az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közremőködı ok kijelölésérıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés s) pontjában, valamint a közigazgatási i eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet alkalmazási köre 1. (1) E rendeletet kell alkalmazni a) a honvédelmi és katonai célú építési tevékenységek megvalósításához szükséges engedélyezések során, valamint b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerősítésérıl szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) szerint kiemelt ügy tárgyát képezı építési beruházások megvalósításához szükséges engedélyezések során az 1-3. mellékletben eljárásokban (ideértve a 21. -ban eljárásokat is), ha az ügyfél kérelme integrált eljárás lefolytatására irányul. (2) Az integrált eljárásban az e rendeletben foglalt eltérésekkel együtt kell alkalmazni a közremőködı ra, a társra és a szakra külön jogszabályban megállapított elıírásokat. Értelmezı rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: a) általános i eljárás: az i eljárásokról és az i ellenırzésrıl szóló kormányrendelet szerinti eljárás, b) sajátos i eljárás: az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. 18. pontjában sajátos építményfajtákkal, illetve a mőemlékkel kapcsolatos külön jogszabályok szerinti eljárás. II. Fejezet AZ INTEGRÁLT ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Alapvetı szabályok 3. (1) Az integrált eljárásban az építési beruházás megvalósítása érdekében engedélyezési vagy hatásvizsgálati eljárást lefolytató ok (a továbbiakban együtt: társ) eljárásait a közremőködı koordinálja. (2) A közremőködı az általa lefolytatott engedélyezési vagy hatásvizsgálati eljárásban a társra irányadó szabályok szerint jár el. 4. (1) Az integrált eljárás típusai: a) integrált i eljárás,
szabályairól és a közremőködı ok kijelölésérıl b) integrált engedélyezési eljárás, c) integrált hatásvizsgálati eljárás. (2) Az ügyfél az eljárás tárgyát képezı egyedi beruházás sajátosságai alapján határozza meg, hogy az 1-3. mellékletben az adott integrált eljárás típusban eljárások közül mely eljárásokat kéri a közremőködı tól integráltan lefolytatni. 5. Ha az integrált eljárásban i eljárás is lefolytatásra kerül, akkor közremőködı és társként elsı és másodfokon az Ngtv. 2. -ában az eljáró általános. A ok közötti együttmőködés 6. (1) Az integrált eljárásban a közremőködı, a társ és a szak a tényállás tisztázása érdekében köteles a legszélesebb körő együttmőködésre és az egymás közötti hatékony kommunikáció biztosítására. (2) A közremőködı, a társ és a szak között a kapcsolattartás a) ha az irattovábbítást is igényel, elektronikus úton, telefaxon, postai úton vagy személyes átadás útján, b) ha irattovábbítást nem igényel, telefonon vagy elektronikus levélben történik. (3) Ha a közremőködı gal, a társgal és a szakgal a kérelmezı jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani, és az integrált eljárásra irányuló kérelmét (a továbbiakban: alapkérelem) az egyes társi eljárásokra a külön jogszabályban elıírt kérelemmel (a továbbiakban: eljárási kérelem) és az eljárási kérelem mellékleteivel együtt elektronikus úton nyújtotta be, akkor a közremőködı az alapkérelmet, az eljárási kérelmet és a mellékletet elektronikus úton küldi meg a társnak és a szaknak. Egyéb esetben a közremőködı postai úton vagy személyesen továbbítja az alapkérelmet, az eljárási kérelmet és a mellékletet a társ és a szak részére. (4) A közös helyszíni szemle meghívóját a közremőködı elektronikus levélben küldi meg a társ és a szak részére. (5) Ha a társ alaki hiánypótlási felhívást bocsátott ki és a közös helyszíni szemlén ezért nem vesz részt, a szemlérıl való távolmaradásáról elızetesen elektronikus levélben tájékoztatja a közremőködı ot. (6) A társok kötelesek egymásnak telefaxon és elektronikus levélben megküldeni a) a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról hozott döntést, b) az eljárás megszüntetésérıl hozott döntést, c) az eljárás felfüggesztésérıl hozott döntést, d) az ügyben hozott érdemi döntést, e) az ügyfél fellebbezését, f) a módosító vagy visszavonó döntést, g) a fellebbezés elbírálására jogosult döntését, h) a keresetlevelet, i) a bíróságnak a végrehajtás felfüggesztésérıl hozott döntését, j) a bíróságnak az ügy érdemében hozott döntését. (7) A társok közötti együttmőködés során a társi minıség nem érinti az ágazati jogszabályokban elıírt követelményeket. Az eljárás megindítása 7. (1) A kérelmezı az integrált eljáráshoz szükséges alapkérelmet, az egyes társi eljárások megindításhoz szükséges eljárási kérelmet és annak mellékleteit az e rendeletben közremőködı hoz nyújtja be. (2) Az alapkérelemnek tartalmaznia kell: a) az integrált eljárás típusának megnevezését, b) hogy mely társok milyen eljárásainak integrált lefolytatását kérelmezi az ügyfél, c) az integrált eljárással érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, d) az építési beruházás jellégét és rövid ismertetését, akkor is, ha az integrált eljárásban i engedélyezési eljárás lefolytatására nem kerül sor, - 2 -
szabályairól és a közremőködı ok kijelölésérıl e) a kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett i döntések megnevezését, iktatószámát és keltét, f) annak felsorolását, hogy az egyes társi eljárási kérelmekhez milyen mellékletek kerülnek benyújtásra, g) az eljárási illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását, és h) a kérelmezı aláírását. (3) A kérelmezı a (2) bekezdés szerinti adatokon túlmenıen az ingatlannal rendelkezni jogosultak nevét, lakcímét vagy székhelyét is megadhatja a gyorsabb ügyintézés érdekében az alapkérelemben. (4) A kérelmezınek a (2) bekezdés szerinti kérelmét és annak mellékleteit az egyes társi és szaki eljárások lefolytatásához alkalmas, jogszabályban tartalommal és módon kell összeállítania. (5) Ha az integrált eljárásban i engedélyezési eljárás is lefolytatásra kerül, akkor mellékelni kell az igazgatási szakértı nyilatkozatát, amely nem lehet a kérelem benyújtását megelızı tizenötödik napnál korábbi. (6) A mellékleteket szaki közremőködés esetén a kérelmezınek úgy kell összeállítania, hogy alkalmas legyen a szaki eljárás lefolytatásához, kivéve, ha a kérelmezı az eljárási kérelemhez mellékelte a hat hónapnál nem régebbi elızetes szaki állásfoglalást. (7) Az integrált eljárás iránti kérelmet az építésügyért felelıs miniszter által - az adott integrált eljárás tekintetében társként és szakként eljáró ot irányító miniszterrel egyetértésben - a jogszabályban adattartalommal rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. Az ügyfelek értesítése 8. (1) Az integrált eljárás megindításáról a közremőködı nyolc munkanapon belül értesíti az ismert ügyfeleket. (2) Ha nem állapítható meg az ügyféli kör, a közremőködı hirdetményi úton ad értesítést az eljárás megindításáról. (3) Az értesítésnek tartalmaznia kell: a) az integrált eljárásra történı utalást, megnevezve annak típusát, b) a társok megnevezését és elérhetıségét, c) a szakok megnevezését és elérhetıségét, d) általános tájékoztatót az integrált eljárás ügyintézési határidejérıl és a társok ügyintézési határidejérıl, e) a 9. szerinti közös helyszíni szemle helyét és idıpontját. A közös helyszíni szemle 9. (1) Közös helyszíni szemlét tőz ki a közremőködı, amennyiben külön jogszabály kötelezı helyszíni szemle tartását írja elı. A közös helyszíni szemlén a részt vesz, ha azt külön jogszabály kötelezıen elıírja. A közös helyszíni szemlét az eljárás megindításától számított nyolc munkanapon belül kell kitőzni úgy, hogy az legkésıbb az eljárás megindításától számított tizennyolcadik munkanapon megtartásra kerüljön. (2) A közös helyszíni szemle meghívójának tartalmaznia kell a) az eljárás közremőködı nál történı megindításának napját, az ügyintézı nevét és hivatali elérhetıségét, b) a társok megnevezését és elérhetıségét, c) a szakok megnevezését és elérhetıségét, d) általános tájékoztatót az integrált eljárás ügyintézési határidejérıl - ha van egységes - és a társok ügyintézési határidejérıl, e) a közös helyszíni szemle helyét és idıpontját. (3) A közremőködı egyidejőleg küldi meg a) a 6. (3) bekezdés szerinti iratokat és a közös helyszíni szemle meghívóját a társ és a szak részére, és b) az ügyfelek részére küldött értesítést. (4) Ha a kérelmezı alaki hiánypótlási felhívást kapott és a hiánypótlásnak nem tett eleget vagy nem megfelelı tartalommal, akkor az alaki hiánypótlási felhívást kibocsátó társ elállhat a közös helyszíni szemlén való részvételtıl. - 3 -
szabályairól és a közremőködı ok kijelölésérıl A szaki közremőködés 10. (1) Integrált eljárásban a társi eljárásokban akkor kell szakot bevonni, ha azt a társ eljárása tekintetében törvény vagy kormányrendelet elıírja. (2) Integrált eljárásban a közremőködı nak a szakhoz küldött megkereséshez és a közös helyszíni szemle meghívójához csatolnia kell a szakot érintı dokumentációt. (3) A társok szakai a közös helyszíni szemlén vagy legkésıbb a szemlét követı öt munkanapon belül kötelesek megadni a szaki állásfoglalásukat. (4) Ha valamely az integrált eljárás több eljárásában is szakként részt vesz, akkor a vizsgált szakkérdésekre a szaki állásfoglalásait egyidejőleg adja ki, és azokat egy szaki állásfoglalásba foglalhatja. (5) A kérelmezınek az eljárás megindítása elıtt - a szaki eljárásért fizetendı illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett - benyújtott kérelmére a szak - hat hónapig felhasználható - elızetes szaki állásfoglalást ad ki. Az igazgatási szakértı 11. (1) Ha az integrált eljárásban i eljárást is lefolytatnak, az erre vonatkozó eljárási kérelmet és a mellékletét igazgatási szakértınek kell elıkészíteni. (2) Az építményfajta tekintetében külön jogszabály szerint jogosultsággal rendelkezı igazgatási szakértı a következıkrıl nyilatkozik: a) az egyes eljárásokra vonatkozó eljárási kérelem és annak mellékletei megfelelnek az e rendeletben és az építményfajta engedélyezésére vonatkozó külön jogszabályban elıírtaknak, b) az Étv. 36. (1) bekezdésében ak és a tervezett építményre, építési tevékenységre külön jogszabályban elıírt követelmények teljesülnek, c) rendelkezésre áll-e hat hónapnál nem régebbi elızetes szaki állásfoglalás, d) a melléklet tartalmaz a helyszínrıl, annak környezetérıl készített olyan jogszabályban dokumentumot, amely a valós állapot és a tervezett építmény, építési tevékenység szomszédos telkek beépíthetıségére vonatkozó hatásainak megítélését, az illeszkedés követelményeinek megállapítását segíti elı. A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása 12. A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról a hatáskörét érintı részében a társ dönt. A hiánypótlás és az eljárási költség megfizetése 13. (1) A társ - az alapkérelem, az eljárási kérelem és a melléklet hozzá történı megérkezésétıl számított - öt munkanapon belül alaki hiánypótlási felhívást bocsát ki azzal, hogy a hiánypótlást a kérelmezı a társ részére köteles megküldeni. (2) A kérelmezınek az integrált eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie az integrált eljárásért fizetendı igazgatási szolgáltatási díjak mértékérıl szóló kormányrendeletben mértékben és módon. (3) Amennyiben az eljárási illetéket vagy az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelmezı nem fizette meg, a hiánypótlási felhívást a társ bocsátja ki. Az eljárás megszüntetése 14. Az eljárás megszüntetésérıl - a hatáskörét érintı részében - a társ dönt. Az eljárás felfüggesztése - 4 -
szabályairól és a közremőködı ok kijelölésérıl 15. (1) Ha az integrált eljárásban lefolytatásra kerülı eljárások bármelyike felfüggesztésre kerül, és a másik társ eljárásában a közigazgatási i eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti felfüggesztés egyébként nem lehetséges, akkor a társ felfüggeszti az eljárását, ha a) jogszabály a társ döntésének meghozatalát a már felfüggesztett eljárás lezárásához köti, vagy b) az eljárás felfüggesztését a kérelmezı maga kéri. (2) Ha a társ engedélye megadásának elıfeltétele külön jogszabály szerint egy másik társ engedélyének megléte, és a másik társ döntése ellen jogorvoslattal éltek, akkor a másodfokú döntés meghozataláig a társ az eljárását felfüggeszti. (3) Ha a társ engedélye megadásának elıfeltétele külön jogszabály szerint egy másik társ engedélyének megléte és a másik társ döntése ellen bírósági felülvizsgálat folyik, akkor a bíróság érdemi döntésének meghozataláig a társ az eljárását felfüggeszti. Ügyintézési határidı 16. (1) A társok ügyintézési határideje - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - megegyezik a rájuk vonatkozó külön jogszabályban megállapított ügyintézési határidıvel. (2) Ha a társ érdemi döntésének meghozatalához jogszabály szerint egy másik társ döntésének ismerete szükséges, és ennek a társnak a rendelkezésre álló ügyintézési határideje megegyezik vagy hosszabb a döntésére váró társ ügyintézési határidejénél, akkor a döntésre váró társ ügyintézési határideje a döntés meghozatalát követı ötödik munkanapon jár le. (3) Az integrált eljárásban lefolytatandó egyes eljárásokban, ha a társ engedélye megadásának elıfeltétele külön jogszabály szerint egy másik társ engedélyének megléte, akkor mind a két társi eljárásban kizárt az ügyintézési határidı meghosszabbítása. A i döntés közlése 17. Az eljárásban részt vevı társ és a közremőködı a döntésük meghozatala után saját hatáskörben intézkednek a döntések közlésérıl és a külön jogszabályban ak tájékoztatásáról. Jogorvoslat 18. A jogorvoslati eljárást annál a társnál kell megindítani, amelyik a megtámadott döntést hozta. III. Fejezet AZ INTEGRÁLT ELJÁRÁSOK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI Integrált i eljárás 19. (1) Az integrált i eljárás olyan i eljárásokat összefogó eljárás, ahol az egyazon építési beruházás megvalósításához több építményfajtára vonatkozó eljárásokat az e rendeletben közremőködı koordinálja. (2) Az integrált i eljárás típusai: a) sajátos építményfajtákra és általános építményekre vonatkozó i engedélyezési eljárásokat integráló, b) mőemlékekre és általános építményekre vonatkozó i engedélyezési eljárásokat integráló, c) sajátos építményfajtákra és mőemlékekre vonatkozó i engedélyezési eljárásokat integráló, d) csak sajátos építményfajtákra vonatkozó i engedélyezési eljárásokat integráló, e) mőemlékekre, általános építményekre és sajátos építményfajtákra vonatkozó i engedélyezési eljárásokat integráló - 5 -
szabályairól és a közremőködı ok kijelölésérıl eljárás. (3) Egyazon építési beruházás megvalósításához több építményfajtára vonatkozó integrált i eljárásban csak azonos típusú engedélyezési eljárások integrálhatók. (4) Az integrált i eljárás esetén - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - az 1. mellékletben kijelölt látja el a közremőködı feladatait. (5) Honvédelmi és katonai célú építmények a) mőtárgy építési vagy létesítési, illetve használatbavételi engedélyezési eljárása aa) a nyomástartó berendezések és rendszerek elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény (ideértve a közforgalmú autógáztöltı állomásokat és az azok rendeltetésével szorosan összefüggı rendeltetéső építményeket), ab) a veszélyes folyadék- és olvadéktárolók elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény, ac) a nyomástartó berendezésnek nem minısülı gáztárolók elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény, ad) a külön jogszabályban, 50 kva-nál nagyobb névleges teljesítıképességő kiserımővet ellátó hıtermelési rendeltetéső berendezés védelmét vagy a 0,5 MW-nál nagyobb hıteljesítményő hıtermelési és hıszolgáltatási berendezés (ideérve a főtımővet is) védelmét közvetlenül szolgáló építmény, ae) az ipari, mezıgazdasági vagy szolgáltatási célú, megújuló energiaforrást átalakító, biogázt, biodízelt, bioetanolt elıállító és tároló építmény, a villamosmő kivételével, af) az építménybe beépített terménytisztító vagy szárító, ag) az épített üvegipari vagy fémipari kemence, ah) építménynek minısülı helyhez kötött útépítı berendezés (aszfaltkeverı telep építményei), ai) ipari és mezıgazdasági célú hıfejlesztı-hıhasznosító, gáz- és olajfogyasztó energetikai berendezés elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény, aj) a külön jogszabályban villamosmő, a termelıi vezeték, a magánvezeték és a közvetlen vezeték, b) általános építmény elvi építési, építési vagy használatbavételi engedélyezési eljárása, c) közlekedési építmény (autópálya kivételével közút, járda, alagút, híd, vasút, hajózási és légiforgalmi építmény) elvi építési, építési vagy forgalomba (ideiglenes forgalomba) helyezési eljárása, d) vízi létesítmény elvi vízjogi, vízjogi létesítési vagy üzemeltetési engedélyezési eljárása, és e) mőemlék elvi építési, építési vagy használatbavételi engedélyezési eljárása folytatható le integrált eljárásban, amely esetében a közremőködı a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenırzési és Hatósági Hivatala. Integrált engedélyezési eljárás 20. (1) Ha i eljáráson kívül más eljárásának lefolytatása is szükséges egyazon építési beruházás megvalósításához, akkor az és más ok engedélyezési eljárásait a közremőködı koordinálja integrált engedélyezési eljárásban. (2) Az integrált engedélyezési eljárásban - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2. mellékletben kijelölt engedélyezı látja el a közremőködı feladatait. (3) Honvédelmi és katonai célú építmények engedélyezése során a) az építmények (ideértve a mőemléket, a sajátos építményfajtát is) használatbavételi engedélyezési eljárásai, és b) az építményben folytatott vagy az építmény használatához kapcsolódó tevékenység (nem i) engedélyezésére irányuló eljárások folytathatók le integrált engedélyezési eljárásban, amely esetében a közremőködı a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenırzési és Hatósági Hivatala. Integrált hatásvizsgálati eljárás 21. (1) Ha az építési beruházás engedélyezéséhez a) az elvi építési engedélyezési eljárásának lefolytatása mellett más eljárásának lefolytatása is szükséges, vagy b) csak több más (nem ) eljárásának lefolytatása szükséges, - 6 -
szabályairól és a közremőködı ok kijelölésérıl a különbözı ok eljárásait összefogó, az építési beruházás feltételeinek elızetes tisztázására szolgáló, e rendeletben közremőködı igénybevételével folytatható le az integrált hatásvizsgálati eljárás. (2) Az integrált hatásvizsgálati eljárás az integrált i eljárást, az integrált engedélyezési eljárást vagy az általános i eljárást megelızi. (3) Az integrált hatásvizsgálati eljárás során - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a 3. mellékletben kijelölt engedélyezı látja el a közremőködı feladatait. (4) Honvédelmi és katonai célú építmények engedélyezése során a) az építmények elvi építési engedélyezési eljárásai, b) az egyéb közlekedési építmények elvi építési engedélyezési eljárásai, c) a termıföld más célú hasznosítási engedélyezési eljárása, d) a környezeti hatásvizsgálati vagy egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, e) az erdı igénybevételének engedélyezési eljárása folytathatók le integrált hatásvizsgálati eljárásban. (5) A (4) bekezdés a)-c) és e) pontjában eljárások integrált hatásvizsgálati eljárásban történı lefolytatása esetében a közremőködı a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenırzési és Hatósági Hivatala. Ha az ügyfél az integrált eljárásban a (4) bekezdés d) pontjában eljárás lefolytatását is kérelmezi, akkor az integrált eljárás közremőködı a az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség. IV. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 22. (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. (2) E rendeletet a hatálybalépése után indult i eljárásokban kell alkalmazni. 1. melléklet a 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez Az integrált i eljárások fajtái I. Közforgalmú üzemanyagtöltı állomás létesítése esetén: 1. Az utak kivételével az egyéb mőtárgy építési vagy létesítési, illetve használatbavételi engedélyezési eljárása az 5. -ban 2. Épület elvi építési, építési vagy használatbavételi engedélyezési eljárása 3. Közúti közlekedési építmény elvi építési, építési vagy forgalomba (ideiglenes forgalomba) helyezési eljárása 4. Vízi létesítmény elvi vízjogi, vízjogi létesítési vagy üzemeltetési engedélyezési eljárása 5. Mőemlék elvi építési, építési vagy használatbavételi engedélyezési eljárása II. Egyéb építmények létesítése esetén: 1. Mőtárgy építési vagy létesítési, illetve használatbavételi engedélyezési eljárása a) a nyomástartó berendezések és rendszerek elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény (ideértve a közforgalmú autógáztöltı állomásokat és az azok rendeltetésével szorosan összefüggı rendeltetéső építményeket), az 5. -ban - 7 -
szabályairól és a közremőködı ok kijelölésérıl b) a veszélyes folyadék- és olvadéktárolók elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény, c) a nyomástartó berendezésnek nem minısülı gáztárolók elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény, d) a külön jogszabályban, 50 kva-nál nagyobb névleges teljesítıképességő kiserımővet ellátó hıtermelési rendeltetéső berendezés védelmét vagy a 0,5 MW-nál nagyobb hıteljesítményő hıtermelési és hıszolgáltatási berendezés (ideérve a főtımővet is) védelmét közvetlenül szolgáló építmény, e) az ipari, mezıgazdasági vagy szolgáltatási célú, megújuló energiaforrást átalakító, biogázt, biodízelt, bioetanolt elıállító és tároló építmény, a villamosmő kivételével, f) az építménybe beépített terménytisztító vagy szárító, g) az épített üvegipari vagy fémipari kemence, h) építménynek minısülı helyhez kötött útépítı berendezés (aszfaltkeverı telep építményei), i) ipari és mezıgazdasági célú hıfejlesztı-hıhasznosító, gáz- és olajfogyasztó energetikai berendezés elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény, j) a külön jogszabályban villamosmő, a termelıi vezeték, a magánvezeték és a közvetlen vezeték, k) távhıvezeték, távhıvezeték-hálózat. 2. Általános építmény elvi építési, építési vagy használatbavételi engedélyezési eljárása 3. Közlekedési építmény (gyorsforgalmi út kivételével közút, közforgalom elıl el nem zárt járda, alagút, híd, vasút, hajózási és légi közlekedési építmény) elvi építési, építési vagy forgalomba (ideiglenes forgalomba) helyezési eljárása 4. Vízi létesítmény elvi vízjogi, vízjogi létesítési vagy üzemeltetési engedélyezési eljárása 5. Mőemlék elvi építési, építési vagy használatbavételi engedélyezési eljárása A közlekedési építmények közül III. utak, járdák, alagutak, hidak építése esetén: 1. Országos közutak - kivéve a gyorsforgalmi utak -, a helyi közutak, a közforgalom elıl el nem zárt magánutak, kerékpárutak, a gyalog- és kerékpárutak, a 30 méter szabad nyílást meg nem haladó hidak, továbbá a közút építésével összefüggı járdaépítés elvi építési, építési vagy forgalomba (ideiglenes forgalomba) helyezési eljárása 2. Alagutak, a 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti hidak elvi építési, építési vagy forgalomba (ideiglenes forgalomba) helyezési eljárása 3. Amennyiben az építéssel kapcsolatban közvilágítás létesítése vagy közmőkiváltás történik, akkor az ezzel érintett távhıvezeték-hálózat, villamos energia átviteli és elosztó hálózat, villamos termelıi, magán- és közvetlen vezeték engedélyezési eljárása tekintetében 4. Amennyiben az építéssel kapcsolatban közmőkiváltás történik, akkor az ezzel érintett szénhidrogén szállító-, földgázelosztó- és célvezeték, valamint az egyéb gázok és ezek termékeinek vezetéke engedélyezési eljárása tekintetében IV. gyorsforgalmi utak és ezzel összefüggı egyéb utak, járdák építése esetén: az 1. sor szerinti eljárást lefolytató 1. Gyorsforgalmi utak elvi építési, építési vagy forgalomba (ideiglenes forgalomba) helyezési eljárása az 1. sor szerinti eljárást - 8 -
szabályairól és a közremőködı ok kijelölésérıl 2. Országos közutak - kivéve a gyorsforgalmi utak -, a helyi közutak, a közforgalom elıl el nem zárt magánutak, kerékpárutak, a gyalog- és kerékpárutak, a 30 méter szabad nyílást meg nem haladó hidak, továbbá a közút építésével összefüggı járdaépítés elvi építési, építési vagy forgalomba (ideiglenes forgalomba) helyezési eljárása 3. Amennyiben az építéssel kapcsolatban közvilágítás létesítése vagy közmőkiváltás történik, akkor az ezzel érintett távhıvezeték-hálózat, villamos energia átviteli és elosztó hálózat, villamos termelıi, magán- és közvetlen vezeték engedélyezési eljárása tekintetében 4. Amennyiben az építéssel kapcsolatban közmőkiváltás történik, akkor az ezzel érintett szénhidrogén szállító-, földgázelosztó- és célvezeték, valamint az egyéb gázok és ezek termékeinek vezetéke engedélyezési eljárása tekintetében lefolytató V. vasúti átjáró és egyéb közlekedési építmények esetén: 1. Vasúti átjáró létesítése, áthelyezése és megszüntetése esetén elvi építési, építési vagy forgalomba (ideiglenes forgalomba) helyezési eljárása 2. Egyéb közlekedési építményekkel kapcsolatos i eljárások esetén elvi építési, építési vagy forgalomba (ideiglenes forgalomba) helyezési eljárása 3. Amennyiben az építéssel kapcsolatban közvilágítás létesítése vagy közmőkiváltás történik, akkor az ezzel érintett távhıvezeték-hálózat, villamos energia átviteli és elosztó hálózat, villamos termelıi, magán- és közvetlen vezeték engedélyezési eljárása tekintetében 4. Amennyiben az építéssel kapcsolatban közmőkiváltás történik, akkor az ezzel érintett szénhidrogén szállító-, földgázelosztó- és célvezeték, valamint az egyéb gázok és ezek termékeinek vezetéke engedélyezési eljárása tekintetében 2. melléklet a 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez Az integrált engedélyezési eljárások fajtái az 1. sor szerinti eljárást lefolytató I. Építmények építési engedélye és az építıipari kivitelezésbıl származó zaj határértékének túllépésének engedélye: 1. Építmények építési engedélyezési eljárása az 5. -ban 2. Építıipari kivitelezési tevékenységbıl származó zajra vonatkozó határérték határozott ideig történı túllépésére vonatkozó engedélyezési eljárás II. Építmények és üzemi vagy szabadidıs zajforrás határértékének túllépésének engedélye: 1. Építmények használatbavételi engedélyezési eljárása az 5. -ban 2. Környezeti zajt elıidézı üzemi vagy szabadidıs zajforrásra vonatkozóan zajkibocsátási határérték túllépésére vonatkozó engedélyezési eljárás - 9 -
szabályairól és a közremőködı ok kijelölésérıl III. Az építmények rendeltetésszerő és biztonságos használatával összefüggı használatbavételi engedélyezési és egyéb mőködési engedélyezési típusú eljárások: 1. Építmények (mőemlék, sajátos) használatbavételi engedélyezési eljárása az 5. -ban 2. Az építményben folytatott vagy az építmény használatához kapcsolódó tevékenység (nem i) engedélyezésére irányuló eljárás IV. Az építmények rendeltetésszerő és biztonságos használatával összefüggı használatbavételi engedélyezési és az építmény mőködéséhez kapcsolódó berendezés vagy technológia engedélyezési eljárások: 1. Általános építmények használatbavételi engedélyezési eljárása az 5. -ban 2. Az építményben vagy építményhez kapcsolódó berendezés vagy rendszer engedélyezési eljárása 3. melléklet a 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez Az integrált hatásvizsgálati eljárások fajtái I. Építmények engedélyezését megelızı, követelményeket elızetesen tisztázó eljárások: 1. Építmények elvi építési engedélyezési eljárásai a 4. sor szerinti eljárást 2. Egyéb közlekedési építmények elvi építési engedélyezési eljárásai lefolytató 3. Termıföld más célú hasznosítási engedélyezési eljárása 4. Környezeti hatásvizsgálati vagy egységes környezethasználati engedélyezési eljárása 5. Erdı igénybevételének engedélyezési eljárása II. Építmények engedélyezését megelızı, követelményeket elızetesen tisztázó eljárások: 1. Építmények elvi építési engedélyezési eljárásai a 3. sor szerinti eljárást 2. Egyéb közlekedési építmények elvi építési engedélyezési eljárásai lefolytató 3. Termıföld más célú hasznosítási engedélyezési eljárása III. Építmények engedélyezését megelızı, követelményeket elızetesen tisztázó eljárások: 1. Építmények elvi építési engedélyezési eljárásai az 5. -ban 2. Egyéb közlekedési építmények elvi építési engedélyezési eljárásai 3. Erdı igénybevételének engedélyezési eljárása - 10 -
szabályairól és a közremőködı ok kijelölésérıl - 11 -