VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS A szerzıdés 5 számozott oldalból áll

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS A szerzıdés 5 számozott oldalból áll amely létrejött egyrészrıl Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Cím: 1033 Budapest, Fı tér 3. Tel: Pénzforgalmi jelzıszám: Raiffeisen Bank Képviselı: Szepessy Tamás polgármester-helyettes mint Megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), valamint Név: Bola 95 Kft. Cím: 2000 Szentendre, Rózsa u. 14. Képviselı: Bodó Lajos ügyvezetı igazgató székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa u. 14. cégjegyzék száma: adóigazolási száma: pénzforgalmi jelzıszám: Raiffeisen Bank mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel: Elızmények: a Megrendelı június 08-án egyszerő hirdetményes közbeszerzési eljárást indított a jelen szerzıdés 1. pontjában meghatározott munkák kivitelezésére. Az eljárás nyertese a Vállalkozó mint ajánlattevı lett. Szerzıdı felek (a továbbiakban: Felek) a jelen vállalkozási szerzıdést a közbeszerzést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelı, mint Ajánlatkérı ajánlattételi felhívása és dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes Ajánlattevı ajánlata szerint kötik meg. 1. A szerzıdés tárgya A Megrendelı a jelen szerzıdés keretében megbízza a Vállalkozót a Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén a Megrendelı tulajdonában és kezelésében lévı stabilizált földutak egyszeri teljes körő javítási munkáinak az elvégzésével. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 1. pont utcajegyzékében meghatározott naturális adatok valamint az építési helyszínek bejárásával és szemrevételezésével szerzett ismeretei alapján vállalja a munkák elvégzését, az alábbi utcalista szerint a listában utcánként megadott egyösszegő nettó átalányáron: fontosság utcanév -tól -ig hossz (fm) szél. (m) terület (m2) nettó díj (Ft.) 1. Tarhos utca Óvár utca Újvár utca ,- 2. II. I. Iglice utca ,- 3. I. Pusztakúti út Cserszemörsze utca 695 3, ,- 4. Naszád utca Óvár utca Jutas utca 343 4, ,- 5. Szentendrei út Ringató utca Prés utca 498 3, ,- 6. Szentendrei út Víznyelı utca Határ út 225 3, ,- 7. Remete köz Remetehegyi út földút vége 210 3, ,- 8. Solymár köz Bécsi út Esztergomi w ,- 9. Solymár köz Esztergomi vv. Solymár utca ,- 10. Saroglya utca Pusztakúti út Mészkı utca 560 4, ,- 11. Rámhegy utca Mészkı utca Dobogókı utca 260 4, ,

2 fontosság utcanév -tól -ig hossz (fm) szél. (m) terület (m2) nettó díj (Ft.) 12. Kilátó köz Taliga utca Kilátó utca 110 4, ,- 13. Tündérvirág utca Saroglya utca Kolta utca 317 4, ,- 14. Taliga utca I. Kilátó köz 320 4, ,- 15. Taliga utca Kilátó köz Pirkadat utca 365 4, ,- 16. Pirkadat utca Taliga utca 22502/2 hrsz , ,- 17. Naszád köz Naszád utca utca vége 50 4, ,- Móricz Zsigmond 18. utca Óarany utca I , ,- Móricz Zsigmond 19. utca Jutas utca Óarany utca 180 4, ,- 20. Kilátó utca Kilátó köz Jutas utca 146 4, ,- 21. Ürömfő utca Ürömhegyi út Zsákutca vége 450 4, ,- 22. Mácsonya utca Saroglya utca Kolta utca 316 4, ,- 23. Muzsla utca Iglice utca Iringó utca 153 4, ,- 24. Kıpor köz Saroglya utca Jutas utca 424 4, ,- 25. Kolta utca Iringó utca Tündérvirág utca 215 4, ,- 26. Iringó utca Saroglya utca Óarany utca 356 4, ,- 27. Iglice utca Óarany utca Muzsla utca 140 4, ,- 28. Almáskert utca Óvár utca utca vége 435 4, ,- 29. III. Kıpor köz utca vége 138 4, ,- 30. Szélfő utca Kıpor köz utca vége 108 4, ,- 31. Kıpor utca Kıpor köz városhatár 690 4, ,- 32. Jutas köz Kıpor utca Jutas utca 195 4, ,- 33. Öregbükk utca Mészkı utca Dobogókı utca 220 4, ,- 34. Héthalom utca Mészkı utca Dobogókı utca 239 4, ,- 35. Apátkút utca Csikóvár utca Lepence utca 340 4, ,- Összesen: ,- A Vállalkozó az elvégzett szolgáltatásért összesen a fenti táblázat szerinti pénzbeni ellenszolgáltatásra jogosult, melyet a Megrendelı a szerzıdésben rögzített feltételek mellett tartozik a részére megfizetni. nettó ellenszolgáltatás: ,-Ft, 25% Áfa ,-Ft, bruttó ellenszolgáltatás: ,-Ft. azaz Tizenhétmillió-kilencszáznegyvenegyezer-kettıszázegy forint. A szerzıdés teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjérıl szóló évi XCII. Törvény 36/A -ának hatálya alá esik. 2. A szerzıdés teljesítésének határideje Kötbérterhelés kivitelezési (teljes befejezési) határidı: szeptember 30. A Vállalkozó elıteljesítésre jogosult. 3. Pénzügyi elszámolás, fizetési feltételek - Az elszámolási mód: utcánként az 1 pontban szereplı egyösszegő árak alapján

3 - A Vállalkozó a szerzıdés megkötését követıen két alkalommal, 33 %-os és 66%-os mőszaki-pénzügyi részteljesítést követıen jogosult egy-egy részszámla benyújtására, majd a teljesítést követıen a végszámla benyújtására, ha a (rész)számla benyújtásának lentebb rögzített feltételei fennállnak. - A számla benyújtásának részletes feltételei: - A Napló átadása (végszámla esetén); - kivitelezıi nyilatkozat (végszámla esetén); - mőszaki átadás átvételi jegyzıkönyv (végszámla esetén); - a Megrendelı mőszaki osztálya által kiadott teljesítés-igazoló jegyzıkönyv; - Szabályosan benyújtott számla esetén Megrendelı köteles a számla benyújtásától számított 30 napon belül a számla összegét Vállalkozó számlájára átutalni. 4. Kötbér Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére a szerzıdı felek kötbért kötnek ki, melynek mértéke napi Ft. A késedelmi kötbér összegével a végszámla csökkenthetı. 5. Munkaterület és annak átadás-átvétele - A Megrendelı a munkaterületeket a szerzıdés aláírását követıen a Vállalkozó által készítendı ütemezés szerint a Vállalkozónak átadja. Az ütemezést elızetesen Megrendelıvel jóvá kell hagyatni. - A munkaterület elıírt elkerítésérıl, elzárásáról és vonatkozó elıírásoknak megfelelı figyelmeztetı táblák és jelzések elhelyezésérıl, valamint a munkahely ırzésérıl minden esetben Vállalkozónak kell gondoskodnia. - A munkahely átadása után a munkavédelem megszervezése, az óvórendszabályok és egészségügyi rendszabályok betartása Vállalkozó kötelessége. - Vállalkozó az Építési Naplót (a továbbiakban: Napló) a munkaterület átadás átvételének idıpontjától köteles vezetni és Megrendelı által kijelölt helyen tartani. A naplóban kell rögzíteni a szerzıdés szerinti teljesítéseket és vizsgálatokat. A Naplóba bejegyzéseket a helyszíni képviselettel megbízottak közül csak azok tehetnek, akiknek nevét a Naplóban feltüntették. A szerzıdés tárgyának teljesítése során a kapcsolattartás a Naplón keresztül történik. A Naplót a vonatkozó érvényes jogszabályoknak megfelelıen kell vezetni. A Naplóba bejegyzésre jogosult a Vállalkozó részérıl: A felelıs mőszaki vezetı neve: Bakos Géza Cím: 2000 Szentendre, Rózsa u. 14. Tel/Fax: (26) / (26) A Megrendelı részérıl: A mőszaki ellenır neve: Melegh Miklós Cím: Budapest, Fı tér 3. Tel/fax: (1) (1) Vállalkozó kötelességei: - Vállalkozó köteles az érvényben lévı szabványoknak, mőszaki elıírásoknak megfelelıen I. osztályú minıségben teljesíteni. - A minıségtanúsítással kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. - A munkaterület átadás átvételekor a Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban más személy által végzett munkák esetleges hibái és sajátosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben. Ezen ellenırzési kötelezettségének elmulasztása esetén rá hárul annak bizonyítása, hogy a hibás, vagy hiányos kivitelezést harmadik személy hibás teljesítése idézte elı

4 - A Vállalkozó köteles a munkavégzést olyan gondossággal elvégezni, hogy minden felmerülı akadály idıben megszüntethetı legyen a vállalt határidı módosítása nélkül. - A Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai elıírásokat ismeri és közremőködése a megbízottaira is kiterjedıen megfelel a kivitelezési jogosultságra vonatkozó szabályoknak, az építés felügyeleti ellenırzési eljárásról szóló 291/2007. (X.31.) Korm. rendelet szabályai szerint. - A vállalt feladat teljesítése érdekében a munkaterületre a Vállalkozónak csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerzıdéssel rendelkezı munkavállalói léphetnek be. - Munkaidın túli vagy hétvégi tartózkodásra Megrendelı jóváhagyása szükséges. - A kivitelezési munkák során a Vállalkozó köteles - az érvényes országos tőz, munka- és biztonságvédelmi elıírásokat betartani, - biztosítani az állag és vagyonvédelmet, - biztosítani a balesetmentes munkavégzés feltételeit - biztosítani a munkaterület szükséges elkerítését és kivilágítását. - A Vállalkozó kötelezettséget vállal az átlag-, vagyon és életvédelem biztonságának garantálására, az általa okozott károk helyreállítására. A Vállalkozó a nem szakszerő munkavégzésbıl eredı károkért teljes körő felelıséggel költségvállalás mellett felel. - A Vállalkozó csak a pályázatban meghatározott feltételek mellett jogosult alvállalkozók igénybevételére, kiknek munkájáért korlátlan felelısséggel tartozik. 7. Megrendelı kötelezettségei - A Megrendelı köteles a munkaterületet a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. - A Megrendelı köteles a szerzıdés teljesítésével kapcsolatban minden információt a Vállalkozó részére megadni. - A Megrendelı a szerzıdésszerően teljesített munkát köteles átvenni. 8. Átadás - átvétel A mőszaki átadás átvételi eljárás az egyes utcákban csak a rendeltetésszerő üzemeltetés lehetısége esetén kezdhetı meg. - Az eljárásról a Megrendelı mőszaki ellenıre jegyzıkönyvet vesz fel, melyben feltünteti a résztvevıknek az esetleges hibákra vagy hiányokra vonatkozó nyilatkozatait és a hiányok pótlására vállalt határidıt. - A vállalkozás akkor tekinthetı teljesítettnek, ha a szerzıdésben foglalt munka a jóváhagyott és átvett kiviteli tervdokumentációk szerint, az érvényes hatósági, jogszabályi, szabványi és egyéb mőszaki elıírásoknak megfelelıen, I. osztályú minıségben elkészül. - A Megrendelı a kivitelezési munkát csak teljesen befejezett, rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban köteles átvenni. - A Vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult. 9. Jótállási és szavatossági feltételek - A Vállalkozó az általa kivitelezett munkarészekre (aptk a alapján) a vonatkozó hatályos jogszabályokban és egyéb szabályozásokban elıírt teljes körő jótállási és szavatossági feltételeket, kötelezettségeket vállalja. A jótállás idıtartama a karbantartott és javított útszerkezet tekintetében a sikeres generál mőszaki átadás átvételének lezárásától számított 6 hónap. A jótállási határidı lejárta után a szavatossági kötelezettség érvényes. A jótállási és szavatossági idı a javított rész vonatkozásában a kijavítás idıpontjától újra kezdıdik. - Jótállási vagy szavatossági hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles: - Az üzemeltetést gátló hiba esetén a bejelentést követı 24 órán belül a hiba helyszíni felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalást írásban közölni, és a javítást 48 órán belül elvégezni; - 4 -

5 - Az üzemelést nem gátló hiba esetén a Vállalkozó köteles a hibabejelentést követı 5 naptári napon belül a hibát kijavítani. - Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerő kötelezettsége ellenére a Megrendelı illetve az Üzemeltetı igénye szerint a jelen szerzıdésben megállapított határidıre nem javítja ki, a Megrendelı jogosult a garanciális javítást a Vállalkozó költségére más Vállalkozóval elvégeztetni. Ezen javítások költségét a Vállalkozó utólag nem vitathatja. 10. Egyéb kikötések: - A szerzıdéssel kapcsolatban felmerülı jogvitákban beleértve annak érvényessége, értelmezése, vagy megszüntetése feletti jogvitákat a felek egymás közötti tárgyalásos megegyezéseket részesítik elınyben. Amennyiben a személyes megegyezés nem vezet eredményre, a felek kiköltik a Budapesti II-III. Kerületi Bíróság illetıleg a Fıvárosi Bíróság hatáskörébe tartozó jogvita esetében annak kizárólagos illetékességét. - A szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Rendelkezései irányadóak. - A jelen szerzıdést kizárólag a felek cégszerő aláírásával lehet módosítani, nem helyettesítheti a szerzıdés módosítását a kooperációs emlékeztetıben vagy a Naplóban rögzített megállapítás vagy egy egyoldalúan tett nyilatkozat. A Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelı által tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlata. Felek képviselıi a jelen szerzıdést mint akaratukkal minden esetben megegyezıt, közös elolvasás és értelmezés után aláírásukkal hagyják jóvá. Budapest, július 21. Megrendelı Bús Balázs polgármester megbízásából Szepessy Tamás polgármester-helyettes Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vállalkozó Bodó Lajos ügyvezetı igazgató Bola 95 Kft. Ph. Ph