AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2) bek. a.) pont/: Csetény Község Önkormányzata 8417 Csetény, Rákóczi. u. 30. Ajánlatkérő kódja: AK 22702 Telefon: 88/485-014 Kapcsolattartó: Nagy Attila E-mail: onkormanyzat@cseteny.hu Fax: 88/485-005 Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. III. 2. email: tamas.kovacs@kovacsatamas.hu Fax: 06-1-3541113 2. A közbeszerzési eljárás fajtája /Kbt. 50. (2) bek. b) pont/: Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot. 3. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetősége /Kbt. 50. (2) bek. c) pont/: www.cseteny.hu 4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége /Kbt. 50. (2) bek. d) pont/: Csetény Körzeti Óvoda felújítását és kapacitásbővítését célzó beruházás megvalósítása tárgyú kivitelezési munkálatai az alábbiak és az ajánlati (műszaki) dokumentációban részletezettek szerint: Az épület összes hasznos alapterülete: 775 m2 Az építményen történő munkanemek: I. rész Építőmesteri, szakipari munkák főbb jellemzői: - homlokzati állvány 530 m2 - alap megerősítés, alapozás 62 m3 - betonacél szerelés 5 t - vb lemez, koszorú, gerenda készítés 25 m3-30-as. 38-as falazatok 182 m2 - fa tetőszerkezet 94 m2 - vakolatok 940 m2 1
II. - cserepezés 810 m2 - padlóburkolatok 1100 m2 rész - víz-csatorna szerelési munkák - fűtésszerelés - villanyszerelés A kivitelezési munka építési engedély köteles, az építési engedélyt a VE 09D/EOH/00642-15/2015 számú határozattal adták ki. I. rész CPV kódok: 452141001 II. rész CPV kódok: 45331000-6 45333000-3 45311200-2 Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti két részre együtt és külön-külön is lehet ajánlatot tenni, és nincs korlátozva az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma. A fentiek megvalósításához szükséges összes, részletes feladatleírást, műszaki leírást, követelményrendszert és terveket mindkét rész tekintetében a Dokumentáció tartalmazza. Mindazon műszaki és minőségi jellemzők esetén, ahol a munkákkal szemben támasztott követelményeket az ajánlati dokumentáció egyes kötetei műszaki előírásokra való hivatkozással határoznak meg, az Ajánlatkérő követelményeinek minden ilyen hivatkozását a vagy azzal egyenértékű kiegészítéssel együtt kell értelmezni és elfogadni. 5. A szerződés meghatározása /Kbt. 50. (2) bek. e) pont/: Építési beruházás vállalkozási szerződés keretében az I. rész tekintetében építőmesteri munkák, a II. rész tekintetében gépészeti munkák. 6. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje /Kbt. 50. (2) bek. g) pont/: Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint - az I. rész tekintetében min. 80 nap, max. 110 nap, - a II. rész tekintetében min 20 nap, max. 50nap. 7. A teljesítés helye /Kbt. 50. (2) bek. h) pont/: Csetény Körzeti Óvoda címe: 8417 Csetény, Petőfi Sándor u. 51. 2
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás /Kbt. 50. (2) bek. i) pont/: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. Ajánlatkérő a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 5% mértékű előleg igénybevételének lehetőségét a Kbt. 135. (7) bekezdése szerint biztosítja mindkét részajánlati körben. Az Ajánlattevő Ajánlatkérőhöz címzett számlái kifizetése a teljesítésigazolás alapján, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő teljesítést követően a számlának az Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, banki átutalással történik, figyelemmel a Kbt. 135. (1)-(3) és (5) bekezdésére, az Art. 36/A. -ára és a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésére, valamint alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 30-32. -aira. Ajánlatkérő mindkét részajánlati körben előlegszámla, és 2 részszámla valamint 1 végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nyertes Ajánlattevők részére. A számlázás az Ajánlattevő által elkészített Műszaki ütemterv alapján naturáliákban kifejezhető, egzakt módon meghatározott 25-50-100%-os mérföldkövek teljesítése után történik, azokkal megegyező, a Szerződéses Árra vetített %-os mértékben, így 2 részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség az alábbiak szerint: Az 1. részszámla kiállítása a műszaki készültség minimum 25%-ánál, a Vállalkozói Díj 25%-a. A 2. részszámla kiállítása: a műszaki készültség minimum 50%-ánál, a Vállalkozói Díj 25%-a. A végszámla kiállítására (50%) a teljesítés igazolással igazolt 100% műszaki készültség után van lehetőség. Az ÁFA összegét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 142. -a szerint Megrendelő fizeti meg. Az előleg összege (közös ajánlattétel esetén erre irányuló igény esetén vállalkozónként) a részszámlákból kerül levonásra a 2. részszámlával kezdődően számlánként azonos összegben. Az előleg összege a számlákból addig kerül levonásra, amíg az igényelt és kifizetett előleg összege teljes mértékben a vállalkozói díjból levonásra nem kerül. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. 9. Többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége /Kbt. 50. (2) bek. j) pont/: Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 10. Részajánlattétel lehetősége vagy kizárása és indokai /Kbt. 50. (2) bek. k) pont/: 3
Az eljárásban két részre lehet ajánlatot tenni. A beszerzés tárgyának jellege, valamint a szerződés teljesítésének egysége, és az ahhoz kapcsolódó garanciális biztosítékok nem teszik lehetővé a közbeszerzés további részeire történő ajánlattételt. 11. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Az Ajánlati Dokumentáció szerződéstervezetében részletezettek szerint: Jótállás: a szerződésben rögzített munkákért a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított legalább 36 hónap vagy ajánlattevő értékelési részszempontot képező ajánlata szerint kedvezőbb jótállást vállal. Késedelmi kötbér: A Vállalkozó az olyan teljesítési késedelem esetén, amelyért felelős naptári naponta ajánlata szerinti összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 20%-a. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, vagy a teljesítés jelentős késedelme esetén a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Hibás teljesítési kötbér: A Vállalkozó olyan hibás teljesítése esetén, amelyért felelős, a hibák kijavításáig, hiányok pótlásáig tartó időszakra naptári naponta az általános forgalmi adó nélkül számított teljes Vállalkozási Díj 0,5 %-nak megfelelő összegű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér maximuma az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 20%-a. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumát, vagy a teljesítés jelentős hibában szenved, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból meghiúsul vagy ellehetetlenül, illetőleg, ha a szerződés felmondására Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt kerül sor. Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles abban az esetben is, ha az építési terület Megrendelő által felajánlott átvételével, vagy a munka megkezdésével a Vállalkozó a saját érdekkörében felmerült okból a szerződésben kitűzött időpontot 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan neki felróható okból késedelembe esik, és a Megrendelő a szerződéstől eláll. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának (ideértve az esetleges késedelmes, hibás teljesítés miatt elmaradó vagy visszatérítendő támogatások megtérítését is) érvényesítésére minden esetben. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését. Késedelmi, hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a teljesítés követelését. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. Teljesítési Biztosíték: 4
Vállalkozó a Kbt. 134. (2) és (4) bekezdései alapján a szerződés hatálybalépésekor a Megrendelő részére a Kbt. 134. (6) bekezdés a) pontja szerinti formában a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre Teljesítési Biztosíték nyújt, melynek összege a nettó Vállalkozási Díj 5%-ának megfelelő összeg. Az okirat formájában nyújtott Teljesítési Biztosítéknak a teljesítésigazolás kiállítását követő 15 (tizenöt) naptári napig érvényesnek kell lennie. Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben fennálló, a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos követeléseit Teljesítési Biztosíték felhasználásával kiegyenlíteni. Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt követeléseit számíthatja be figyelemmel a Kbt. 135. (6) bekezdésére. Ajánlatkérő kéri ajánlattevők nyilatkozatát a Kbt. 134. (5) bekezdése alapján arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. (4) pontja szerint határidőre rendelkezésre bocsátja. 12. Az ajánlatok értékelési szempontja /Kbt. 50. (2) bek. l) pont/: I. rész esetén 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) Az ajánlati árhoz tartozó súlyszám: 50 2. részszempont: teljesítési határidő (szerződéskötéstől számítva naptári napokban, min. 80 nap, max. 110 nap ) A 2. részszemponthoz tartozó súlyszám: 20 3. részszempont: jótállás időtartama (hónap, min 36, max 60) A 3. részszemponthoz tartozó súlyszám: 15 4. részszempont: késedelmi kötbér mértéke: Vállalt kötbér (minimum 50eFt/nap, maximum 200 eft/nap) A 4. részszemponthoz tartozó súlyszám: 15 II. rész esetén: 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) Az ajánlati árhoz tartozó súlyszám: 50 2. részszempont: teljesítési határidő (a munkaterület Ajánlatkérő általi átadásától számítva naptári napokban, min. 20 nap, max.50 nap ) A 2. részszemponthoz tartozó súlyszám: 20 3. részszempont: jótállás időtartama (hónap, min 36, max 60) A 3. részszemponthoz tartozó súlyszám: 15 4. részszempont: késedelmi kötbér mértéke: Vállalt kötbér (minimum 20eFt/nap, maximum 100 eft/nap) A 4. részszemponthoz tartozó súlyszám: 15 5
Az adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Az ajánlatok értékelésének Kbt. 76. (2) bekezdés c) pontja szerinti módszere az 1. és 2. részszempont tekintetében a következő: Az 1. és 2. részszempont esetében az Ajánlatkérő a számára legkedvezőbb ajánlatra (tartalmi elemre) a maximális 10 pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással számolja ki a pontszámokat, kettő tizedesjegy pontossággal. A módszer a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának [KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.] III. rész A) 1. ba) pont szerinti fordított arányosítás módszere. Az ajánlatok értékelésének Kbt. 76. (2) bekezdés c) pontja szerinti módszere a 3. és 4. részszempont tekintetében a következő: A 3. és 4. részszempont esetében az Ajánlatkérő a számára legkedvezőbb ajánlatra (tartalmi elemre) a maximális 10 pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosítással számolja ki a pontszámokat, kettő tizedesjegy pontossággal. A módszer a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának [KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.] III. rész A) 1. bb) pont szerinti egyenes arányosítás módszere. 13. Kizáró okok és megkövetelt igazolási mód /Kbt. 50. (2) bek. m) pont/: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinek esetében a Kbt. 62. (1) bekezdés g-k) és m) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. A kizáró okok igazolásának módja: Ajánlattevőnek a Kbt. 114. (2) bekezdése szerint, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdése szerint ajánlatában a Kbt. 62. (1) bekezdés g-j) és m) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állásáról csak írásban nyilatkoznia kell, valamint az Ajánlatkérő Kbt. 69. -a szerinti felhívására az 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára, valamint a kc) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. szerinti igazoló nyilatkozatot kell benyújtania. Ajánlattevő, az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 17. (2) bekezdése alapján köteles nyilatkozni a Kbt. 67. (4) bekezdésére figyelemmel arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. (1) bekezdés g-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás megküldésénél korábbi napra. 6
14. Alkalmassági követelmények és megkövetelt igazolási mód /Kbt. 50. (2) bek. n) pont/: 14.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P/1. Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 19. (1) bekezdés b) pontja szerinti az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása az ajánlatban nem szükséges. P/2. Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 19. (1) bekezdés c) pontja szerinti cégszerű nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya (épületek építése, bővítése, felújítása, rekonstrukciója) szerinti tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: Mindkét rész tekintetében: P/1. Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év valamelyikében mérleg szerinti eredménye egynél több alkalommal negatív volt. Az I. rész tekintetében: P/2. Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben együttesen a közbeszerzés tárgyából (épületek építése, bővítése, felújítása, rekonstrukciója) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel mértéke nem érte el: - a vizsgált időszak kezdete előtt létrejött, illetve tevékenységét megkezdő ajánlattevők esetében a nettó 45.000.000,- forintot; - a vizsgált időszak kezdete után létrejött, illetve tevékenységét megkezdő, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 19. (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal a 19. (2) bekezdése alapján nem rendelkező ajánlattevők esetében összesen a nettó 45.000.000,- forintot. A II. rész tekintetében: P/2. Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben együttesen a közbeszerzés tárgyából (víz és csatorna szerelési munkák, fűtésszerelés, villanyszerelés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel mértéke nem érte el: - a vizsgált időszak kezdete előtt létrejött, illetve tevékenységét megkezdő ajánlattevők esetében a nettó 8.000.000,- forintot; 7
- a vizsgált időszak kezdete után létrejött, illetve tevékenységét megkezdő, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 19. (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal a 19. (2) bekezdése alapján nem rendelkező ajánlattevők esetében összesen a nettó 8.000.000,- forintot. Az alkalmassági követelmények igazolására a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 19. (3), (6) és (7) bekezdései értelemszerűen irányadóak. A Kbt. 65. (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. (8) bekezdése alapján az а szervezet, amelynek adatait az ajnálattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A dokumentumok a Kbt. 47. (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be. 14.2 Műszaki- szakmai alkalmasság: M/1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített és műszaki átadásátvételi eljárással lezárult legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített építési munkákra vonatkozó építési beruházásait a Korm. rendelet 22. (3) bekezdése szerint. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. (3) bekezdése alapján referencia igazolás csatolása kötelező. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: - az elvégzett releváns munkák ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen, - az ellenszolgáltatás nettó összegét és közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos arányát és saját teljesítése értékét, - teljesítés ideje (év, hó, nap, amennyiben a teljesítés idejétől eltér, a sikeres műszaki átadás időpont), - teljesítés helye, 8
- a szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségeit (az információt adóneve, elérhetősége), - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő a Kbt. 114. (2) bekezdése alapján az ajánlatában a Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatok bírálati szakaszában, az igazolások benyújtásának ajánlatkérő általi előírásakor, ajánlatkérő Kbt. 69. (4) bekezdése szerinti felhívására köteles megadni. Az I. rész tekintetében: M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben összesen nem rendelkezik legalább 1 darab, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, szerződésszerűen teljesített, nettó 44.000.000.-HUF-ot meghaladó értékű, olyan meglévő épület felújítása és/vagy rekonstrukciója és bővítése tárgyú, vagy új épület építésére vonatkozó építési munkával, amely építési munka legalább az alábbi feladatellátást is tartalmazta: - vakolás, - cserepezés, - padlóburkolás. A II. rész tekintetében: M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben összesen nem rendelkezik legalább 1 darab, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, szerződésszerűen teljesített, olyan új épület építése, meglévő épület felújítása és/vagy rekonstrukciója és bővítése tárgyú építési munkával, amely építési munkából nettó 13.000.000.-HUF-ot meghaladó értékben az alábbi feladatellátás is elvégzésre került: - víz, gáz, és fűtészszerelés, - villanyszerelés. (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy kizárólag az előírt feladatokból kell igazolni a referenciaértéket) 9
Amennyiben a referenciakövetelményt közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítésével igazolja a gazdasági szereplő, úgy a Kbt. 140. (9) bekezdése alapján a közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a közös ajánlattevők vagy projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a közös ajánlattevők vagy projekttársaság időközben megszűnt. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. (5) bekezdése szerint, ha a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. Ajánlattevő a Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A Kbt. 67. (3) bekezdése alapján az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot és az ajánlatok bírálata során az igazolások benyújtásának a Kbt. 69. (4) bekezdése szerinti ajánlatkérő általi előírásakor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést. Csatolni kell továbbá a Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők Kbt. 65. (6) bekezdés alapján együttesen is megfelelhetnek. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. 15. Az ajánlattételi határidő /Kbt. 50. (2) bek. o) pont/: 2016. május 03. napja 11.00 óra 10
16. Az ajánlat benyújtásának címe /Kbt. 50. (2) bek. p) pont/: 8417 Csetény, Rákóczi. u. 30. Az ajánlat benyújtásának címe módja /Kbt. 50. (2) bek. p) pont/: Az Ajánlatokat egy zárt és sértetlen borítékban, a felhívásban meghatározott határidőig és címre, három példányban kell benyújtani, amelyből 1 példány eredeti, papír alapú és 2 példány elektronikus adathordozóra mentett *.pdf formátumú másolati példány. Az elektronikus adathordozón ajánlattevők tüntessék fel a következő adatokat: ajánlattevő neve, az eljárás tárgya, az adathordozó tartalma (pl.: ajánlat, hiánypótlás, stb.), dátum. Eltérés esetén az eredeti jelöléssel ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak. A borítékra rá kell írni: Ajánlat I. vagy II. rész/i. és II rész Csetény Körzeti Óvoda felújítását és kapacitásbővítését célzó beruházás megvalósítása valamint Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig! A személyesen leadott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A postai úton benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. A futár útján történő továbbítás esetére a postai küldemények vonatkozásában meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti. 17. Az ajánlattétel nyelve /Kbt. 50. (2) bek. q) pont/: magyar 18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje /Kbt. 50. (2) bek. r) pont/: ideje: 2016. május 03. napja 11 óra helye: 8417 Csetény, Rákóczi. u. 30. 19. Az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak köre /Kbt. 50. (2) bek. r) pont/: A Kbt. 68. (3) bekezdése szerinti személyek. 20. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama /Kbt. 50. (2) bek. s) pont/: 60 nap 11
21. A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek /Kbt. 50. (2) bek. v) pont/: Különleges feltétel nincs. 22. Az Európai Unióból származó forrás esetén az érintett projektre vonatkozó adatok /Kbt. 50. (2) bek. w) pont/: A beszerzés forrása nem az Európai Unióból származik. 23. Egyéb információk: 1. Az elektronikus formában benyújtott ajánlattal kapcsolatban ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Az ajánlatok beadása hétfő-csütörtök 9:00-16:00 óra között, pénteken 9:00-12:00 óra között lehetséges a 8417 Csetény, Rákóczi. u. 30. címén. Az ajánlattételi határidő lejártának napján: 09:00-11:00 óra között. 2. Ajánlatkérő a Kbt. 79. -a alapján az ajánlattevőket az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden ajánlattevő részére faxon vagy elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja. 3. Az ajánlat lapszámozása folyamatos legyen. Ajánlattevő ajánlatát úgy kösse be, hogy abban a lapok ne legyenek cserélhetők vagy kivehetők. 4. A Kbt. 66. (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. (2) bekezdése alapján ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát eredetiben az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra. Az ajánlatban ajánlattevőnek a Kbt. 66. (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e. 6. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 66. (6) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltakat. A Kbt. 66. (6) bekezdés szerinti nyilatkozat nemleges válasz esetén is csatolandó. 7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők), bevonásuk esetén az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet, valamint az ajánlatban nyilatkozatot tevő bármely más személy, szervezet alábbi dokumentumait: nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a cégkivonat (vagy cégmásolat) a www.ecegjegyzek.hu honlapról letölthető, amennyiben nem, úgy az ajánlatban a hatályos és érvényes cégkivonatot vagy cégmásolatot csatolni kell, az ajánlatot aláíró és/vagy az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló stb. cégjegyzésre jogosult 12
személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. tv. 9. (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája, a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k)/nyilatkozattevők esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példánya, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy el nem bírált változásbejegyzési kérelem benyújtásra került-e, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. -a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat csatolása szükséges abban az esetben, ha nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. 8. Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást a Kbt. 35. -ának figyelembe vételével minimálisan a dokumentációban foglaltak szerint. A Kbt. 35. (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. (7) bekezdésére, mely szerint a közös ajánlatot benyújtók személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 9. Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban tájékoztatásul rendelkezésre bocsátja a szerződés tervezetét. Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy a rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet feltételeit elfogadja. 10. Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően fogja elvégezni. 11. Ajánlatkérő a Kbt. 71. -a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 12. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. (1)-(6) bekezdéseiben, valamint a 114. (6) bekezdésében foglaltak az irányadók. 13. Ajánlatkérő a Kbt. 56. (6) bekezdése alapján helyszíni bejárást biztosít 2016. április 15. 10:00 órakor (ha nem munkanap, az azt követő 1. munkanapon). A gyülekezés helye: 8417 Csetény, Petőfi Sándor u. 51. 14. Ajánlatkérő a Kbt. 131. (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő 13
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést. 15. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 16. A benyújtandó iratok jegyzékét a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 17. Ajánlatkérő a beszerzés megvalósítása érdekében támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Ajánlatkérő a Kbt. 53. (5) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, illetve csökkentett mértékű elfogadása, vagy az erre vonatkozó szerződés felbontása olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján a szerződés teljesítéséhez kamarai regisztrációval rendelkező szakemberek közreműködése szükséges. 18. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az átszámítást minden esetben Ajánlatkérő végzi el. 19. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 20. Ajánlatkérő a Kbt. 61. (4) bekezdés alapján megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel biztosításának lehetőségét és ennek eredményeként a részekre történő ajánlattétel lehetőségét az eljárásban két részajánlati körben biztosítja. Ennek indoka az, hogy a beszerzés egy olyan komplett rekonstrukció, amely keretében az elvégzendő feladatok egymással szorosan összefüggő, egymásra épülő munkák, amelyek szétbontása munkaszervezési, együttműködési és technológiai problémákat okozna azon túl, hogy jelentősen meghosszabbíthatja a megvalósítás idejét. Ezért jelen beszerzésben a további részekre történő ajánlattétel biztosítása nem indokolt. 21. Ajánlattevő köteles teljes körű (allrisk) építési-szerelési biztosítást kötni az építési terület átvételétől az átadás befejezésétől számított 60 (hatvan) naptári napig tartó időszakra az I. rész tekintetében minimum évi 25.000.000,-Ft azaz huszonötmillió forint és minimum 15.000.000.-Ft azaz tizenötmillió forint/ káresemény biztosítási összeg, a II. rész tekintetében minimum 4.000.000.-Ft azaz négymillió forint/ káresemény értékében. 22. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai, valamint annak végrehajtási rendeleteinek jelen eljárásban irányadó és hatályos szabályai, továbbá a beszerzés tárgya szerinti rendelkezések szerint kell eljárni. 14
23. Figyelemmel a részajánlattétel biztosítására a részek szerinti nyertes ajánlattevők kötelesek a kivitelezés során az együttműködésüket biztosítani, és mindent megtenni annak érdekében, hogy egymás tevékenységét segítve a szerződés szerinti minőség, és a szerződéses határidők a kivitelezés során betarthatók legyenek. 24. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban bármelyik rész eredménytelensége esetén fenntartja magának a jogot, hogy a másik részt is érvénytelennek minősítse a Kbt. 75. (5) bekezdése alapján. Ennek indoka az, hogy a két rész műszaki megvalósíthatósága egymással összefügg, bármely rész megvalósíthatóságának elmaradása kizárja a másik szerződés teljesítésének lehetőségét. 25. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2016. április12. Csetény Község Önkormányzata 8417 Csetény, Rákóczi. u. 30. Ajánlatkérő 15