VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Telekgerendás Község Önkormányzata, (Telekgerendás Dózsa György utca 13 szám) képviseli: Medvegy Mihályné polgármester, mint Megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő), Másrészről Név: DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft. Cím: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150 sz. Képviseli: Tóth László cégjegyzék száma: 03-09-105290 adószáma: 11426628-2-03 bankszámla száma: Raiffeisen Bank Zrt. 12076903-00122883-00100001, mint Vállalkozó a továbbiakban Vállalkozó között az alulírott napon az alábbi feltételekkel: 1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a Vállalkozó által benyújtott ajánlatban Telekgerendás Dózsa György - Tulipán utcai útépítés kivitelezési munkálatait a megadott műszaki tartalom figyelembevételével. A Vállalkozó jogosult a jelen szerződésben kikötött teljesítési határidő előtt is teljesíteni, azonban erről 15 nappal korábban köteles a Megrendelőt értesíteni. A munkaterület Megrendelő általi késedelmes átadása esetén a kivitelezés befejezési határidői a késedelem idejével meghosszabbodnak. 2. Megrendelő 2009. szeptember 7-ig a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban átadja a Vállalkozónak. A munkaterület átadásáról-átvételéről jegyzőkönyv készül. 3. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben a szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni 2009. november 15-ig. 4. Vállalkozó a szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlati felhívást, dokumentációt és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 5. pont szerinti szerződéses árat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához, a teljes körű I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű, és minőségű megvalósításhoz, zavartalanul használható állapotához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette.
5. A Vállalkozói díj: 77 223 051 Ft + 19 305 762 Ft ÁFA = 96 528 813 Ft azaz bruttó Kilencvenhatmillió ötszázhuszonyolcezer - nyolcszáztizenhárom forint Az általános forgalmi adót a 2007; CXXVII. tv. 142. -a alapján a Megrendelő fizeti meg az adóhatóságnak. A Vállalkozó a Vállalkozói díjon felül többletköltséget-, igényt-, semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által írásban megrendelt és Vállalkozó által elvégzett pótmunkák ellenértékét. A Megrendelő pótmunkát nem fogad el, kivéve abban az esetben, ha a szerződés teljesítéséhez, a szerződés tárgyát képező feladatok megvalósításához elengedhetetlenül fontos munka elvégzéséről van szó. A pótmunka elvégzéséhez a Megrendelő előzetes engedélye szükséges; elrendeléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A pótmunkák elvégzésének idejével a teljesítési határidő csak abban az esetben módosítható, ha ebben a felek előzetesen kifejezetten írásban megállapodtak. A felek pótmunka megrendelése esetén is kötelesek figyelembe venni a Kbt. előírásait. 6. A Vállalkozói díj kifizetése a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a teljesítésigazolás kiadását követően és a műszaki ellenőr ellenjegyzését követően banki átutalással történik a számla leigazolásától számított 30 napon belül az alábbiak szerint: - A számla összegének 35%-át az önkormányzat utalja át. - A számla összegének 65%-át szállítói kifizetés keretében a Közreműködő Szervezet a DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. utalja át. - A Vállalkozó a számla benyújtásával egy időben a számla mellékleteként tételes munkanemenkénti részletezettségű, a megvalósult fizikai méreteket és árakat tartalmazó létesítményjegyzéket köteles csatolni. - A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a szerződés, és ennek teljesítése esetén a kifizetés, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A szerint a közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik és a Vállalkozónak be kell mutatnia, vagy át kell adnia, vagy meg kell küldenie a Megrendelő számára a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amennyiben a Vállalkozó a kifizetés időpontjában nem szerepel az APEH köztartozásmentes adózói adatbázisában 7. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete a rendelkezésére áll. A Megrendelő beruházása a DAOP-3.1.1/B Önkormányzati tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése megnevezésű pályázattal támogatott. A pályázat tárgya: Telekgerendás Dózsa György- Tulipán utcai útépítés. 8. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a létesítmény kivitelezését a kiírási dokumentációnak megfelelő műszaki tartalommal a vonatkozó hatályos jogszabályok és hatósági (pl. munkavédelmi, tűzvédelmi, stb.) előírások betartásával I. osztályú minőségben végzi el. A Vállalkozó köteles a törvényes előírásoknak megfelelő vizsgálatok (ellenőrzések, mérések) lefolytatására, ezek eredményeit át kell adnia a Megrendelőnek.
9. A munkaterület átadásától kezdve annak őrzése, a területen a vagyonvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi, stb. előírások betartása a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. 10. Tekintettel arra, hogy a munkavégzés során felvonulási területként közterület igénybevétele is szükséges a Vállalkozó a közterület foglalási engedélyt beszerzi és a közterület foglalási díjat viseli, a munkavégzés során a szükséges forgalomtechnikai feladatokat elvégzi /forgalomterelés, táblázás, stb./. A kivitelezés időtartama folyamatos forgalmat biztosítani kell! 11. A Vállalkozó a munka elvégzéséhez jogosult alvállalkozókat igénybe venni, ezek munkájáért azonban úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. 12. Az építés helyszínén a felek közötti kapcsolattartás a felek képviselői útján történik. A Megrendelő képviselője: Medvegy Mihályné A Műszaki ellenőr: Maláta Mihály A Vállalkozó képviselője: Puskás Sándor, Vámos Károly A felek kijelölt képviselői jogosultak a kivitelezéssel kapcsolatos minden olyan jognyilatkozat megtételére, ami nem igényli a jelen szerződés módosítását. 13. A szerződő felek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Mindkét felet tájékoztatási és figyelmeztetési kötelezettség terheli a szerződés teljesítését befolyásoló bármely körülményt illetően. Mindkét fél köteles a károk megelőzése és az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. 14. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt a 290/2007 (X.31.) Korm. rendelet előírásainak és a szakmai szokásoknak megfelelően építési naplót vezetni, amelyet a Megrendelő műszaki ellenőre nyolc naponként ellenőrizni és ellenjegyezni köteles. A szerződés teljesítésével kapcsolatos közlések az építési naplóba való bejegyzéssel történnek. 15. A Megrendelő műszaki ellenőre útján jogosult a kivitelezés rendszeres ellenőrzésére. A munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit a műszaki ellenőr az építési naplóba jegyzi be. A Vállalkozó köteles előre értesíteni a műszaki ellenőrt az utólag kibontás nélkül már nem ellenőrizhető munkák eltakarásának várható időpontjáról. 16. A Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges pótmunka elvégzése érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, és nem teheti terhesebbé a Vállalkozó teljesítését. Az utasítás csak az építési naplóba bejegyzetten érvényes. 17. A szükséges alapanyagokat, termékeket a Vállalkozó szerzi be. 18. A Vállalkozó az elkészült létesítményt a 3. pontban megjelölt teljesítési időben átadás- átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az átadás- átvételi eljárás időpontjáról a Vállalkozó legalább nyolc nappal előbb köteles a Megrendelőt értesíteni, a Megrendelő pedig köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket. Az átadás- átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére a beépített anyagok (termékek, alapanyagok) megfelelőségi igazolásait (műszaki tanúsító bizonyítványokat, mérési jegyzőkönyv, stb.)
19. Az átadás- átvételi eljárásról a felek - mindkét fél részéről cégszerűen aláírt a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet 25. -ában szabályozott - jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a létesítmény átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat a Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie, továbbá el kell végeznie az átadás- átvételi eljárás során valamely hatóság által előírt munkákat is. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésekor lezárt jegyzőkönyvben vagy mellékletként a Megrendelő kiadja a teljesítésigazolást. A Megrendelő Vállalkozó kérésére köteles kiadni a teljesítési igazolást akkor is, ha a Vállalkozó készre jelentésében meghatározott időpontot követő 15 napon belül sem kezdte meg az eljárást, vagy megkezdte, de nem fejezte be a szerződés szerinti határidőben. 20. A Vállalkozó az eredményhirdetéstől számított 8 naptári napon belül köteles a Megrendelő számára feltétel nélküli teljesítési biztosítékot nyújtani, amelynek minimális mértéke a szerződés teljesítésének időtartama alatt a bruttó vállalkozási díj 5 %-a. A kivitelezésre vonatkozó jótállási idő alatt jótállási biztosítékot kell szolgáltatni a Vállalkozónak a bruttó vállalkozási díj 5 %-a értékben. Ennek elmulasztása a szerződésnek a Megrendelő általi azonnali felbontását vonja maga után. A biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Ezen biztosíték részben vagy egészben történő lehívására a Megrendelő akkor válik jogosulttá, ha a Szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, vagy ha a szerződés valamely részét a Vállalkozó mulasztása miatt harmadik személlyel kell a Megrendelőnek elvégeztetnie, vagy ha a Vállalkozó nem a műszaki leírásban, a szerződésben vagy a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesít a jótállási, illetve szavatossági kötelezettségének a jelen szerződésben meghatározott határidőre, vagy pedig a Megrendelő felhívására nem tesz eleget. 21. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény rendeltetésszerű használatát nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. Ha az átvétel megtörtént, az észlelt kisebb hibákat, hiányosságokat azonban a Vállalkozó a jegyzőkönyvben megjelölt határidőre mégsem küszöböli ki, akkor a Megrendelő jogosult a javítást (a hiányzó munkát) a jótállási biztosíték terhére mással elvégeztetni, illetve díjleszállítást eszközölni. 22. Amennyiben a Megrendelő az átvételt, a rendeltetésszerű használatot akadályozó nagyobb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt jogszerűen megtagadta, akkor a jegyzőkönyvben a felek az újabb átadás-átvételre olyan határidőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok) kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor a Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait. 23. Arra az esetre, ha a Vállalkozó a létesítmény átadásánál késedelembe esik, a felek kötbért kötnek ki, amelynek mértéke a teljes bruttó Vállalkozói díj 5 ezreléke naponta. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a teljes bruttó Vállalkozói díj 10%-át. Ezt meghaladó késedelem esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet. 24. Amennyiben a teljesítés a Vállalkozónak felróható magatartása miatt meghiúsul, a teljes bruttó Vállalkozói díj 10%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni és köteles a másik fél ezt meghaladó esetleges kárát is megtéríteni. A szerződés abban az esetben tekintendő meghiúsultnak, ha a szerződéses határidő lejártát követő harmincadik napon nem történik
eredményes műszaki átadás-átvétel, a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladat ellátására. 25. A Megrendelő a számla összege után a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles, ha a Vállalkozó jogszerűen kiállított és leigazolt számlájában szereplő Vállalkozói díj átutalásával késedelmeskedik. 26. A szerződésben rögzített együttműködési, tájékoztatási, kárelhárítási kötelezettség megszegésével a másik félnek okozott kár megtérítéséért a szerződésszegő fél felelősséggel tartozik. 27. A Vállalkozó az elvégzett munkákkal kapcsolatban a hibátlan teljesítésért a jogszabályban előírt szavatossági felelősséggel tartozik. A szavatossági és jótállási határidők kezdete a műszaki átadás-átvétel időpontja. 28. A Vállalkozó az elvégzett munka minőségéért 36 hónap, jótállást vállal. 29. A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat a jelen szerződésben rögzített határidőre a hatósági előírásoknak is mindenben megfelelően I. osztályú minőségben elvégezte és a kivitelezett létesítmény a rendeltetésszerű használatra alkalmas. 30. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a tevékenységével kapcsolatos balesetekből adódó károkért. A Vállalkozó gondoskodik a munkaterület baleset, tűz-és vagyoni biztonságáról. A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. 30. A Megrendelő feltételezi a Vállalkozó alkalmasságát a munka elvégzésére és ebből kifolyólag azt, hogy a Vállalkozó kellő műszaki felkészültséggel rendelkezik ahhoz, hogy felismerje a kiírás esetleges hiányosságait, és ajánlatát úgy adja meg, hogy az alapján a kivitelezést el tudja végezni. 31. A munkavégzés során a lakosság érdekeit messzemenőkig figyelembe kell venni, különös tekintettel az ingatlanok megközelíthetőségének biztosítására és a csapadékvíz zavartalan levezetésére, melyet minden körülmények között biztosítani kell. 31. A Vállalkozó a közlekedés zavartalan biztosítása érdekében egyszerűsített forgalomterelési tervet köteles készíttetni, melyet az út üzemeltetőjével előzetesen egyeztetni kell. A korlátozásokról az utca lakóit a munkák megkezdése előtt legalább 15 nappal a Vállalkozó közvetlenül tájékoztatni köteles. A munkavégzés megkezdéséről, várható befejezéséről és a legfontosabb tudnivalókról a kivitelező a médián keresztül köteles tájékoztatást nyújtani. A tájékoztatási kötelezettség teljesítését Vállalkozónak a megrendelő felé hitelesen igazolnia kell. 32. A jelen szerződés csak írásban, a szerződő felek cégjegyzésre jogosult képviselői által módosítható. 33. Az e szerződésben nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban Ptk.) és amennyiben a Ptk-val nem ellentétes a 290/2007 (X.31.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 34. A felek az e szerződésből eredő vitáikat megkísérlik megegyezés útján rendezni. Amennyiben
ez nem vezet eredményre, a felek a Békéscsabai Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A jelen szerződést - amely hat egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült - a szerződő felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá. Telekgerendás, 2009. szeptember 02.. Megrendelő: Telekgerendás Község Önkormányzata képviseli Medvegy Mihályné polgármester Vállalkozó: képviseli: Tóth László Ellenjegyzem:... Dr. Simonné Dr. Ottlecz Éva jegyző