KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

1 RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT az ajánlatkérő technikai azonosítója: AK15768 Hatályba lépés napja: 2015. november.. Jóváhagyta:.. Szabó József Polgármester

2 Répcelak Város Önkormányzata (9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.) (továbbiakban Önkormányzat), mint a Kbt. 5. (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni meghatározott értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési szerződés, illetve építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötése érdekében. A közbeszerzési szerződés megkötésére közbeszerzési eljárást, építési vagy szolgáltatási koncesszió megkötésére koncessziós beszerzési eljárást kell lefolytatni. A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét és a döntésekért felelős személyt, személyeket vagy testületeket a közbeszerzési szabályzatban kell meghatározni (Kbt. 27. ). A közbeszerzési szabályzat jogszabályi alapja a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), mely szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. A 2015. évi CXLIII. törvény célja a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatósága és nyilvános ellenőrizhetőségének biztosítása, továbbá a közbeszerzések során a tisztességes verseny feltételeinek megteremtése érdekében, a helyi kis- és közepes vállalkozások közbeszerzési eljárásokba való bekapcsolódásának, valamint a környezetvédelem és az állam szociális célkitűzéseinek elősegítése céljával összhangban a közbeszerzések terén Magyarország által kötött nemzetközi szerződésekkel és az Európai Unió irányelveivel. A közbeszerzési eljárásban az Önkormányzat köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. Az Önkormányzatnak esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára. Az Önkormányzat és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. A joggal való visszaélés tilos. Az Önkormányzatnak a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia. A közbeszerzés a szerződéskötést megelőző, a nyertes ajánlattevő (szállító, vállalkozó, vagy szolgáltató) kiválasztására szolgáló eljárás. I. Az általános rendelkezések Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának célja: - hogy az eljárásban használatos fogalmak magyarázatával segítse elő a szabályok alkalmazását és értelmezését, - meghatározza a Kbt. végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit, - előírja a beszerzések tervezésének rendjét, - előírásokat adjon a Kbt. rendelkezései alapján az eljárások lefolytatására, - forgatókönyv összeállításával határozza meg az uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárások menetét és rendjét. A törvény alanyi és tárgyi hatálya, értékhatárok Az Önkormányzat közbeszerzési törvény hatálya alá tartozása:

3 Az Önkormányzat a Kbt. 5. (1) c) pontja alapján, mint helyi önkormányzat tartozik a Kbt. hatálya alá. Az Önkormányzat technikai azonosító száma: AK15768 A közbeszerzés tárgyai (az Önkormányzat vonatkozásában): Árubeszerzés: A Kbt. 8. (2) bekezdése szerint az árubeszerzés forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak vételi joggal vagy anélkül történő megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az üzembe helyezést is. Építési beruházás: A Kbt. 8. (3) bekezdése szerint az építési beruházás a következő valamely munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: a) a Kbt. 1. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel vagy módon történő kivitelezése. Szolgáltatás: A Kbt. 8. (4) bekezdése szerint a szolgáltatás megrendelése - az árubeszerzésnek és az építési beruházásnak nem minősülő - olyan beszerzés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. Építési koncesszió: A Kbt. 8. (5) bekezdése szerint az építési koncesszió a Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött visszterhes szerződés, amelynek keretében az ajánlatkérő a Kbt. 8. (3) bekezdésben meghatározott építési beruházást rendel meg, és az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, amely együtt jár az építmény hasznosításához kapcsolódó működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi viselésével. Szolgáltatási koncesszió: A Kbt. 8. (6) bekezdése szerint a szolgáltatási koncesszió a Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött visszterhes szerződés, amelynek keretében az ajánlatkérő a Kbt. 8. (4) bekezdés szerinti szolgáltatás nyújtását rendeli meg, az ajánlatkérő ellenszolgáltatása a szolgáltatás hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, amely együtt jár a szolgáltatás hasznosításához kapcsolódó működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi viselésével. Értékhatárok az Önkormányzat vonatkozásában: Az értékhatárok minden esetben nettó értéken kerülnek meghatározásra. Az uniós eljárásrendben az Európai Unió joga által meghatározott értékhatárok a Kbt. Második Része (VI. fejezete) alkalmazásában: Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén: - 207.000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke 2015. december 31-ig: 60.690.330 forint, Építési beruházás és építési koncesszió esetén:

4-5.186.000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke 2015. december 31-ig: 1.520.483.340 forint. A nemzeti értékhatárok 2015. december 31-ig a Kbt. Harmadik Része szerinti eljárásrend alkalmazásában: - árubeszerzés esetében: 8 millió forint; - építési beruházás esetében: 15 millió forint; - építési koncesszió esetében: 100 millió forint; - szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint; - szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint; A nemzeti közbeszerzési értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente határozzák meg. Az uniós értékhatárokat a mindenkori költségvetési törvényben évente rögzíteni kell. A Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó uniós értékhatárokat, valamint nemzeti értékhatárokat minden év elején közzéteszi honlapján. Ennek során az uniós értékhatárok forintban meghatározott összegét az Európai Bizottságnak az uniós értékhatárok nemzeti valutákban meghatározott összegére vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett közleményének megfelelően kell feltüntetni. A közbeszerzés becsült értéke: A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon általában kért vagy kínált általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 17 20. - ban foglaltakra tekintettel megállapított teljes ellenszolgáltatást kell érteni. Opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén a teljes ellenszolgáltatásba az opcionális rész értékét is bele kell érteni. A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az ajánlatkérő által a részvételre jelentkezők vagy az ajánlattevők részére fizetendő díjat vagy egyéb kifizetést (jutalékot) is, ha az ajánlatkérő teljesít ilyen jellegű fizetést. Ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a részekre történő ajánlattételt, a közbeszerzés becsült értékébe minden rész értékét be kell számítani. Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást a beszerzés tárgyára és becsült értékére tekintettel megfelelő alapossággal előkészíteni. Az ajánlatkérő alkalmazhatja az értékelemzés módszerét is. A Kbt. 28. (2) bekezdése rögzíti, hogy az ajánlatkérő a felelősségi körében köteles a becsült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni. A vizsgálat során az ajánlatkérő objektív alapú módszereket alkalmazhat. Ilyen módszerek különösen: a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése, b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás, c) igazságügyi szakértő igénybe vétele, d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások, e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes építési adatbázis, f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika, g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése. A Közbeszerzési Hatóság a becsült érték meghatározásának egyes módszereiről, illetve a módszer megválasztásának szempontjairól útmutatót ad ki.

5 Az árubeszerzés becsült értékét dolog használatára, vagy hasznosítására vonatkozó jog megszerzése esetén a Kbt. 17. (1) bekezdésének megfelelően kell megállapítani. Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értékét a rendszeresen vagy időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében a Kbt. 17. (2) bekezdésének megfelelőn kell eljárni. A teljes díjat nem tartalmazó szolgáltatás esetében a becsült érték meghatározásakor a Kbt. 17. (3) bekezdésének előírásait kell figyelembe venni. Az építési beruházás becsült értékének megállapításakor a teljes - műszaki és gazdasági szempontból funkcionálisa egységet képező - építési beruházásért járó ellenértéket kell figyelembe venni. Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításhoz szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások becsült értékét is (Kbt. 17. (5) bekezdés). A Kbt. 19. -a szerint tilos a becsült érték meghatározásának módszerét a Kbt. megkerülése céljával megválasztani. Tilos a közbeszerzést oly módon részekre bontani, amely a Kbt. vagy a Kbt. szerinti uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzésekre vonatkozó szabályai alkalmazásának megkerülésére vezet. Ha egy építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló szolgáltatás megrendelés, illetve azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a közbeszerzés becsült értékének meghatározásához az összes rész értékét figyelembe kell venni. Szolgáltatás megrendelése esetében az ugyanazon közvetlen célra irányultság vizsgálatakor az egyes szolgáltatások műszaki és gazdasági funkcionális egységét kell alapul venni. 1. A közbeszerzési eljárások alóli kivételek A törvény hatálya nem terjed ki: a Kbt. 9. alapján: (1) bekezdés szerint a törvényt nem kell alkalmazni a) a külön törvényben meghatározott védelmi és biztonsági tárgyú beszerzésekre azzal, hogy e beszerzésekre a külön törvényben meghatározott szabályok alkalmazandók, valamint ha a beszerzés a külön törvény alkalmazása alól is kivételt képez és a b) pont ba) alpontjának megfelelő kivételi esetben az Országgyűlés illetékes bizottsága külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő kezdeményezés alapján hozott előzetes döntésében a külön törvény alkalmazása alól felmentést adott; b) az a) pont alá nem tartozó ba) azon beszerzésekre, amelyek esetében a közbeszerzési szabályok alkalmazása olyan információk átadására kötelezné Magyarországot, amelyek felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető érdekeivel, bb) olyan beszerzésekre, amelyek esetében Magyarország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekei, a minősített adatok védelme vagy a szükséges különleges biztonsági intézkedések a közbeszerzési eljárásban előírható biztonsági intézkedésekkel nem garantálhatóak,

6 és amelyek megrendelésére az Országgyűlés illetékes bizottsága külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő kezdeményezés alapján hozott előzetes döntésében e törvény alkalmazása alól felmentést adott; c) nemzetközi megállapodásban vagy nemzetközi egyezményben meghatározott külön eljárás szerint történő beszerzésre, ha az Európai Unión kívüli állammal az Európai Unió Működéséről szóló Szerződésnek (a továbbiakban: EUMSZ) megfelelően kötött nemzetközi megállapodás vagy nemzetközi egyezmény projekt közös megvalósításával vagy hasznosításával összefüggő beszerzésre vonatkozik, azzal, hogy a nemzetközi megállapodás vagy nemzetközi egyezmény megkötéséről az Európai Bizottságot tájékoztatni kell; d) csapatok (katonai erők) állomásoztatására, átvonulására, alkalmazására ideértve a hadműveleti területre kihelyezésre (áthelyezésre), visszahelyezésre kerülő egységek esetében a kihelyezés (áthelyezés), visszahelyezés megvalósításával összefüggő beszerzéseket is vonatkozó nemzetközi megállapodásban vagy nemzetközi egyezményben meghatározott külön eljárás szerint történő beszerzésre; e) ha az ajánlatkérő nemzetközi jogi kötelezettség alapján nemzetközi szervezet által előírt külön eljárás szerint köteles a beszerzést megvalósítani; f) nemzetközi szervezet vagy nemzetközi finanszírozó intézmény által meghatározott külön eljárás szerinti beszerzésre, ha a beszerzést teljes mértékben az adott szervezet vagy intézmény finanszírozza, vagy abban az esetben, ha a beszerzést legnagyobb arányban az adott szervezet vagy intézmény finanszírozza, és a felek e törvénytől eltérő közbeszerzési szabályok alkalmazásában állapodnak meg; g) olyan beszerzésre, amelynek kizárólagos rendeltetése, hogy az ajánlatkérő számára lehetővé tegye nyilvános elektronikus hírközlő hálózat rendelkezésre bocsátását vagy igénybevételét, illetve a nyilvánosság irányában egy vagy több elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását; h) az 5. (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik; i) az 5. (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik; j) az 5. (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet másik ajánlatkérővel vagy ajánlatkérőkkel kötött szerződésére, amelynek célja közfeladatok teljesítésére, illetve

7 közszolgáltatások nyújtására vagy közös közérdekű célok megvalósítására irányuló együttműködés kialakítása az ajánlatkérők között, ahol az ajánlatkérők együttműködéssel érintett tevékenységből származó éves nettó árbevételének legfeljebb 20%-a származik a nyílt piacról; k) a központi beszerző szerv által közbeszerzési eljárás útján beszerzett áru, szolgáltatás vagy építési beruházás megrendelésére azon szervezetek részéről, amelyek javára a központi beszerző szerv közbeszerzési szerződést kötött, valamint a központi beszerző szervek által nyújtott járulékos közbeszerzési szolgáltatások megrendelése. (8) bekezdés szerint a közbeszerzési törvényt - ha a beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése - nem kell alkalmazni a következő esetekben: a) meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele, illetve az arra vonatkozó egyéb jog megszerzése; b) audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltató olyan beszerzése, amelynek tárgya audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatásra szánt műsorszám vétele, fejlesztése, előállítása, illetve audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatók általi közös előállítása; valamint bármely ajánlatkérőnek az audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltatótól megrendelt műsorszám szolgáltatására vagy műsoridőre vonatkozó szerződése; c) választottbírósági, közvetítői és békéltetői tevékenység; d) jogi szolgáltatás igénybevétele, amennyiben annak tárgya da) ügyvéd által ellátott jogi képviselet bírósági, választottbírósági, hatósági, békéltetői vagy közvetítői eljárásban, valamint az ehhez kapcsolódó, ügyvéd által nyújtott jogi tanácsadás, db) közjegyző által nyújtott hitelesítési szolgáltatás, dc) jogszabály alapján vagy bíróság által kirendelt vagyonkezelő, gyám vagy gondnok által nyújtott, valamint egyéb olyan jogi szolgáltatások, amelyek ellátása felett a kirendelő bíróság felügyeletet gyakorol, dd) tagállami hatósági hatáskör gyakorlását megtestesítő szolgáltatások; e) értékpapírok vagy egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatások, jegybanki szolgáltatások, valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz és az Európai Stabilitási Mechanizmus keretében végzett műveletek; f) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitel- és kölcsönszerződések; g) munkaszerződés, közszolgálati, kormány-tisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszony, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, ügyészségi szolgálati jogviszony, bírósági jogviszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

8 jogviszonya, valamint a Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos állományának szolgálati viszonya; h) nonprofit szervezetek vagy egyesületek által nyújtott, az állampolgárok védelmét szolgáló 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9, 85143000-3 CPV kódok által meghatározott polgári védelmi és veszélymegelőzési szolgáltatás, kivéve a betegszállítási mentőszolgáltatás; i) vasúti vagy földalatti közösségi személyszállítási szolgáltatások; j) a 79341400-0, a 92111230-3 és a 92111240-6 CPV kódok által meghatározott politikai kampányszolgáltatás, amelyet valamely politikai párt választási kampánnyal összefüggésben rendel meg; k) ha a szolgáltatást az 5. (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő vagy az említett ajánlatkérők társulása jogszabályban vagy hatósági határozatban az EUMSZ-szel összhangban meghatározott kizárólagos jog alapján nyújtja; l) a 73000000-2-tól 73120000-9-ig tartó, valamint a 73300000-5, a 73420000-2 és a 73430000-5 CPV kódok által meghatározott kutatási és fejlesztési szolgáltatásra, kivéve, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenysége során, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő szerv teljesíti. A kivételi kör pontos meghatározását és az alkalmazásának a feltételeit a Kbt. 9. -a tartalmazza. a Kbt. 111. alapján: a közbeszerzésekről szóló törvényt a következő esetekben nem kell alkalmazni, ha a beszerzés az uniós értékhatárt nem éri el: a) tankönyv beszerzésére, amennyiben arra a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvényben meghatározottak szerint, az iskolai tankönyvellátás keretében kerül sor és a tankönyv szerepel a tankönyvjegyzékben; b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján gyermekotthonban, illetve lakásotthonban elhelyezett gyermekek teljes ellátására, illetve utógondozói ellátásban részesülők, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59 85/A. -ában szabályozott szociális szolgáltatások körében ellátottak teljes ellátására szolgáló árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén; c) a 3. melléklet szerinti szállodai és éttermi szolgáltatásokra, a 79995000-5-től 79995200-7- ig tartó CPV kódok által meghatározott könyvtárkezelési szolgáltatásokra, a 92000000-1-től 92700000-8-ig tartó CPV kódok által meghatározott, a pihenés, kultúra és sport területén nyújtott szolgáltatásokra, valamint a jogi szolgáltatásokra; d) a 3. melléklet szerinti bármely szolgáltatásra, ha annak becsült értéke a tizennyolcmillió forintot nem éri el; e) külügyi segélyezés keretében humanitárius segítségnyújtás céljából, válságkezelés során történő beszerzésre, amelynek vonatkozásában az Országgyűlés illetékes bizottsága e törvény alkalmazását kizáró előzetes döntést hozott;

9 f) a hideg élelmiszer és főzési alapanyag, friss, illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és tejtermék, gabonafélék, kenyér és pékáru, méz, tojás, kertészeti növény beszerzésére; g) olyan szolgáltatás megrendelése esetében, amely az ajánlatkérő alaptevékenysége ellátásához szükséges irodalmi (szakirodalmi, tudományos) mű létrehozására, tanácsadói vagy személyi tolmácsolási tevékenység végzésére irányul; h) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység igénybevételére; i) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 3. 5., 7. és 9. pontja, valamint szükség- vagy veszélyhelyzet esetén az állatok járványos megbetegedése, a súlyos ipari vagy közlekedési baleset okozta kár, vízkár, illetve vízminőségi kár közvetlen megelőzése, elhárítása, védekezési készültség vagy az azt közvetlenül követő helyreállítás érdekében történő beszerzésre; j) fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított áruk vagy teljesített szolgáltatások, illetve építési beruházás beszerzésére; k) közfoglalkoztató által közfoglalkoztatási jogviszony keretében előállított áruk, teljesített szolgáltatások, illetve építési beruházások beszerzésére; l) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzforgalmi szolgáltatás igénybevételére; m) a postai szolgáltatást vagy a postai szolgáltató által nyújtott postai szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatást nyújtó szervezet beszerzései vonatkozásában; n) kulturális javak körébe tartozó tárgyak vételére és a rájuk vonatkozó egyéb jogok megszerzésére; o) az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 113. -ában és 114. (3) bekezdésében meghatározott keret terhére történő beszerzések vonatkozásában; p) olyan szolgáltatás megrendelése esetében, amely a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény 1. -a alapján létrehozott alapítvány alapító okiratában meghatározott tudományos, ismeretterjesztő, kutatási vagy oktatási tevékenység végzésére irányul, vagy azt közvetlenül segíti; q) a külképviselet számára történő beszerzés esetén; r) a 71221000-3, 71222000-0, 71223000-7, 71243000-3, 71245000-7, 71410000-5, 71420000-8, 79932000-6 CPV kódok által meghatározott tervezési szolgáltatásokra; s) a 71241000-9, 71242000-6, 71244000-0, 71246000-4, 71247000-1 CPV kódok által meghatározott szolgáltatásokra, feltéve, hogy a szolgáltatás megrendelésére az r) pontban meghatározott tervezési szolgáltatással együttesen, ugyanazon építési beruházás tekintetében kerül sor;

10 t) a védett munkahelyen, megváltozott munkaképességű személyek által előállított áruk, vagy teljesített szolgáltatások beszerzésére. II. Az önkormányzat feladataira és a felelősségre vonatkozó szabályok 1. A közbeszerzések és közbeszerzési eljárások tervezési rendje Az Önkormányzatnak minden költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban közbeszerzési terv) kell készítenie az adott évre tervezett közbeszerzésekről (Kbt. 42. ). Ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény, vagy egyéb változás merül fel, ez esetben a közbeszerzési tervet az Önkormányzatnak módosítani kell. A közbeszerzési tervet legalább öt évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv nyilvános. A tervet, valamint annak módosítását, az elfogadást követően haladéktalanul az Önkormányzat köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját honlapján közzétenni. Felelős: jegyző 2. A közbeszerzés intézményi szervezete A szervezet kialakításánál az alábbi, az eljárás működtetése szempontjából lényeges és fontos feladatok megoldásának feltételeit kell biztosítani: - irányítási feladatok - szervezési és végrehajtási feladatok (az eljárás lefolytatása). Összeférhetetlenség A Kbt. 25. rendelkezik a közbeszerzési eljárás során fellépő összeférhetetlenség szabályairól. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, b) az a szervezet, amelynek ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, bb) tulajdonosát, bc) a ba) bb) pont szerinti személy Ptk. 8:1. (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

11 Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha - különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e a Kbt. 25. -a szerinti összeférhetetlenség. (Minta 2. számú melléklet) A közbeszerzésért felelős személy illetve testület Az Önkormányzatnál a közbeszerzésért felelős személy a közbeszerzési szakértelmet biztosító személy: megbízási jogviszonyban. Felelősséggel tartozik azért, hogy az önkormányzat a beszerzései során a Kbt. rendelkezései szerint járjon el. Jóváhagyatja a képviselő testülettel a Közbeszerzési Szabályzatot és annak szükséges módosításait. A közbeszerzési eljárásban résztvevő alkalmazottakat munkaköri leírásukban kell megbízni, szükség esetén külső személy, vagy gazdálkodó szervezet az eljárásba bevonható. Az önkormányzat tekintetében a közbeszerzési eljárásokkal összefüggően kötelezettség vállalásra jogosult a Képviselő Testület, illetve felhatalmazása alapján a Polgármester. A Képviselő Testület adott közbeszerzési eljárás előkészítését, megindítását megelőzően a jelen szabályzatban szabályozott felelősségi rendtől részben vagy egészben eltérő felelősségi rendet is megállapíthat, erről képviselő testületi határozatban kell dönteni. Közbeszerzési Bíráló Bizottság Az önkormányzat a Kbt. 27. (4) bekezdése szerint legalább 6 tagú közbeszerzési Bíráló Bizottságot (továbbiakban: bíráló bizottságot) hoz létre. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bíráló bizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek amennyiben az ajánlatkérő alkalmaz ilyet - részét képezhetik a tagok indoklással ellátott bírálati lapjai. A bírálóbizottság teljes jogú tagjai: a) jogi szakértelmet biztosító személy: Répcelak Város Önkormányzatának jegyzője, b) közbeszerzési szakértelmet biztosító személy: megbízási jogviszonyban, c) pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportjának vezetője, d) a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy, e) közbeszerzések koordinálásával megbízott ügyintéző, f) Répcelak Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának két külsős tagja. A bírálóbizottság elnöke: Répcelak Város Önkormányzatának jegyzője. A bírálóbizottságot a képviselő-testület az egyes eljárások során eseti taggal bővítheti. A képviselő-testület saját tagjai közül kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Az ilyen tag a bírálóbizottság döntéshozatalában nem vehet részt. Az egyes beszerzések esetén a megfelelő szakértelem biztosítása érdekében a bírálóbizottság munkáját szakmailag segítheti a Közös Önkormányzati Hivatal megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező ügyintézője. A bírálóbizottság munkáját eseti megbízás alapján külső szakértő is segítheti.

12 A bírálóbizottság határozatképes, ha ülésén a tagok több mint a fele jelen van, azzal a kivétellel, hogy a közbeszerzési eljárást lezáró döntési javaslat meghozatalához az a) d) pontban jelzett szakértelmek mindegyikének legalább egy-egy képviselő jelen van. A bírálóbizottság határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségi szavazatával hozza. A bírálóbizottság munkájának teljes körű írásbeli dokumentálásáért a bírálóbizottság elnöke felel. Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bírálóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni. A bíráló bizottság munkájának teljes körű írásbeli dokumentálásáért a Jegyző a felelős. A bíráló bizottság szakvéleménye, javaslata alapján a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Képviselő Testület hozza meg. A nyertes ajánlattevővel a szerződést a Képviselő Testület felhatalmazása alapján a Polgármester írja alá. A Bíráló Bizottság feladatai: - az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának, illetve a szabályzat szükséges módosításainak véleményezése, - részt vesz az éves összesített közbeszerzési terv összeállításában és véleményezésében. - annak biztosítása, hogy a konkrét feladatok során, a közbeszerzésekkel kapcsolatban az önkormányzat által tett intézkedések minden esetben megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak, - a konkrét közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában való részvétel, - az általános feladatokat az erre kijelölt tagok látják el, egyes konkrét közbeszerzési eljárásban témafelelőst kell megjelölni, bővebb szakismerettel bíró köztisztviselő bevonásával, illetve külső szakértő megbízásával, - megállapítja a beszerzésre vonatkozó szakmai követelményrendszert, különös tekintettel az elbírálás szempontjaira, - a Kbt. 28. (2) bekezdésében rögzítettek szerint a becsült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végez, és annak eredményét dokumentálja, - gondoskodik a közbeszerzési eljárások szabályszerű és határidőre történő lefolytatásáról, - intézkedik a Kbt-ben előírt módon, ha előzetes összesített tájékoztatót kíván az önkormányzat közzétenni, - intézkedik az éves statisztikai összegzés elkészítéséről és a Közbeszerzési Hatóság számára határidőben történő megküldéséről, - biztosítja a közbeszerzések központi ellenőrzésére és engedélyezésére vonatkozó rendeletben előírt, a közbeszerzések indokoltságának vizsgálatára, és a rendelet hatálya alá tartozó szerződések ellenőrzésére vonatkozó szabályok betartását, - előkészíti, és jóváhagyásra előterjeszti az ajánlattételi felhívást, az ajánlati felhívást, a részvételi felhívást és a dokumentációt, jóváhagyás után intézkedik közzétételükről, - javaslatot tesz az értékelési szempontokra, - javaslatot tesz a minden közbeszerzési eljárásban egyaránt érvényesíteni kívánt pénzügyi, műszaki és jogi követelményekre, továbbá a - beszerzés sajátosságától függően - a különös követelményekre, - a beérkezett ajánlatokat ellenőrzi (azok sértetlenségét megállapítja), átvizsgálja, hogy megfelelnek-e az ajánlati illetve az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak. Közreműködik a hiánypótlási felhívás elkészítésében, javaslatot tesz a nem egyértelmű kijelentések tisztázására (amennyiben ez szükséges),

13 - javaslatot készít arra vonatkozóan, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni, - értékeli az érvényes ajánlatokat a felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján, a Kbt. előírásainak megfelelően, - írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést hozó Képviselő Testület részére, - a bíráló bizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek - amennyiben ajánlatkérő alkalmaz ilyet - részét képezhetik a tagok személyenkénti, indoklással ellátott bírálati lapjai. (a jegyzőkönyv tartalmazhatja az írásbeli szakvéleményt is). Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az 500 millió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. Nyilvánosság Az Önkormányzat a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet legalább öt évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az Önkormányzat indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. Az Önkormányzat köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját honlapján közzétenni a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását, az elfogadást követően haladéktalanul; b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul; c) a Kbt. 9. (1) bekezdés h) i) pontjának alkalmazásával megkötött szerződéseket, a szerződéskötést követően haladéktalanul; d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket, a szerződéskötést követően haladéktalanul; e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg; f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet által történt teljesítését követő harminc napon belül; g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig. A közzétételekért az önkormányzat jegyzője a felelős.

14 A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától (Kbt. 37. (2) bekezdés), a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni. Felelős: a jegyző III. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályok 1. A közbeszerzési eljárás általános szabályai Az Önkormányzatnál a jóváhagyott közbeszerzési tervben kerül meghatározásra a közbeszerzési eljárások fajtája. A beszerzések tervezése, előkészítése során az érintett szakterületek szakértőit a döntési folyamatba be kell vonni. Az Önkormányzat a választott eljárás fajtájának megfelelően folytatja le a közbeszerzési eljárást. Jelen szabályzat mellékletét képezi az uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás forgatókönyve. (1. számú melléklet) A Bíráló Bizottság beszerzés tárgyában érintett tagjai (a témafelelős, a közbeszerzésért felelős munkatárs bevonásával) az érintett szakterületek szakértőinek - a dokumentumok véglegesítése előtti - bevonásával elkészítik az ajánlati dokumentációt, és az ajánlati illetve az ajánlattételi felhívás szövegét a törvény által szabályozott formában. A beszerzések tervezése, előkészítése során, a dokumentumok véglegesítését megelőzően az érintett szakterületek szakértőit a döntési folyamatba be kell vonni. A közbeszerzés koordinálását végző munkatárs a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó közbeszerzések esetén a rendeletben előírtak szerint kell, hogy eljárjon. A hirdetmény közzétételéről, megküldéséről a közbeszerzés koordinálását végző munkatárs gondoskodik. Az ajánlati dokumentációval kapcsolatos adminisztráció, az ajánlatok átvétele, az esetenként szükséges konzultáció lefolytatása és az ezzel összefüggő jegyzőkönyv elkészítése a közbeszerzés koordinálását végző munkatárs (témafelelős) a feladata. Az ajánlatok bontásáról szóló jegyzőkönyvet a közbeszerzés koordinálását végző munkatárs készíti el és gondoskodik arról, hogy a Kbt-ben előírt határidőn belül az összes ajánlattevőnek egyidejűleg megküldésre kerüljön. A bíráló bizottság tagjai végzik az ajánlatok ellenőrzését, tesznek javaslatot az esetleges hiánypótlásra, felvilágosítás kérésére. A Kbt. szerinti hiánypótlási felhívást, illetve felvilágosítás kérést a közbeszerzés koordinálását végző munkatárs küldi meg az ajánlattevők részére. A Bíráló Bizottság végzi az ajánlatok elbírálását, valamint javaslatot ad a nyertes ajánlattevőre. Az ajánlatkérő köteles az eljárást megindító felhívásban meghatározni azt a szempontot vagy szempontokat, amelyek alapján a számára az adott esetben szociális, társadalmi és környezetvédelmi szempontból is gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot kiválasztja (a továbbiakban: értékelési szempontok).

15 Értékelési szempontként alkalmazhatóak: a) a legalacsonyabb ár, b) a legalacsonyabb költség, amelyet az ajánlatkérő által meghatározott költséghatékonysági módszer alkalmazásával kell kiszámítani, vagy c) a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális - szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel. Az ajánlatkérő köteles a legalacsonyabb költség vagy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok alkalmazására. Az ajánlatkérő csak akkor választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, ha az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru vagy szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Az ajánlatkérő nem alkalmazhatja a legalacsonyabb ár szempontját egyedüli értékelési szempontként tervezési, mérnöki és építészeti szolgáltatások, valamint építési beruházások esetében. A Kbt. felhatalmazása alapján kiadott jogszabály vagy támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetében a támogatás feltételrendszere egyes beszerzési tárgyak tekintetében az alkalmazandó értékelési szempontrendszerre és módszerre vonatkozó részletes szabályokat határozhat meg. A Bizottság javaslata alapján a Képviselő Testület hozza meg a döntést. Az írásbeli összegezés elkészítését és az ajánlattevőknek a megküldését a közbeszerzések koordinálását végző munkatárs végzi. Az eredménytelen eljárás az írásbeli összegezés megküldésével, az eredményes eljárás pedig szerződéskötéssel zárul. A nyertes ajánlattevővel a szerződést a Képviselő Testület felhatalmazása alapján a Polgármester írja alá. Az eljárás eredményéről készült hirdetmény megjelentetése a közbeszerzések koordinálását végző munkatárs kötelessége, csakúgy, mint az esetleges szerződésmódosításokról szóló tájékoztató(k) elkészítése és megküldése a Közbeszerzési Hatóság számára. Szükség estén (pl. kapacitás, illetve szaktudás hiánya miatt) a közbeszerzési eljárások lebonyolítására külső vállalkozó(k) megbízására is sor kerülhet. Ebben az estben a vállalkozó(k) alkalmazásának feltétele, hogy megfelelő közbeszerzési szakértelemmel rendelkezzen. A közbeszerzési eljárásba külső szakember bevonása esetén a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval, illetve a közbeszerzési szakértővel való együttműködés, valamint a vállalkozó által készített dokumentációk, hirdetmények, jegyzőkönyvek felülvizsgálata, az eljárás szakszerűségének és törvényességének ellenőrzése a közbeszerzések koordinálását végző munkatárs és a jegyző feladata. A közbeszerzési eljárás szakszerű és etikus lefolytatásának ellenőrzését az önkormányzat belső ellenőre végzi a jegyző utasítására. 2.A közbeszerzési eljárások Uniós értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések Nyílt eljárás (Kbt. 81. ) Uniós értékhatárokat elérő, vagy meghaladó értékű bármely beszerzésnél alkalmazható, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet.

16 A nyílt eljárás ajánlati felhívással indul. Az ajánlattevő ajánlatával együtt benyújtja a kizáró okok és az alkalmasság igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot. A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni! Meghívásos eljárás (Kbt. 82-84. ) A meghívásos eljárás olyan, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt a Kbt. 69. -ban foglaltakkal összhangban. A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában csak az ajánlatkérő által alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezők tehetnek ajánlatot. A meghívásos eljárás részvételi felhívással indul, az eljárás részvételi szakaszában bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést. A meghívásos eljárásban nem lehet tárgyalni! Tárgyalásos eljárás (Kbt. 85-89. ) A tárgyalásos eljárás olyan, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt a Kbt. 69. -val összhangban. A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlatkérő az alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. Az ajánlatkérő tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a) az ajánlatkérő igényeit nem lehet kielégíteni a piacon azonnal rendelkezésre álló kész megoldások kiigazítása, egyéni igényekhez alakítása nélkül; b) a közbeszerzés tárgya tervezést vagy innovatív megoldásokat tartalmaz; c) a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat; d) az ajánlatkérő a műszaki leírást nem tudja kellő pontossággal elkészíteni a külön jogszabályban meghatározottak szerinti szabványok, európai műszaki értékelés, közös műszaki előírások vagy műszaki referenciák valamelyikére való hivatkozással; vagy e) megelőzőleg a nyílt vagy meghívásos eljárás azért lett eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, vagy az eljárás a 75. (2) bekezdés b) pontja alapján úgy lett eredménytelen, hogy az eljárásban benyújtott minden ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét. A tárgyalásos eljárás részvételi felhívással indul, a részvételi felhívásban fel kell tüntetni a tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcímét. Az eljárás részvételi szakaszában bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést. A versenypárbeszéd (Kbt. 90-94. ) A versenypárbeszéd olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az általa a Kbt. 69. -ban foglaltakkal összhangban kiválasztott részvételre jelentkezőkkel párbeszédet folytat a közbeszerzés tárgyának, a szerződés típusának és feltételeinek pontos meghatározása érdekében, majd ajánlatot kér. A versenypárbeszéd három szakaszra tagolódik: a) a részvételi szakasz, b) a párbeszéd, c) az ajánlattételi szakasz.

17 Az ajánlatkérő versenypárbeszédet a Kbt. 85. (2) bekezdésében foglalt esetekben alkalmazhat. A versenypárbeszéd részvételi felhívással indul. A részvételi felhívásban fel kell tüntetni a versenypárbeszéd alkalmazásának jogcímét. Az eljárás részvételi szakaszában bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést. A Kbt. 86. (3) bekezdését a versenypárbeszédre is alkalmazni kell. A versenypárbeszédben az ajánlatok értékelése csak a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszeren alapulhat. Innovációs partnerség (Kbt. 95-97. ) Az innovációs partnerség olyan sajátos közbeszerzési eljárás, amelynek célja egy innovatív termék, szolgáltatás vagy építési beruházás kifejlesztése, és az ennek eredményeként létrejövő áruk, szolgáltatások vagy építési beruházások ezt követő beszerzése. Az innovációs partnerség két szakaszra tagolódik: a) az e törvényben szabályozott eljárásrend szerint kerül sor az innovációs partnerségi szerződés vagy szerződések megkötésére (eljárási szakasz), majd b) a fejlesztési folyamat és a beszerzés az innovációs partnerségi szerződésben szabályozott feltételek szerint történik (szerződéses szakasz). Az innovációs partnerségi szerződés vagy ha az ajánlatkérő a partnerséget több ajánlattevővel kívánja létrehozni, szerződések megkötésére a Kbt. 96. -ban foglalt eltérésekkel a tárgyalásos eljárás szabályait kell alkalmazni. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban a Kbt. 95. (1) bekezdésének megfelelően igényét olyan innovatív termékre, szolgáltatásra vagy építési beruházásra határozza meg, amely a piacon nem áll rendelkezésre. Az eljárás nem hirdethető meg előzetes tájékoztató útján és az eljárásfajta választását a beszerzés tárgya újszerűségének (innovativitásának) ismertetésével kell indokolnia az ajánlatkérőnek. A közbeszerzési dokumentumokban foglalt szerződéses feltételeknek részletesen ki kell térniük a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokra vonatkozó feltételekre. Építési beruházás esetében nem szükséges árazatlan költségvetést a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátani, illetve az ajánlatban árazott költségvetést benyújtani. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 98-103. ) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás olyan egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a Kbt. 98. (2)-(5) bekezdéseiben rögzítettek szerint alkalmazhat. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 98. (4) bekezdés c) d) pontja szerinti eljárás kivételével ajánlattételi felhívás megküldésével, a Kbt. 102. (2) bekezdése szerinti esetben tárgyalási meghívó megküldésével kezdődik. Ha több ajánlattevő nyújthat be ajánlatot, az ajánlattételi felhívást vagy tárgyalási meghívót egyidejűleg kell megküldeni az ajánlattevőknek. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. A tárgyalásos eljárás a Kbt. 98. (2) bekezdés b) pontja és (4) bekezdés a) pontja szerinti esetében, valamint ha a rendkívüli sürgősséget előidéző helyzetben az ésszerűen lehetséges, a

18 Kbt. 98. (2) bekezdés e) pontja szerinti esetben az ajánlatkérőnek lehetőség szerint legalább három ajánlattevőt kell ajánlattételre felhívnia. Sajátos beszerzési módszerek Keretmegállapodások (Kbt. 104-105. ) Az ajánlatkérő közbeszerzését keretmegállapodás útján is megvalósíthatja. Ennek során a Kbt.-ben foglaltaknak megfelelően közbeszerzési eljárás lefolytatásával keretmegállapodást köt, majd beszerzését a keretmegállapodás alapján a keretmegállapodások alcím szabályai szerint valósítja meg. Az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérő megjelöli, hogy az eljárás egy vagy több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul, és hogy a Kbt. 105. -ban foglaltaknak megfelelően az adott keretmegállapodás alapján beszerzés megvalósítására milyen módon vagy módokon kerülhet sor. Ennek során a keretmegállapodásban részes ajánlattevőket ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli. Az ajánlatkérő úgy is rendelkezhet, hogy a keretmegállapodás különböző részei esetében függetlenül attól, hogy az eljárásban részajánlat tételére lehetőség volt-e a szerződések megkötésére a Kbt. 105. (1) bekezdése vagy több ajánlattevő részvétele esetén a Kbt. 105. (2) bekezdése szerint lehetséges eltérő módokon kerül sor. A keretmegállapodás alapján a Kbt. 29 30. és a Kbt. 31 32. eseteiben csak az eljárást megindító vagy meghirdető felhívásban azonosított ajánlatkérők jogosultak a keretmegállapodásban részes ajánlattevőkkel szerződést kötni. A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget. Dinamikus beszerzési rendszer (Kbt. 106-107. ) Az ajánlatkérő gyakran felmerülő közbeszerzései megvalósítása érdekében dinamikus beszerzési rendszert hozhat létre. A dinamikus beszerzési rendszert elektronikus folyamatként kell működtetni, amelyben az ajánlatkérő és az ajánlattevők között minden kommunikáció elektronikusan történik. A dinamikus beszerzési rendszerhez annak teljes időtartama alatt bármely olyan gazdasági szereplő csatlakozhat, amely megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági feltételeknek. Az ajánlatkérő a dinamikus beszerzési rendszert több részre oszthatja, az adott részben megvalósítandó közbeszerzések objektív jellemzői (különösen az adott részben megkötendő szerződések legnagyobb értéke vagy a teljesítés helye) alapján. Ebben az esetben az eljárást megindító vagy előzetes tájékoztatóval meghirdetett eljárás esetén meghirdető felhívásban fel kell tüntetnie az egyes részeket és ezek jellemzőit. Az ajánlatkérőnek minden rész tekintetében külön kell meghatároznia az alkalmassági feltételeket. A Kbt. 61. (4) (6) bekezdése nem alkalmazandó. A dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételre az ajánlatkérő a meghívásos eljárás részvételi szakaszának szabályait, a dinamikus beszerzési rendszerben a beszerzés megvalósítására a meghívásos eljárás ajánlattételi szakaszának szabályait alkalmazza. A Kbt. 83. (3) bekezdése nem alkalmazandó. Uniós értékhatár alatti eljárások (Kbt. Harmadik Rész 110-115. ) A Kbt. Harmadik Rész szerint kell eljárni az ajánlatkérőnek az uniós értékhatárt el nem érő és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések - ide nem értve az építési és a szolgáltatási koncessziót - megvalósításakor.