a) az Ajánlatkér neve: Debreceni Egyetem címe: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. kapcsolattartó: DEOEC Józsa Judit gazdasági igazgató helyettes telefonszáma: +36 52 417 962 telefaxszám: +36 52 425 204 elektronikus levelezési címe: jjozsa@med.unideb.hu Lebonyolító: EU-MED TENDER Kft. 1131 Budapest, Szent László út 174. Fsz. 3. Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Somogyi Gábor Telefon: 06 (1) 785 5476 Fax: 06 (1) 302 0404 E-mail: csanyi.eva@eumed.t-online.hu AZ EGYSZER ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész VI. fejezet 251. (2) bek. szerint b) a közbeszerzési eljáráshoz rendelt hivatkozási száma: EM-423 tárgya: Szállítási szerz dés - DMS rendszer beszerzése mennyisége: 1 db CPV: 30230000-0 48000000-8 Ajánlatkér készít Dokumentációt: NEM ha dokumentációt nem készít a közbeszerzési m szaki leírása, illet leg a min ségi követelmények, teljesítménykövetelmények: Jelen felhívás 1. sz. melléklet tartalmazza c) a szerz dés meghatározása: szállítási szerz dés d) a szerz dés id tartama vagy a teljesítés határideje: szállítási határid a szerz déskötést követ 60nap e) a teljesítés helye: Debreceni Egyetem OEC 4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98. HU- 321 f) a szerz dést biztosító mellékkötelezettségek: - késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett áru szerz déses nettó árára vetítve napi 0,1 %, legfeljebb azonban 12 %. - hibás teljesítés esetén, amennyiben a Megrendel a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését igényli, az igény bejelentését l az Áru kijavításáig vagy kicseréléséig terjed id alatt a Megrendel fenti a) pontban meghatározott mérték hibás teljesítési kötbér illeti meg. - Kötelez jótállás: 12 hó. az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illet leg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: A beszerzés a TÁMOP-4.1.1./A-10/1/KONV-2010-0016 pályázatból kerül finanszírozásra. Ajánlatkér a teljesítés ellenértékét a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenében átutalással egyenlíti ki a Kbt.305. valamint a 4/2011(I.28.) Korm. rendelet el írásainak megfelel en. A Kbt.305. (3) g) pont szerinti kifizetés a 2003. évi XCII.tv. (Art.)36/A hatálya alá tartozik. g) az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztása alapján Részszempont Súlyszám 1. Nettó ajánlati ár (HUF) 85 2. El írtnál rövidebb szállítási határid (nap) 10 3. Jótállás id tartama kötelez 12 hó felett (hó) 5
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és fels határa: az alsó határ 0, a fels határ 10 pont. Valamennyi részszempontnál a legkedvez bb Ajánlat az adható maximális 10 pontot kapja. Az összes további Ajánlat pontszáma a legkedvez bb ajánlathoz viszonyítva százalékos arányosítással kerül kiszámításra. h) 1) Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények igazolásának módja: Az ajánlattev és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó P1) valamennyi, a cégkivonatban szerepl bankszámlájára vonatkozóan kiadott, az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál nem régebbi pénzintézeti igazolása az alábbi tartalommal: - mióta vezeti a bankszámláját; - az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megel z egy évben fizetési kötelezettségeinek id ben eleget tett-e; - a bankszámláján az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megel z egy évben volt-e sorban állás, P2) az ajánlattételi határid t megel z en lezárt üzleti évre vonatkozó, számviteli szabályok szerinti, közzétételre megküldött beszámolójának (mérleg+eredménykimutatás+kieg. melléklet + könyvvizsgálói jelentés) egyszer másolata. P1-P2) a 66. (2) bek. szerint, ha fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkér által el írt teljes id szakban, mert az id szak kezdete után kezdte meg m ködését, a rendelkezésére álló - a m ködésének id szakáról szóló alkalmasságának igazolására vonatkozó iratok beadása mellett a közbeszerzés tárgyából származó árbevételr l szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság minimum követelményei: Alkalmatlan az ajánlattev és a Kbt. 71. (1) b) pontja szerinti alvállalkozója, P1) amennyiben bármely számlavezet pénzintézeti igazolása értelmében az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megel z egy évben fizetési kötelezettségének nem tett id ben eleget, vagy bármely bankszámláján sorban állás volt. P2) ha az ajánlattételi határid t megel z en lezárt üzleti év mérleg szerinti eredménye negatív. P1)-P2) ha nem rendelkezik az ajánlatkér által el írt teljes id szakban az alkalmasság igazolására megfelel pénzintézeti nyilatkozattal és/vagy éves beszámolóval, mert az id szak kezdete után kezdte meg m ködését és a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételér l nem érte el a Ajánlattev esetében a 10.000.000 HUF értéket, 10 % feletti alvállalkozó esetén az 1.000.000 HUF érték 10%-át. Önálló megfelelés 2) M szaki és szakmai alkalmassági követelmények igazolásának módja: Az ajánlattev és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó M1) Ajánlattételi határid t megel z 2 év legjelent sebb szállításainak ismertetése a 67. (1) a) pontjának megfelel en. Az ismertetett teljesítéseket a Kbt. 68. (1) bekezdése szerint kell igazolni. Ajánlatkér felhívja ajánlattev k figyelmét a Kbt. 65. (3) és (4) bekezdéseire, figyelemmel a Kbt. 4. 3/E. pontjára, továbbá a Kbt. 69. (8) bekezdésére. M szaki és szakmai alkalmasság minimum követelményei: Alkalmatlan az ajánlattev és a Kbt. 71. (1) b) pontja szerinti alvállalkozója,
M1) ha az ajánlattételi határid t megel z 2 évben nem teljesített összesen legalább nettó 10 000 000 HUF értékben,vagy 1 db mennyiségre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti szállítást. Együttes megfelelés. Ajánlattev a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. i) az ajánlattételi határid : 2011.május 16. 12.00 óra j) a hiánypótlás lehet sége: Ajánlatkér a hiánypótlás lehet ségét a Kbt. 83. szerint biztosítja k) az ajánlat benyújtására vonatkozó információk: Az ajánlatok benyújthatók H-P 10-15 óra között, az ajánlattételi határid napján 9-12 óráig az EU-MED TENDER Kft. 1131 Budapest, Szent László út 174. fszt 3. szám alatti irodájában. Az ajánlat küls csomagolásán fel kell tüntetni: EM-423 DEOEC 1 db DMS rendszer Ajánlattételi határid ig nem bontható fel! Az ajánlatokat 1 eredeti és 3 másolati példányban kell benyújtani a Kbt. 70/A. által el írt formai követelményeknek megfelel en. a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell f zni, a csomót matricával az ajánlat els vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattev részér l erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegz, illet leg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezd djön és oldalanként növekedjen. Elegend a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkér az ett l kismértékben eltér számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelm en azonosítható és az iratok helyére a 83 87. alkalmazása esetén egyértelm en lehet hivatkozni. Az ajánlatkér a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szerepl dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; d) Az ajánlatot egy vagy több az ajánlati felhívásban meghatározott számú példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; e) Az ajánlatban lév, minden az ajánlattev vagy alvállalkozó, vagy er forrást nyújtó, vagy 69. (8) bekezdés szerinti szervezet által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tõl írásos felhatalmazást kaptak. A 67. (1) bekezdés c), a 67. (2) bekezdés c) és e), a 67. (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az ket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot; f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása elõtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Ajánlatkér el írja, hogy nem lehet ajánlattev, Kbt. 71. (1) b) szerinti alvállalkozó és ajánlattev részére er forrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. (1) és 61. (1) a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. Erre vonatkozóan az ajánlatban nyilatkozni kell. Az ajánlattev ajánlatába köteles csatolni a Kbt. 70. (2), 71. (1) a)-d) és 63. (3) szerinti nyilatkozatokat.
A mintákat a melléklet tartalmazza. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját, továbbá 60 napnál nem régebbi cégkivonatot, és ha van még be nem jegyzett cégbírósági módosítás, a kérelem másolatát, melyeket Ajánlatkér nem a kizáró okok igazolására, hanem egyéb szempontok vizsgálatára kér benyújtani. l) az ajánlattétel nyelve: magyar ly) ha Ajánlatkér dokumentációt készít, a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: m) az ajánlat(ok) felbontásának helye: EU-MED TENDER Kft. 1131 Budapest, Szent László út 174. fszt 3. az ajánlat(ok) felbontásának ideje: 2011.május 16. 12.00 óra n) az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el: NEM o) ha az eljárás tárgyalásos, a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkér által el írt alapvet szabályai: az els tárgyalás id pontja: p) összegezés megküldésének tervezett id pontja: 2011.május 31. a szerz déskötés tervezett id pontja: 2011.június 15. q) részajánlat tétel lehet sége: NEM többváltozatú (alternatív) ajánlat tétel lehet sége: NEM r) az ajánlatkér alkalmazza-e a 253. (1) bekezdését: NEM s) Egyéb: Ajánlatkér felhívja a figyelmet a Kbt. 48. (3)-(4) bekezdésében foglaltakra. t) az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2011. április 29.
Melléklet M SZAKI LEÍRÁS M SZAKI LEÍRÁS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ 1. DMS RENDSZER SPECIFIKÁCIÓ Megvalósítandó rendszer: Számítógépes hálózaton keresztül adminisztrált un. DMS rendszer, amely rendszer segítségével a közösségi terekben elhelyezett nagyméret kijelz kön keresztül (LCD, plazma. projektor) információkat helyezünk el a hallgatók részére. A megjeleníteni kívánt tartalmakat egy központi szerverr l kell eljuttatni a megjelenítési pontokra olyan formában, hogy a tartalom akár kijelz nként is testre szabható legyen. A központi menedzsment rendszerrel szemben támasztott követelmények: Rendszer adminisztráció (Appliance Control): hálózati beállítások, leállítás, mentés, visszaállítás, naplózási beállítások, jelszóváltoztatás, stb. Media Management: média tartalmak menedzsmentje, felhasználók adminisztrálása, jöv beni feladatok id zítése, lejátszók konfigurálása és monitorozása, lejátszó csoportok kialakítása és adminisztrálása Media Designer: prezentációk elkészítése Media Publishing: lejátszókhoz prezentációk hozzárendelése Az rendszer adminisztrációs funkciók a szerver konzolon illetve SSH-n keresztül érhet k el. A központi szoftvernek szofisztikált felhasználói jogosultság kezelést kell biztosítania. A prezentációk elkészítéséhez és a prezentációk lejátszókhoz rendeléséhez szükséges felületet úgy kell kialakítani, hogy ne csak IT szakemberek tudják kezelni (egyszer sített menedzsment felület), Biztosítani kell a képerny zónákra osztását és az egyes zónákhoz média hozzárendelését, A felhasználó részére biztosítani kell, hogy pixel pontossággal megadhassa az egyes média objektumok elhelyezkedését a képen, Meg kell valósítani a listában szerepl anyagok véletlenszer lejátszásának lehet ségét is. Végponti média boxokkal szemben támasztott követelmények: gigabit-es ethernet interfész,
802.11BG vezeték nélküli csatlakozási lehet ség, Szabványos videó kódolások támogatása: MPEG1, MPEG2 és MPEG-4 Part 10. Az el bbi kódolások mindegyike támogatott MPEG-2 TS over User Datagram Protocol (UDP), Real-Time Transport Protocol (RTP) vagy Real-Time Stream Protocol-on (RTSP) felett. Windows Media 9 illetve VC-1 kodekek pedig HTTP protokollon keresztül. A videó lejátszás legyen lehetséges mind standard mind high-definition formátumban. Legyen támogatott az Adobe Flash 10 animációk lejátszása, weboldalak, képek, RSS, statikus és úszó szövegek megjelenítése. 1. Alapszoftver + egyedi fejlesztés 2. Hardware elemek: Megnevezés Menny. Digital Media Mgr Base V5.2 Perptl SW Lic. 1 Software Application Support, 1 év 1 Egyedi DMS kezel i felület fejlesztés, alapszoftver 1 telepítés, adminisztrátor oktatás HW Only Server with 6GB RAM and 4 300GB HD 1 Power Cord - Fr, Ger, Neth, Nor, Sp, Swe, Aus, Belg, 1 Peru Digital Media Player 4400G HW, 4GB SD Card, Acc. 5 Kit, Global Software Application Support, 1 év 5 3. Software elemek: DMM Digital Signs Module V5.2 Perptl. SW Lic. 1 Software Application Support, 1 év 1 DMP Feature License for Up To 10 DMPs 1 Software Application Support, 1 év 1 Digital Media Player V5.2 Perptl. SW Lic. 5 Software Application Support, 1 év 5 A javasolt rendszer csak a m szaki paraméterek miatt került megadásra. A megajánlott rendszernek a javasolt rendszerrel egyenérték nek vagy jobbnak kell lennie.
Digital Media Signage (DMS) megoldás (pályázati leírás): Számítógépes hálózaton keresztül adminisztrált un. Digital Media Signage (DMS) megoldás alatt azt értjük, amikor a hallgatók által látogatott közösségi területen elhelyezett nagyméret kijelz kön (LCD, plazma, illetve projektoros vetítés) aktuális információkat helyezünk el. A rendszer jellemz je, hogy a megjeleníteni kívánt tartalmakat egy központi szerverr l juttatjuk el a megjelenítési pontokra oly módon, hogy a tartalom akár kijelz ként is testre szabható. Központi menedzsment alkalmazás segítségével állíthatjuk be, hogy mely képerny n, milyen id szakban, milyen tartalom jelenjen meg. A rendszer önmagában képes weboldalak, statikus információk, webkamera képek, filmek lejátszására, de bizonyos kiegészít eszközökkel akár él adás közvetítésére is alkalmassá tehet. A menedzsment alkalmazás lehet séget biztosít arra is, hogy az egyes kijelz ket felosszuk szegmensekre, és pl. míg a bal oldalon a szervezetr l szóló információk olvashatóak, addig a jobb oldalon, esetleg rövid hírösszefoglalót mutathat a rendszer, ezek mellett a képerny alján egy sávban, ún. breaking news olvasható. A tartalmakat a megjelenítési pontokra az IP alapú számítógép-hálózat segítségével juttatjuk el, akár több száz kijelz re fizikai határok nélkül. Csak gyári új termék ajánlható!
Szállítási szerz dés tervezet A szerz dés létrejött egyrészr l a Debreceni Egyetem nevében eljárva a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gazdasági Igazgatóság 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. képviseletében eljárva: Prof Dr. Paragh György Centrumelnök és Kecskés Gábor gazdasági igazgató, mint megrendel (továbbiakban: Megrendel ), másrészr l a., (székhely:, képvisel :.) mint Vállalkozó, (a továbbiakban: Szállító) közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint. 1. A szerz dés tárgya 1.1. A szerz dés tárgya a Megrendel..(dátum). számú ajánlati felhívásában és a jelen szerz dés 1. számú mellékletében részletesen meghatározott min ség (a továbbiakban Áru) jelen szerz dés szerinti feltételekkel való határid s adásvétele (szállítása). 1.2. Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie a jelen szerz dés 1. számú mellékletében foglalt specifikációnak, valamint a Szállító által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemz knek, illetve paramétereknek, feltételeknek. Teljesítési határid : a szerz dés aláírását követ.. nap id tartam. 2. Vételár 2.1. A Megrendel által az Áru ellenértékeként a Szállítónak fizetend ár:... + ÁFA 3. Fizetési mód 3.1. A Megrendel a fenti 2. pont szerinti vételárat - az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való teljesítést követ a Szállító.. banknál vezetett. számú számlájára a Kbt. 305. (3) bek. és a 4/2011(I.28) Korm. rendeletben részletesen szabályozottak szerint átutalással egyenlíti ki. A fizetési esedékesség Szállító által a Megrendel nek igazoltan, egyidej leg átadott áruszámla és átvételi elismervény dátumától kezd dik. 3.2. A Kbt. 305. (3) g) pont szerinti kifizetés az Art.36/A (3) bek. hatálya alá tartozik. A Kbt. 305. (6) bek. szerinti feltételek teljesülésének esetére alkalmazandó beszedési megbízásra vonatkozóan Megrendel nyilatkozik, hogy a Magyar Államkincstár pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett 10034002-00282871-00000000 számú számlájáról történ teljesítéséhez hozzájárul. 3.3. Az Áru tulajdonjoga a vételár teljes kifizetése után száll át Megrendel re. 3.4. Megrendel késedelmes fizetés esetén Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat számlázására jogosult. 4. Teljesítési hely
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 5. Szállítási feltételek és határid k 5.1. Az Árunak a teljesítési helyig történ szállításáért a Szállító külön díjazást nem igényelhet. 5.2. A Szállító az Árunak a teljesítési helyre eljuttatásához alkalmas fuvarozási módot kell választania, és kell gondossággal kell eljárnia a fuvarozó kiválasztásában. 5.3. Szállítási határid a szerz déskötést l számított nap 6. Csomagolás 6.1. A Szállító az Árut a fuvarozás módjának megfelel csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládákon) fel kell tüntetni a megfelel kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket. 7. Az Áru átvétele, tárolása 7.1. Az Áru fuvarozótól történ átvétele és szükség szerinti raktározása a Megrendel, vagy a Megrendel által kijelölt személy feladata. A Megrendel kell id ben köteles tájékoztatni a Szállítót az átvételre jogosult személyér l 7.2. A Megrendel az Árut a fuvarozótól bruttó súly és darabszám szerint veszi át. Az Áru fuvarozótól történ átvételekor a Megrendel kizárólag a csomagoláson küls leg észlelhet sérülések és hiányosságok esetén köteles a fuvarozóval szemben bejelenteni a kárigényt és err l a Szállítót haladéktalanul értesíti. Ha a Megrendel megítélése szerint szükséges, a (láda) bontásra - a (láda) bontás helyének és id pontjának a megjelölésével - rövid úton meghívja a Szállítót, és a rendeltetési helyen történ elhelyezést megel z en a Szállító jelenlétében bontja fel a csomagot/ládát. A (láda) bontás során tapasztalt sérülésekr l vagy hiányokról a Felek jegyz könyvet vesznek fel. Ha a Szállító a (láda) bontáson az értesítés ellenére nem jelenik meg, a Megrendel által felvett jegyz könyv a Felek által együttesen felvett jegyz könyvnek min sül. 8. Ellen rzések és vizsgálatok 8.1. A Megrendel az Áru átadás-átvétele során jogosult elvégezni mindazon vizsgálatokat és méréseket annak megállapítása végett, hogy az Áru megfelel-e a szerz désben foglalt feltételeknek, így különösen a m szaki specifikációban leírtaknak. A vizsgálatok alapját a szerz dés technikai specifikációja képezi. 8.2. Ha az átadás-átvétel során a Megrendel azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a szerz désben foglalt feltételeknek, így különösen a m szaki specifikációban leírtaknak, akkor a Megrendel - a választása szerint - az Áru kicserélését, kijavítását vagy az ár megfelel csökkentését követelheti, és megjelölheti a kicserélés vagy a kijavítás határidejét, a Szállító pedig köteles a Megrendel által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.
9. Szavatosság, jótállás 9.1. A Szállító szavatolja és garantálja, hogy a) az általa a szerz dés keretén belül szállított Áru az ajánlatában feltüntetettek szerint használatban nem volt, és hacsak a jelen szerz dés másként nem rendelkezik tartalmazza a legutóbbi összes kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, b) a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszer használatra, valamint mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Szállító vagy közrem köd i tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefügg hibáktól, c) a szállított Áru a közbeszerzési dokumentációban megjelölt feltételek mellett a Szállító ajánlatában megjelölt jótállási id tartama alatt meg rzi a használhatóságát. 9.2. A Megrendel köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényr l. 9.3. A szavatosság, illetve a jótállásnak a Szállító ajánlatában megjelölt id tartama alatt a Szállító, illetve a Szállítónak az ajánlatban megjelölt közrem köd je a fenti 8.2 pontban foglaltak megfelel alkalmazásával köteles a Megrendel szavatossági, illetve jótállási igényét kielégíteni. 9.4. Ha a Szállító nem, vagy nem szerz désszer en tesz eleget a fenti 9.3 pont szerinti kötelezettségének, akkor a Megrendel a Szállító költségére, kockázatára és felel sségére jogosult - de nem köteles - minden ésszer intézkedést megtenni az Áru kicserélése vagy kijavítása érdekében. 9.5. A szavatossági, illetve jótállási id alatt bejelentett igények a szavatossági, illetve jótállási id lejárta után is érvényesíthet k. 9.6. A jótállás id tartama:. hó 10. Kötbér 10.1. A jelen szerz désben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Szállító az alábbi mérték kötbért köteles fizetni a Megrendel nek: a) késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett áru szerz déses nettó árára vetítve napi 0,1 %, legfeljebb azonban 12 %. b) hibás teljesítés esetén, amennyiben a Megrendel a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését igényli, az igény bejelentését l az Áru kijavításáig vagy kicseréléséig terjed id alatt a Megrendel fenti a) pontban meghatározott mérték hibás teljesítési kötbér illeti meg. 10.2. A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendel azon jogát, hogy a szerz désszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
11. A Megrendel elállási joga A Felek megállapodnak, hogy a Megrendel a Szállító 2 hetet meghaladó késedelme esetén jogosult a szerz dést l elállni és a Szállítótól a kára megtérítését követelni. 12. Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek 12.1. A Szállító a közbeszerzési dokumentációban el írtak szerint a saját költségére köteles biztosítani a Megrendel részére az Áruk felhasználásához szükséges engedélyeket, legkés bb a szállítás megkezdéséig. 12.2. Ha a Szállító nem magyar gazdálkodó szervezet, a jelen szerz déssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban Magyarországon kívül felmerül adókat és illetékeket a Szállító, míg a Magyarországon felmerül adókat, vámokat és illetékeket a Megrendel viseli a közvetlenül importált Áruk után. 13. Hatályba lépés 201.hó., a szerz dés kétoldalú aláírásával 14 Egyéb feltételek 14.1. A jelen szerz dés csak a Kbt. által megszabott feltételek szerint, a szerz d Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható. Minden, a jelen szerz dés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történ kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezése nyelve: magyar. a) Megrendel címe: Debreceni Egyetem nevében eljárva a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gazdasági Igazgatóság 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Megrendel telefonja: 52-417-962 Értesítend személy: Józsa Judit b) Szállító címe:. Szállító telefonja:... Értesítend személy:.. 14.2. A jelen szerz dés 6 példányban magyar nyelven készült, melyb l a felek 3-3 példányt kapnak. 14.3. A jelen szerz dés mellékletei, valamint a Szállító által benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentáció a szerz dés elválaszthatatlan részét képezik. Ha a szerz dést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a jelen szerz dés, a jelen szerz dés mellékletei, a Szállító által benyújtott ajánlat, illetve a közbeszerzési dokumentáció tartalma az irányadó. 14.4. A szerz d Felek mentesülnek a jelen szerz désb l fakadó kötelezettségeinek nem, vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felel sség alól, ha a nem teljesítés
elháríthatatlan er k következménye. Elháríthatatlan er n az olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerz dés aláírását követ en felmerül, el reláthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekinthet k f képp, de nem kizárólag a háború, földrengés, t zvész, általános sztrájk, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány. Az elháríthatatlan er által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztér l, illetve megsz ntér l 15 napon belül értesíteni. 15. Választott bíróság, alkalmazott jog A jelen szerz désb l ered jogvitákat a szerz d felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerz d Felek a vita elbírálása céljából kikötik a teljesítés helye szerint hatáskörrel rendelkez bíróság kizárólagos illetékességét., 2011 Debrecen, 2011.. -------------------------------------------- Szállító -------------------------------------------- Megrendel
FELOLVASÓLAP DE OEC EM-423 sz. közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattev elnevezése Ajánlattev székhelye Ajánlattev cégjegyzék száma Ajánlattev adószáma Kapcsolattartó személy Telefonszáma(i) Faxszáma E-mail címe Részszempont 1. Nettó ajánlati ár 2. El írtnál rövidebb szállítási határid 3. Jótállás id tartama kötelez 12 hó felett Megajánlás.HUF nap 12+ hó Kelt:.. Cégszer aláírás
KÖTELEZ EN BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK 2. sz. melléklet Nyilatkozat Kbt.60. (1) bekezdés szerinti kizáró okok vonatkozásában Alulírott, mint az..(cég) (székhelye:...) cégjegyzékszáma: Cg.., önálló cégjegyzésre jogosult képvisel je a 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 63..-ban bekezdéseiben foglaltak szerint ezennel büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom, hogy az képviselt céggel szemben nem állnak fenn a Kbt. 60..(1) bekezdésben el írt kizáró okok A Közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattev vagy alvállalkozó, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában cs deljárás elrendelésér l szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást joger sen elrendelték, illet leg ha az ajánlattev (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illet leg szakmai tevékenységével kapcsolatban joger s bírósági ítéletben megállapított b ncselekményt követett el, amíg a büntetett el élethez f z d hátrányok alól nem mentesült; illet leg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntet jogi intézkedésekr l szóló 2001. évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illet leg g) pontja alapján a bíróság joger s ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illet leg ha az ajánlattev tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon joger sen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételt l joger sen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkér székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illet leg a hamis adat szolgáltatását joger sen megállapították, a joger sen megállapított id tartam végéig; g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, joger s és végrehajtható közigazgatási, illet leg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjér l szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntet törvénykönyv szerinti b nszervezetben részvétel - ideértve b ncselekmény b nszervezetben történ elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás b ncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló b ncselekményt követett el, feltéve, hogy a b ncselekmény elkövetése joger s bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett el élethez f z d hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követ en kötött szerz désével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határid t követ 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkér ként szerz dést köt fél a részére határid ben fizetett -, és ezt joger s és végrehajtható közigazgatási, illet leg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének id pontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megel z két évnél.
Kelt:.. Cégszer aláírás
Nyilatkozat Kbt. 61..(1) a-d) pontok szerinti kizáró okok vonatkozásában Alulírott, mint az..(cég) (székhelye:...) cégjegyzékszáma: Cg.., önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezet je a 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 63..-ban foglaltak szerint ezennel büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom, hogy az képviselt céggel szemben nem állnak fenn a Kbt. 61..(1) a-d) pontokban el írt kizáró okok Az eljárásban nem lehet ajánlattev vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,er forrást nyújtó szervezet, illet leg a d) pont tekintetében alvállalkozó, aki a) gazdasági, illet leg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - joger s bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt. 11. -a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerz dés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - joger s és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság joger s és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illet leg ha az ajánlattev ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - joger sen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerz déses kötelezettségének megszegését joger s közigazgatási, illet leg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; Kelt:.. Cégszer aláírás
NYILATKOZAT A Kbt. 71. (1) bekezdése a) és d) pontja alapján Alulírott.., mint az (cég.) ( székhely) cégjegyzésre jogosult képvisel je nyilatkozom, hogy a szerz dés teljesítése során 10%-ot el nem ér mértékben alvállalkozót *nem vesz igénybe az alábbiak tekintetében vesz igénybe: A Kbt. 71. (1) bekezdése d) pontja alapján Alulírott.., mint az (.) cégjegyzésre jogosult képvisel je nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a szerz dés teljesítése során 10%-ot el nem ér mértékben alvállalkozót a Kbt. 69. (8) bek. szerinti Alkalmassági követelmény(ek) igazolásához veszek igénybe. Alvállalkozó: Neve: Székhelye: Kelt:.. Cégszer aláírás
N Y I L A T K O Z A T A Kbt. 71. (1) bekezdése b) pontja alapján Alulírott.., mint az (székhely.) cégjegyzésre jogosult képvisel je nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a szerz dés teljesítése során 10%-ot elér mértékben alvállalkozókat *nem vesz igénybe az alábbiak tekintetében vesz igénybe: Alvállakozó neve: címe:. munkák. munkák. munkák a teljesítés..%-os mértékében Kelt:.... cégszer aláírás
N Y I L A T K O Z A T A Kbt. 71. (1) bekezdése c) pontja alapján Alulírott.., mint az (székhely.) cégjegyzésre jogosult képvisel je nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a szerz dés teljesítéséhez er forrást nyújtó szervezetet *nem vesz igénybe az alábbiak tekintetében vesz igénybe: Kelt:.... cégszer aláírás
N Y I L A T K O Z A T A Kbt. 63. (3) bekezdése alapján Alulírott.., mint az.. (székhely.) cégjegyzésre jogosult képvisel je nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a szerz dés teljesítése során nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, akivel szemben Kbt. szerinti kizáró okok fennállnak. Kelt:... cégszer aláírás
NYILATKOZAT A 70.. (2) BEKEZDÉS SZERINT Alulírott.., mint az (.) cégjegyzésre jogosult képvisel je nyilatkozom, hogy a hatályos Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeket elfogadjuk. Az általunk kért ellenszolgáltatást ismertettük a felolvasólapon. Készek és képesek vagyunk a szerz dés megkötésére és teljesítésére. Cégünk Kkvt szerinti besorolása: * Mikrovállalkozó Kisvállalkozó Középvállalkozó Nem tartozik a hatálya alá Kelt:.. cégszer aláírás * Megfelel aláhúzandó