ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, és honlap címe;

Átírás

1 ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, és honlap címe; Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Eötvös Gábor Postai irányítószám: 7621 Telefon: Ország: HU Fax: Honlap címe: b) A közbeszerzés fajtája, az eljárás alkalmazásának jogalapja A közbeszerzési eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. (1) bekezdés b) pontja szerinti, Kbt (1) (2) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatásban meghirdetett közbeszerzési eljárás figyelemmel a Kbt. 19. (3) bekezdésére. c) A Kbt (1)-(2) bekezdés szerinti eljárás jogcíme A szolgáltatás becsült értéke a évre irányadó nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaladja, de nem éri el a tárgyévre irányadó közösségi közbeszerzési értékhatárt. d) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége Közbeszerzés tárgya: TOP Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett című pályázat keretében Pécs, Újhegyi főtér 22. szám (43318/6 hrsz) alatt új rendelő kialakításához kapcsolódó engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése. Közbeszerzés mennyisége: A tervezési terület és feladat ismertetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécsett című pályázat keretében Pécs, Újhegyi főtér 22.. szám (43318/6 hrsz) alatti ingatlanon kíván kialakítani, építeni egy új egészségügyi intézetet 2 db felnőtt háziorvosi rendelővel és a hozzá szervesen kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel. A terület leírása: Az terület a Pécs, Újhegyi főtér 22.. szám 43318/6 hrsz-ú 1808 m 2 nagyságú belterületi ingatlan Az ingatlan jelenleg beépítetlen. Az ingatlanon meglévő pince található. Tervezési feladat ismertetése: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az újonnan létesítendő épületben kíván elhelyezni 2 db felnőtt háziorvosi rendelőt. Tervező feladata a rendelők és a rendeltetés szerű használathoz szükséges helyiségek tervezése. Az épületet komplex akadálymentes kialakítását biztosítani szükséges

2 Az ingatlan közút kapcsolattal rendelkezik, azonban ezen kapcsolatot megfelelőségét tervezőnek meg kell vizsgálnia. Amennyiben szükséges Tervező feladata a meglévő közútkapcsolat áttervezése. Tervező feladata tervezendő létesítmény közműellátásának a biztosítása érdekében szükséges tervek elkészítése. Tervezőnek az ingatlanon az előírt számú parkolók kialakítását is meg kell oldani. Tervező feladata általánosan A TOP Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése projekt felhívás. Tervező feladata, hogy ezen felhívásnak megfelelően elkészítse a fejlesztési céloknak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt. A tervdokumentáció készítésénél szem előtt kell tartani a TOP Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című pályázati felhívásokat és útmutatókat. - A helyiségek kialakításakor az érvényes építési és a tervezett egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó minimumfeltételeket (49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról, 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről) figyelembe kell venni. - A háziorvosi szolgálat helyiségeinek kialakítása mellett a közös használatú helyiségek folyosó, vizesblokkok, wc, raktárak - kialakítása is tervező feladata. Akadálymentesítési munkarész műszaki elemei: Tervezőnek a teljes épületre vonatkozóan el kell készítenie az akadálymentesítési tervdokumentációt. Ennek elkészítéséhez, tervezőnek kötelező bevonni rehabilitációs szakmérnököt. - A fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész tekintetében a projekt keretében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítését. - A tervezés során kötelező az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásainak betartása. Az előírások betartásához és a kivitelezéshez ajánlásként a Felhívás mellékletét képező Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez c. dokumentum nyújt segítséget. A fentiek alapján a tervezőnek az alábbi feladatokat kell megvalósítania: - A tervezett épület komplett, fentebb részletezettek szerinti építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció építészet, statika, épületgépészet, erősáram, gyengeáram, akadálymentesítés, közműellátottság (csapadékvíz elvezetés és vízellátás) szakágakkal. A tervdokumentációknak meg kell felelnie a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatások tartalmáról szóló rendeletben foglaltaknak. - Tételes árazott és árazatlan költségvetés elkészítése excell formátumban (főösszesítővel), a szükséges szakági költségvetésekkel együtt

3 - A tervező feladata az engedélyező hatóság illetve az összes érintett szakhatóságokkal történő egyeztetések lefolytatás és a hozzájáruló nyilatkozatuk beszerzése. Az esetlegesen felmerülő hatósági, szakhatósági díjak a tervező költségei. - A tervezés során a tervezőnek folyamatos egyeztetési kötelezettsége van a Megrendelő felé. - A tervdokumentációkat az EU-s pályázat részét képezik, annak mellékletei. A tervdokumentációt a TOP Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése szerinti kiírásnak megfelelő tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. Általános tervezési feladat, hogy minden betervezésre kerülő anyag és szerkezet fokozott igénybevételnek álljon ellen, minimálisan a fenntartási időszakban javítani, cserélni azokat ne kelljen. - Minden, a tervezéshez szükséges anyagot, felmérést a tervezőnek kell elkészíttetnie. - Az energetikai tanúsítvány/számítás készítése a tervezett állapotra vonatkozóan, tervező feladata és költsége. Tervezés és tervkészítés során az alábbi jogszabályokat/szabványokat/felhívásokat kell alkalmazni: - 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről - 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről - 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről - Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez Komplex akadálymentesítés című segédlet - A TOP Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése felhívás és általános útmutató - 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról, 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről Az új épület tervezése során a pályázati forma kötöttségeihez igazodva az építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció formai és tartalmi követelményeinek megfelelő terveket szükséges elkészíteni. Tervező feladat fentieken túl a tervek későbbi megvalósítási szakaszában történő részvétel, együttműködés, kiemelten a műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokban. Tervezőnek árajánlatát a tervezési és jogdíj megbontása szerint kell megadnia. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): Fő tárgy: További tárgyak: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk d) A szerződés meghatározása Tervezési szerződés e) Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására vonatkozó feltételek Az Ajánlatkérő jelen közbeszerzés keretében dinamikus beszerzési rendszert, illetőleg elektronikus árlejtést nem alkalmaz. A tárgyi eljárás nem keretmegállapodás kötésére irányul. f) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje - 3 -

4 Tervezett szerződéskötési időpont: A teljesítés határideje: Tervszállítási határidő az engedélyezési terv vonatkozásában: a szerződés hatálybalépésétől számított 30 nap Tervszállítási határidő a kiviteli terv vonatkozásában: az engedélyezési tervdokumentáció leadásától számított 30 nap A nyertes Ajánlattevő előteljesítésre jogosult. Figyelemmel arra, hogy a nyertes Ajánlattevő köteles rendelkezésre állni, együttműködés a tervek későbbi megvalósítási szakaszában, kiemelten a műszaki ellenőr és a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési/közbeszerzési eljárásokban, jelen eljárásban a szerződés teljesítésének véghatárideje azonos a műszaki ellenőr és a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési/közbeszerzési eljárás eredményes lezárásával. A nyertes Ajánlattevő adott esetben, ha bármelyik eljárás eredménytelenül zárulna - köteles rendelkezésre állni az ismételten megindított eljárások esetén is. Figyelemmel arra, hogy a nyertes Ajánlattevő feladata - annak felmerülése esetén - a tervezői művezetés is, köteles rendelkezésre állni a projekt megvalósítása lezárásának időpontjáig. A nyertes Ajánlattevőt a rendelkezésre állásért külön díjazás nem illeti meg, a tervezői művezetés ellenértékét az Ajánlattevő a nettó tervezési díjba számítsa be. g) A teljesítés helye 7621 Pécs, Mária u. 9. NUTS-kód: HU231 h) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás Fő finanszírozási és fizetési feltételek Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A tervezési díj az igazolt szerződésszerű részteljesítést követően a Kbt (1), (3), és (5) (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint 30 napon belül, számla ellenében, a TOP azonosító számú támogatási konstrukció szerint, utófinanszírozás keretében átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre az alábbiak szerint: 1. rész-számla: Esedékessége: Az engedélyezési terv Megrendelő által meghatározott példányszámban történő átadását követő napon. Összege: az engedélyezési terv készítésére vonatkozó tervezői díj és arra vonatkozó jogdíj 100%-a. 2. rész-számla (végszámla): Esedékessége: a kiviteli terv Megrendelő által meghatározott példányszámban történő átadását követő napon. Összege: a kiviteli terv készítésére vonatkozó tervezői díj és arra vonatkozó jogdíj 100%-a. i) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Kötbér: Ajánlattevő a Ptk. 6:186. (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbér fizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Késedelmi kötbér: amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél számára felróható okból késedelembe esik, az adott részteljesítésre elszámolt, szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás... %- a/naptári nap Ajánlattevő ajánlata szerint. A késedelmi kötbér maximális mértéke: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 15 %-a

5 Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett tervezési díj nettó értékének 1%-a/nap. A Megrendelő az általa elvégzett, vagy általa megbízott más tervező javítási költségeinek kötbért meghaladó összegét nyertes Ajánlattevővel szemben érvényesíti. A kötbér érvényesítése úgy történik, hogy a Megrendelő a javítási költséget a kötbérrel növelten a nyertes Ajánlattevő felé kiszámlázza, vagy a nyertes Ajánlattevő követeléséből beszámítást alkalmazva visszatartja. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a nyertes Ajánlattevőnek felróható késedelem a részteljesítésben meghatározott határidőhöz képest eléri a 10 naptári napot és a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő írásbeli felszólítása ellenére késedelmét nem hozza be, a részteljesítésben meghatározott ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás alapul vételével számított 15%-os mértékű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni. Szavatosság: A nyertes Ajánlattevő szavatossággal tartozik a szerződéses kötelezettségei szerződésszerű teljesítéséért, valamint azért, hogy a szolgáltatás megfelel a törvényes vagy a szerződésben meghatározott feltételeknek. Jótállás: A nyertes Ajánlattevő a teljesítést követően az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölt időpontjától számítottan hibátlan teljesítéséért jótállásra köteles. A nyertes Ajánlattevő jótállási kötelezettsége fenti időpontban kezdődik, s ettől az időponttól számítottan az ajánlatában vállalt időtartamra áll fenn, mely időtartamot Ajánlatkérő a harmadik értékelési résszempont keretében értékelni kívánja. A jótállás időszaka alatt a nyertes Ajánlattevő köteles díjtalanul, az értesítést követően haladéktalanul megkezdeni a tervben szereplő hiba kijavítását, azt a legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 munkanapon belül köteles befejezni. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a hiba elhárítását a nyertes Ajánlattevő költségére és felelősségére elvégezni, vagy mással elvégeztetni. Hibás teljesítés, kellékszavatosság: Hibás teljesítés esetén a nyertes Ajánlattevő köteles a hiba tudomására jutásától, a Megrendelő általi kifogás közlésétől számított 5 munkanapon belül a javítást megkezdeni, intézkedéseiről a Megrendelőt értesíteni. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő jogosult a hiba kijavítását a nyertes Ajánlattevő költségére saját maga elvégezni, vagy harmadik fél által elvégeztetni. A nyertes Ajánlattevőt hibás teljesítés esetére, amennyiben a hibás teljesítést nem javítja ki, kötbérfizetési kötelezettség terheli. Hibás teljesítés esetén a kötbér a kifogás közlésével válik esedékessé. A kellékszavatossági igényeket a Megrendelő a jótállás időtartama alatt a jótállásra vonatkozó szabályok szerint érvényesítheti. Kártérítés: A munkavégzésből származó vétkes magatartással okozott károkért a nyertes Ajánlattevő felelős, a károk rendezése az ő feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka határidőre történő elvégzésének elmulasztásából adódó, a Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott károkért a nyertes Ajánlattevő közvetlenül felelős, akkor is, ha a kárt altervezője okozta. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. j) Az ajánlatok értékelési szempontja (Kbt.76. (2) bekezdés) A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer az alábbiak szerint: Részszempont Súlyszám 1. Nettó Ajánlati Ár Késedelmi kötbér (az adott részfeladatra eső nettó ellenszolgáltatás

6 3. min 0,1%/nap max. 1,5 %/nap) Jótállás vállalt időtartama (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 30 Részszempontonként elérhető pontszámok alsó és felső határa: 1-10 pont. A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetén a fordított, a 2. és 3. értékelési részszempont esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról c. útmutatójára (KÉ évi 61. szám, ). Az értékelés módszertanával kapcsolatos részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. k) A kizáró okok Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 63. (1) bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a Kbt. 62. (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 63. (1) bekezdése szerinti kizáró okok nem állnak fenn. Az Ajánlattevő a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. i) pont ib) alpontja és a 10. g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles igazolni. Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdés alapján az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek vonatkozásában nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplők nem tartoznak a Kbt. 62. (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 63. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. -a szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak - amennyiben Ajánlattevő nem egy korábbi eljárásban már felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be - a felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. l) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - 6 -

7 P.1./ mérleg szerinti eredménye vagy egyéni vállalkozó esetén az SZJA bevallás szerinti vállalkozói osztalékalapja az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évben egynél többször negatív volt. Ha az ajánlattevő a P.1./ pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (középület kialakításához kapcsolódó engedélyezési és kivitelezési tervezási munkáiból) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő ebben az esetben az ajánlattevő pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt (működés kezdetétől az ajánlati felhívás feladásáig tartó időszakban) a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri az HUF összeget. A P.1./ pontban előírt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. Megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások: Ajánlattevők a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot ide nem érve a Kbt. 69. szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolhatják. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevők felelnek. A Kbt. 69. (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a gazdasági és pénzügyi alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: P.1./ az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelőd számviteli törvénynek megfelelő beszámolójának (mérleg, eredmény-kimutatás) egyszerű másolata a kiegészítő melléklet, és könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül. Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Az Ajánlatkérő az egyéni vállalkozók esetében a személyi jövedelemadó bevallások egyszerű másolatban történő csatolását írja elő, melyek vonatkozásában a vállalkozói osztalékalap tételsort vizsgálja az alkalmasság megítélésekor [Kbt. 65. (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. (1) bekezdés b) pont]. Ha az Ajánlattevő a P.1./ pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámoló vagy árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény teljesítése és igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. (3) bekezdése szerint járhat el. Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. (7) szerinti igazolásokat is elfogad a P.1./ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett. Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. m) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik (együttesen nem rendelkeznek): M.1/ olyan szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, összesen legalább 1 db középület építési és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkáira vonatkozó, - 7 -

8 épületgépészeti és villanyszerelési munkálatokat is tartalmazó, kiviteli terv szintű tervezési referenciával, amely szolgáltatást az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de maximum 5 éven belül kezdett meg. M.2/ az alábbi szakemberekkel: M.2/1. legalább 1 fő tervezővel, aki építészeti tervezési szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik. M.2/2. legalább 1 fő tervezővel, aki tartószerkezeti tervezési szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik. Egy-egy szakember több előírt pozícióra is figyelembe vehető, ha teljesíti az adott területekre vonatkozó előírásokat. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa az M.2/ megajánlott szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel legkésőbb a szerződés megkötéséig (ezt követően a szerződés időtartama alatt) rendelkezni fognak. Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások: Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot ide nem érve a Kbt. 69. szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését a Dokumentációban meghatározott tartalmú, Kbt. 67. (2) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtásával igazolhatják. A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban, ha bármely gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az Ajánlatkérő azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. A Kbt. 69. (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a gazdasági és pénzügyi alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: M.1./ az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de maximum 5 éven belül megkezdett, jelentősebb közbeszerzés tárgykörében szerződésszerűen teljesített tervezéseit ismertető, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. -a szerint kiállított referencia-igazolás vagynyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább: a) a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, b) az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, leírását, c) a saját teljesítés tárgyát, valamint mennyiségét, és rövid leírását, az Ajánlattevő által végzett teljesítés arányát abban az esetben, ha a referenciaigazolás több kötelezett teljesítésről szól, d) a teljesítés idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve), és a teljesítés helyét; f) a referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (a saját teljesítés arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan) g) arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; h) a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, [Kbt. 65. (1) bekezdés b) pont; 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet. 21. (2) bekezdés a) pont, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. (3a) és (5) bekezdés és 23. ] - 8 -

9 Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített tervezési munkára vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot M.2./ a szakember (szervezet) megnevezése, képzettsége és szakmai tapasztalat ismertetésével, aki az Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe [Kbt. 65. (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. (3) bekezdés b) pont]. A szakembert bemutató nyilatkozat mellett csatolandó: a) a szakember által aláírt, szakmai gyakorlatot (év/hónap pontossággal) igazoló önéletrajz, mely tartalmazza adott esetben a szakember jelenlegi munkahelyét is, b) szakember végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata, c) a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. A Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az Eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. (9) bekezdésére figyelemmel a külön jogszabályban foglaltak szerint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. n) Az ajánlattételi határidő 2017/ / 10:00 o) Az ajánlat benyújtásának címe, kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatot be kell nyújtani Hivatalos név: Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Postai cím: Mária u. 9. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Eötvös Gábor Postai irányítószám: 7621 Telefon: / Ország: HU kozbeszerzes@pvfzrt.hu Fax: / p) Az ajánlattétel nyelve Az ajánlattétel nyelve: magyar q) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak Helye: 7621 Pécs, Mária u

10 Ideje: 2017/ / 10:00 Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Kbt. 68. (3) bekezdése szerinti személyek. r) Tárgyalás lehetősége, vagy annak kizárása Ajánlatkérő jelen eljárásban tárgyalást nem tart. s) Ajánlati kötöttség Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 naptári nap. Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően írásban felkéri az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése legfeljebb az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha bármely ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az Ajánlatkérő eljárás további részében, az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül hagyja. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a Kbt. 131 (4) bekezdése szerinti esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. t) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásához. u) A részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy annak kizárása Az Ajánlatkérő többváltozatú (alternatív) ajánlattételre és részajánlattételre nem biztosít lehetőséget. v) A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek A tárgyi eljárásban megkötendő szerződésre nem vonatkoznak különleges feltételek. w) Egyéb 1. A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. (1)-(5) bekezdéseiben, a Kbt (6) bekezdésben, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot. Ajánlatkérő jelen eljárásban helyszíni bejárást vagy konzultációt nem tart. Az Ajánlattevőnek a kiegészítő tájékoztatásban feltett kérdéseiket az o) pontban meghatározott címre kell megküldeniük. 2. Az ajánlatok személyes leadásának feltételei: Az ajánlatok személyes leadására jelen felhívás megküldésének napjától az ajánlatok benyújtásának határideje lejártáig munkanapokon óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig között van lehetőség. 3. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatokat a Kbt. 68. (2) bekezdés alapján írásban és zártan, jelen felhívás o) pontjában meghatározott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 4. Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlattevőnek a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően egy nyomtatott eredeti, valamint egy elektronikus (CD/DVD-n rögzített) példányban kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában példánya a benyújtott papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 5. Nyilatkozatok: Az Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatban meg kell jelölnie:

11 a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 66. (6) bekezdés a) pont], és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az benyújtásakor már ismert alvállalkozókat [Kbt. 66. (6) bekezdés b) pont]; azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik [Kbt. 65. (7) bekezdés]. Az Ajánlattevő vagy közös ajánlattevő számára amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor a Kbt. 66. (6) bekezdés a)-b) pontja és/vagy a Kbt. 65. (7) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező. 6. Nyilatkozatok II.: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban (ajánlatukban): nyilatkoznia (nyilatkozniuk) kell az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66. (2) bekezdés]; nyilatkozni köteles (kötelesek) arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 66. (4) bekezdés]; Felolvasólapot kell csatolnia (csatolniuk), mely feltünteti ajánlat esetében a 68. (4) bekezdése szerinti információkat; nyilatkoznia (nyilatkozniuk) kell a fordítások hitelességéről, a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vételéről; csatolni (csatolniuk) kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges, műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében igazolt erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt; kezességvállalási nyilatkozatot kell benyújtania (benyújtaniuk) az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről (a Kbt. 65. (8) bekezdése szerinti esetben). arról, hogy nyertessége esetén a szerződés teljesítése során vállalja a szolgáltatás ellátásához szükséges munkaerő biztosítását, a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások betartását, a feladat végrehajtásából adódóan az ajánlatkérőnek, illetve harmadik személynek okozott károk megtérítését. nyilatkoznia kell az ajánlatban arról, hogy az előírt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti jelen projektre. a felhasználási jogok átruházásáról a tervezési szerződésben meghatározott erre vonatkozó díj ellenében [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7..] 7. Igazolások: Az ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi iratokat: - amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata csatolandó elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is elfogadható; - ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9. (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája, - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva

12 8. Dokumentumok formai kötöttsége: A Kbt. 47. (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatban minden dokumentumot kivéve a Kbt. 66. (5) bekezdése szerinti felolvasólapot, Kbt. 66. (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozatot és a Kbt. 65. (8) bekezdésének alkalmazása esetén a kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot egyszerű másolatban elegendő benyújtani. 9. Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot). 10. Minősített ajánlattevők: Az Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. (3)-(4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az eljárást megindító felhívás szerint. Azon alkalmassági követelmények (l. és m. pont), amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: felhívás l) P.1./ pont és m) M.1-M.2./ pont. 11. Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is. 12. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek árbevételi adatok átváltása esetén az adott naptári év utolsó napján, míg referencia adatok átváltása kapcsán annak (vég)teljesítése, egyéb esetben az eljárást megindító felhívás megküldése napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, a nem HUF összegeket tartalmazó okiratok mögé kell csatolni. 13. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a hiánypótlást a Kbt. 71. és a Kbt. 69. (5) bekezdése alapján biztosít hiánypótlást. 14. A közbeszerzési eljárásban a részvétel fenntartására vonatkozó információk: Jelen eljárásban a Kbt (11) bekezdése szerinti feltételek nem alkalmazandóak. 15. Elektronikus adatbázisok: Az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírt tény, adat vagy információ kapcsán nem írja elő igazolás benyújtását, ha az Ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az érintett igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő előírja a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. 16. Eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban meghatározott feltételek alapján a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette. Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a Kbt (4) bekezdésében rögzített körülmény fennállása esetén - az ajánlatok értékelése során a következő összességében legelőnyösebb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 17. Üzleti titok: a Kbt. 44. (1) bekezdése alapján lehetséges. Ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett

13 ismeretet is) [Ptk. 2:47. ] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala az Ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ajánlattevő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 18. Határidők számítása: Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 48. (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a felhívásban megjelölt határidők a felhívás közvetlen megküldését követő napon kezdődnek. 19. Irányadó idő: Az Eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 20. Irányadó jog: Jelen Eljárást megindító Felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény az irányadó. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 21. Vállalkozó dokumentumai: Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő megbízási szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is. Ha a projekt bármely okból nem, vagy csak részben valósul meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát Megrendelő átruházza a Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre. 22. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. -a alapján előírja, a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell legalább a szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, ,- HUF/év, azaz tízmillió forint/év és káreseményenként ,- HUF, azaz ötmillió forint összegre szóló tervezési szolgáltatásra vonatkozó biztosítással. 23. Szerződéses feltétel a szakember vonatkozásában: Az Ajánlattételi felhívás k) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2./ pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembereknek legkésőbb szerződés megkötéséig (ezt követően a szerződés időtartama alatt) szerepelniük kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Az M.2. / pontokban felsorolt szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést. Ajánlatkérő továbbá rögzíti, hogy a tervezők tekintetében az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak, valamint tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Magyar Építész Kamarától a regisztráció vonatkozásában további információ szerezhető be. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása során szükségessé válik további tervezők bevonása, ez a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi, mely vonatkozásában többlet költség elszámolására nem jogosult. x) Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja 2017/ /