Dorog Város Képviselő-testülete Közbeszerzési Munkabizottsága E L Ő T E R J E S Z T É S Dorog Város Képviselő-testületének 2008. május 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dorog, Ady Endre utca út- és járdaépítése tárgyú hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok elbírálása. Tisztelt Képviselő-testület! Dorog Város Önkormányzata a 2008. évi költségvetésében szerepeltette a Dorog, Ady Endre utca út- és járdaépítését, valamint a Képviselő-testület 42/2008 (III.28.) számú határozatában elfogadta az éves közbeszerzési tervét, melyben szintén szerepel tárgyi beruházás. A hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás során egyidejűleg, írásban három szakkivitelező céget kértünk fel ajánlattételre. Mindhárom ajánlattevő az adott határidőre benyújtotta ajánlatát, melyek bontására 2008. április 2-én került sor. A Közbeszerzési Munkabizottság 2008. április -i ülésén megtárgyalta és a mellékletet képező értékelési táblázatban foglalta össze a benyújtott ajánlatokat. (A szerződés az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.) Fent leírtak alapján a következő határozati javaslatot terjeszti a Közbeszerzési Munkabizottság T. Képviselőtestület elé megtárgyalásra és elfogadásra: HATÁROZATI JAVASLAT. Dorog Város Képviselő-testülete a Dorog, Ady Endre utca út- és járdaépítése tárgyú hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének a Magyar Aszfalt Kft-t ( 2890 Tata, Szomódi u. 2. ) jelöli meg, az ajánlatában szereplő műszaki tartalommal, bruttó 3.97.20,- Ft ellenszolgáltatási díjért valamint a megajánlott teljesítési határidővel, jóteljesítési biztosítékkal, késedelmi kötbérrel és jótállási idővel. 2. Dorog Város Képviselő-testülete a Dorog, Ady Endre utca út- és járdaépítése tárgyú hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás második helyezettjének a THERMIN Vízgazdálkodási és Szolgáltató Kft-t ( 2800 Tatabánya, Táncsics M. u. /c. ) jelöli meg, az ajánlatában szereplő műszaki tartalommal, bruttó 6.3.378,- Ft ellenszolgáltatási díjért valamint a megajánlott teljesítési határidővel, jóteljesítési biztosítékkal, késedelmi kötbérrel és jótállási idővel. 3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a vállalkozási szerződés aláírására. HATÁRIDŐ: FELELŐS: azonnal Dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly címzetes főjegyző Dorog, 2008. április. Molnár Albert sk. a Közbeszerzési Munkabizottság tagja
2. számú melléklet A Közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX törvény alapján a DOROG, ADY ENDE UTCA ÚT- ÉS JÁRDAÉPÍTÉSE tárgyú hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok értékelése táblázata - ajánlatokkal együtt - Elbírálás résszempontja Bruttó ajánlati ár, HUF Résszem-pontok súlyszámai Jóteljesítési biztosíték nettó vállalási összeghez viszonyítva ( %, minimum a nettó vállalási összeg %-a ) Az előírt határidő előtti teljesítés ( napokban kifejezve ) 0 Késedelmes teljesítés esetére vállalt többlet kötbér mértéke ( Ft+ Ft/nap, minimum 0.000,- Ft+ÁFA/nap, max. 200.000,- Ft+ÁFA/nap ) Vállalt jótállási idő ( max. 0 év ) A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként 0 Értékelési pontszám BITUNOVA Kft. Magyar Aszfalt Kft. THERMIN Kft. ÉrtékelésipontszámX súlyszám Értékelési pontszám ÉrtékelésipontszámX súlyszám Értékelési pontszám 62.892.676,- 3.97.20,- 6.3.378,- 0 00 0 3 % % % 0 nap 0 nap 0 nap 0 0 0.000,- 0.000,- 0.000,- 0 2 év év 2 év 0 0 0 ÉrtékelésipontszámX súlyszám 0 00 640 200 0 Dorog, 2008. április 2.
3 2. számú melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. SZERZŐDŐ FELEK.. Megrendelő megnevezése: DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT címe: 20 Dorog, Bécsi út 7. bankszámla száma: OTP: 740023-38743 adóigazgatási száma: 38743-2-.2. Vállalkozó megnevezése: MAGYAR ASZFALT Kft. címe: 2890 Tata, Szomódi u.2. bankszámla száma: 200008-006403-0000004 adóigazgatási száma: 24867-4-44 cégjegyzék száma: Cg:0-09-468764 2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 2.. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel - I. osztályú minőségben - történő megépítését. Dorog, Ady Endre utca út- és járdaépítése 2.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan része a következő dokumentum: - Dorog Város ajánlattételi felhívása - Dorog Város ajánlattételi dokumentációja - Ajánlattevő ajánlata 3. A VÁLLALKOZÁS DÍJA Vállalkozói díj: 44.964.600,-Ft 20% _ ÁFA: 8.992.920,- Ft Mindösszesen: 3.97.20,-Ft azaz: ötvenhárommillió-kilencszázötvenhétezer-ötszázhúsz Ft. 3.. Fenti összeg fix összegű átalányár. 4. HATÁRIDŐK 4.. A munkaterület átadásának határideje: 2008. június. 4.2. A kivitelezés befejezési határideje: 2009. március 6.
4. MŰSZAKI FELTÉTELEK.. Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, melyet az /2000. (VII.9.) FVM-GM-KöVIM együttes rendelet szerint vezet. Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek: Megrendelő részéről: név: Szenczi Gyula, Bartl Ildikó cím: 20. Dorog, Bécsi út 7. tel:: 33/43-299 fax: 33/43-377 Vállalkozó részéről: név: Simon József cím: 2890 Tata, Szomódi u.2. tel: 34/487-383 fax: 34/487-32.2. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk. 404. () bek.). A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása az átadás időpontjára. A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről..3. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről..4. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti... A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában..6. Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell venni, s szükség szerint jelen szerződést írásban módosítani kell..7. A Megrendelő által elrendelt, pótmunkákat Vállalkozó csak szerződésmódosítás után, előzetes ármegállapodás szerint végez el. Megrendelő által elrendelt, vagy műszaki szükségességből elvégzett többletmunka dokumentálása, építési naplóban történik. Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely sem az ajánlati tervekben, sem a költségvetésben nem szerepel. Többletmunka alatt az a munkarész értendő, mely az ajánlatban szerepel ugyan, de attól eltérő mennyiséget kell kivitelezni.
.8. A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy a megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről felek külön megállapodása szükséges..9. Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett..0.vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet...a munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos miniszteri rendeletek, ill. a KHVM Közúti Főosztály utasításai alapján a közúti alágazatban kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványok és műszaki előírások szolgálnak. 6. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 6.. Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárást követően nyújthatja be számláját a Megrendelőnek. Megrendelő köteles a számlát a benyújtástól számított napon belül a Vállalkozó.2. pontban közölt számlájára történő átutalással kiegyenlíteni. 6.2. Megrendelő az elkészült és felmérési naplóban igazolt többlet, illetve pótmunkákat az érintett munkarésszel, de legkésőbb a végszámlával együtt - az előző pontban ismertetett módon - köteles kifizetni. 6.3. Amennyiben Megrendelő a szerződés aláírását követően a szerződéstől eláll, köteles Vállalkozó részére a vállalkozás díjának 0 %-át - bánatpénz címén - megfizetni, és köteles megtéríteni a Vállalkozónak az elállás miatt bekövetkezett ezt meghaladó kárát is. 6.4. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén, minden megkezdett naptári nap után 0.000,- Ft/nak+ÁFA kötbért köteles Megrendelőnek fizetni. 6.4. Megrendelő késedelmes pénzügyi teljesítése esetén a mindenkori jegybanki alapkamatot köteles Vállalkozó részére megfizetni. 6.. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést - nem a vállalkozónak felróható okok miatt - le kell állítani, vagy azt naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni. 6.6. Vállalkozó a nettó vállalási összeg %-a erejéig jóteljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére bankgarancia formájában, melynek időtartama: a műszaki átadás-átvételtől számított minimum éves időtartam, illetve a garanciális bejáráson felmerült hibák javításának időpontja. 7. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 7.. A kivitelezés befejezésekor a Vállalkozó készre jelentése alapján, Megrendelő átadásátvételi eljárást kezdeményez, melyről Vállalkozót a kitűzött időpont előtt 8
6 munkanappal köteles értesíteni. Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést. 7.2. Megrendelő kötelezettsége az átadás - átvételi eljárásra a jogszabályban előírt szervek és hatóságok megjelenésének biztosítása. Ha a Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Vállalkozó jogosult végszámláját azonnal benyújtani. 7.3. Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás. 7.4. Az építmény birtokba vételére, illetve üzemeltetésére Megrendelő kizárólag csak a teljes vállalkozási díj kiegyenlítése után jogosult. 7.. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák. 8. SZAVATOSSÁG 8.. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes. 8.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka minőségéért. 8.3. A Vállalkozó által kivitelezett teljes szerkezetében új létesítményre Vállalkozó, a 2./988.(X.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja. 8.4. A Vállalkozó - kivéve a szándékos, vagy súlyos gondatlansággal okozott - szerződésszegéssel kapcsolatos kártérítési felelősségét kizárja, mivel a vállalkozási díj ezen hátrány kiegyenlítését magában foglalja. 9. JOGVITÁK ELDÖNTÉSE 9. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a felek között békés úton nem rendezett vitás ügyben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság jár el. 9.2. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Dorog, 2008.. Dorog, 2008......... Megrendelő Vállalkozó