VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Budapesten, 2007. október 22. napján Egyrészről : az ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA (székhely : 1358 Budapest, Széchenyi rkp. megrendelő ( Megrendelő") 19.), mint között az alábbi feltételekkel : Másrészről : a WHYSOFT HUNGARY KFT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 9. C. ép. 114., cégjegyzékszám : 01-09-860084, Adószám: HU13126537, bankszámlaszám : 10700086-27926505-51100005, képviseli : Lukács Krisztián), mint vállalkozó ( Vállalkozó") 1. Preambulum 1.1. A Vállalkozó adott projekten végzendő mindenkori feladatait a jelen szerződéshez tartozó melléklet, továbbiakban Melléklet tartalmazza. 1.2 A Vállalkozó által létrehozott rendszer mindenkori specifikációja a továbbiakban : Specifikáció. 1.3 A Vállalkozó által létrehozott mindenkori rendszer megnevezése a továbbiakban : Rendszer. 2. Vállalkozó feladatai 2.1. Vállalkozó kőteles Megrendelő által kiadott feladatokat a szerződés szerinti határidőkben a Megrendelőnek átadni, illetve elvégezni, Megrendelő pedig köteles a megrendelt termékeket és szolgáltatásokat szerződésszerű teljesítés esetén átvenni, és azok ellenértékét határidőben megfizetni. 3. Vállalkozó kőtelezettségei és jogai 3.1. Vállalkozó köteles minden olyan feladat elvégzésére és minden olyan kötelezettség teljesítésére, amelyet Megrendelő felé vállalt.
3.2. Vállalkozó köteles Megrendelő részére minden általa ésszerűen kért információt és tájékoztatást határidőben megadni. 3.3. Vállalkozó jogosult Megrendelőtől minden Vállalkozó által ésszerűen kért információt és tájékoztatást határidőben megkapni.
Megrendelő kötelezettségei és jogai 3.4. Megrendelő köteles minden olyan információt átadni és minden olyan jogot átruházni Vállalkozó szerződésszerű teljesítését ésszerűen lehetővé tevő határidőben és formában Vállalkozó részére, amelyek Vállalkozó teljesítéséhez szükségesek. 4. A nyújtott szolgáltatások átadás-átvétele, a teljesítés igazolása 4.1. Az átadás-átvétel, ill. a teljesítésigazolás folyamata Vállalkozási Szerződés megfelelő folyamataihoz kötött. 4.2. Az átadás-átvétel (mennyiségi átvétel). Ennek során a felek kizárólag az átadottátvett termékek és szolgáltatások típusáról, számáról és tartalmáról nyilatkoznak, a teljesítés szerződésszerűségét nem vizsgálják. A termékek és szolgáltatás mennyiségi átvételét a felek átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, melyben Megrendelő igazolja az átvételt, vagy nyilatkozik az átvétel megtagadásának okairól. 4.3. Ateljesítés igazolás (minőségi átvétel). Az átadás-átvételt követően Megrendelő haladéktalanul köteles megkezdeni a teljesítés igazolás mielőbbi lebonyolítása érdekében általában és tőle, mint Megrendelőtől specifikusan elvárható feladatok (pl. tesztelés) végrehajtását. E feladatokat Megrendelő a Vállalkozási Szerződés átadásátvételi szabályaitól függően az ésszerűen lehetséges legrövidebb idő alatt köteles végrehajtani. 4.4. A teljesítéseket Megrendelő megfelelően meghatalmazott átvevője Vállalkozó erre meghatalmazott képviselőjétől átadás-átvételi, vagy teljesítésigazolási jegyzőkönyvvel veszi át. A jegyzőkönyvekben legalább az alábbiakat kell feltüntetni : az átadás-átvétel/teljesítésigazolás helye és ideje, az átadás-átvételt/teljesítésigazolást végrehajtó személyek neve és Megrendelőik megnevezése, az átadás-átvétel/teljesítésigazolás tárgyát képező szolgáltatás pontos megnevezése, az átadás-átvétel/teljesítésigazolás során átadott-átvett adathordozók, dokumentációk, stb. pontos és részletes felsorolása nyilatkozat a szerződésszerűségről vagy annak hiányáról, az esetleges minőségi kifogásokról, a felek ezekkel kapcsolatos megállapodásáról, valamint az esetleges jogfenntartásról, a szolgáltatás teljesítésével összefüggő, a jelen szerződés alapján kiszámított, szerződésszerűen igazolt, Vállalkozó által díjak felsorolása. Megrendelő részére felszámított
4.5. Az átadás-átvételi/teljesítésigazolási jegyzőkönyv legalább két, eredeti példányban készül, amelyből legalább egy eredeti példány az átadót és legalább egy eredeti példány az átvevőt illet meg. Az aláírt átadás-átvételi/teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján Vállalkozó jogosult az abban szereplő díjakról és költségekről Megrendelő részére számlát kiállítani, Megrendelő pedig köteles azok ellenértékét a jelen szerződés szerinti ütemezéssel és határidőkkel megfizetni.
Szavatosság és jótállás 4.6. Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv szavatosságra vonatkozó szabályai szerint áll helyt a hibamentes működésért. 4.7. Vállalkozó szavatolja továbbá, hogy a jelen szerződés szerint általa szállított Rendszer nyújtotta szolgáltatások megfelelnek a Vállalkozási Szerződésben - különös tekintettel a Specifikációban - megfogalmazott előírásoknak és minőségi követelményeknek. 4.8. Vállalkozó szavatolja továbbá, hogy az átadott Rendszer és szolgáltatások szakszerű használat mellett alkalmasak a rendeltetésszerű használatra. A rendeltetésszerű használatra való alkalmasság meghatározása során mindig a Rendszerre, illetve a szolgáltatásra vonatkozóan a felek által a jelen szerződés vagy az annak alapján létrejött jogviszonyok keretében létrehozott, kölcsönösen, írásban elfogadott Specifikációkban és/vagy rendszertervekben meghatározott feltételrendszernek való megfelelést kell vizsgálni. 4.9. A szavatossági kötelezettség körébe tartozó termékek és szolgáltatások átadásátvételére vonatkozóan a 5. pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 5. Díjak, fizetési feltételek 5.1. Vállalkozó a tényleges teljesítése esetén az általa nyújtott Vállalkozási teljesítések ellenértékeként Vállalkozási díj illeti. A díjat és a fizetési ütemezést a felek a mellékelt táblázat alapján határozzák meg. 6. Kötbérek 6.1.Késedelmi kötbér : Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja kötelezettségeinek a szerződésben vállalt teljesítési határidőre történő teljesítését, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. Késedelmes teljesítés esetén a fizetendő kötbér mértéke a késedelemmel érintett vállalkozói díj 1 %-a naponta. 6.2.Minőségi kötbér : Vállalkozó hibás teljesítése esetén Megrendelő a hibásan teljesített munkára vonatkozó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő mértékű minőségi kötbérre jogosult. A minőségi kötbér a késedelmi kötbéren felül érvényesíthető. 6.3.Meghiúsulási kötbér: Amennyiben vállalkozó szerződéses kötelezettségét nem teljesíti, úgy köteles a meghiúsult teljesítésre vonatkozó vállalkozói díj 20 %-át meghiúsulási kötbér címén Megrendelőnek megfizetni.
6.4.A kötbér a szerződésszegés napján válik esedékessé. Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a benyújtott számlából visszatartani. 6.5.Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.
7. Szerződésszegés 7.l.Ha bármelyik fél a szerződés vagy mellékleteinek megszegését tapasztalja, úgy kezdeményeznie kell a szerződő felek közötti mielőbbi egyeztető megbeszélést. Az ilyen egyeztetésen a szerződő felek megfelelő, a szerződés tárgyában nyilatkozattételre jogosult képviselővel kötelesek részt venni. 7.2.A szerződés megszegése esetén a sérelmet szenvedett fél a szerződésszegő felet rövid, de megfelelő határidővel felhívja a jogsértés megszüntetésére és szükség esetén orvoslására. Ettől csak akkor lehet eltekinteni, ha a jogsértés súlyos és nem orvosolható. 7.3.A jelen szerződés alkalmazásában szerződésszegésnek minősülnek különösen a következő magatartások, amennyiben a vétkes fél e magatartásával a másik fél ismételt, írásbeli felhívása ellenére sem hagy fel : bármelyik fél bármilyen olyan magatartása, amely a Vállalkozási Szerződés szerződésszerű teljesítését lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, ha bármelyik fél a jelen szerződés alapján fennálló tájékoztatási és/vagy fizetési kötelezettségének nem vagy nem határidőben tesz eleget. 7.4.A szerződésszegő fél köteles a vétlen félnek a jelen szerződés megszegésével okozott kárát teljes egészében megtéríteni, ide értve a következményes és a nem anyagi károkat is. 8. A Szerződés hatálya és megszűnése 8.1.Jelen szerződés az aláírása napjától hatályos. 8.2.A jelen szerződés rendkívüli felmondással bármelyik fél részéről csak az alábbi esetekben szüntethető meg : ha a másik fél szerződésszegő magatartása a Vállalkozási Szerződés teljesítését súlyosan veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi, és a szerződésszegő fél e magatartásával a másik fél ismételt, írásbeli felhívása ellenére sem hagy fel, ha a másik fél a jelen szerződés alapján fennálló fizetési és/vagy jogátruházási kötelezettségének a másik fél ismételt, írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, ha Megrendelő megsérti Vállalkozó szerzői vagyoni és/vagy szabadalmi jogait. 8.3.A teljesítés véghatárideje 2008. január 10. 8.4.Megszűnés teljesítéssel. A szerződés Mellékletében foglalt fejlesztési és egyéb szolgáltatások maradéktalan, szerződésszerű teljesítésével, ill. a jótállási és szavatossági kötelezettségek elévülésével a szerződés megszűnik.
8.5.Megszűnés lehetetlenüléssel. A szerződés teljesítésének lehetetlenülésére a Ptk. vállalkozási szerződésének lehetetlenülésére vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél köteles erről a másik felet haladéktalanul, írásban értesíteni. Az olyan vis maior eseményekre, amelyek a szerződés teljesítését lehetetlenné teszik, a lehetetlenülés szabályait kell alkalmazni.
9. Titoktartás 9.1.Jelen szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségek kiterjednek Megrendelő és Vállalkozó valamennyi munkavállalójára, valamint minden olyan harmadik személyre, aki a jelen szerződés érdekében Megrendelő vagy Vállalkozó részére bármilyen szolgáltatást nyújt és/vagy vele bármilyen formában együttműködik. A munkavállalók, valamint a hivatkozott harmadik személyek titoksértéséért - ide értve annak gondatlan alakzatát is - a titoksértő személy Vállalkozó és Megrendelő felé korlátlanul és egyetemlegesen felel. 9.2.Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során olyan bizalmas jellegű információk birtokába juthat, amelyek Megrendelőre, azok külső szervezeteire vonatkozó információt tartalmaznak vagy más módon ezekre utalnak és amelyek a nyilvánosság előtt még nem ismertek. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során Megrendelővel és ügyfeleivel kapcsolatban tudomására jutó, Megrendelő, illetve a Megrendelő érdekköréhez tartozó bármely adatot, dokumentációt, egyéb információt (különös tekintettel az üzleti titoknak minősített adatokra, információkra) bizalmasan kezeli, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez indokolt mértékben és esetben használhatja fel. 9.3.Megrendelő a jelen szerződés teljesítése során olyan bizalmas jellegű információk birtokába juthat, amelyek Vállalkozóra, azok külső szervezeteire vonatkozó információt tartalmaznak vagy más módon ezekre utalnak és amelyek a nyilvánosság előtt még nem ismertek. Megrendelő a jelen szerződés teljesítése során Vállalkozóval és ügyfeleivel kapcsolatban tudomására jutó, Vállalkozó, illetve a Vállalkozó érdekköréhez tartozó bármely adatot, dokumentációt, egyéb információt (különös tekintettel az üzleti titoknak minősített adatokra, információkra) bizalmasan kezeli, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez indokolt mértékben és esetben használhatja fel. 9.4.Megrendelővel történő együttműködés során és azt követően Vállalkozó a Megrendelőtől kapott adatokat és információkat Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhatja nyilvánosságra ; nem teheti harmadik személy számára hozzáférhetővé ; illetve nem használhatja fel más számára végzett tevékenysége során. 9.5.Vállalkozóval történő együttműködés során és azt követően Megrendel Vállalkozótól kapott adatokat és információkat Vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhatja nyilvánosságra ; nem teheti harmadik személy számára hozzáférhetővé ; illetve nem használhatja fel más számára végzett tevékenysége során. 9.6.Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő lépéseket tesz a bizalmas információ, illetve az üzleti titok tárgykörébe tartozó adatok, információk jogosulatlan nyilvánosságra hozatalának jogosulatlan használatának megelőzése és megakadályozása érdekében. és
9.7.Megrendelő vállalja, hogy megfelelő lépéseket tesz a bizalmas információ, illetve az üzleti titok tárgykörébe tartozó adatok, információk jogosulatlan nyilvánosságra hozatalának és jogosulatlan használatának megelőzése és megakadályozása érdekében. 9.8.Amennyiben Vállalkozó jogszabály alapján, illetve bíróság, vagy más hatóság kérésére, vagy felszólítására köteles az információkat feltárni, azonnal köteles erről a Megrendelőt írásban értesíteni, haladéktalanul tájékoztatni. 9.9.Amennyiben Megrendelő jogszabály alapján, illetve bíróság, vagy más hatóság kérésére, vagy felszólítására köteles az információkat feltárni, azonnal köteles erről a Vállalkozót írásban értesíteni, haladéktalanul tájékoztatni. 9.10.Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés jelen pontjában foglalt kötelezettsége a szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a szerződés bármely okból történő megszűnését követően is fennmarad korlátlan ideig. 9.11.Megrendelő vállalja, hogy a szerződés jelen pontjában foglalt kötelezettsége a szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a szerződés bármely okból történő megszűnését követően is fennmarad korlátlan ideig. 10. Rosszhír keltés tilalma 10.1.Vállalkozó kijelenti, hogy harmadik személy számára nem ad olyan információt, amely Megrendelőre nézve terhelő, és nem kelti Megrendelő rossz hírét. 10.2.Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés jelen pontjában foglalt kötelezettsége a szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a szerződés bármely okból történő megszűnését követően is fennmarad korlátlan ideig. 10.3.Megrendelő kijelenti, hogy harmadik személy számára nem ad olyan információt, amely Vállalkozóra nézve terhelő és nem kelti Megrendelő rossz hírét. 10.4.Megrendelő vállalja, hogy a szerződés jelen pontjában foglalt kötelezettsége a szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a szerződés bármely okból történő megszűnését követően is fennmarad korlátlan ideig. 11. Egyéb rendelkezések 11.1.A felek jogviszonyát a szerződés tárgyában a továbbiakban kizárólag a jelen szerződés szabályozza. Ennek megfelelően hatályát veszti a felek között a szerződés tárgyában
megtett minden egyéb előzetes írásbeli és szóbeli nyilatkozat, amely nem szerepel szerződésben. a jelen 11.2.A szerződésre a magyar jog szabályai az irányadók. Amennyiben a szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek, illetve hatálytalanok lennének, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, illetve hatályosságát. Minden érvénytelen, illetve hatálytalan rendelkezést olyan, a jogszabályoknak megfelelő érvényes és hatályos rendelkezéssel kell pótolni, amely a szerződés céljára tekintettel az érintett rendelkezésben foglaltaknak leginkább megfelel. 11.3.Amennyiben valamelyik fél szerződés szerinti jogát nem gyakorolja, ezen joggyakorlás hiánya nem jelenti azt, hogy a szerződő fél ezen jogáról lemondott volna. A felek egyikének intézkedése vagy mulasztása sem minősül úgy, bármilyen jogorvoslati igényéről, kivéve, ha az adott fél hogy lemondott volna ezekről írásban, kifejezetten lemondott. A konkrét eseményre hivatkozással tett joglemondás nem értelmezhető folyamatos vagy valamely jövőbeli eseménnyel kapcsolatos joglemondásként. 11.4.A jelen szerződés kizárólag a felek egyhangú döntése nyomán, a törvényes vagy megfelelően meghatalmazott képviselőik által aláírt írásbeli okirattal módosítható, illetve egészíthető ki. 11.5.Bármely vita eldöntésére, amely a szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek először közvetlen tárgyalások útján igyekeznek megegyezni. Ha a felek a közvetlen tárgyalások során nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a pertárgy értékétől függően Vállalkozó székhelye szerinti rendes bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 11.6.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. A jelen szerződést a felek, mint szabad akaratukkal mindenben egyezőt, az alulírott helyen napon, megfelelően meghatalmazott képviselőik útján, helybenhagyólag írták alá. és
Budapest, 2007. október 22. Varju László Megrendelő a megrendelő részéről Lukács Krisztián Vállalkozó a vállalkozó részéről Dr. Goldfárth József ellenjegyző a megrendelő részéről Kovács Pál kötelezettségvállaló a megrendelő részéről