MŰSZAKI TARTALOM A pályázat benyújtásának helye és határideje: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 8600 Siófok, Fő tér 1.

Átírás

1 MŰSZAKI TARTALOM 8600 Siófok, Honvéd utcában km szelvényben kijelölt gyalogos átkelőhely létesítésének és kapcsolódó járdák építésének kivitelezési munkáinak elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Kivitelezési szerződés megkötése a 8600 Siófok, Honvéd utcában km szelvényben kijelölt gyalogos átkelőhely létesítésének és kapcsolódó járdák építésének kivitelezési munkáinak elvégzésére A nyertes pályázó feladatát képezi többek között: - gyalogátkelőhely kivitelezési munkáinak elvégzése a tervező Geoplaner Kft. 745/15 tervszámú kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás és az eljáró hatóság SO/UO/486/13/2015 ügyiratszámú jogerős építési engedély határozatban foglalt feltételei alapján, - kijelölt gyalogátkelőhely létesítése többek között az alábbiak megvalósításával: 3 m széles, akadálymentes, taktilis jelzőkövek beépítésével, rávezető járdaszakaszokkal, nyugati oldalon beton áteresz meghosszabbítása és lépcső, rámpa kiépítése biztonsági korláttal; középszigettel, jelzőtáblával, útburkolati jelek felfestésével, közvilágítási kandeláberrel, keleti oldalon meglévő áteresz meghosszabbítása új előfej építésével, 4 db fa kivágásával. 2. Általános információk: 2.1. Ajánlatkérő neve, elérhetősége: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1. Telefon: 06-84/ Fax: 06-84/ bocsor.jozsef@siofok.hu 2.2. A pályázat benyújtásának helye és határideje: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 8600 Siófok, Fő tér 1. Beruházási és Üzemeltetési Osztály (földszint, 1. ajtó) határideje: november 19., 9.00 óra. Az ajánlat akkor tekintendő benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidőig a benyújtás helyére megérkezik Ajánlatok bontásának helye és ideje: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 8600 Siófok, Fő tér 1. Beruházási és Üzemeltetési Osztály (földszint, 1 ajtó) Ideje: november 19., 9.00 óra 2.4. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: Bontástól számított 5 munkanapon belül. Ajánlatkérő a pályázókat elektronikus levélben ( ) értesíti Elbírálás módja és szempontja: Ajánlatkérő azzal a pályázóval köt szerződést, aki: a) megfelel a pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelményeknek, és b) a legalacsonyabb összegű ajánlatot adja. 3. Pályázók köre A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok vagy azok konzorciumai, melyek megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. A pályázati feltételeknek az ajánlatérési felhívás megjelenésének napjától szükséges megfelelni Kizáró okok Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve az eljárásból kizárásra kerül, aki: végelszámolás alatt áll, vagy ellene megindított csődeljárás vagy felszámolási eljárás van folyamatban, tevékenységét ő maga, vagy más arra jogosult szerv felfüggesztette, egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésére halasztást kapott.

2 Ajánlatadónak nyilatkozni szükséges, hogy vele szemben a kizáró okok nem állnak fenn Alkalmatlan pénzügyi-gazdasági okoknál fogva a pályázó, ha bankszámláján az ajánlatkérési felhívás megjelenésének napjától visszafelé számított három évben vagy ha az ajánlattevő később jött létre, illetve kezdte meg a működését, a teljes időszakban 15 napot meghaladó sorba állítás volt (összes számlavezető banki nyilatkozat) nem rendelkezik a gazdasági tevékenységet jelző TEAOR számmal Ajánlatadónak nyilatkozni szükséges, hogy vele szemben a kizáró ok nem áll fenn, illetve csatolja cégkivonatát Alkalmatlan műszaki-szakmai okoknál fogva a pályázó, ha nem rendelkezik a megfelelő végzettséggel és képzettséggel nem rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges jogosultsággal Alkalmasság igazolási módja: Ajánlattevő csatoljon: végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok, oklevelek, diplomák jogosultságot igazoló dokumentum Amennyiben a Pályázó alkalmassága a csatolandó iratok hiánya, vagy nem megfelelő tartalma miatt nem állapítható meg, akkor a Pályázó ajánlata érvénytelennek minősül. 4. A pályázati eljárás A pályázati eljárás módja: nyílt eljárás. A Pályázónak jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania pályázatát. Ajánlatkérő jelen pályázati kiírásban foglalt bírálati szempontok alapján, az ott meghatározottak alkalmazásával bírálja el az érvényes ajánlatokat. Ajánlatkérő a pályázati felhívást visszavonhatja. Ajánlatkérőt az ajánlatkérési felhívás szerződéskötésre nem kötelezi. 5. Teljesség A Pályázó kötelessége, hogy tanulmányozza a pályázati felhívás és kiírás valamennyi feltételét és követelményét. A pályázat érvénytelenségét vonja maga után, amennyiben a pályázó nem adja meg a pályázati kiírásban kért összes információt, és nem felel meg a pályázati felhívás és a pályázati kiírás feltételeinek. A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a pályázati kiírásban foglalt feltételek és kötelezettségek elfogadásáról. 6. A pályázat elkészítésének költségei: A pályázat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség a Pályázót terheli, az sem részben, sem egészben az Ajánlatkérőre semmilyen jogcímen át nem hárítható. 7. A pályázat nyelve: A pályázati eljárás nyelve a magyar. A pályázatban több nyelven szereplő iratok esetén minden esetben a magyar nyelvű az irányadó. Amennyiben bármely, a pályázathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy ajánlattevő köteles azt felelős fordításban becsatolni. 8. Több változatú ajánlat, részajánlat A Pályázó több változatú ajánlatot, valamint részajánlatot nem tehet. Ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen. 9. Ajánlati kötöttség: Az ajánlati kötöttség a pályázati határidő lejártától kezdődik. Az ajánlati kötöttség: 60 nap 10. Formai követelmények: A pályázatot az alábbi formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani: a) A pályázatot 1 papíralapú példányban kell benyújtani. b) A pályázat minden tartalommal rendelkező oldalát sorszámozni (egyesével folyamatosan növekvő számsorrendben ) és szignózni szükséges. c) A pályázatot zárt csomagban kell benyújtani. d) A pályázatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: Ajánlatadó nevét és címét; Pályázat : 8600 Siófok, 8600 Honvéd utcában gyalogátkelőhely létesítésének kivitelezési munkái Nem bontható fel a bontási eljárás kezdete előtt! 2

3 e) A pályázatban kerüljön csatolásra minden olyan nyilatkozat, igazolás, egyéb okirat melyet a felhívás vagy a kiírás előír. f) A pályázathoz csatolni kell a pályázat cégszerű aláírására jogosult aláírójának aláírási címpéldányát/aláírás mintáját. g) Amennyiben a pályázatot nem a cégkivonat szerint képviseletre jogosult személy írja alá, úgy be kell nyújtani a pályázat aláírására vonatkozó meghatalmazást, amelyet el kell látni mindkét fél (cégjegyzésre jogosult fél és meghatalmazott fél), továbbá két tanú aláírásával. h) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Pályázó kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az felhívás és a kiírás feltételeit megismerte, azokat magára nézve kötelezőként, feltétel nélkül elfogadja, az abban foglaltaknak megfelelően kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti a megadott ajánlati áron. i) Az ajánlat elejére kérjük csatolni a felolvasólapot cégszerű aláírással ellátva. 11. Pályázatok módosítása, visszavonása A Pályázó a pályázati határidő lejártáig módosíthatja pályázatát teljes, új pályázat benyújtásával. A pályázati határidő lejártát követően a benyújtott pályázatok Ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatóak. A pályázó a pályázati határidőig - indokolás nélkül - visszavonhatja a pályázatát. A visszavonást írásban kell megtenni. A visszavont ill. módosított pályázatot Ajánlatkérő - személyes átvétel mellett - átvételi elismervény ellenében a Pályázónak visszaadja. 12. Pályázati biztosíték: Ajánlatkérő a pályázat benyújtásával kapcsolatban pályázati biztosítékot nem alkalmaz. 13. Ajánlatok benyújtásának helye, módja, ideje: felhívás szerint A pályázatokat személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani. A pályázatoknak a fent meghatározott címre, a megadott határidőig meg kell érkezni. A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatokat a Pályázó viseli. A pályázati kiírás átvételét - személyes kézbesítés esetén - átvételi elismervény igazolja Ajánlatkérő, melyet Ajánlatkérő által megjelölt kapcsolattartó ír alá. A késedelmesen érkezett pályázatokat Ajánlatkérő átveszi, arra a beérkezés idejét szintén rávezeti és a beérkezést követő leghamarabb, a Pályázó személyének megismerése érdekében érvénytelenné nyilvánítja. A pályázati határidő lejártát követően érkező pályázatokat Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. 14. Pályázatok felbontása: Ajánlatkérő a beérkezett pályázatokat a felhívásban szereplő időpontban bontja fel. A bontás helyszíne: felhívás szerint A bontáson a Pályázó(k), Ajánlatkérő és az általa meghívott személyek vehetnek részt. Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő a határidőig beérkezett pályázatokban szereplő felolvasólapok tartalmát olvassa fel és ismerteti, valamint megállapítja, hogy a pályázatok csomagolása szabályos és sértetlen-e. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, amely 5 munanapon belül egyidejűleg minden pályázó részére megküldésre kerül. 15. Pályázatok érvényessége: Ajánlatkérő megvizsgálja a pályázatok érvényességét. Érvénytelen a pályázat, ha: a) azt a pályázati felhívásban meghatározott pályázati határidő lejárta után nyújtották be; b) a Pályázót az eljárásból kizárták; c) a Pályázó nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; e) egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban és a pályázati kiírásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 16. Pályázatok bírálata: Ajánlatkérő az érvényes pályázatokat bírálja el. Ajánlatkérő jogosult sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott pályázót az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha az eljárásban több pályázó tartalmilag megfelelő és azonos összegű ajánlatot nyújt be. 17. Az eljárás eredménytelensége: Az eljárás eredménytelen, ha a) nem nyújtottak be pályázatot, b) kizárólag érvénytelen pályázatokat nyújtottak be, c) egyik pályázó sem tett Ajánlatkérő számára megfelelő ajánlatot, d) valamelyik pályázónak az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt Ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt. 18. Eredményhirdetés: 3

4 Ajánlatkérő a pályázatok elbírálásának végeredményét legkésőbb a pályázati felhívásban megjelölt időpontban és módon hirdeti ki. 19. Szerződéskötés: Pályázónak a pályázat mellékleteként csatolnia kell a jelen kiírásban szereplő szerződéstervezetet kitöltve aláírtan. 20. A szerződés megkötése: Ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése vagy a legkedvezőbb, de érvénytelen ajánlatadó kizárása esetén a második legkedvezőbb érvényes pályázatot benyújtott pályázóval fogja megkötni a szerződést. 21. Egyéb feltételek: Ajánlatérő helyszíni bejárást nem tart. A mellékletben lévő költségvetésben szereplő mennyiségek ellenőrizendők! Ajánlattevőnek ajánlatában csatolni szükséges az általa készített tételes árazott költségvetés kiírást. Az ajánlatnak tartalmazni kell minden olyan a beruház rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb költséget, melyet a költségvetés kiírás nem jelöl. Ezen tételeket külön sorban szükséges feltüntetni. 22. Ellenőrző lista: Nyilatkozat, mely szerint Ajánlattevővel szemben a következő kizár okok nem állnak fenn: végelszámolás alatt áll, vagy ellene megindított csődeljárás vagy felszámolási eljárás van folyamatban, tevékenységét ő maga, vagy más arra jogosult szerv felfüggesztette, fél évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésére halasztást kapott. Nyilatkozat, mely szerint Ajánlattevővel szemben a következő pénzügyi és gazdasági kizáró ok nem áll fenn : bankszámláján az ajánlatkérési felhívás megjelenésének napjától visszafelé számított három évben vagy ha az ajánlattevő később jött létre, illetve kezdte meg a működését, a teljes időszakban 15 napot meghaladó sorba állítás volt (összes számlavezető banki nyilatkozat) gazdasági tevékenységet jelző TEAOR szám igazolására cégkivonat megfelelő végzettséget és képzettséget igazoló dokumentum tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság igazolása kamarai igazolás nyilatkozat, mely szerint Ajánlattevő felhívás és a kiírás feltételeit megismerte, azokat magára nézve kötelezőként, feltétel nélkül elfogadja, az abban foglaltaknak megfelelően kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti a megadott ajánlati áron. cégszerű aláírásra jogosult aláírási címpéldánya aláírt felolvasólap ajánlat alapján kitöltött, aláírt szerződés lapok sorszámozása, szignózása Siófok, november 10. 4

5 Siófok, 65 sz. fkl út (Honvéd utca) km sz. kijelölt gyalogátkelőhely létesítés útépítés költségvetési kiírás I Építés előkészítő és bontási munkák ME MENNY. I/1 Közmű szakfelügyelet 4 át A:.. D:.. I/2 Aszfalt járdaburkolat bontása alaprétegekkel együtt szállítással, lerakóhelyi díjjal 13 m 3 A:.. D:.. I/3 Útburkolati jel eltávolítása (fehér) 6 m 2 A:.. D:.. I/4 Aszfaltvágás 28 m A:.. D:.. I/5 1 db A:.. D:.. I/6 1 db A:.. D:.. I/7 2 db A:.. D:.. I/8 Geodéziai kitűzés és bemérés 1 klt A:.. D:.. II Alépítményi munkák II/1 Földkitermelés bevágásból I-IV. talajosztályban, szállítással, lerakóhelyi díjjal (járda+áteresz) 14 m 3 A:.. D:.. II/2 Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával sík felületen I-IV talajosztályban. 80 m 2 A:.. D:.. II/3 Altalaj tömörítés 50 cm vtg-ban gépi erővel, 95 % tömörségi fokra 40 m 3 A:.. D:.. II/4 Simító hengerlés a földmű felületén gépi erővel 95 % tömörségi fokra 80 m 2 A:.. D:.. II/5 Talajjavító réteg készítése 0/45 murvából vált. vtg-ban 18 m 3 A:.. D:.. III Felépítményi munkák III/1 D400 beton áteresz építése 10 cm vtg. ágyazattal, munkaárok feltöltésével, réteges tömörítéssel 19 m A:.. D:.. III/2 Előregyártott beton előfej építése átereszhez 1 db A:.. D:.. III/3 Süllyesztett szegély építés alapárok kiemeléssel, murvaágyazattal, beton alapgerendával, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből 6 m A:.. D:.. III/4 K szegély építés alapárok kiemeléssel, murvaágyazattal, beton alapgerendával, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből 40 m A:.. D:.. III/5 Süllyesztett kerti szegély építés alapárok kiemeléssel, murvaágyazattal, beton alapgerendával, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből 45 m A:.. D:.. III/6 Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése 15 cm vastagsában 5 m 2 A:.. D:.. III/7 Burkolat készítése 3-4 cm vtg. zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve, 0,01 m3/m2 zuzalékkal hézagolva. Minta készítéssel, egyenes és íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével, 8 cm vtg. vörös térkőből (halszálka kötésben) 30 m 2 A:.. D:.. III/8 Burkolat készítése 3-4 cm vtg. zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve, 0,01 m3/m2 zuzalékkal hézagolva. Minta készítéssel, egyenes és íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével, 6 cm vtg. szürke térkőből (futókötésben) 40 m 2 A:.. D:.. IV Befejező munkák Közúti táblák oszlopainak elhelyezése földmunkával V-VI. osztályú talajban vagy burkolatban. Burkolatbontás és helyreállítás nélkül, helyszínen készített betonalappal egyes oszlop 4 db A:.. D:.. Jelzőtábla elhelyezése bilincsekkel, külön tételben szereplő oszlopokra, fényvisszaverő fóliával KRESZ tábla 4 db A:.. D:.. Stabilizált padka építése murvából 10 cm vtg-ban 2 m 3 A:.. D:.. Füvesítés talaj előkészítéssel, 4-5dkg/m2 fűmagkeverék felhasználásával, kezelés nélkül, gyomlálással, locsolással 20 m 2 A:.. D:.. Útburkolati jelek készítése PLASTIROUTE festékkel, géppel tartós jel, fehér 20 m 2 A:.. D:.. Gyalogos csőkorlát építése 6 m A:.. D:.. Meglévő átereszek tisztítása 10 m A:.. D:.. Megvalósulási terv készítése 1 klt A:.. D:.. Siófok, 65. sz. főút (Honvéd utca) km szelvény gyalogátkelő közvilágítás költségvetési kiírás 5

6 Erőforrás Megnevezés Mennyiség Egység A:.. D:.. Földkábeles kzv. építés A:.. D:.. Szolgáltatás A:.. D: KIF KÁB.FEK.RÖGZ.N.50MM2-IG JEL. 30 ÉRI 32 FM A:.. D: MUANYAG JELZOSZALAG FEKTET. KÁBELÁROKBA 32 FM A:.. D: KÁBELVÉGKIKÉPZÉS 240MM2-IG 06/1KV 2 DB A:.. D: KIF.ZSUG.VÉGELZ.240MM2-IG SZ.TÉRI 06/1K 2 DB A:.. D: VCSOBE HUZÁS I-II 20 M-IG KÁBEL ESETÉN 2 DB A:.. D: KÁB.BUJT.VIZSZ.FÜGG.I-II.SULYCS. KÁBELE 8 DB A:.. D: FÖLDMUNKA KÉZI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR 6,72 M3 A:.. D: HOMOKÁGY KÉSZÍTÉS M VASTAGSÁG 1,28 M3 A:.. D: ALAPVASALÁS KZV.OSZL-HOZ,VÉDOCSO ELHELY 1 DB A:.. D: VB.KZV.OSZL.ÁLL.8M-TÖL FÖLDMUNKÁVAL 1 DB A:.. D: OSZLOP SZÁLLITÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL 22,1 TKM A:.. D: LPA KAR FELSZ.KZV.VB KAND-RA 1-2 KARU 1 DB A:.. D: LÁMPATEST FELSZER.OSZLOPRA KANDELLÁBERR 1 DB A:.. D: SZERELV.LAP FELSZ.1-2 ÁK.VEZ.BEKÖT.ÉV.B 1 DB A:.. D: LÁMPA VEZ.1X3,3X1 VCSÖBE HUZÁS 10 FM A:.. D: RÚD-,KER.FÖLDELÉS FÖLDMUNKÁVAL,ELL.MÉRÉ 2 DB A:.. D: ÁRAMKÖTÉS 95MM2-IG CSUP V.SZIG VEZETORE 4 DB A:.. D: VÉD.CSÖ ÉS KÁBEL FELSZ.OSZLOPRA 1 KLT A:.. D:.. Anyag A:.. D: KIF-KÁBEL NAYY-J 4X25RE 1KV 32 M A:.. D: Szalag kábeljelző 0,128 TEK A:.. D: Kábelvég lezáró sapka 30-45mm átm. 2 DB A:.. D: Végelz. 1kV 4x16-35mm2 kültéri 2 KLT A:.. D: Kábelrögzitő kengyel 22-28mm 2 DB A:.. D: V csatlakozó kengyel mm2 2 DB A:.. D: Fül 16-95mm2 V csatlakozóhoz +kötőelem 2 DB A:.. D: Csavar hlf. horganyzott M8x30mm 2 DB A:.. D: Alátét lapos horganyzott M8mm 2 DB A:.. D: Alátét rugós horganyzott M8mm 2 DB A:.. D: Rúdcsavar tüzihorganyzott M20x450mm 2 DB A:.. D: Anya hlf. tüzihorganyzott M20mm 4 DB A:.. D: Alátét lapos tüzihorganyzott M20mm 2 DB A:.. D:.. 6

7 Alátét négyzetes th /2 D22 N147 2 DB A:.. D: Szerelvénylap közv.lptesthez 1 bizt.4x3 1 DB A:.. D: Anya hlf. tüzihorganyzott M10mm 1 DB A:.. D: Alátét rugós tüzihorganyzott M10mm 1 DB A:.. D: Vezeték NYM-J 3x2,5 mm2 UV-álló 10 M A:.. D: Rúdföldelés D20mm x 3m N219 2 DB A:.. D: Leág.szor.átsz.Alv.CU 50-95/50-95 cs/sz 1 DB A:.. D: Leág.szor.átsz.Alv.CU 50-95/50-95 sz/sz 3 DB A:.. D: Kábelrögz. gyorskötöző mm KIF osz 4 DB A:.. D: Cső műanyag KPE 63mmx2,5mmx6m védő 3 M A:.. D: Pántoló szalag acél 19x0,75mm 50m/tek 0,108 TEK A:.. D: Rögz.elem pánt.szal. 19x0,75mm 100db/cs 6 DB A:.. D:.. Vegyes A:.. D: kábeljelölő 5,33333 A:.. D: Beton (anyag+szállítás) 0,5 A:.. D: Homok 1,28 A:.. D:.. KOPOFLEX védőcső Q63 16 fm A:.. D:.. ACO 6,5 m horg. acél kandeláber 1 DB A:.. D:.. ACK 210 lámpakar 1 DB A:.. D:.. alapvasalat 1 DB A:.. D:.. TECEO 1 LED 65W 1 DB A:.. D:.. Járulékos költségek A:.. D:.. Szolgáltatás A:.. D: KIF KÁBEL HUROKELL. MÉRÉS, JKV. KÉSZÍTÉ 1 DB A:.. D:.. Vegyes A:.. D: Földkábel bemérése 16 A:.. D: Geod. kiszállási díj 1 A:.. D: Földkáb. fogy. csat. bemérése 1 A:.. D: Feszmentesítés KIF szv 1 A:.. D: Adminisztrációs feladatok költ 1 A:.. D:.. 7

8 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről Siófok Város Önkormányzata (székhelye: 8600 Siófok, Fő tér 1. Képviseli: dr. Lengyel Róbert polgármester, adószáma: , pénzforgalmi számlaszáma: ) (továbbiakban: Megrendelő) másrészről a. (székhely:., adószám:.., pénzforgalmi számlaszám:.., cg.:.; képviselő:. ügyvezető; kivitelezői nyilvántartási azon.:..) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 1. A szerződés tárgya 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a 8600 Siófok, Honvéd utcában ,80 km szelvényben kijelölt gyalogátkelőhely és kapcsolódó járda létesítésének kivitelezési munkáit a Megrendelő által üzemeltetett honlapon ( november 12 étől közzé tett ajánlatkérési felhívásban és mellékleteiben megfogalmazott és elvárt műszaki tartalommal. 2. Vállalkozó feladata a kivitelezési munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy az rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas legyen. 3. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. 2. Vállalkozói díj és annak megfizetése 1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult. 2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott munka elvégzésének díja: ÁFA azaz.. 00/Ft + ÁFA 3. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak. 4. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj (mely a kapcsolódó szolgáltatások, költségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve a késedelmi kamatot. 5. Felek rögzítik, hogy a fenti vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, továbbá hogy jelen szerződés rendelkezései vonatkozásában a Felek tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák. 6. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján a Vállalkozó költségvetése alapján került meghatározása. 7. Megrendelő pót-, és többletmunkaigényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, így pót, ill. többletmunkaigényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt. 8. A pótmunkára csak a felhívásban nem szereplő, az ajánlattételkor az ajánlattevőtől, mint hasonló tevékenységet üzletszerűen végző gazdasági szereplőtől elvárható gondossággal előre nem látható okból kerülhet sor. 9. A beruházás pénzügyi fedezetét a Megrendelő saját forrásból biztosítja. Megrendelő kijelenti, hogy a szükséges fedezettel rendelkezik. 10. Megrendelő az előleget és részszámlázási lehetőséget nem biztosít. 11. A számla benyújtásának feltétele a Megrendelő által igazolt teljesítés igazolás kiállítása. 12. Megrendelő az ellenszolgáltatás összegét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, utólag 30 napos fizetési határidejű átutalással, forintban (HUF) teljesíti. A kibocsátott igazolásokat, kifizetéseket mindig az elvégzett műszaki tartalomnak megfelelően kell elkészíteni. 8

9 3. Szerződési biztosítékok 1. Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős a szerződésben rögzített bármely teljesítési határidőt elmulasztja. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozói díj. A késedelmi kötbér mértéke 0,5% / nap, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a lehet. Ezt meghaladó késedelem esetén a szerződést Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja. 2. Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben Vállalkozó adott megrendelésre vonatkozóan a teljes nettó vállalkozói díj 20%-át elérő késedelembe esik. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a. 3. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 napon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A kötbér a vállalkozói számlába beszámítható. 4. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi elvégzett munka vonatkozásában 24 hónap általános jótállást vállal. 5. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan a neki felróható károkért. 4. Teljesítési határidő 1. Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét: április 30. napjában határozzák meg. 2. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is elégséges a szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére. 3. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem. 5. A munkaterület átadása, munkavégzés 1. A munkaterületet a Megrendelő a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül adja át a Vállalkozónak. 2. Felek megállapítják, hogy az átadás-átvétel vonatkozásában a munkaterület megfelelő, ha a munkavégzés helyére az anyag szállítása gépi vagy kézi erővel megoldható és a munkavégzés a tényleges munkavégzés helyén megkezdhető. Felek rögzítik, hogy a munkaterület a szerződéskötéskor megfelelőnek minősül. 3. Vállalkozó kivitelezési munkáinak energiaigényét saját maga köteles biztosítani. 4. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a Megrendelő ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért. 5. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően elkeríteni. Felel különösen mindazon károkért, amelyek ezen kötelezettségének nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből adódik. 6. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és hivatalos hulladéklerakóhelyre szállítani (AVE Zöldfok Zrt. által üzemeltetett somi szeméttelep), valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően igazolni. 7. A munkaterületen a napi munkavégzést követően hulladék nem maradhat. 8. A teljesítés során munkát végezni csak munkanapokon órától óráig lehet. 9. Vállalkozó köteles a munkálatok megkezdése előtt ill. időtartama alatt a munkaterület közelében található ingatlanok tulajdonosait értesíteni, azok megközelítési lehetőségét biztosítani. 9

10 10. Vállalkozó köteles a közlekedés lehető legkisebb zavarásával az építési tevékenységet ellátni. Vállalkozó köteles amennyiben szükséges a forgalom korlátozásához, eltereléséhez szükséges valamennyi intézkedést (különösen egyeztetés, engedélyeztetés, szükséges tervek elkészítése, kitáblázás) ellátni. Ezen kötelezettségéből a Megrendelőre ill. harmadik személyekre háruló károkért szintén teljes anyagi felelősséggel tartozik. 6. Kapcsolattartás, jognyilatkozat tétel 1. Felek kijelentik, hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik. Üzleti titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut. Kivételt képez ez alól azon adatok összessége, amely más jogszabályok szerint nyilvános adatnak minősül. 2. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. 3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel. 4. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, bármely a szerződéssel kapcsolatos adatot, tényt kötelesek haladéktalanul egymás tudomására hozni. 5. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, ill. az üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható. Megrendelő részéről: Bocsor József beruházási ügyintéző Tel:84/ bocsor.jozsef@siofok.hu Vállalkozó részéről:.. ügyvezető Tel/fax: : Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 3 munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni. 7. Megrendelő jogosult a kivitelezés során bármikor a munkaterületen a munkavégzést ellenőrizni. 8. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozót nem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól, ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette. 7. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás átvételi eljárás 1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 5 munkanapon belül megkezdeni. 2. Az eljáráson a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvbe nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról, mely nem haladhatja meg összességében az 5 munkanapot. 3. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az elvégzett munka mindaddig nem kerül átvételre, amíg a teljes teljesítés hiány-, és hibamentes nem lesz. 4. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról a Vállalkozó írásban tájékoztatja a Megrendelőt, aki a tárgyi munkát megfelelőség esetén átveszi. Az átvétel feltétele továbbá hogy Vállalkozó ezen időpontig valamennyi keletkezett hulladékot, ideiglenes szerkezetet, felvonulási épületet, gépeit, berendezéseit, ill. a munkavégzéshez használt egyéb vagyontárgyait (alvállalkozóira is kiterjedően), továbbá a fel nem használt építőanyagokat a munkaterületről elszállítsa. 8. Vegyes és záró rendelkezések 10

11 1. A szerződés teljesítés előtti megszűntetésére a Ptk. vállalkozási, ill. építési szerződésre vonatkozó szabályai irányadók. 2. Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, ill. azt azonnali hatállyal felmondani, különösen ha: a. a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; vagy b. a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a cégbíróságnál benyújtásra került; vagy c. a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, törlési eljárás indul; d. a Vállalkozó a megrendelésben megjelölt véghatáridőt a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 15 napot meghaladóan elmulaszt; e. Jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak, f. Vállalkozó magatartása vagy mulasztása miatt harmadik személyt baleset vagy egyéb módon kár éri. 3. A Vállalkozónak ilyen esetben csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye. 4. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 5. Felek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén a jogviták eldöntésére hatáskörtől függően kikötik a Siófoki Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét. Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, jóváhagyólag aláírják. Siófok, Siófok, Vállalkozó dr. Lengyel Róbert polgármester Siófok Város Önkormányzata Megrendelő Jogi ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balogh Gábor közgazdasági osztályvezető Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 11