Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő),valamint a Balog és Balog Kft. (6000 Kecskemét, Oltvány u. 10.),mint Kivitelező (a továbbiakban kivitelező) között az alábbi feltételek mellett. Az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003.CXXIX. törvény alapján Festés 2008. Kecskemét elnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le a Nyíri úti telephely, Hotel épület 2., 7., 8. szint és Toronyépület 10 szintjének festési felújítási és hozzákapcsolódó kiegészítő munkálatok elvégzésére. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes volt, és az eljárás nyertes Ajánlattevőjével az Ajánlati Dokumentáció IV. fejezetében meghatározott specifikáció tekintetében az alábbi szerződést köti meg. 1. A szerződés tárgya A szerződés tárgya a Megrendelő Festés 2008. Kecskemét elnevezésű egyszerű közzététel nélküli közbeszerzési eljárásra vonatkozó Ajánlattételi Felhívásában és jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki specifikációjú építési beruházás elvégzése. 2. Fizetési feltételek Kivitelező a szerződés 1. sz. mellékletben meghatározott munkálatok elvégzéséért összesen 14.460.135,- Ft. + ÁFA, azaz Tizennégymilliónégyszázhatvanezer-százharmincöt forint + ÁFA árat jogosult számlázni. Az egyes munkálatok vonatkozásában megadott egységárak a szerződés hatálya alatt fix árnak tekintendő. A munka elszámolása az ajánlat szerinti rögzített egységárakon történik tételes mennyiségi felmérés alapján. Kivitelező a munkálatok elvégzését követően az ellenértékéről számlát készít, amelyet megküld a Megrendelőnek. Megrendelő a festési-kiegészítési munkálatok ellenértékét a számla keltétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Kivitelező
Lakiteleki Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett 52000056-12501041 számú számlájára. A munkálatok 50 %-ának az elkészülte és leigazolását követően Kivitelező rész-számlát állíthat ki az addig elvégzett munkálatok után. A fizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, amelyen a pénzintézet a Megrendelő bankszámláját a Kivitelező által kiállított számla összegével megterheli. Kivitelező a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes vagy nem teljesítése esetén a késedelmes vagy nem teljesítéssel érintett festési munkálatok szerződéses ellenértékére vetítve a késedelem minden napja után 2 %, azaz kettő százalék, legfeljebb azonban az érintett festési munkálatok teljes szerződéses ellenértékének megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles. A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. 3. Teljesítési határidők: Kivitelezés kezdésének időpontja: A szerződés aláírását követően a 2008. július 20. mely időpontra Megrendelő az építésre alkalmas munkaterületet átadja Kivitelező részére. Kivitelezés befejezésének időpontja: 2008. szeptember 15. Kivitelező jogosult előteljesítésre a Megrendelő hozzájárulásával. 4. Megrendelő jogai és kötelezettségei 4.1. A Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít a kivitelezési munkák folyamatos ellenőrzése céljából, aki ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés a terveknek a költségvetés és a tervezői módosításoknak megfelelően történt-e. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzíti. 4.2. Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú teljesítést fogad el.
5. Kivitelező jogai és kötelezettségei 5.1. Kivitelező az építési helyszínt megtekintette, és a kivitelezési munka folytatására az ahhoz szükséges ismeretek birtokában vállalkozik. Kivitelező tudomásul veszi, hogy a munkavégzés a Megrendelő által meghatározott korlátozásokkal áll rendelkezésre. 5.2 Kivitelező köteles a munkaterületen a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadásakor megkezdeni, és egyidejűleg az építési naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani. 5.3 Az építkezéshez az ideiglenes víz és elektromos energiát Megrendelő térítés mentesen biztosítja. 5.4 Kivitelező köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról. 5.5 Kivitelező az elvégzett munkára (és beépített anyagokra) az érvényben lévő jogszabályok szerinti szavatosságot vállalja. 5.6 Kivitelező vállalja, hogy a munkákat az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő, I. osztályú anyagokat épít be a munkákat I. osztályú minőségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik. 5.7. Kivitelező felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező munka végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni. 5.8 Ha a Kivitelező anyagbeszerzési akadály miatt a költségvetésben kiírt anyagot nem tudja beszerezni, úgy a Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén jogosult attól eltérő, de azonos műszaki színvonalú más anyagot beépíteni. 5.9 Kivitelező köteles a műszaki ellenőrt és a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében.
5.10. Kivitelező a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig az egész kivitelezési terület őrzéséről és a vagyonvédelemről köteles gondoskodni. 5.11 Kivitelező jogosult a nyertes ajánlata szerint alvállalkozókat alkalmazni. Alvállalkozói kör módosulása esetén a Megrendelő előzetes hozzájárulása, valamint a Kbt. előírásainak betartása szükséges (a 10 %-ot meghaladó alvállalkozók esetén). A Kivitelező az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 5.12. A Kivitelező a teljesítés időpontjáról 15 nappal korábban készre jelentő levél formában értesíti a műszaki ellenőrt, aki a készre jelentés alapján a műszaki átadás átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik. 5.13. A Kivitelező sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít. 6. Kapcsolattartás A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka tekintetében. A képviselő jogosult eljárni megbízója nevében a szerződés tárgyát képező munkát érintő összes ügyben. Megrendelő képviselői: Nagy Imre, Kecskemét, Nyíri út 38. 76/516-700/5630 mellék Megrendelő műszaki ellenőre: Csolti Mihály Kecskemét, Nyíri út 38. 76/516-750 Kivitelező képviselői: Felelős műszaki vezető neve: Jogosultság igazolásának száma: Telefon: Helyszíni képviselő neve: Telefon: Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni. 7. Műszaki átadás-átvétel 7.1 Megrendelő köteles az elvégzett munkát a Kivitelező értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadási-átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni.
Amennyiben a kijavításhoz szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Kivitelező köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni. 7.2 Tekintettel a 7.1 pontban foglaltakra, a Kivitelező javítási kötelezettsége teljesítéséhez köteles póthatáridőt megjelölni, és ezen időtartamon belül köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni. A Kivitelező késedelem nélkül értesíti Megrendelőt, amikor a hiányosságok vagy a hibák orvoslásra kerültek. Ha a Kivitelező a javítást írásbeli felszólítás ellenére sem végzi el, a Megrendelő azt a Kivitelező költségére elvégeztetheti. 7.3 Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítés előtt átvesz (előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át. 7.4 Határidőben teljesít Kivitelező, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át. 7.5 Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításokkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 7.6 Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejárás). Megrendelő készíti elő az utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg az arra érintetteket. 7. A szerződés hatálya Jelen szerződés az aláírástól hatályos. A szerződés felmondására csak súlyos szerződésszegés esetén kerülhet sor. A felmondási idő 15 nap, a felmondást írásban kell a másik félhez eljuttatni.
Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha: Kivitelező ismételt felszólítás ellenére nem teljesít megrendelő 30 napig az ellenérték megfizetésével késedelembe esik. Súlyos szerződésszegés esetén a szerződésszegő fél a másik félnek okozott kárt köteles teljes mértékben megtéríteni. 8. A felek a köztük keletkező jogvitát békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság illetékességét. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyv megfelelő szabályai irányadóak. Jelen szerződés az 1. sz. mellékletekkel együtt érvényes. A felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Kecskemét, 2008. július 18. Kivitelező képviselője.. Megrendelő képviselője Hegedűs Iván Dr. Svébis Mihály gazdasági igazgató főigazgató