Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Átírás

1 Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Sándorfalva Város Önkormányzata Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban - pótmunkák szeptember 1.

2 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 A közbeszerzési eljárás során használt fogalmak és rövidítések 3 Ajánlattételi felhívás 4 Felolvasó lap 8 Nyilatkozat (Kbt. 70. (2)) 9 KKV-nyilatkozat (Kbt. 70. (2)) 10 Nyilatkozat tíz százalék alatti alvállalkozóról (Kbt. 71. (1) a.) 11 Nyilatkozat tíz százalék feletti alvállalkozóról (Kbt. 71. (1) b.) 12 Nyilatkozat az erıforrást nyújtó szervezetrıl (Kbt. 71. (1) c.) 13 Nyilatkozat kizáró okok alá tartozó alvállalkozóról (Kbt. 71. (3)) 14 Nyilatkozat (Kbt. 72. ) 15 Nyilatkozat pénzügyi alkalmassági feltételhez 16 Legjelentısebb a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, mőszaki felszereltség leírása (M1) 17 Nyilatkozat M2 alkalmassági feltételhez 18 Nyilatkozat M3 alkalmassági feltételhez 19 Szerzıdés tervezet 20 Mellékletek 22

3 3. oldal Az eljárás szabályai A közbeszerzési eljárás során használt fogalmak és rövidítések Ajánlatkérı: Sándorfalva Város Önkormányzata HU-6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Kovács Beáta, jegyzı Telefon: +36 (62) Fax: +36 (62) Kbt: Ajánlattételi dokumentáció: Ajánlattételi felhívás: Ajánlattétel: Ajánlattevı: Közremőködı szervezet: A többször módosított évi CXXIX. törvény A közbeszerzési eljárás feltételeit és lebonyolítását ismertetı jelen dokumentáció A Közbeszerzési Értesítıben megjelent jelen közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény Ajánlattevı által benyújtandó ajánlat A Kbt ) pontja szerinti személy vagy szervezet Szervezet: Euro M-érték Kft. Cím: 6722 Szeged Mikszáth Kálmán utca 17. III. emelet 5. Telefon: +36 (62) Telefax: +36 (62) Kapcsolattartási pont: Weszely Tamás Telefon: +36 (20) kozbeszerzesek@atw.hu

4 4. oldal Ajánlattételi felhívás a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma, címe Sándorfalva Város Önkormányzata HU-6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Telefon: +36 (62) Fax: +36 (62) b) A tárgyalásos eljárás 125. szerinti jogcíme Ajánlatkérı a Kbt (1) e) pont alapján a Kbt (3) alkalmazva indít hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást. Kbt (3) Az ajánlatkérı hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha a) a korábban megkötött szerzıdésben nem szereplı, de elıre nem látható körülmények miatt kiegészítı építési beruházás, illetıleg szolgáltatás megrendelése szükséges az építési beruházás, illetıleg a szolgáltatás teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítı építési beruházást, illetıleg szolgáltatást mőszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérıt érintı jelentıs nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerzıdéstıl vagy ha a kiegészítı építési beruházás, illetıleg szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás, illetıleg a szolgáltatásteljesítéshez, az ilyen kiegészítı építési beruházásra, illetıleg szolgáltatásra irányuló - a korábbi nyertes ajánlattevıvel kötött - szerzıdés, illetıleg szerzıdések becsült összértéke azonban nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás, illetıleg szolgáltatás értékének felét. c) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltétele Ajánlatkérı a dokumentációt a felhívással együtt ajánlattevı részére megküldi. d) A közbeszerzés tárgya, illetıleg mennyisége db ablak cseréje. 2. Épület utólagos vízszigetelésének munkái: - fal melletti drén készítése 85 fm, - homlokzat vakolat, alá függıleges vízszigetelés 115 m 2, - vízszintes falszigetelés 89m 2. Továbbiakban az ajánlattételi dokumentációban részletezve. e) A szerzıdés meghatározása Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban tárgyú projekt kivitelezési pótmunkák elvégzése vállalkozói szerzıdés keretében. f) A teljesítés határideje október 31. g) A teljesítés helye Sándorfalva, Szabadság tér 6.

5 5. oldal h) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei A beruházás pénzügyi fedezetét részben a DAOP-2.1.1/B kódszámú az Ajánlatkérı és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között fennálló Támogatási Szerzıdés biztosítja ún. utófinanszírozás keretében. Ajánlatkérı felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjérıl szóló évi XCII törvény 36/A rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. Vonatkozó legfontosabb jogszabályok: évi XCII. törvény az adózás rendjérıl, évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, - 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, - 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet, - 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet, évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekrıl 305. (3) bekezdés. i) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevı tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot Alternatív ajánlat lehetısége kizárt. j) Az ajánlatok bírálati szempontja k) A kizáró okok Szempont Súlyszám Nettó ajánlati ár (HUF) 10 Befejezési határidı (nap) 4 Jótállási idı (hónap) 4 Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60 (1) bekezdésében, illetve a Kbt. 61. (1) d pontjában és Kbt. 61. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, 10% feletti alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. (1) bekezdés a.)-c.) pontjában és a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá esik. Igazolási mód: Ajánlattevınek, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozójának és az erıforrást nyújtó szervezetnek a kizáró okok vonatkozásában státuszát a Kbt (3) pontja szerint nyilatkozattal kell igazolnia. l) Az alkalmassági követelményeke Gazdasági/pénzügyi alkalmasság minimumkövetelménye: Alkalmatlan az ajánlattevı, és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója ha az ajánlati határidıt megelızı 2 évben (2008., 2009.) az éves nettó forgalma nem éri el a nettó 10 millió forintot, ebbıl a magasépítési forgalma, a 2 év számtani átlagát tekintve, átlagosan legalább a nettó 8 millió forintot. Az alkalmassági feltételnek az ajánlattevınek, illetıleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együttesen kell megfelelnie. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja a megelızı két év (2008., 2009.) teljes forgalmáról és ugyanezen idıszakban a magasépítési forgalmáról szóló nyilatkozatot.

6 6. oldal A mőszaki/szakmai alkalmasság minimumkövetelményei: Alkalmatlan az ajánlattevı, illetıleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha M1. nem rendelkezik a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetıleg mőszaki felszereltség 1 db minimum 100 literes betonkeverıvel, M2. nem rendelkezik a vezetı tisztségviselık és a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között legalább 1 fı A kategóriás, építészmérnök végzettségő felelıs mőszaki vezetıvel (244/2006. (XII.05.) Korm. rendelet MV-Ép/A), M3. a Kbt. 67. (2) d) pontja alapján nyilatkozatát az elızı három (2007., ) évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el az 5 fıt, vezetı tisztségviselıinek száma az 1 fıt. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevı, illetıleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja: M1. a Kbt. 67. (2) b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetıleg mőszaki felszereltség leírását, és a birtoklást igazoló iratokat, M2. a Kbt. 67. (2) c) pontja alapján a vezetı tisztségviselıi végzettségét és képzettségét igazoló okiratokat, különösen azon személyekét akik az építési beruházás teljesítéséért felelısek, valamint a Kbt. 67. (2) e) pontja alapján azoknak a szakembereknek képzettségét igazoló okiratokat, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, M3. a Kbt. 67. (2) d) pontja alapján nyilatkozatát az elızı három (2007., ) évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezetı tisztségviselıinek létszámáról. m) Hiánypótlás lehetısége Ajánlatkérı a Kbt. 83. alapján hiánypótlás lehetıségét biztosítja. n) Ajánlattételi határidı szeptember óra o) Ajánlat benyújtásának címe 6722 Szeged Mikszáth Kálmán utca 17. III. emelet 5. p) Az ajánlattétel nyelve Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani. q) Az ajánlat felbontásának helye, ideje 6722 Szeged Mikszáth Kálmán utca 17. III. emelet 5. szeptember óra r) Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak Az ajánlat bontásán a Kbt (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.

7 7. oldal s) A tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai Az ajánlat beérkezését követıen ajánlatkérı egy fordulóban tárgyal ajánlattevıvel, melyen részt vesz ajánlatkérı képviseletére feljogosított személy, ajánlatkérı nevében eljáró mőszaki ellenır, a fejlesztési projekt menedzsere. Ajánlattevı nevében a képviseletre feljogosított vagy meghatalmazott személy, mőszaki vezetı valamint a szükséges szakmai és mőszaki munkatársak vesznek részt. A tárgyalásról jegyzıkönyv készül melyet mindkét fél megkap. A tárgyalást követıen az ajánlattevı ismételten írásban ajánlatot tesz a mellékelt felolvasólapon. t) Az elsı tárgyalás idıpontja szeptember óra u) Az eredményhirdetés idıpontja és a szerzıdéskötés tervezett idıpontja Eredményhirdetés ideje: szeptember óra helye: 6722 Szeged Mikszáth Kálmán utca 17. III. emelet 5. Szerzıdéskötés tervezett idıpontja: október óra v) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja szeptember 1.

8 8. oldal Felolvasó lap Ajánlattevı adatai: Ajánlattevı neve: Ajánlattevı székhelye: Telefonszáma: Telefax száma: címe: Kapcsolattartó neve: Ajánlat legfontosabb tartalmi elemei: Egyösszegő nettó ajánlati ár (HUF) Befejezési határidı (nap) Jótállási idı (hónap) Nyilatkozat az ajánlati feltételek elfogadásáról (Kbt. 70. (1) bekezdésének megfelelıen) Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és mőszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 70. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban és a szerzıdéstervezetben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által "Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban" pótmunkák tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.

9 9. oldal Nyilatkozat (Kbt. 70. (2)) Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje kifejezetten nyilatkozom, hogy: 1. az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban foglalt feltételek megismertem és elfogadom, 2. a szerzıdésben foglalt feltételek megismertem és elfogadom, az abban foglaltakat a teljesítés során alkalmazom, 3. a mőszaki elıírásban foglalt feladatokat, a felolvasó lapon közölt ellenszolgáltatás fejében elvégzem, 4. közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés teljesítése céljából, e szerzıdésen alapuló szerzıdéseimben saját magamra vonatkozó kötelezettségként vállalom a 305. (1) (3) bekezdése és a 306/A. (1) és (5) bekezdése szerinti elıírások érvényesítését. Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által "Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban" pótmunkák tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.

10 10. oldal KKV-nyilatkozat (Kbt. 70. (2)) 1 Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje nyilatkozom, hogy vállalkozásunk a Kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak (azaz KKV-nak) minısül ezen belül középvállalkozásnak ezen belül kisvállalkozásnak ezen belül mikro-vállalkozásnak nem minısül Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által "Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban" pótmunkák tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 1 Idézet a törvénybıl: KKV-nak minısül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatott létszáma 250 fınél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelı forintösszeg, vagy mérlegfıösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelı forintösszeg. A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minısül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatott létszáma 50 fınél kevesebb, és b) b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfıösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelı forintösszeg. A KKV kategórián belül mikro-vállalkozásnak minısül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatott létszáma 10 fınél kevesebb, és b) b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfıösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelı forintösszeg. Nem minısül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tıke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. Az elızı bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a pontjában meghatározott befektetık részesedése esetében.

11 11. oldal Nyilatkozat tíz százalék alatti alvállalkozóról (Kbt. 71. (1) a.) Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje kijelentem, hogy az általam képviselt ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót nem vesz igénybe/igénybe vesz 2 a szerzıdés teljesítéséhez. Amennyiben szerzıdést kötünk harmadik személlyel a szerzıdés teljesítéséhez az, az alábbi részekre terjed ki: Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által "Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban" pótmunkák tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 2 Megfelelı rész aláhúzandó

12 12. oldal Nyilatkozat tíz százalék feletti alvállalkozóról (Kbt. 71. (1) b.) 3 Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje kijelentem, hogy az általam képviselt ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót nem vesz igénybe/igénybe vesz 4 A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó neve: címe: telefonszáma: telefaxszáma: címe: Az alvállalkozói tevékenység a szerzıdés tejesítés alábbi részeire terjed ki: Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által "Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban" pótmunkák tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 3 Több alvállalkozó esetén több lap töltendı ki. 4 Megfelelı rész aláhúzandó

13 13. oldal Nyilatkozat az erıforrást nyújtó szervezetrıl (Kbt. 71. (1) c.) 5 Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje kijelentem, hogy az általam képviselt ajánlattevı a szerzıdés teljesítéséhez erıforrás nyújtó szervezet nem vesz igénybe/igénybe vesz 6 Az erıforrást nyújtó szervezet neve: címe: telefonszáma: telefaxszáma: címe: Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által "Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban" pótmunkák tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 5 Több alvállalkozó esetén több lap töltendı ki. 6 Megfelelı rész aláhúzandó

14 14. oldal Nyilatkozat kizáró okok alá tartozó alvállalkozóról (Kbt. 71. (3)) Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje kijelentem, hogy cégünk a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót illetve erıforrást biztosító szervezetet. Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által "Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban" pótmunkák tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.

15 15. oldal Nyilatkozat (Kbt. 72. ) Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje kijelentem, hogy az ajánlattétel során ajánlattevı figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által "Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban" pótmunkák tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.

16 16. oldal Nyilatkozat pénzügyi alkalmassági feltételhez Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje nyilatkozom, hogy a és években ajánlattevı éves árbevétele és a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele az alábbiak szerint alakult: Év Teljes árbevétel (HUF) Magasépítési munkákból származó árbevétel (HUF) Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által "Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban" pótmunkák tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.

17 17. oldal Legjelentısebb a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, mőszaki felszereltség leírása (M1) Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult képviselıje nyilatkozom, hogy a szerzıdés teljesítéshez az alábbi eszközök, berendezések, mőszaki felszereltség áll rendelkezésemre. Eszköz megnevezése 1 db minimum 100 literes betonkeverı Típus, leírás Azonosító szám (amennyiben rendelkezik vele) Rendelkezésre állás jogi alapja (tulajodon, bérlet, stb.) Rendelkezés állás igazolására csatolt dokumentum Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által "Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban" pótmunkák tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.

18 18. oldal Nyilatkozat M2 alkalmassági feltételhez Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult nyilatkozom, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek az M2. alkalmassági feltételeknek az alábbiak szerint felelnek meg. Szakember megnevezése Csatolt dokumentum(ok) száma Dokumentumban szereplı végzettség, képzettség, jogosultság M2 alkalmassági feltételben szereplı elıírás Hivatkozás a megfelelıségre MV-Ép/A jogosultsággal rendelkezı, építészmérnök végzettségő felelıs mőszaki vezetı Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által "Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban" pótmunkák tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.

19 19. oldal Nyilatkozat M3 alkalmassági feltételhez Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevı cégjegyzésre jogosult nyilatkozom, hogy elızı három (2007., 2008., 2009.) évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszáma, a vezetı tisztségviselıinek létszáma, kiemelten az építıipari végzettséggel rendelkezı munkavállalók száma az alábbiak szerint alakult: Év Átlagos statisztikai állományi létszáma Vezetı tisztségviselık száma Jelen nyilatkozatot a Sándorfalva Város Önkormányzata ajánlatkérı által Széchényi Ifjúsági Közösségi Központ kialakítása tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.

20 20. oldal amely létrejött egyrészrıl amely létrejött egyrészrıl Szerzıdés tervezet Neve: Sándorfalva Város Önkormányzata Címe: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Adószám: Bankszámlaszám: Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet, Telefonszám: +36 (62) Faxszám: +36 (62) Képviseli: Kakas Béla polgármester mint megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), másrészrıl Cég neve: Cég címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszám: Telefonszáma: Faxszám: Képviseli: mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 1.) Megrendelı mint a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírója megrendeli, vállalkozó pedig, mint nyertes ajánlattevı elvállalja a hivatkozott közbeszerzési eljárás tárgyát képezı Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban pótmunkáit, vállalkozói szerzıdés keretén belül, I. osztályú minıségben, a mőszaki dokumentációban megjelölt mennyiségben. A hivatkozott közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja a szerzıdés mellékletét képezi. 2.) Jelen szerzıdés pénzügyi fedezetét részben a DAOP-2.1.1/B pályázati felhívás keretében elnyert támogatás biztosítja. Vállalkozó ezen tényt tudomásul veszi és vállalja az ebbıl származó számára adott esetben elınytelen feltételeket. 3.) Az 1. pontban körülírt munkák megkezdéséhez és elvégzéséhez szükséges kiviteli tervek és hatósági engedélyek, valamint ezen munkák befejezésével kapcsolatos szakhatósági engedélyek, jóváhagyások megszerzése Megrendelı kötelezettségét képezik. 4.) Szerzıdı felek a vállalkozói díj összegét: forint + áfa = Ft, azaz megállapított ár fix árnak minısül. forint összegben állapítják meg. Szerzıdı felek által 5.) Szerzıdı felek jelen szerzıdés teljesítési határidejét napjában határozzák meg.

21 21. oldal 6.) Megrendelı a munkának a Vállalkozó által történı készre jelentésétıl számított 8 munkanapon belül köteles a mőszaki átadás-átvétel idıpontját kitőzni, s azt a megkezdéstıl számított 15 munkanapon belül befejezni. Teljesítésnek az 1. pontban körülírt munkák Megrendelı részérıl rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban történı (hatósági engedélyekkel rendelkezı) átvétele minısül. Az átvételt követıen a vállalkozó jótállást vállal a kötelezı mértékő jótálláson felül a teljes körő beruházásra. 7.) Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt (1)-(4) bekezdés elıírásai és a DAOP /B támogatás (kincstári kifizetési rend) elıírásai szerint történik. A teljesítés ellenértékét az ajánlatkérı a teljesítéstıl számított legkésıbb 30 napon belül, banki átutalással magyar forintban (HUF) egyenlíti ki. A díjat a Vállalkozó számú számlájára átutalással kell megfizetni. 8.) Felek kötelezettséget vállalnak jelen szerzıdés alapján történı együttmőködésre, egymás folyamatos és kölcsönös tájékoztatására. Szerzıdı felek kötelesek a másik felet minden olyan körülményrıl haladéktalanul, írásban értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellı idıre történı elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. 9.) Amennyiben jelen szerzıdés megkötését követıen mőszaki kérdések tekintetében viták merülnek fel, úgy felek elsısorban személyes tárgyalás útján kísérlik meg annak rendezését. 10.) Szerzıdı felek az esetleges peres eljárásoknál hatáskörtıl függıen a Szegedi Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét ismerik el. 11.) E szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 12.) Jelen szerzıdés a Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutatótereinek fejlesztése a Pallavicini kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban kivitelezési munkáira a felek által kötött korábbi szerzıdés kiegészítéseként kötetett, így jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben az alapszerzıdésben foglaltak az irányadóak. 13.) Jelen szerzıdés 4 megegyezı, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és mőszaki dokumentáció. A szerzıdés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezetı tisztségviselıjének cégszerő aláírása esetén érvényes. 14.) Felek a szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt írják alá. Dátum: Vállalkozó Megrendelı

22 22. oldal Mellékletek Pótmunka igény bejelentés mőszaki ellenır ellenjegyzésével, Árazatlan költségvetés