1" Felirati tábla Meglévő radiátor szelep és visszatérő csavarzat leszeelése, csővezeték megbontásával, radiátor le és felszerelésével Radiátor szelep, visszatérő csavarzattal, termosztatikus radiátor szeleppel felszerelve Födémáttörések készítése és helyreállítása padlórózsa elhelyezésével Tartószerkezet Kőműves helyreállítás Fűtésrendszer próbát Összesen: 1 alkalom 213 m 36 db 2 db 4 db 7 db Odb 2 db 4 db 7 db Odb 108 m 52 m 17 m 13 db 12 db 12 db 18 db 1 készeit 1 készeit 1 alkalom 185 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 796 Ft 370 Ft Ft 1481 Ft Ft Ft Ft 673 Ft 1407 Ft 1407 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2141 Ft Ft Ft 918 Ft Ft 6118 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Jrv C<^ f )t\ \j f Á
15 2 sz. melléklet műszaki és pénzügyi ütemezés Meseház Óvoda, Őrnagy u. felújítási munkái Vállalkozói díj: , + ÁFA I. Végszámla ,-Ft + ÁFA - műszaki átadás - átvétel ^r 4L r^- x'w. n ^ ' \ IÍ V \.m
Átvételi időpont: hl ^ Z. híioroe^ >o\\.08.\1" Felhasználható összeg 2r^oS..«Í2.R. 'Z.q> C(.OC.?*. Zboii-o f-l>7. IsM o7 2,t JLOÁL ŐR) @.
Ügyiratszám:..>3dtf.í?/.-&-/.. &# Ll\ t \ i \ Or^ l/l ügyintéző:.^.tjí3wí...» ^kw f / Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tái^a:^g^{^.&^.^?^fcá7>fó,... 2011. évi
Részletesebben«Wfc3... főkönyvi számon.analitikus tételén
Ügyiratszám:....&./.&-.. Ügyintéző:.TJÁZttMl ItZb^foH Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: ti &ti^du t &&&R^.&.yE2Qll. évi nyári Felújítási munkálatai A kötelezettségvállalás
RészletesebbenJtft/- <^V. Ül. a. őr, ^n.ov.or. W- 0/ ' fp. ^c ov-_ Y^ "Ooíí- ^11. a^/tt o>? tt J20,U. 0L>^ <2/OÍ/. 0 o, o Q t J^A^V
Ügyiratszám: Ügyintéző: UÜJfáM M ZMlO Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: WcJ&&T&*^.dKiAtoSMfö.7&!L.2:l20ll. évi nyári Felújítási munkálatai A kötelezettségvállalás
RészletesebbenOOÍ 0 I M? f ^1 ^ / Átvételi időpont: l Jogi ellenőrzést végezte: &OM- 0& Otf t. joaa. 0$ v03. 40/M- 03. ^ Felhasználható összeg. 3L M. of. t>.
82>. OOÍ I M? f ^1 ^ vt-ite, 'j$tí\ (. Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgyat r $&fáfá.ll k > &..t$.k.i...^211.
RészletesebbenLh \o. li. IPM. A za - hlh- J* M. JJ. DÍ 2IÖ1N0V07. ,U>»\o
UOf 0 Ügyi ratszám X^//?.A.'. y,./2011. Ügyintéző: Fogarassy Károly Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Erzs. kir. 120 lakások hőmennyiségmérőinek cseréje A
RészletesebbenHu a. >/ 4UI. # # 5#
Ellenjegyző dr. Papp Csilla lofá Z2-. M ^ Ügyiratszám: íí.9.l. í.../2011. Ügyintéző: Nagy' Gyula Krisztián Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. ~^/"f Cl yoo #-c& A szerződés tárgya:
Részletesebbenfi\ <k d,tu/> W Fé^ u^3q ^ ÍVl^ lhi&%< 0i : Aoy/.o?.ocP. 5o//. <a f^ Tto arffe vezérigazgató Wí,n%\ \.\. ' ^C (?^1/l //, öa^- MMEIfcflZ / <^>
Ügyiratszám: Ügyintéző: Tto MMEIfcflZ / u^3q ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. ^%^-tr4ür/ A szerződés tárgya: :Ű ffto.x.>í.^&í?:$..(s.i, 2011. évi nyári Felújítási munkálatai
Részletesebbend^í^c Xo\l oj^l i^u -poi yu^m v\ IsU^l. Vi ^Á\. oi, n 2o\{. o\- jbfl.dl.ok )VU . Bű &&.&%&. Ft ^o 1^0$-??. -*C * 2011 SIEfl " &
Ügyiratszám: Ügyintéző: S&Xfati... ^mz D W Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tíugya:tsgfíi ^..ÚV.iA&?!&. ( rkx.-&1» t 2011. évi nyári Felújítási munkálatai A kötelezettségvállalás
RészletesebbenA szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Átvételi időpont: \L?\\ oi - \o. 9-OA4. OS, (o. ^//>0V/-
^' ^h^eii^ Ügyiratszám Ügyintéző: Bognár László 02. \ll~$ PO 009/03 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Mályva Bölcsőde, Mályva tér 12., 2011. évi felújítási
Részletesebben^Zl\ hj f^w. MkUÜPl.: d (-^C. \Atf3 201/ ^c> dju^ ,^((. ov/za (T) KM. 1*M bf. Vi /oál.ot A. <^~^^ST z -^> fo\l 0 <o. 0 Q.
Ügyiratszám: Ügyintéző: MkUÜPl.: Tamus Béla' \Atf3 21/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Kaffka Margit Általános Iskola, Kaffka Margit köz 2-4., 211. évi felújítási
RészletesebbenÁtvételi időpont: U- ol o\. tzo/l Q$~ OCA. i*tf-d-4'< Felhasználható összeg WS. - F t. ^oou 08^ 07M IQM. Jüo(l.O*W.
Ügyiratszám: Ügyintéző: Bognár László Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Csibe Bölcsőde, Utász út 23., 2011. évi beruházási munkálatai A kötelezettségvállalás
Részletesebbenk Mazsu Gergely vezérigazgató
\)(L4b& Ügyiratszám: 799/K/2011. PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Erzsébet kné útja útja 35-37. Jókai Mór Általános Iskola
RészletesebbenJ >! 1 -\-'kí_.^fi/\n
2011SZEPT-02. -') /; -' ow.!l Vo. J >! 1 -\-'kí_.^fi/\n r \}{L^^/ hoáa Ügyiratszám:..fe.Xjó^/.^-./^// Ügyintéző: Bognár László PO 009/03 ' Ügyintéző: Bogii Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő
Részletesebben^ZK. H^H kot. JtIM/ o<rt^jc' fe/k^ U. oj. 1). ^ír^y*-. z.o a.of.zz, U>U. crt.os- %oi\- vlll. hm of 1% ^ff. 0 }. 06. jjjuíx J_OAAÖ1.
Ügyiratszám:. &2 &.f.. jqa. Ügyintéző:.7&.7MF& Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: &Ü&l&í%^.dktöfí.+Afafö.JÍ*i3&*..20ll. munkálat küf&szfttd.&^&fttfn&s. H^H
RészletesebbenÁtvételi időpont: .V! oi. ^ 9^oU. OS.9^. fym^i.oi- Felhasználható összeg. ...W&::Ht. f r...:..-ft. XiöJJ, of.og. HoW^'Ll^ 1-vM -0^ ^ JOJI\, &% *
OK o#.tf 152EPI-02 Ügyiratszám:. ^ g / C /. ^. Ügyintéző:..W.JÖtftSf bl AM A [/t-jffi ( 20Ás Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: M?^tí)A^&& i&ú%í^\\. évi nyári
RészletesebbenA szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Zuglói Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, 2012
Ügyiratszám: J?áU Z/
Részletesebbenvezérigazgató A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Hl. og.z^ » MO1 Felhasználható összeg l*s\%. CT-f-OS. O irt* Vrr...
Ügyiratszám:...$QÁC,k'^lL^l 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nyulász György Tel.: Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Megbízás a Meseház bölcsőde (1144 Budapest, Ond
RészletesebbenA ^ ctt^c^ mzslssit. Kötelezettségvállaló. -o ^_TV. U. A. w «- <OP. idii-o^-n- 2*>ll. U%A~ UM c*. ti. j M. 06 W. ^^V/i. Z*ll O^.oQ
Ügyiratszám: Ügyintéző: Tamus Béla iilözltolj Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Szent István Gimnázium Ajtósi Dürer sor 15., 211. évi felújítási munkálatai
RészletesebbenKötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió
SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós
Részletesebbenc-m cl ű^c lo\\.cl ft c <L\L.ó\.o1 1 ojl b& o 2 &L KM.-L. o9- í\ W Aiifi 0 1 u 3.sz. melléklet \J\^(úí
Ügyintéző: Nyulász György Tel.: 0 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrí. 3.sz. melléklet \J\^(úí A szerződés tárgya: Megbízás a Vadvirág bölcsőde (1146 Budapest, Thököly út 92.) 2012-es
RészletesebbenK..YY. <?<.'!.o /. í\ ULK.U. Juil.O^ Mb- JU^\X^_.^T./i. 2012 JöL 31. Ügyintéző: Nagy Tamás /
Ügyiratszám:.. t fj $Á8 $L%9J&' 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás / Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya; Heltai Gáspár Általános Iskola karbantartási munkái.
Részletesebbenliu <L ^o/5,o lif hw^-^y'^g 'vezérigazgató DL 12.05 { U/3. 1, ?.Qi?ni-:r.i3. %$h.x^ R Ft 7)\\ íl KA 7013 JAN 07 2013 FEBR 0 4 \'r\<ö^a$~>i
3,sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás /469-8195/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt.?.Qi?ni-:r.i3. A szerződés tárgya: Zuglói Hajós Alfréd Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola fő-
RészletesebbenKapja : Átvételi időpont: Aláírás; Jlctf.ot c4. IcÚ oc.04. Felhasználható összeg. &M5hyl. W. 1ŰÍ. í 0. 3C)/3i.ot.J/ 2012 JÚL 31. JoJi.
Ügyiratszám:.,^^i?J.!?!r.9./A?.ÍX Ügyintéző: Kémeri Balázs ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrí. 4.sz. melléklet A szerződés tárgya: Zöld Lurkók Óvoda, Füredi park 6. (karbantartási
Részletesebben1 ^O n t-v \i(l-3? ' v
' v 1 ^O n t-v \i(l-3? Ügyiratszám: 707/K/2011. PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Hermina út 9-15. Városligeti Általános Iskola
RészletesebbenA szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig.
2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010.
RészletesebbenA kötelezettségvállalás a..^slíl... évi Költségvetés fe^a^.hf.^^.4... szakfeladaton
Ügyiratszám:..!^^./^?.!/./^.?^ Ügyintéző: Kémeri Balázs ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 4.sz. melléklet A szerződés tárgya: Hunyadi János Ált. Iskola, 1148 Budapest, Wass
Részletesebbenidíi 09.t f - ^0^ W^%>«
idíi 09.t f - ^0^ W^%>«L Ügyiratszám: 709/K/2011. PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Ungvár u. 32-36. Hajós Alfréd Általános
Részletesebben2o /l, V L\ povl.a, 3 r^~ ^ i.eg?^^ L\l. l //,. 0 ^b2a\wcl M HOV 2 2. yt. látta: rj^ loűnovu 207/; NOV 26. 4.sz. melléklet
Ügyiratszám:.}$&J9lUM?- C-lcU -COlM / OoA Ügyintéző: Kémeri Balázs Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 4.sz. melléklet A szerződés tárgya: Óperenciás Óvoda, 1148 Budapest, Bolgárkertész
Részletesebben^*<Zt. ULú.V. io a. o &,l. 2oit 0GM []{LS^ M^.^A^F. -2^s^x ^, 4k. 2012 MÁJ 31 %o\%. oc,)j- } _ 7ZoM<í.p
2012 MÁJ 31 %o\%. oc,)j- } _ 7ZoM
RészletesebbenA szerződés tárgya: ŰSZT-2011-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés. Felhasználható összeg. tó.'ira*t2. ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r.
ísv h 9-tf I * OV- Ügyiratszám: 1-62479/212. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: ŰSZT-211-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés
Részletesebbenm i A /oos~/ íha C- ÍLO/ ^- ÜÜ 3 s-f /ÖC"<
«fc. ~ *»b-iük AU617 //( t/16- to-l ' H Ügyiratszám: m i A /oos~/ íha C- ÍLO/ ^- ÜÜ 3 s-f /ÖC"< Ügyintéző: Nyulász György Tel.: 06 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés
RészletesebbenA szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / -nem-szerepei*--.
A vm*'/ Mf Ügyiratszám: 708/K/2011. PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Újváros park 2. Móra Ferenc Általános Iskola JUNIOR konyha
RészletesebbenV>j>'' Vl, '-,; Átvételi időpont: 2012 AUG 14. Felhasználható összeg. ,,,hh^m..r: afflfl^ 3-^ÍL. CX9, JX - toát. i> Jt( 0o\L. os. )h. öoía. W.
Ügyiratszám:.MlQ./.GQ.í/.AQtVL v ^ ^ ^ o ^ U-^w. 4.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs ( ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Munkácsy M. Alt. Iskola, Budapest,
Részletesebbentylóiv* üyü^el ö Jh Átvételi időpont: f L- M CL \^- SLo/f/t- &, <-. Iftf* <?5V/< Felhasználható összeg lo//- í>y-oy. ^Oí/. Ö^fl te/k oo) ^ /Ő^.
Ügyiratszám: Ügyintéző: 20115ZEPT-02. Tamus Béla i/'t3%^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Zuglói Benedek Elek EGYMI, Álmos vezér útja 46., 2011. évi felújítási
RészletesebbenA szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése"
A I? 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-215108/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat (székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: dr. Weinek Leonárd polgármester), mint megrendelő
RészletesebbenKötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
/íf icu/cíűí^ ÜU ÍZ /M-A/ A oat> Ügyiratszám: 221/042/2013 C-2013-00128/005 3.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs ) \WSl- I2\ jloá> Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató
RészletesebbenKötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
Ügyiratszám: MUSZ/1271-1/2013 SZERZ_MUSZ/3-1/2013 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Hermiiika Óvoda;
Részletesebben1 32-000-2.1 (2) ÖN Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése, vasbeton gerenda vagy áthidaló, 0,10 t/db tömegig 4 db...
1. oldal 1 32-000-2.1 (2) ÖN Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése, vasbeton gerenda vagy áthidaló, 0,10 t/db tömegig 4 db............ 2 33-000-21.1.1.2.2.1 (23) ÖN Válaszfal bontása, égetett
Részletesebben««IJI. ^(o^w <% *%)Cb.o1.n3. ^(l. ?\ S^\j, jtllíue, M. lots. o Jt. 7<*1>. eb t<9 MJÓLSÚ, Aláírás: Jegyzői iáttamozás w.
I PO 5/6 Ügyiratszám:... Q t \ _,.. r Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :...^ijö.íime^fe6:^,..kg,kc^dl.. A szerződés tárgya:...^tó^..mfm'uldü-.tíási..%aw&^ A kötejezettségvállaíás a XQ/SÍ i költségvetés..si/tt/.^/í?
RészletesebbenÜgyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) \{ju$z I^ hl ~ 4 / HO 4 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
Mm 2013 Sitfí 11. Ügyiratszám: 793/018/2013 C-2013-Ö0131/002 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) \{ju$z I^ hl ~ 4 / HO 4 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató
Részletesebben,;b X. Tk.C. u 4.sz, melléklet. JlR. 2 i i. n i\. ;oa o^.- 20. f )4 í i. cyfj \y./*< M KOT 2 4 2012 AUG1 4. Ügyiratszám:,
Ügyiratszám:, Üg>intéző: Kémeri Balázs ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Munkácsy M. Ált, Iskola, Budapest, Csáktornya park 1. 30, 33 tanterem festésének
RészletesebbenKivitelezési szerződés
Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat (székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: dr. Weinek Leonárd polgármester), mint megrendelő
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó
RészletesebbenVállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz
Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
RészletesebbenA szerződés tárgya: ZuGo Harmónia Idősek Klubja, 1141 Bp., Fogarasi út 113. hrsz: 39586/17 Karbantartás - ablakok javítása, cseréje' U MÁJ I 2,
Ügyiratszám: MUSZ/2295-3/2014 SZERZ_MUSZ/52-1/2014 3. sz. melléklet Ügyintéző: Nyulász György ^» \ t, Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya:
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS melyet kötöttek egyrészről Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u. 27-29. adószáma: 15379212-2-10 képviselője: Dr. Sebes
Részletesebbenmásrészről között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
vállalkozási SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről másrészről Sajókápolna Község Önkormányzata Székhely: 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25. Adószám: 15545844-1-05 Bankszámlaszáma: 11734200-15545844 Képviseli:
RészletesebbenA szerződés tárgya: Meglévő oszlopokra pótlás (9 helyszín), egj'edi oszlop állítás (4 helyszín)
I X UT! Ügyiratszám:8/163041/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : VÁROSÜZEMELTETÉSI A szerződés tárgya: Meglévő oszlopokra pótlás (9 helyszín), egj'edi oszlop állítás (4 helyszín) A kötelezettségvállalás
RészletesebbenElőterjesztés. A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről
Előterjesztés A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről 1. előterjesztés száma: 306 /2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 3. előterjesztést készítésében
RészletesebbenA szerződés tárgya: Meseház Bölcsőde, 1144 Bp., Ond vezér sétány 9-11. hrsz.: 39221/11 Karbantartás - Teakonyha és öltöző ablakok és festés
Ügyiratszám: MUSZ/2207-1/2014 SZERZ_MUSZ/41-1/2014 3. sz. melléklet Ügyintéző: Molnár Ákos 70/6810-774 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. '/M MÁJ 0 6. A szerződés
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Budapest V. Alkotmány u.2. Képviselő: Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. Adószám: 18089934-2-41 Tel./Fax: 06-30-307-2935 / 301-49-22 a
RészletesebbenSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:
RészletesebbenADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére
Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró
RészletesebbenA szerződés tárgya: Dr. Mező Ferenc Általános Iskola, Ond vezér park 5. felújítása.
Ügyiratszám: PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Dr. Mező Ferenc Általános Iskola, Ond vezér park 5. felújítása. A kötelezettségvállalás
RészletesebbenLakiteleki Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett számú számlájára. A munkálatok 50 %-ának az elkészülte és leigazolását követőe
Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő),valamint a Balog és Balog Kft. (6000 Kecskemét,
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D
Részletesebben..fer..v. IP '^J/ú^oi- .2.0/foí, íl. loü- &$-l<d. <Mt ]. ALI ic ^i> Kötelezettségvállaló. JMl. o? - '. <?4. 0/. IrA QO) 1^ H. *o» nm.02. Q_*u.
*o» nm.02 Ügyiratszám: Ügyintéző: Bognár László PO 009/03 UM^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Aprófalva Óvoda, Bánki Donát park 12/g, 2011. évi beruházási
RészletesebbenNév : Köröstarcsa Község Önkormányzata
Név : Köröstarcsa Község Önkormányzata Cím : Köröstarcsa, Kossuth tér 7. Kelt: 2017. 07. 11. Szám :... KSH besorolás:... Teljesítés:20.. év...hó...nap A munka leírása: Készítette :... Köröstarcsa, Dübögő
RészletesebbenNYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE
NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Iktatószám: 18083-2014 Ajánlattételi felhívás Irányított fúrással végzett KPE vezeték behúzási tevékenység beszerzésére
RészletesebbenMüKí Ml K&mttáwM&JoMjJ&L C -9-OU- ooozs /oo 4<s, inelléklel
MüKí Ml K&mttáwM&JoMjJ&L C -9-OU- ooozs /oo 4
RészletesebbenA szerződés tárgya: Óperenciás Óvoda, 1148 Budapest, Bolgárkertész u. 12. Tulipán csoportszoba festésének, 8 db belső ajtó felújításának munkái.
Ügyiratszám:...fáU./
RészletesebbenKötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 NOV 1 1
Ügyiratszám: MUSZ/965-2/2Ü13 IKK20/2013/2 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 NOV 1 1 A szerződés tárgya: Aprófalva
RészletesebbenNév : Decs Nagyközség Önkormányzata 7144 Decs, Fő u. 23. Kelt: 2015. 06. 03.
ZAHORSZKI ÉPÍTÉSZIRODA KFT. ZAHORSZKI SÁNDOR okleveles építész, okl.építőmérnök 6200 KISKŐRÖS, SZABADKAI U. 59. TEL.: 06 20/481 53 06 E-mail: zahorszkisandor@hotmai Név : Decs Nagyközség Önkormányzata
RészletesebbenA szerződés tárgya: Pöttöm Park Óvoda, 1144 Bp., Újváros park 1. hrsz.: 39470/82 Karbantartás: Tető, festés, bukolás, ablakok, homokozó, ajtó
Ügyiratszám: MUSZ/459-16/2014 SZERZ_MUSZ/60-1/2014 3. sz. melléklet Ügyintéző: Iskí Ferenc 7 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Pöttöm Park
RészletesebbenBem utca páratlan oldali járda építési munkák
AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh
RészletesebbenKötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
Ügyiratszám: 185/039/2013 Ügyintéző: Nagy Tamás (469-8195) C-2013-00358/005 3.sz. melléklet 2013 JOL 10. Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya:
RészletesebbenTervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a
RészletesebbenKöltségvetés főösszesítő. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség. 1. Építmény közvetlen költségei... 1.2 Akadályoztatási költség...%...
Költségvetés főösszesítő 1/6 oldal Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 1. Építmény közvetlen költségei...... 1.2 Akadályoztatási költség...%... 1.3 Építés közvetlen költségei...... 2.1 Árkockázat fedezet
RészletesebbenVállalkozói szerződés
Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367, Újhartyán, Fő utca 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő
Részletesebben..m-z. V ow. Isti li. irtk^fvd^^ ;)/>!'), OÍ, l f. 3 0Á \. IQ. ^1 é' "">' <*T -- [ minőségügyi vezető,' j \ ',, '- -í V ;..'.
V ow ^ / O r ;)/>!'), OÍ, l f Ügyiratszám: 4-51951/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: A Játszótéri eszközök üzemeltetése Zugló közterületein
RészletesebbenPolgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban
: VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban amely létrejött egyrészről Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. adószáma: 15344571-2-04
RészletesebbenKERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:
KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:..., mint Megrendelő
RészletesebbenA szerződés tárgya: Sabrák u. (Gödöllői u. - Jeszenák u.) elektromos földkábel kiváltásának tervezése
Ügyiratszám: 4-7223/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : VÁROSÜZEMELTETÉSI A szerződés tárgya: Sabrák u. (Gödöllői u. - Jeszenák u.) elektromos földkábel kiváltásának tervezése A kötelezettségvállalás
RészletesebbenMegrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,
RészletesebbenS Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S
S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,
RészletesebbenKötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^
Ügyiratszám: MSgfföS& ~4/** $ - 3.sz. melléklet Ügyintéző: Fogarassy Károly (70/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^ IŐ^ÚO^A A szerződés tárgya: Vállalkozási
Részletesebbenm,u ? u- loál. Ál, Ál mi DEC? 1. 2012 DEC 18. 20!J')AW10L a <-" \cfr ^ 2.sz.melléklet
2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-219393/2012 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabiiiet A szerződés tárgya: Megbízási szerződés- protokoll tréning tartására A kötelezettségvállalás
RészletesebbenC ^M. to\l n fc. á. \^ Xo\ l l.\o. oh. ö-1103176(1.?on.o<3 ÍJ yt. toa-oi' A. z*h. oq.lttoi-7. gott.ő c h p. \iw^
Blü ; T ^rosxiv. KerüíetKíg[ó Ügyintéző: >*-,,,? * tc*xtz> & é »«= 2012 SZEPÍ 2 7 PO 005/05 SlÖSZrttn; ^""a*--)^*" -ö^i^szám^söí^fo/2s?!!w Kötelezettségvállalást előkészítő osztáiy : ^4^.^.^.^...^!^.^
RészletesebbenA TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. ellátási területén lévő Kővágószőlős II. gépház, víztároló- építmény rekonstrukciója tárgyában I. A rekonstrukció okai Az építmény felújítása
RészletesebbenA szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatalának homlokzatán található erkély javítási munkálatai"
U- í Q> Ö H (AA/J ^L&A^M? Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatalának homlokzatán található
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására
Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/10290-6/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést
RészletesebbenSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető
Részletesebben2013 AUG 01 Ügyiratszám: 281/030/2013 C-2013-00101/003 3.sz. melléklet
2013 AUG 01 Ügyiratszám: 281/030/2013 C-2013-00101/003 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Kincskereső
Részletesebben2o a - JI, ÜQ. m Regisztráció: Gazdálkodási Osztály. ^Aí^imhM^ Ür..{tyká. ^4. IA- 1q. SérJ. ^.o4x.4a- 4T. iw» f fi a
Ügyiratszám: 4 ~ MÍ"? ^^M - Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Jegyzői Kabinet A szerződés tárgya: MAWWLaM Sl(rUh$ &T&? *t
RészletesebbenSsz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj
1. oldal 1 11-002-1.4.3.1 (25) ÖN X0b(H) Környezeti hatásoknak ki nem tett beton, C16/20 - X0b(H) - D max = 16 mm, CEM 42,5 szilárdsági osztályú portlandcementtel, képlékeny beton, m = 6,5 finomsági modulusú
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészt a Társasház mint megrendelő / a továbbiakban: Megrendelő másrészről a Bereczki és Társa Kft., mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó között a
Részletesebbenvezérigazgató'^^,^l tit(ó * A nem megfelelő ics:. UhiiTiiitdól Kapja: Átvételi időpont: Ilt^óf MoJJ/ Felhasználható összeg 2013 W\ 01 20B szm i a
Ügyiratszám: 85/021/2013 C-2013-00087/003 3.sz. melléklet Ügyintfző: Nyidász György (469-81-95) 2013 AUG 2 6. Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés
Részletesebbenho, Mf W. /f- M \lt$ LÁO- tő<o. //. 4i. lkj-4 -lülo, /] L.I/) -t <i 1 fo <-, &U r
lkj-4 9 J-, o. l
Részletesebbenmegtervezett kiadás terhére történik, 5;&.Z&.-.3.:?.:?... Ft bruttó összegben. A szerződés partner neve: HBF Kft. Átvételi időpont: L\V o7. o).
Ügyiratszám:..3.7..QrÁ. /.&&. #. Ügyintéző:.T&Jfóltá. U21\ HÖÍ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya:%í^mítí&.áv..\^&:íü8l@1.t, ÍölÍ. évi nyári Felújítási munkálatai
RészletesebbenTárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:
Részletesebben^wm&rx:. ZJ 5039o/tt. J}U ' w í'ei, e^v ^ >toá. 03 jjt. 2013J7[PÍ 11. 2013 AÜG. 2 8 Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató 2013 MIG 2 7.
Ügyiratszám: 1087/017/2013 C-2013-00072/003 2013J7[PÍ 11 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) tlilfé I 7?>6 "1 / &4 2> Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató
RészletesebbenT^ 5^« tojs. JÁ.DB. "" rm^m. Á\u:tnu% fia j?/és& -JlA«a. mi NOV 11 OLÍ&JOM. 2BÍ5 Bfív 0 5. .j)x:,..y.(v.c^...^..^.9!^ Polgármesteri hivatal részéről
Á\u:tnu% fia j?/és& -JlA«a Ügyiratszám: \IWZ/&gg '4(íP^ Z&SZ-W& jáhl^a% 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás (469-8195) Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
RészletesebbenA 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír
Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll
RészletesebbenNév :FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Pesti Úti Idősek Otthona Cím : 1173 Budapest, Pesti út 117. Kelt:
Név :FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Pesti Úti Idősek Otthona Cím : 1173 Budapest, Pesti út 117. Kelt: 2017.06.08. A munka leírása: C - D épület pincei alapvezetékek cseréje ( hideg- melegvíz, cirkuláció és csatorna)
Részletesebbenn.u immni ÍL űd.jed /MÍ, ^ t C//j>/XvTOvi .Stoftfr ÁBdrai mm [ j 12. 'A3T5 4101 n- A;Í PO 005/06
PO 005/06 Ügyiratszám: 1-57173/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata -a helyi önkormányzatok könyvtári
Részletesebben