TERVEZÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Életminőségi-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye (Pécs, Endresz Gy.u.21-23.), képviseli: Gyurok Ernő igazgató mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről a Megaron Kft. (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. képviseli Somlyódy Sándor ügyvezető, adószám: 10571110-2-02 bankszámlaszám: 10402427-242167421) mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó), között az alábbi feltételek szerint: 1. A megrendelés tárgya: Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye Pécs, Endresz Gy. u. 23. számú épület bővítéséhez kapcsolódó engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának készítése. 2. A megrendelés tartalma és a teljesítés feltételei - Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó elkészíti a tárgyi munka engedélyezési tervdokumentációját a 45/1997.(XII.29.) KTM rendelet szerinti tartalommal. - Vállalkozó a tervdokumentációt 10 példányban adja át a Megrendelőnek. - Teljesítés módja a tervdokumentáció leszállítása - Teljesítés helye: Pécs, Endresz Gy.u.21-23. Teljesítési határidő: - Engedélyezési tervdokumentáció: 2005. október 17. - Kiviteli tervdokumentáció és költségvetés: 2005. december 16. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a késedelembe esés napjától napi bruttó 20.000.- Ft összegű kötbért köteles Megrendelőnek fizetni. A kötbér teljes összege a tervezési díj maximum bruttó 10 %-a lehet. 3. A Vállalkozó díjazása: A tervezőmunkáért a Vállalkozót a feladat teljes megvalósítása esetén 4.300.000.- Ft + 25 % ÁFA 1.075.000.- Ft, összesen 5.375.000.- Ft díjazás illeti meg, ebből: - Engedélyezési tervdokumentáció díja bruttó: 2.000.000.- Ft - Kivitelezési tervdokumentáció díja bruttó: 3.375.000.- Ft. A tervezési díj kifizetése a benyújtott számla és a teljesítés igazolás alapján történik. A tervezési díj átalányár, mely magában foglalja a feladat elvégzésének munkadíját, és a feladat elvégzésével járó valamennyi járulékos költséget, de nem tartalmazza az építési engedélykérelem beadásával kapcsolatos költségeket. A tervezési díjat a Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla alapján a számla benyújtását és igazolását követően 30 napon belül a Vállalkozó K&H Bank Rt-nél vezetett 10402427-24216742 számú számlájára történő átutalással fizeti. A tervezési díjról szóló számla 2005. december 20-án nyújtható be.
Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő késedelmi kamat címén a Ptk. 301/A. -ában rögzített összeget köteles megfizetni a Vállalkozó részére. 4. Megrendelő kijelenti, hogy a tervezési díj pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. 5. E szerződés alapján szolgáltatott tervek mint szellemi alkotás - továbbá azokban megvalósított jogi oltalmat élvező megoldások feletti teljes és kizárólagos jog a Vállalkozót illeti meg azzal, hogy Megrendelő e szerződéssel a tervek egyszeri felhasználási jogát megszerezte. A tervek vagy azok ismételt (fentieken túlmenő) felhasználásához a Vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 6. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles a hibát díjleszállítás következménye nélkül díjtalanul, 15 naptári napon belül kijavítani. 7. Vállalkozó a tervezés közben folyamatosan konzultál a Megrendelővel, a megállapodásokat írásban rögzítik, de ezek a tervezési programot és jelen szerződést nem módosíthatják. Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, Vállalkozó pedig igényelheti, hogy Megrendelő a tervezés folytonosságát biztosító konzultációkon, fontos egyeztetéseken részt vegyen. 8. Vállalkozó a tervezés során a legnagyobb körültekintéssel köteles eljárni, és az azonos működési lehetőségeket rejtő alternatív megoldási lehetőségek esetén a gazdaságosabb megoldást köteles tervezni. 9. Vállalkozó köteles betartani minden magyar műszaki előírást és szabványt, mely a tervezésre, kivitelezésre és az üzemeltetésre vonatkozik. 10. Felek megállapodnak abban, hogy az elkészült tervek esetleges vizsgálatára együttes megállapodás alapján - független szakértőt kérnek fel, illetve bíznak meg, amennyiben ez a Felek között keletkezett vitás kérdés tisztázása végett elkerülhetetlen. 11. A Vállalkozó hivatalos képviselője Somlyódy Sándor, okl. építőmérnök, telefonszáma: 06-30-9762456, címe: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. Építészkamarai száma: É-1-02-0204/2000. Kovács Andor okl. építőmérnök, telefonszáma: 06-70-2160324, címe: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. Építészkamarai száma: É-1-02-0126. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítéshez szükséges jogosultsággal, illetve szakképzettséggel rendelkezik. 12. Ha Megrendelő a szerződéstől eláll, Vállalkozó jogosult kártérítési igényét érvényesíteni, valamint az elállás bejelentéséig végzett tevékenységének ellenértékét elszámolni a Ptk. 395. szerint.
13. E vállalkozási jogviszonyban a szerződő Felek csak azon nyilatkozataikra, döntéseikre, és közléseikre hivatkozhatnak, melyeket írásban tettek meg és azt saját kezűleg aláírták. 14. A Felek csak akkor módosíthatják a szerződést, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 15. A szerződő Felek valamennyi tárgyalás útján nem rendezhető jelen szerződésből eredő jogvita esetére a Pécsi Városi Bíróság kizárólagos illetékessége alá vetik magukat. 16. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozásra vonatkozó szabályai szerint kell eljárni. 17. A szerződő Felek a szerződést az elolvasás és a szerződés joghatásainak tudomásulvételét követően mint akaratukkal mindenben egyezőt - jóváhagyólag írták alá 18. A tervdokumentációban szereplő megoldás az 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogvédelem alatt áll. Pécs, 2005... Pécs Megyei Jogú Város Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye Gyurok Ernő igazgató Megrendelő Megaron Kft. Somlyódy Sándor ügyvezető Vállalkozó TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény (Pécs, Littke J.u.10.) képviseli: Varga Mónika igazgató, mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről Erb & Társai Építőipari Tervező Kft. (7622 Pécs, Móricz Zs. tér 9., képviseli Erb Jenő ügyvezető, adószám: 11008480-2-02 bankszámlaszám: 11996413-06069740-100000001) mint vállalkozó (továbbiakban vállalkozó), között az alábbi feltételek szerint: 1 A megrendelés tárgya: Integrált Nappali Szociális Intézmény Mozgáskorlátozottak Nappali Intézménye (Pécs, Krisztina tér 9. Korlátok nélkül projekt ) infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának készítése. 2. A megrendelés tartalma és a teljesítés feltételei - Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó elkészíti a tárgyi munka engedélyezési tervdokumentációját a 45/1997.(XII.29.) KTM rendelet szerinti tartalommal. - Vállalkozó a tervdokumentációt 10 példányban adja át a Megrendelőnek. - Teljesítés módja a tervdokumentáció leszállítása - Teljesítés helye: Pécs, Littke J.u.10. Teljesítési határidő: - Engedélyezési tervdokumentáció: 2005. november 27. - Kiviteli tervdokumentáció és költségvetés: 2005. december 20. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a késedelembe esés napjától napi bruttó 10.000.- Ft összegű kötbért köteles Megrendelőnek fizetni. A kötbér teljes összege a tervezési díj maximum bruttó 10 %-a lehet. 3. A Vállalkozó díjazása: A tervezőmunkáért a Vállalkozót a feladat teljes megvalósítása esetén 2.520.000.- Ft + 25 % ÁFA 630.000.- Ft, összesen 3.150.000.- Ft díjazás illeti meg, ebből: - Engedélyezési tervdokumentáció díja bruttó: 1.050.000.- Ft - Kivitelezési tervdokumentáció díja bruttó: 2.100.000.- Ft. A tervezési díj kifizetése a benyújtott számla és a teljesítés igazolás alapján történik. A tervezési díj átalányár, mely magában foglalja a feladat elvégzésének munkadíját, és a feladat elvégzésével járó valamennyi járulékos költséget, de nem tartalmazza az építési engedélykérelem beadásával kapcsolatos költségeket. A tervezési díjat a Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla alapján a számla benyújtását és igazolását követően 30 napon belül a Vállalkozó ERSTE Bank Rt-nél vezetett 11996413-006069740-100000001 számú számlájára történő átutalással fizeti. A tervezési díjról szóló számla 2005. december 20-án nyújtható be.
Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő késedelmi kamat címén a Ptk. 301/A. -ában rögzített összeget köteles megfizetni a Vállalkozó részére. 4. Megrendelő kijelenti, hogy a tervezési díj pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. 5. E szerződés alapján szolgáltatott tervek mint szellemi alkotás - továbbá azokban megvalósított jogi oltalmat élvező megoldások feletti teljes és kizárólagos jog a Vállalkozót illeti meg azzal, hogy Megrendelő e szerződéssel a tervek egyszeri felhasználási jogát megszerezte. A tervek vagy azok ismételt (fentieken túlmenő) felhasználásához a Vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 6. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles a hibát díjleszállítás következménye nélkül díjtalanul, 15 naptári napon belül kijavítani. 7. Vállalkozó a tervezés közben folyamatosan konzultál a Megrendelővel, a megállapodásokat írásban rögzítik, de ezek a tervezési programot és jelen szerződést nem módosíthatják. Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, Vállalkozó pedig igényelheti, hogy Megrendelő a tervezés folytonosságát biztosító konzultációkon, fontos egyeztetéseken részt vegyen. 8. Vállalkozó a tervezés során a legnagyobb körültekintéssel köteles eljárni, és az azonos működési lehetőségeket rejtő alternatív megoldási lehetőségek esetén a gazdaságosabb megoldást köteles tervezni. 9. Vállalkozó köteles betartani minden magyar műszaki előírást és szabványt, mely a tervezésre, kivitelezésre és az üzemeltetésre vonatkozik. 10. Felek megállapodnak abban, hogy az elkészült tervek esetleges vizsgálatára együttes megállapodás alapján - független szakértőt kérnek fel, illetve bíznak meg, amennyiben ez a Felek között keletkezett vitás kérdés tisztázása végett elkerülhetetlen. 11. A Vállalkozó hivatalos képviselője Erb Jenő vezető-tervező, okl. építőmérnök, telefonszáma: 72/326-069, címe: 7622 Pécs, Móricz Zs. tér 9. Építészkamarai száma: É-1-02-0054/1999. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítéshez szükséges jogosultsággal, illetve szakképzettséggel rendelkezik. 12. Ha Megrendelő a szerződéstől eláll, Vállalkozó jogosult kártérítési igényét érvényesíteni, valamint az elállás bejelentéséig végzett tevékenységének ellenértékét elszámolni a Ptk. 395. szerint. 13. E vállalkozási jogviszonyban a szerződő Felek csak azon nyilatkozataikra, döntéseikre, és közléseikre hivatkozhatnak, melyeket írásban tettek meg és azt saját kezűleg aláírták.
14. A Felek csak akkor módosíthatják a szerződést, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 15. A szerződő Felek valamennyi tárgyalás útján nem rendezhető jelen szerződésből eredő jogvita esetére a Pécsi Városi Bíróság kizárólagos illetékessége alá vetik magukat. 16. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozásra vonatkozó szabályai szerint kell eljárni. 17. A szerződő Felek a szerződést az elolvasás és a szerződés joghatásainak tudomásulvételét követően mint akaratukkal mindenben egyezőt - jóváhagyólag írták alá 18. A tervdokumentációban szereplő megoldás az 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogvédelem alatt áll. Pécs, 2005... Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Varga Mónika igazgató Megrendelő Erb & Társai Kft. Erb Jenő ügyvezető Vállalkozó