M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására)

Átírás

1 M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására) amely létrejött egyrészrıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.; Adószám: ) képviseli: Vantara Gyula polgármester (a továbbiakban: Megbízó), másrészrıl Név: Körös-Road Mérnöki Tervezı, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cím: 5650 Mezıberény, Petıfi u. 5. I. em. 7. sz. Képviseli: Károlyi László ügyvezetı Cégjegyzék száma: Adószáma: Bankszámla száma: OTP Bank Nyrt (a továbbiakban Megbízott) között az alulírott napon és feltételek mellett. I. A MEGBÍZÁS TÁRGYA ÉS TARTALMA 1. A Megbízó, mint ajánlatkérı, a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. tv (1) bekezdése szerinti általános egyszerő közbeszerzési eljárást folytatott le az ajánlattételi felhívás és dokumentációban részletezett Mőszaki ellenıri feladatok ellátása Békéscsaba közigazgatási területén tárgyban. 2. A Megbízó a beszerzés tárgyával szemben támasztott szakmai követelményeket az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban határozta meg, amelyek jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik. 3. Megbízó megbízza, a Megbízott elvállalja a Mőszaki ellenıri feladatok ellátása Békéscsaba közigazgatási területén tárgyú felhívásra benyújtott ajánlatában meghatározott szolgáltatást. Megnevezés Ipari út burkolat felújítás mőszaki ellenırzése Berzsenyi utca burkolat felújítás mőszaki ellenırzése fm Megbízott feladatát képezi a beruházási folyamat irányításában való közremőködés keretén belül különösen: a kivitelezési munka mőszaki ellenırzése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend.)szerint munkaterületek ellenırzése: heti rendszerességgel, mőszaki átadás-átvételi eljárás teljes körő lebonyolítása, a szükséges teljesítési és minıségi garanciák szerzıdéses biztosítása, az ajánlatkérı által az építési beruházás lebonyolítása érdekében meghatározott egyéb feladatok ellátása (A kivitelezés során folyamatos kapcsolatot kell fenntartani a lakossággal és a közszolgáltatókkal, és a kivitelezéssel összefüggı lakossági, közszolgálati észrevételeket érdemben kezelnie kell.) 1

2 Elkészíti az ajánlatkérı (Megbízó) és a vállalkozó, kivitelezı közötti beruházás pénzügyi elszámolását és a lebonyolításában beszerzett tárgyi eszközök és készletek nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat szolgáltatja. II. A MEGBÍZOTT RÉSZLETES FELADATAI 1. A Megbízott a Korm. Rendelet 16. -ban foglaltak alapján elvégzi az I. pontban meghatározott munka mőszaki ellenırzését. 2. A mőszaki ellenır a megbízó érdekeit képviselve a munka elvárt I. osztályú minıségben történı megvalósításához indokolt gyakorisággal ellenırzi a kivitelezési munkákat. 3. A munkája során ellenırzi, hogy a kivitelezés a kivitelezési szerzıdésben és a kiírási dokumentációban meghatározott tartalommal és feltételek betartásával történik. 4. Az építési naplót a munkafolyamat által szükséges idıpontokban, de legalább hetente egy alkalommal ellenırizni és ellenjegyezni köteles. A szerzıdés teljesítésével kapcsolatos közlések az építési naplóba való bejegyzéssel történnek. 5. Gondoskodik a munkaterület és a kivitelezés átadás átvételi-eljárás lefolytatásáról. Igazolja a vállalkozó teljesítését teljesítésigazolás kiadásával. 6. Hét munkanapon belül elvégzi a benyújtott vállalkozói számlák, részszámlák alaki és tartalmi felülvizsgálatát, és javaslatot tesz Megbízónak az ellenırzött számlák elfogadott összegének kifizetésére. Megbízott lefolytatja az esetleges számlavitákat Megbízó nevében. 7. A beruházás mőszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatos feladatok: a. Az átadás-átvételi eljárás alapját képezı átadási dokumentációt ellenırzi és kiértékeli. b. A vállalkozó készre jelentése alapján megszervezi és összehívja a helyszíni átadás-átvételi eljárást. c. Az átadás-átvételi eljárás során jegyzıkönyvet készít, mely tartalmazza a mennyiségi és minıségi hibajegyzéket és hiánypótlásokat, egyben önálló, felelıs nyilatkozattal támasztja alá Megbízónak az átvételre vonatkozó döntését. d. Intézkedik a hiánypótlásra, hibajavításra, ellenırzi és igazolja annak határidıre való megtörténtét. e. Gondoskodik arról, hogy Megbízó részére rendelkezésre álljon az összes idıközi változások átvezetésével, a ténylegesen megvalósult állapotot feltüntetı tervdokumentáció. f. A mőszaki átadás-átvétel és az utó-felülvizsgálati eljárás idıpontja között jelentkezı hibák, hiányosságok kijavítására Megbízó felhívására a Megbízott intézkedik. A Megbízó által bejelentett szavatossági és garanciás igények érvényesítésében Megbízott szükség szerint közremőködik. 8. Az utó-felülvizsgálati eljárással kapcsolatos lebonyolítói feladatok: 2

3 a. Megbízott megszervezi és lebonyolítja az utó-felülvizsgálati eljárást a jótállási idıszak alatt minimum éves gyakorisággal, arról jegyzıkönyvet készít, amelyben rögzíti a feltárt hibákat és hiányosságokat. b. Megbízó utasításainak megfelelıen intézkedik a hibák, hiányosságok kijavítására, ellenırzi és igazolja azok megtörténtét. c. Elıkészíti a vállalkozó által el nem ismert szavatossági és garanciális igények peres úton való érvényesítését. III. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. Megbízott köteles a beruházás kapcsán tudomására jutott információkat, valamint a munka során készült dokumentációkat bizalmasan kezelni. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy az együttmőködés során egymástól megszerzett mőszaki, gazdasági ismereteket, térképet, eljárást, megoldást, információt kizárólag ennek a szerzıdésnek a megvalósítására használják bármely idıben, azt harmadik személlyel nem közölhetik, nem adhatják tovább. 2. Megbízott köteles a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, megóvásával eljárni. Megbízott csak a Megbízó erre felhatalmazott képviselıjétıl fogadhat el utasítást. Megbízó a Megbízott tevékenységéhez szükséges beruházói állásfoglalásokat és döntéseket az elıterjesztés, illetve javaslat kézhezvételétıl számított 10 munkanapon belül adja meg. 3. Megbízó jogosult a beruházás teljes idıszakában annak megvalósulásáról, vagy egyes konkrét kérdésekrıl tájékoztatást kérni, a megbízás teljesítése során keletkezett iratokba betekinteni, azokról másolatot kérni. 4. Megbízó biztosítja a munkaterület-átadási kötelezettség teljesítésének feltételeit. 5. Megbízó köteles Megbízottat folyamatosan és kellı idıben tájékoztatni minden, a megbízás tekintetében lényeges változásról, döntésrıl. IV. HATÁRIDİK 1. Megbízott a jelen szerzıdésben meghatározott feladatait a szerzıdés aláírásától a beruházás utó-felülvizsgálati eljárásának lezárásáig terjedı határidıben teljesíti. 2. Jelen szerzıdés teljesítetté válik, ha a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (továbbiakban Ptk.) ában meghatározott utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása, illetve a szavatossági és garanciális igények érvényesítése megtörténik. V. LEBONYOLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. A szerzıdésben foglalt feladatok teljesítéséért a Megbízottat nettó ,- Ft ,- Ft ÁFA, azaz bruttó ,- Ft megbízási díj illeti meg. A megbízási díj magában foglalja Megbízottnak az ügy ellátásával felmerülı valamennyi költségét. A Megbízott a megbízási díjon felül többletköltséget, igényt, semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, kivéve a Megbízó által írásban megrendelt és Megbízott által elvégzett pótmunkák ellenértékét. A pótmunkák elvégzésének idejével a teljesítési határidı csak abban az esetben módosítható, ha ebben a felek 3

4 elızetesen kifejezetten írásban megállapodtak. A felelek pótmunka megrendelése esetén is kötelesek figyelembe venni a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) elıírásait. 2. Az Megbízó elıleget nem fizet. A Megbízó kijelenti, hogy a megbízási díj pénzügyi fedezete rendelkezésére áll. A mőszaki ellenırzésre egyösszegő szerzıdést kíván kötni az ajánlatkérı. A díj megfizetése a Kbt (3) bekezdése alapján az ajánlatkérı által elismert teljesítéstıl számított legkésıbb 30 napon belül átutalással történik. Az ajánlatkérı a szerzıdésben rögzített tartalom teljesítését követıen, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. Az igazolt teljesítésre az adott feladat elfogadására a Megbízó jóváhagyását követıen kerül sor. 3. A Megrendelı tájékoztatja a Megbízottat arról, hogy a szerzıdés, és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény 36/A. szerint a közbeszerzési felelısségi szabály hatálya alá tartozik és a Megbízottnak (mint nyertes ajánlattevınek) a számlával be kell nyújtania a Megbízó számára az együttes adóigazolást, amennyiben a Megbízott a kifizetés idıpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 4. Megbízott késedelmi kötbért köteles fizetni abban az esetben, ha a Megbízott neki felróható okból a jelen szerzıdés II.4. és II.5. pontjaiban meghatározott ellenjegyzés, naplóbejegyzés vagy teljesítményigazolás kiadási kötelezettségének nem tesz eleget. A késedelmi kötbér mértéke ,- Ft/naptári hét. A kötbért a Megbízó a végszámla összegébıl levonhatja. 5. Amennyiben Megbízott a garancia-érvényesítésben nem mőködik közre, vagy az utó-felülvizsgálati eljárást nem folytatja le, úgy Megbízó jogosult ezt szaklebonyolító bevonásával, Megbízott költségeire elvégezni. 6. A megbízási díj késedelmes kifizetése esetén a megrendelı a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles kifizetni, amennyiben a mőszakai ellenır erre igényt tart. 7. A mőszaki ellenır a tevékenység gyakorlása során a mulasztásából, és tevékenységének nem megfelelı ellátásából keletkezı károkért anyagi felelısséggel tartozik. VI. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 1. A mőszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követı 60 napon belül Megbízott köteles a megbízás lebonyolítására vonatkozó valamennyi, a teljes és megvalósult állapotot tartalmazó tervet és keletkezett iratot iratjegyzékkel ellátva, 3 példányban Megbízónak átadni. Megbízó köteles ezeket oly módon megırizni, tárolni és kiadni, hogy a Megbízott szavatossági ügyekben vállalt kötelezettségeinek teljesítését ne akadályozza. VII. A SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE 1. A felek a szerzıdést annak teljesítése elıtt közös megegyezéssel felbonthatják. 2. Szerzıdı felek mindegyike jogosult a másik félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal (rendes felmondás) 2 hónapos határidıvel felmondani, de a felmondási idınek 4

5 elegendınek kell lennie ahhoz, hogy Megbízó a feladat további intézésérıl gondoskodjon. 3. Megbízott a felmondási határidı leteltéig köteles a megbízás keretébe tartozó valamennyi szükséges feladatot ellátni, illetve Megbízóval együttmőködni a tevékenysége átadás-átvételeiben. Ez esetben Megbízott a felmondás napjáig elvégzett tevékenysége ellenértékét végszámlában jogosult érvényesíteni. 4. Megbízó jogosult a másik félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal a szerzıdés rendkívüli azonnali hatállyal történı felmondására, ha a Megbízott a jelen szerzıdést súlyosan megszegi. 5. A szerzıdés megszőnése esetén a díjazásra, a felek közötti elszámolásra a Ptk-nak a megbízási szerzıdésekre vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A jelen szerzıdés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre, nyilatkozattételre és képviseletre jogosultak: Megbízó részérıl: Leszkóné Pataki Ágnes Megbízott részérıl: Károlyi László 2. Az e szerzıdésben nem rendezett kérdésekben a Ptk. és amennyiben a Ptk-val nem ellentétes Korm. rend. rendelkezéseit kell alkalmazni. 3. E szerzıdés a felek kétoldalú aláírásával egyidejőleg lép hatályba. 4. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsıdlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. 5. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredı valamennyi perben értékhatártól függıen alávetik magukat a Békéscsabai Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. Jelen megállapodást a felek képviselıi, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, 6 (darab) magyar nyelvő eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. Békéscsaba, december Békéscsaba Megyei Jogú Város Körös-Road Kft. Önkormányzata képviseli: Vantara Gyula polgármester képviseli: Károlyi László ügyvezetı Ellenjegyezte: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 5